2017 年半年度报告
公司代码：600491 公司简称：龙元建设
龙元建设集团股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺
，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述存在的相关风险，请查阅“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的
风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
1 / 148
2017 年半年度报告
目录
第一节 释义 ......................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................... 3
第三节 公司业务概要 ................................................. 5
第四节 经营情况的讨论与分析 ......................................... 6
第五节 重要事项 .................................................... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................... 25
第七节 优先股相关情况 .............................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 28
第九节 财务报告 .................................................... 30
第十节 公司债券相关情况 ........................................... 147
第十一节 备查文件目录 ............................................... 148
2 / 148
2017 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 龙元建设集团股份有限公司
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
最高院 指 中华人民共和国最高人民法院
龙元明城 指 龙元明城投资管理（上海）有限公司
杭州城投 指 杭州城投建设有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 龙元建设集团股份有限公司
公司的中文简称 龙元建设
公司的外文名称 LONGYUANCONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD
公司的外文名称缩写 LYCG
公司的法定代表人 赖振元
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张丽 罗星
联系地址 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼
电话 021-65615689 021-65615689
传真 021-65615689 021-65615689
电子信箱 stock@lycg.com.cn stock@lycg.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省象山县丹城新丰路165号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.lycg.com.cn
电子信箱 webmaster@lycg.com.cn
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼
报告期内变更情况查询索引 无
3 / 148
2017 年半年度报告
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 龙元建设 600491 未变更
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 8,253,261,101.73 7,247,204,383.69 13.88
归属于上市公司股东的净利
232,349,189.29 130,646,189.37 77.85
润
归属于上市公司股东的扣除
205,091,140.16 101,278,919.16 102.50
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
257,746,140.50 -635,051,784.05 不适用
额
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
5,494,989,149.55 5,269,583,396.18 4.28
产
总资产 31,161,823,067.78 27,427,406,169.51 13.62
(二) 主要财务指标
本报告期 上年同 本报告期比上年同期增减
主要财务指标
（1－6月） 期 (%)
基本每股收益（元／股） 0.1841 0.1035 77.87
稀释每股收益（元／股） 0.1841 0.1035 77.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.1625 0.0802 102.62
股）
加权平均净资产收益率（%） 4.30 2.76 增加1.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.79 2.14 增加1.65个百分点
率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4 / 148
2017 年半年度报告
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -423,831.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 3,173,210.86
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,615,743.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,209,082.77
对外委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -691,550.04
少数股东权益影响额 10,408,589.61
所得税影响额 -4,033,196.40
合计 27,258,049.13
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务和经营模式
公司主营业务系建筑设计、土建、钢结构、幕墙等建筑施工以及 PPP 项目投资建设与运营。
公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质；建筑行业（建筑工程）甲级资质；市政公用工程总承包
一级资质；机电安装工程总承包一级资质；地基与基础工程专业承包一级资质；建筑装修装饰工
程专业承包一级资质；园林古建筑工程专业承包一级资质、对外承包工程资质。经过多年耕耘，
公司传统施工主业形成了以房屋建筑施工为主，设计、装饰、钢结构、幕墙等多个产业联动发展
的业务模式，公司在稳步发展建筑施工业务的同时，积极抓住 PPP 政策机遇，2014 年 12 月设立
全资子公司龙元明城，2015 年并购杭州城投，充分利用公司在建筑施工领域的专业优势拓展 PPP
业务，推动公司逐步向“投资、建设、运营”业务模式转型升级。
（二）行业情况说明
2017 上半年国家坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新常态，坚持以
推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，深化改革创新，狠抓政策落实，经
济运行稳中向好态势趋于明显，建筑业总产值增速持续回升。根据国家统计局发布的宏观经济数
据显示，1-6 月，国内生产总值 381,490 亿元，同比增长 6.9%。其中,全国建筑业总产值 85,871.09
亿元，同比增长 10.9%,增速高于国内生产总值；全国建筑业房屋建筑施工面积 969,739.63 万平
方米，同比增长 3.5%;房屋建筑竣工面积 149,211.37 万平方米，同比增长 2.5%；全国建筑业企业
签订合同金额 288,660.95 亿元，同比增长 18.1%。
PPP 领域，根据财政部 2017 年 7 月 28 日发布的 PPP 项目库 2017 年二季报显示，财政部 PPP
项目库入库项目共 13,554 个，总投资达 16.4 万亿元，其中 2017 年第二季度单季新增 1,267 个，
总投资 1.8 万亿元；PPP 项目入库进度整体稳健，落地项目 2,021 个，总投资 3.3 万亿元。
2017 年 7 月 21 日，国务院法制办发布关于《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作
条例（征求意见稿）》公开征求意见的通知，该条例是国务院法制办制定的专门行政法规，是 PPP
5 / 148
2017 年半年度报告
立法工作的一个重要突破，为规范基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作，保障公共利益
和社会资本方的合法权益，提高公共服务供给的质量和效率，促进经济社会持续健康发展具有深
远意义。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在稳步保持传统建筑施工业务优势的同时，以 PPP 为战略发展方向，矢志打造中国领先
的 PPP 全生命周期投融资-建设-运营服务平台。
1、强大的建筑施工能力。公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质；建筑行业（建筑工程）甲
级资质；市政公用工程总承包一级资质；机电安装工程总承包一级资质；地基与基础工程专业承
包一级资质；建筑装修装饰工程专业承包一级资质；园林古建筑工程专业承包一级资质、对外承
包工程资质；以及强大的建筑施工管理团队，通过多年的经营，市场分布范围广，树立了良好的
品牌形象。
2、全周期服务体系和全领域的业务覆盖。公司构建开放式平台，为政府提供从规划、设计、
融资、投资、建设、运营全生命周期的综合服务。在基础设施、房屋建设、交通工程、水利电力
工程、环保旅游、文化体育、医疗教育、高铁高速、农业林业等 PPP 领域，整合平台资源提供量
身定制的解决方案。
3、专业的 PPP 投资团队和业务能力。专业渗透于 PPP 全生命周期的各个业务环节，服务于公
司涉及的全领域 PPP 项目。龙元明城作为专门负责城市基础设施投资公司，拥有超过 80 人的专业
PPP 投资团队，均为复合型专业技术人才，团队核心成员具有丰富的基础设施投融资及建设运营
经验。杭州城投主要负责 PPP 项目标后建设管理，团队拥有 220 多名专业人才，具有各类专业技
术职称和丰富的项目管理经验，曾管理的项目荣获“鲁班奖”“詹天佑奖”等奖项。公司拥有国
家发改委 PPP 专家库专家 4 位，财政部 PPP 专家库专家 4 位，先后受邀为各级省市政府、大型央
企授课培训达数百次。
4、广泛的行业交流和影响力。公司发起创立了国内首家 PPP 领域大数据服务公司，定期发布
PPP 行业数据。公司和政府部门和行业机构保持良好的合作关系，协同筹办和参与各类影响力的
行业活动，2017 年 7 月 22 日与中国经济时报联合主办的 2017 中国 PPP 投资创新论坛，是目前为
止由社会资本方参与主办的第一个全国性 PPP 论坛。
5、PPP 实操业务经验优势。报告期内，公司承接的 PPP 项目个数及金额均在行业排名前列，
涉及会展、市政、水利、公路等多种类型，积累了宝贵的项目经验。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，实现合并营业总收入 825,326.11 万元，
比上年同期增长 13.88%，合并营业利润 31,306.12 万元，比上年同期增长 83.76%，合并净利润
22,573.37 万元，比上年同期增长 74.31%。公司合并净利润同比大幅增长主要是因为 PPP 业务利
润的贡献对公司整体盈利带来较大幅度提升。
2017 年 7 月 15 日，公司披露了半年度经营数据，截止 2017 年 6 月 30 日，公司承接传统施
工业务 77.78 亿元，同比增长 36.89%；PPP 业务 92.10 亿元，同比增长 47.24%；合计 169.88 亿
6 / 148
2017 年半年度报告
元，同比增长 42.31%。上半年，公司根据年初制定的巩固大客户战略、引进高端人才、持续推进
分公司挖掘市场力度等措施，承接业务量同比实现较高增长。
报告期，公司 PPP 业务利润比重逐步提高。公司自 2014 年转型升级进入 PPP 业务领域以来，
从 2015 年 8 月获 PPP 业务第一单，到 2016 年 PPP 业务订单量超传统建筑施工业务，至 2017 年半
年度，PPP 业务贡献的利润对公司整体盈利带来较大幅度提升，发展速度迅猛。PPP 业务毛利率高
于传统建筑施工业务，对公司盈利能力提升明显。具体分行业收入与成本情况见下表：
分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率（%）
土建施工 7,688,528,779.63 7,140,168,624.32 7.13
其中：PPP 及 BT 项目施工 1,615,771,686.37 1,405,551,149.04 13.01
装饰与钢结构 414,409,486.54 383,037,669.84 7.57
其他 95,242,009.93 60,489,350.67 36.49
其中：PPP 投顾及 PPP 项目公司 55,402,533.86 37,213,349.85 32.83
总计 8,198,180,276.10 7,583,695,644.83 7.50
报告期，公司对总承包项目管理进行改革，提升项目管控能力；加强中高端管理人才培养与
引进；对 PPP 业务运营资源的提前布局，设立、参股成立运营公司，类型涵盖道路养护、停车场、
产业园区运营、PPP 大数据等，通过整合内部与外部资源，努力打造中国领先的 PPP 全生命周期
投融资-建设-运营服务平台。
公司通过多种融资渠道保障业务发展的资金需求。报告期公司积极推进非公开发行股票事宜，
公司八届五次董事会、八届八次董事会及八届十次董事会分别审议增发相关调整事宜，并完成证
监会相关反馈意见回复工作。期后：公司八届十次董事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过
了发行中期票据的议案，注册发行规模不超过人民币 18 亿元；审议通过了关于发行超短期融资券
的议案，注册发行规模不超过人民币 20 亿元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,253,261,101.73 7,247,204,383.69 13.88
营业成本 7,609,247,124.16 6,681,883,733.18 13.88
销售费用 1,858,877.83 4,711,673.33 -60.55
管理费用 188,911,775.81 156,545,547.48 20.68
财务费用 61,980,344.78 15,755,732.85 293.38
经营活动产生的现金流量净额 257,746,140.50 -635,051,784.05 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -2,429,208,897.69 14,851,025.33 -16,457.18
筹资活动产生的现金流量净额 2,497,086,965.90 1,045,697,445.31 138.8
研发支出 11,700,404.26 10,316,145.54 13.42
营业收入变动原因说明:主要系当期大量 PPP 项目进入施工阶段，收入增加；
营业成本变动原因说明:主要系当期大量 PPP 项目进入施工阶段，成本增加；
销售费用变动原因说明:主要系子公司加强经营管理，相应费用减少；
管理费用变动原因说明:主要系公司处于转型升级阶段，相应的费用增加；
财务费用变动原因说明:主要系上年同期受汇率变动影响较大；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 PPP 项目对公司现金流量有积极贡献；
7 / 148
2017 年半年度报告
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司对外投资同比增加；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司 PPP 项目融资增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期
上期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 情况说明
产的比例 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
应收票据 71,740,542.56 0.23 159,449,023.18 0.58 -55.01 主要系大量应收票
据到期
长期应收款 3,335,362,212.77 10.70 1,372,922,309.35 5.01 142.94 主要系 PPP 项目同
比上期增加
长期股权投 639,551,663.63 2.05 458,555,975.28 1.67 39.47 主要系对部分公司
资 追加投资
短期借款 2,466,051,381.03 7.91 1,784,385,375.72 6.51 38.20 主要系公司新增业
务导致借款增加
应付利息 30,596,313.73 0.10 17,991,154.20 0.07 70.06 主要系借款增加
应付股利 56,704,485.53 0.18 12,553,214.89 0.05 351.71 主要系本期按照股
东大会决议计提期
后应支付的股利
其他流动负 575,376,385.07 1.85 321,731,295.03 1.17 78.84 主要系按工程进度
债 计提的进度增值税
长期借款 3,376,446,074.40 10.84 1,364,455,051.04 4.97 147.46 主要系部分 PPP 公
司融资
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
8 / 148
2017 年半年度报告
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
（1）期后：2017 年 7 月，公司参股设立上海益城停车服务有限公司，注册资本 9000 万元，
公司持股 41%。经营范围主要为：智能停车、交通智能化技术、安全技术、计算机信息技术领域
内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，停车场经营管理；交通器材、道路护栏、标示
标牌的销售等。
（2）期后：2017 年 8 月，公司的孙公司浙江大地钢结构有限公司设立浙江大地信安金属结构
有限公司，注册资本 1000 万元，浙江大地钢结构有限公司持股 100%。经营范围主要为钢结构、
网架、金属彩钢板、金属门窗及其配套板材的设计、制造、销售；建筑装饰材料销售；建筑幕墙
工程设计、施工；金属材料及制品检测等。
（3）报告期及期后公司为实施 PPP 项目设立的公司及变动情况如下表：
注册资本 持股比
公司名称 股东情况 主要业务 成立时间 变动情况
（万元） 例（%）
宁波梅山保税港 2017 年 2 月 23 日，
投资管理、资产管理、 2016 年 4 月 29
1 区明庆投资管理 龙元明城 2400 100 龙元明城增资 1400
实业投资、投资咨询。 日
有限公司 万元。
宁波梅山保税港 2017 年 4 月 6 日，龙
投资管理、资产管理、 2016 年 4 月 29
2 区明轩投资管理 龙元明城 3000 100 元明城增资 2000 万
实业投资、投资咨询。 日
有限公司 元。
宁波梅山保税港 2017 年 8 月 4 日，龙
投资管理、资产管理、 2016 年 4 月 29
3 区明福兴盛投资 龙元明城 29700 100 元明城增资 28700 万
实业投资、投资咨询。 日
管理有限公司 元。
宁波梅山保税港 2017 年 8 月 3 日，龙
投资管理、资产管理、 2016 年 11 月
4 区明惒投资管理 龙元明城 18600 100 元明城增资 17600 万
实业投资、投资咨询。 17 日
有限公司 元。
江西省安义城 从事基础设施项目开发
南昌明安基础设 2017 年 1 月 5
5 市投资集团有 10000 95 及管理、企业管理咨询， -
施建设有限公司 日
限公司、公司 物业服务。
公司、宁波明介
投资管理有限
公司、山东旺盛 公共基础设施开发及管
淄博明盛基础设 2017 年 1 月 18
6 园林股份有限 11500 80 理、企业管理咨询、物 -
施开发有限公司 日
公司、淄博颜山 业管理服务。
文化旅游发展
有限责任公司
公司、宁波明琅
从事基础设施项目投
六盘水市明志基 投资管理有限
资、基础设施项目开发 2017 年 1 月 18
7 础设施投资有限 公司、六枝特区 10500 99 -
及管理、企业管理咨询、 日
公司 达济医疗投资
物业管理
有限公司
从事基础设施项目投资
建德明德基础设 2017 年 1 月 20
8 公司 5343 100 及管理；工程项目管理 -
施投资有限公司 日
咨询；物业服务。
宁波明喻投资 2017 年 6 月 19 日，
温州明瓯基础设 对基础设施的投资及管 2017 年 2 月 13
9 管理有限公司、 35045 100 宁波明喻增资 30545
施投资有限公司 理；项目投资信息咨询。 日
公司 万元
9 / 148
2017 年半年度报告
注册资本 持股比
公司名称 股东情况 主要业务 成立时间 变动情况
（万元） 例（%）
公司、宁波梅山
保税港区明熙
华阴市明华西岳 佳誉投资管理 从事基础设施项目开发
2017 年 2 月 24
10 基础设施开发有 有限公司、华阴 10561.2 90 及管理；企业管理咨询； -
日
限公司 市西岳国有资 物业管理。
产经营管理有
限公司
基础设施开发、建设、
管理，建设项目投资，
丽水明安建设开 公司、丽水市丽 2017 年 3 月 8
11 6000 90 政府与社会资本合作的 -
发有限公司 安实业总公司 日
施工、运营管理，企业
管理咨询。
公司、浙江润业
象山明浦基础设 建设有限公司、 基础设施项目开发及管 2017 年 3 月 14
12 15000 98 -
施开发有限公司 宁波交运建设 理；企业管理咨询。 日
有限公司
公司、商洛市商
商洛市商州区明
州区城市建设 基础设施项目开发及管 2017 年 3 月 27
13 环基础设施开发 9300 90 -
投资开发有限 理、企业咨询 日
有限公司
公司
2017 年 6 月 19 日，
龙元明城增资 34000
万元。2017 年 6 月
23 日，龙元明城将所
持股权 100%转让给
宁波明喻投资管 投资管理、实业投资、 2015 年 12 月 中融国际信托有限
14 - 35000 -
理有限公司 投资咨询 23 日 公司。详细请参见公
司在中国证券报、上
海证券报及上海证
券交易所网站披露
的临 2017-067 号公
告
2017 年 5 月 23 日，
公司、奉化市城 基础设施投资及管理、
宁波明奉基础设 2015 年 11 月 由奉化明奉基础设
15 市建设投资有 13200 98 投资管理咨询、物业服
施投资有限公司 20 日 施投资有限公司更
限公司 务
名
福鼎市明鼎基础
基础设施项目开发及管 2017 年 4 月 11
16 设施开发有限公 公司 3000 100
理，企业管理咨询 日
司
公司、宁波梅山
保税港区明惒
渭南明华恒辉基
投资管理有限 基础设施项目开发及管 2017 年 5 月 4
17 础设施开发有限 23225.6 90
公司、渭南市华 理，企业管理咨询 日
公司
州区恒辉城镇
建设有限公司
公司、宁波梅山
保税港区明福 项目投资与资产经营管
常德明澧基础设
兴盛投资管理 理、基础设施建设、市 2017 年 6 月 9
18 施建设开发有限 110000 97
有限公司、澧县 政设施管理与维养、城 日
公司
城市建设投资 市市容管理、绿化管理
开发有限公司
10 / 148
2017 年半年度报告
注册资本 持股比
公司名称 股东情况 主要业务 成立时间 变动情况
（万元） 例（%）
公司、宁波明甫
投资管理有限
天柱县明柱基础 基础设施投资及管理、
公司、天柱县城 2017 年 6 月 28
19 设施投资有限公 44730 99 投资管理咨询、物业服
镇建设投资开 日
司 务
发有限责任公
司
龙元明城，北京
北京明树数据科 2017 年 7 月 6
20 为一智云科技 1000 50 技术推广服务
技有限公司 日
有限公司
企业管理咨询，商务咨
询，旅游咨询，餐饮企
业管理，酒店管理，市
场营销策划，会展会务
服务，广告设计、制作、
上海龙元天册企 代理、发布，市政工程 2017 年 8 月 4
21 龙元明城，王萍 1000 50
业管理有限公司 建设，城市规划设计， 日
创业孵化器经营管理，
房地产开发经营，房地
产经纪，自有房屋租赁，
仓储服务（除危险化学
品）
公司、邢台经济
开发区凯投建 基础设施项目开发及管
邢台明城基础设 2017 年 8 月 11
22 设有限公司、宁 5337.6 90 理、企业管理咨询，物
施建设有限公司 日
波明琅投资管 业管理
理有限公司
市政公用建设工程施
工，桥梁建设工程专业
施工，隧道建设工程专
业施工，公路路面建设
公司、杭州市路
龙元市政养护（上 工程专业施工，公路路 2017 年 8 月 17
23 桥集团股份有 2000 51
海）有限公司 基建设工程专业施工， 日
限公司
公路交通建设工程专业
施工，园林绿化工程，
物业管理，城市生活垃
圾服务
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
11 / 148
2017 年半年度报告
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
注册资本 总资产（万 净资产（万 净利润（万 营业收入
公司名称 业务性质
（万元） 元） 元） 元） （万元）
浙江大地钢结构
有限公司（孙公 建筑施工 10,080.00 131,604.32 5,010.03 3,923.11 22,252.51
司）
杭州青山湖森林
房地产开
硅谷开发有限公 10,000.00 106,964.24 8,793.27 -770.54 2,072.08
发
司（孙公司）
上海信安幕墙建
筑装饰有限公司 建筑施工 5,000.00 32,373.24 -13,569.78 -832.83 13,523.19
（孙公司）
龙元明城投资管
理（上海）有限 实业投资 30,000.00 207,757.55 30,190.47 1,450.20 4,362.17
公司
杭州城投建设有
工程管理 5,000.00 8,147.18 6,073.62 50.72 1,009.17
限公司
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
单位：万元
公司总 截至 2017 年
合伙企业 有限合 已投资或拟投
认缴金 6 月 30 日实 普通合伙人 披露信息
名称 伙人 资项目
额 缴金额
山东莒县基础
公司于 2016 年 9 月 30 日、2016 年 10 月
浙银汇智 设 施 建 设 PPP
龙元明 26 日和 2016 年 11 月 23 日披露了《龙元
嘉兴城浦 （杭州）资 项目和山东菏
城、中信 建设关于投资设立有限合伙企业的公告》
投资合伙 本管理有限 泽万福河商贸
100,001 25,147.65 证券股 （临 2016-072）、《龙元建设关于投资
企业（有 公司、宁波 物流片区基础
份有限 设立有限合伙企业的进展公告》（临
限合伙） 明甫投资管 设施及公共服
公司 2016-076）、《龙元建设关于投资设立有
理有限公司 务建设 PPP 项
限合伙企业的进展公告》（临 2016-091）
目
宁波汇德
荣泽投资 宁波明琅投 2017 年 4 月 11 日，龙元明城增资 1900
龙元明
管理中心 3,000 950.00 资管理有限 - 万元，宁波明琅投资管理有限公司增资
城
（有限合 公司 100 万元
伙）
12 / 148
2017 年半年度报告
杭州璨云
经过公司 2016 年 4 月 13 日召开的公司七
英翼投资 璨云（上海） 贵州航宇科技
不少于 届二十二次董事会审议通过，详见 2016
合伙企业 18,602.67 资产管理有 公司 发展股份有限
39,600 年 4 月 16 日披露的《关于拟投资设立并
（有限合 限公司 公司
购基金的公告》（临 2016-026）
伙）
绍兴海钜
绍兴镜湖新区 经过公司 2015 年 11 月 5 日召开的七届十
投资管理 上海格兴投
湖西安置小区 九次董事会审议通过，详见 2015 年 11 月
合伙企业 22,800 6,800.00 资管理有限 公司
BT（投资、建设、 6 日披露的《关于对外投资的公告》（临
（有限合 公司
移交）项目 2015-073）
伙）
华宝信
宁波杭州 托有限
湾新区森 责任公 宁波杭州湾新
联城市基 苏州森联城 司、宁波 区大众汽车配
础设施投 12,450 9,375.00 建投资有限 杭州湾 套零部件产业 -
资合伙企 公司 新区开 园基础设施 BT
业（有限 发建设 项目
合伙） 有限公
司、公司
宁波明瑞 象山东
东方投资 宁波明城东 方投资
投资管理、资产
有限合伙 3000 0.00 方投资管理 有限公 2017 年 2 月 17 日设立
管理、实业投资
企业（有 有限公司 司、龙元
限合伙） 明城
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增加，主要系公
司 PPP 业务收入较上年同期大幅增长，其利润贡献对公司整体盈利带来较大幅度提升。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
公司涉及的传统建筑施工和 PPP 业务都是政策敏感型产业，国家的宏观政策及行业调控政策
都将对企业发展、扩大经营规模带来影响。
对策与措施：公司关注各项与公司业务经营相关的国家、行业政策，利用民营企业决策效率
优势，及时根据政策对经营规划作出调整。
2、财务风险
随着公司 PPP 业务的持续推进，对营运资金的需求日益增加，或将导致公司财务成本上升，
财务风险增大。
对策与措施：公司将加强资金统筹与预决算管理，同时拓展融资渠道，控制财务风险。
3、涉诉风险
作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工
费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。
13 / 148
2017 年半年度报告
对策与措施：加强项目前期调研，谨慎承接业务，严控项目现场管理，建立良好的沟通协调
机制。
4、PPP 业务风险
PPP 项目一般周期较长，存在受不可抗力影响的风险；PPP 项目类型多样、区域差异较大，项
目自身特点关系到项目融资的难易程度，因此存在一定的项目融资风险和回款风险。
对策与措施：在项目选择上从项目所属地域、项目类型、融资可行性、合规及规范性等多方
面进行严格评审，降低风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2016 年度股东大会 2017 年 5 月 15 日 www.sse.com.cn 2017 年 5 月 16 日
2017 年第一次临时股
2017 年 8 月 1 日 www.sse.com.cn 2017 年 8 月 2 日
东大会
2017 年第二次临时股
2017 年 8 月 16 日 www.sse.com.cn 2017 年 8 月 17 日
东大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
承诺时 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺 有履 及时
间及期 说明未完 行应说
背景 类型 方 内容 行期 严格
限 成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与股 解决 控股 1、截至本承诺出具日止，本 承诺时 否 是 不适用 不适用
14 / 148
2017 年半年度报告
改相 同业 股东 人未投资于任何与公司存在 间：2002
关的 竞争 及实 相同或类似的业务的公司、企 年 08 月
际控 业或其他经营实体，本人未经 05 日，
承诺
制人 营也没有为他人经营与公司 承诺期
赖振 相同或类似的业务；本人与公 限：长期
元 司不存在同业竞争；2、自本 有效。
承诺出具日始，本人将不投资
于任何与公司存在相同或类
似业务的公司、企业或其他经
营实体，本人也不会经营或为
他人经营与公司相同或类似
的业务，以避免对公司的生产
经营构成可能的直接或间接
的业务竞争；3、本人将不利
用本人对公司的控股、持股或
其他控制关系进行损害公司
及公司任何股东利益的经营
活动；4、本人确认本承诺旨
在保障公司全体股东之权益
作出；5、本人确认本承诺所
载的每一项承诺均为可独立
执行之承诺。任何一项承诺若
被视为无效或者终止将不影
响其他各项承诺的有效性。6、
本承诺自本人签字之日起生
效。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
15 / 148
2017 年半年度报告
公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司与广厦中东建设有限公司发生
建设工程施工合同纠纷一案，遂向迪拜一审商事法院提起诉讼，要求判决被
告支付浙江大地钢结构有限公司请求的款项，即迪拉姆（DHS）129,806,223.20
详细请参见公司在中
以及从判决被告支付自欠款之日起直至被告全额支付完毕为止的利息，利率
国证券报、上海证券报
为 12%，以及判令被告支付所有开支、杂费和律师费。浙江大地钢结构有限公
及上海证券交易所网
司收到迪拜一审商事法院作出的不可撤销判决书（案件号：722/2015），判决
站 披 露 的 临
被告应向原告支付 107,824,636.1 迪拉姆（大写：壹亿零柒佰捌拾贰万肆仟陆
2015-036 、 2016-003
佰叁拾陆元壹角迪拉姆，折合人民币约为 191,410,294 元，大写：壹亿玖仟壹
公告。
佰肆拾壹万零贰佰玖拾肆元）；判决被告支付自 2015 年 4 月 29 日起算至款
项全额偿付为止的延期付款利息（年利率为 9%），以及 1,000 迪拉姆的律师
费。其余请求予以驳回。该案件正在执行中。
公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公
司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事
宜产生异议，公司于 2011 年 8 月 2 日向法院提起了诉讼。诉讼请求：1、判
决终止四方订立的《资金支持与合作协议书》。2、判决宁波阳光立即偿还公
司款项人民币 301,000,000.00 元；赔偿公司自资金投入之日起至 2011 年 2 月
27 日止的利息损失 6,894,034.16 元，并自 2011 年 2 月 28 日起，每逾期一日，
按照应偿还款项的万分之五支付公司违约金，直至款项付清之日止。（计算
至 2011 年 7 月 28 日止的违约金为 22,274,000.00 元）。2013 年 11 月 21 日，
公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第 38 号民事判决 详细请参见公司在中
书。2013 年 12 月 3 日，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉状》， 国证券报、上海证券报
宁波阳光海湾发展有限公司因不服浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬 及上海证券交易所网
商外初字第 38 号民事判决书结果，提起上诉。2014 年 7 月 24 日，公司收到 站披露的临 2011-20、
浙江省高级人民法院（2014）浙商外终字第 14 号民事判决书，判决结果为驳 2013-034、2013-035、
回上诉，维持原判。2015 年 3 月 24 日公司收到最高院送达的《中华人民共和 2014-017、2015-015、
国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》【（2015）民申字第 287 号】， 2016-013 号公告。
宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司、新加坡
阳光海湾投资控股有限公司因不服浙江省高级人民法院于 2014 年 7 月 17 日
作出的（2014）浙商外终字第 14 号民事判决，向最高院申请再审，最高院立
案审查。公司收到最高院作出的（2015）民申字第 287 号民事裁定书，裁定
如下：驳回宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公
司、新加坡阳光海湾投资控股有限公司的再审申请。报告期，公司已申报涉
及的全部债权内容，目前正在确认相关债权事宜，待债权确认完成后公司将
及时进行进展公告。
公司与成都奥克斯财富广场投资有限公司（以下简称“奥克斯”）产生
详细请参见公司在中
建设工程施工合同纠纷，遂向四川省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：
国证券报、上海证券报
1、判令奥克斯向公司支付工程进度款 159,790,578.19 元及利息暂计 1993 万元，
及上海证券交易所网
共计 179,720,578.19 元；2、诉讼费由奥克斯承担；2015 年 7 月 24 日四川省
站披露的临 2015-054
高级人民法院发出（2015）川民初字第 95 号案件受理通知书。目前，该案件
号公告。
正对工程进行相关鉴定中。
16 / 148
2017 年半年度报告
公司与通辽市西部城乡置业有限公司发生建设工程施工合同纠纷，遂向
内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令被告向原告支
付拖欠的工程款 141,915,713.8 元，及利息 6,291,563.5 元（以 141,915,713.8
元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的 4 倍计算，自 2016 年 3 月 25
日起算，暂计算至 2016 年 6 月 25 日，要求计算至实际支付之日）；2、判令 详细请参见公司在中
被告向原告支付工程进度款迟延支付产生的利息 2,527,579.3 元（以被告拖欠 国证券报、上海证券报
原告的进度款为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的 4 倍计算，计算至 及上海证券交易所网
2016 年 3 月 24 日）；3、判令被告赔偿原告停工损失 627,500 元（暂不包括 站披露的临 2016-056
因被告违约导致原告向第三方支付的赔偿金额）；4、判令被告赔偿原告可得 号公告。
利益暂定 1,500,000 元（具体以司法鉴定为准）；5、判令原告对于“通辽市
阿利坦银河湾城市综合体开发工程”享有法定的优先受偿权；6、本案诉讼费
用由被告承担。2016 年 7 月 19 日，内蒙古自治区高级人民法院发出受理案件
通知书。目前，诉讼双方在进行证据交换，案件尚在审理中。
17 / 148
2017 年半年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
报告期内:
诉讼(仲裁) 诉讼 诉讼(仲 诉讼(仲
起诉 应诉 承担连 诉讼
诉讼(仲裁) 是否形成预 (仲裁) 裁)审理 裁)判决
(申请) （被申 带责任 仲裁 诉讼(仲裁)基本情况
涉及金额 计负债及金 进展情 结果及影 执行情
方 请）方 方 类型
额 况 响 况
公司于 2014 年 11 月 13 日向浙江省宁波市中级人民法院提起
诉讼，诉讼请求如下：判令深圳光耀立即归还公司款项人民
币 53,487,025.90 元，支付利息、违约金及其他费用人民币
深 圳 市 14,044,000.00 元。公司收到浙江省宁波市中级人民法院作出
光 耀 地 的（2014）浙甬商初字第 71 号民事判决书，判决被告于本判
民 事 执行阶
公司 产 集 团 － 决生效之日起十日内归还原告借款本金 50,500,000 元、支付 53,487,025.90 否 无 执行中
诉讼 段
有 限 公 至 2014 年 4 月 30 日止的利息 8756048 元，并支付自 2014 年
司 5 月 1 日起至实际履行日止以尚欠本金为基数按月利率 1.50%
计算的利息和按每日万分之三计算的违约金（利息加上违约
金应以不超过按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利
率的四倍计算所得的金额为限）；驳回原告的其他诉讼请求。
公司与上海振龙房地产开发有限公司发生建设工程合同纠
纷，上海振龙房地产开发有限公司于 2014 年 8 月 29 日向上
海市浦东新区人民法院提起了诉讼，要求判决公司支付违约
赔偿金 44,640,000 元，上海市浦东新区人民法院于 2014 年
上 海 振 11 月 11 日出具裁定书裁定中止审理。公司于 2014 年 9 月 3
龙 房 地 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求判令上海振龙 306,868,907.8
民 事
公司 产 开 发 - 房 地 产 开 发有 限 公司 向 公司支 付 拖 欠 工程 款 共计 人 民 币 0 否 已判决 无 执行中
诉讼
有 限 公 266,561,352 元 ， 及 工 程 停 工 期 间 各 项 损 失 费 用 人 民 币
司 40,307,555.8 元。经上海市第一中级人民法院裁定，查封上
海振龙房地产开发有限公司名下康桥镇 10 街坊 1/40 丘的土
地使用权及其上的房产（查封、冻结期限均为贰年：自 2014
年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 17 日止）。上海市第一中级人民
法院作出（2014）沪一中民二（民）初字第 4 号民事判决书，
18 / 148
2017 年半年度报告
判决如下：1、判令公司与振龙房产于 2012 年 8 月 21 日签订
的《绿洲康城一期宾馆、公寓式酒店总承包施工补充协议》
及 2012 年 10 月 28 日签订的《上海市建设工程施工合同示范
文本》无效；2、振龙房产应与本判决生效之日起三十日内支
付公司工程款 180,194,017.00 元，并按人民银行同期同类贷
款利率计算自 2014 年 9 月 3 日至本判决生效之日止的利息；
3、振龙房产应与本判决生效之日起三十日内支付公司各项停
工损失 12,000,000.00 元；4、公司应于本判决生效之日起三
十日内将绿洲康城一期 E12、E12-1 地块占用的场地内的机械
设备及人员撤出，并将上诉涉案工程移交给振龙房产；5、驳
回公司的其余诉讼请求；6、如振龙房产未按本判决指定的期
间履行给付义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；7、
案件受理费 2,016,007 元，财产保全费 5,000.00 元，司法审
价费 1,435,500.00 元，共计 3,456,507.00 元，由公司承担
1,456,507.00 元，振龙房产承担 2,000,000.00 元。反诉案件
受理费 1,008,003.50 元，由公司承担 504,001.75 元，振龙
房产承担 504,001.75 元。截至报告披露日，判决款尚在执行
中。
宁 波 阳
公司于 2012 年 3 月 12 日向宁波市中级人民法院提起诉讼，
光 海 湾
并于 2013 年 3 月 20 日向宁波市中级人民法院提起补充民事
发 展 有
起诉状，诉讼请求：1、判决宁波阳光海湾发展有限公司及新
限公司、
民 事 加坡阳光海湾投资控股有限公司返还公司工程保证金 执行阶
公司 新 加 坡 － 72,000,000.00 否 无 执行中
诉讼 72,000,000.00 元及逾期利息；2、本案的诉讼费用由宁波阳 段
阳 光 海
光及新加坡阳光承担。报告期后，公司已申报涉及的全部债
湾 投 资
权内容，目前正在确认相关债权事宜，待债权确认完成后公
控 股 有
司将及时进行进展公告。
限公司
19 / 148
2017 年半年度报告
公司与上海大荣旅游发展有限公司产生建设工程施工合同纠
纷，公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、
请求判令被告向公司支付拖欠的工程款本金 43,500,000 元；
2、请求判令被告向公司支付逾期支付工程款利息暂计
45,288,720 元；3、请求判令被告向公司支付押金 5,000,000
元、补偿利息 1,174,500 元，以及逾期支付押金的利息暂计
5,205,600 元；4、请求法院确认原告对“冰天雪地村”工程
上 海 大
的拍卖或变卖折价款享有法定优先受偿权；5、请求判令本案
荣 旅 游 民 事
公司 - 诉讼费用由被告承担。2015 年 10 月 26 日上海市第一中级人 100,168,820 否 已判决 无 执行中
发 展 有 诉讼
民法院发出案件受理通知书。本案现已审理终结，上海市第
限公司
一中级人民法院于 2017 年签发了《民事判决书》（（2015）
沪一中民二（民）初字第 12 号），判决如下：1、解除公司
与上海荣大旅游发展有限公司于 2003 年 2 月 12 日所签《冰
天雪地村工程施工合同》；2、上海荣大旅游发展有限公司向
公司支付工程款 3,100 万元；3、上海荣大旅游发展有限公司
向公司支付违约金 1,885.635 万元；4、驳回公司的其余诉讼
请求。
上海龙元建设工程有限公司与广东黄河实业集团岳阳房地产
有限公司（被告一）、广东黄河实业集团有限公司（被告二）
产生建设工程施工合同纠纷，公司于 2015 年 10 月 29 日向湖
南省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令确认上海龙
元解除与被告一就岳阳洞庭湖国际公馆项目中 B 区、酒店工
广 东 黄 程所签订的《施工总承包合同》与 F 区的事实施工合同关系；
河 实 业 2、判令被告一向上海龙元支付工程款 18,251.5747 万元及延
集 团 岳 迟支付工程款利息暂计 200 万元；3、判令被告一向上海龙元
阳 房 地 支付停、窝工损失费 3000 万元及利息计 30 万元；4、判令被
产 有 限 民 事 告一向上海龙元支付总承包管理配合费及被告代收水电费、
公司 - 245,530,933 元 否 已调解 无 执行完毕
公司、广 诉讼 机械费总计 561.5186 万元及延迟支付上述水电费、机械费利
东 黄 河 息暂计 10 万元；5、判令被告一向上海龙元返还履约保证金
实 业 集 本金 2000 万元，延迟返还履约保证金利息暂计 500 万元；6、
团 有 限 确认上海龙元对其承建的“岳阳洞庭湖国际公馆”工程拍卖
公司 或折价款享有法定优先受偿权；7、确认被告二对被告一就 1
至 5 项诉请承担连带责任；8、本案的诉讼费用由两被告承担。
2015 年 11 月 5 日，湖南省高级人民法院发出受理案件通知书。
2016 年 3 月 3 日湖南省高级人民法院作出（2015）湘高法民
一初字第 14 号民事裁定书，裁定如下：驳回广东黄河实业集
团岳阳房地产有限公司关于管辖权提出的异议。2016 年 4 月
20 / 148
2017 年半年度报告
6 日广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司上诉至最高人民
法院，上诉请求如下：1、依法撤销（2015）湘高法民一初字
第 14 号民事裁定书；2、将本案移送至广东省东莞市中级人
民法院进行审理。2016 年 7 月 10 日最高人民法院发出（2016）
最高法民辖终字 140 号民事二审案件应诉通知书。2016 年 11
月 25 日，湖南省高级人民法院签发了《民事调解书》（（2015）
湘高法民一初字第 14 号），确认当事人和解情况如下：1、
确认广东黄河实业集团有限公司、广东黄河实业集团岳阳房
地产有限公司已于 2016 年 5 月 17 日支付 3000 万元工程款给
上海龙元；2、广东黄河实业集团有限公司、广东黄河实业集
团岳阳房地产有限公司应于 2016 年 11 月 30 日之前支付 5500
万元给上海龙元；3、相关的担保及付款安排事项；4、确认
广东黄河实业集团有限公司、广东黄河实业集团岳阳房地产
有限公司实际已支付各类款项 44,159.4799 万元； 涉案其他
未完工程竣工后的造价审价及后续付款安排。
公司与海南亨利投资有限公司发生建设工程合同纠纷，遂向
海南省高级人民法院提起诉讼，要求判令被告支付工程款
75,723,575 元及利息暂计 54,338,204 元；判令被告支付工程
款逾期支付违约金暂计 20,000,000 元；判令被告支付停窝工
损失暂计 6,016,400 元；（最终金额以司法鉴定为准），依
法确认原告对承建的“山水绿世界项目”一期工程、二期工
程折价或者拍卖价款享有优先受偿权；依法判令本案诉讼费
海 南 亨
用（包括但不限于诉讼费、财产保全费用、财产保全的担保
利 投 资 民 事
公司 - 费用等）由被告承担。2015 年 6 月 11 日，对方向海南省高级 75,723,575 否 已和解 无 执行中
有 限 公 诉讼
人民法院提出反诉，法院已受理。反诉请求为：请求判令公
司
司 赔 偿 因 10# 和 11# 楼 地 下 车 库 质 量 不 合 格 造 成 的 损 失
23,468,765 元和因全部工程墙面、地下室及屋顶防水工程质
量不合格造成的损失 10,707,500 元，上述 2 项金额最终以鉴
定为准；本诉及反诉全部诉讼费用由公司承担。2016 年 11
月 2 日，公司与海南亨利投资有限公司签署《和解协议书》，
2016 年 11 月 10 日，海南省高级人民法院签发了《民事调解
书》（（2015）琼环民初字第 1 号）。
21 / 148
2017 年半年度报告
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
2017 年 7 月 31 日、8 月 16 日，公司分别召开了第八届董事会第十一次会议及 2017 年第二次
临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》。本次员工持股计划
拟筹集资金总额为人民币 25,600 万元，参与认购的员工不超过 230 人，具体参与人数及认购份额
根据员工实际缴款情况确定。详见公司于 2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 17 日在上海证券交易所
及《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
详细请参见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所
公司 2017 年度与日常经营相关的关联交易 网站、中国证券报、上海证券报刊登的临 2017-041 号
《龙元建设关于 2017 年度日常关联交易公告》。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
22 / 148
2017 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
23 / 148
2017 年半年度报告
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 520,308,799.29
报告期末对子公司担保余额合计（B） 965,771,368.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 965,771,368.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.80
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
567,771,368.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 567,771,368.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 无
3 其他重大合同
√适用 □不适用
截至报告期末公司新承接业务量约 169.88 亿元，其中单一施工合同模式业务量约 77.78 亿元，
PPP 业务模式业务量约 92.10 亿元。
公司于 2017 年 1 月 12 日披露了《龙元建设关于签署贵州六枝特区人民医院改扩建 PPP 项目
协议的公告》，公司、宁波明琅投资管理有限公司与六枝特区人民医院、六枝特区达济医疗投资
有限责任公司签署了《六枝特区人民医院改扩建 PPP 项目协议》，该项目原建筑用地面积 53.28
亩，建筑总面积约 103,578.3 平方米，概算总投资约 4.85 亿元，一期建筑面积 56,439.3 平方米。
2017 年 6 月，六枝特区人民医院、六盘水市明志基础设施投资有限公司（项目公司）签署了《六
枝特区人民医院改扩建 PPP 项目协议-补充协议》，根据补充协议，该项目一期建筑总面积约
199,970 平方米，一期概算总投资约 9.83 亿元。最终以经特区审计部门确定的实际发生的金额为
准。
公司于 2017 年 2 月 16 日披露了《龙元建设关于中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建
设工程 PPP 项目评标结果公示的提示性公告》，中铁四局集团有限公司、龙元建设集团股份有限
公司、中铁建设投资集团有限公司为排名第一的中标候选单位联合体。该项目预中标后，公司及
联合体其他成员方与政府就该项目合作进行进一步磋商洽谈，未能达成完全一致，公司决定不再
继续参与该项目。根据中山市公共资源交易中心网发布的《中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及
同步建设工程 PPP 项目（第二次）评标结果公示》显示，公司未中标。
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
24 / 148
2017 年半年度报告
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
本期公司根据财会【2017】15 号修订《企业会计准则第 15 号——政府补助》，更新了政府
补助相关会计政策，详见财务报告重要会计政策及会计估计“政府补助”。 根据更新后政策公司
将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日收到的与企业日常活动相关的政府补助 2,526,402.88 元
从“营业外收入”调整至“其他收益”，调整后不影响当期净利润。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
公司已召开第八届董事会第四次会议及 2016 年第二次临时股东大会、第八届董事会第五次会
议、第八届董事会第八次会议、第八届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票的相关事项。
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 286,661.67 万元（含 286,661.67 万元），发行
股份的数量不超过 26,765.7955 万股（含 26,765.7955 万股），发行价格不低于 10.71 元/股，此
次非公开发行股票已获中国证监会受理和审查。具体内容详见本公司披露在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，敬
请投资者关注后续相关公司公告。
赖振元先生、赖晔鋆女士出于个人对资金的需求，于 2017 年 3 月 21 日通过上海证券交易所
大宗交易系统累计分别出售其所持有的公司股份 2830 万股、170 万股，合计出售股份占公司总股
本的 2.38%。本次减持后赖振元先生持有公司股份 413,895,952 股，持股比例为 32.79%，其中持
有无限售条件流通股 291,395,952 股；赖晔鋆女士持有公司股份 61,273,698 股，持股比例为 4.85%，
25 / 148
2017 年半年度报告
其中持有无限售条件流通股 27,273,698 股。赖振元先生家族共持有公司 50.33%股份，赖振元家
族仍为公司控股股东，赖振元先生仍为公司实际控制人。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 48,630
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售 股 数量
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例
条件股份数 份 股东性质
（全称） 减 量 (%)
量 状
态
质
赖振元 -28,300,000 413,895,952 32.79 122,500,000 60,132,000 境内自然人
押
质
赖朝辉 0 121,159,700 9.60 93,500,000 85,259,600 境内自然人
押
质
赖晔鋆 -1,700,000 61,273,698 4.85 34,000,000 22,104,400 境内自然人
押
郑桂香 0 38,828,700 3.08 0 无 0 境内自然人
中国建设银行股份
有限公司－万家精
+8,255,417 13,668,825 1.08 0 无 0 其他
选混合型证券投资
基金
华福证券－兴业银
行－兴发新价值 4
0 13,000,000 1.03 13,000,000 无 0 其他
号集合资产管理计
划
华福证券－兴业银
行－兴发龙元建设
0 11,500,000 0.91 11,500,000 无 0 其他
定增 2 号集合资产
管理计划
华福证券－兴业银
行－兴发新价值 3
0 11,000,000 0.87 11,000,000 无 0 其他
号集合资产管理计
划
华福证券－兴业银
行－兴发新价值 2
0 11,000,000 0.87 11,000,000 无 0 其他
号集合资产管理计
划
26 / 148
2017 年半年度报告
华福证券－兴业银
行－兴发新价值 1
0 11,000,000 0.87 11,000,000 无 0 其他
号集合资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
赖振元 291,395,952 人民币普通股 291,395,952
郑桂香 38,828,700 人民币普通股 38,828,700
赖朝辉 27,659,700 人民币普通股 27,659,700
赖晔鋆 27,273,698 人民币普通股 27,273,698
中国建设银行股份有限公司－万家精选混
13,668,825 人民币普通股 13,668,825
合型证券投资基金
汇添富基金－中国银行－平安人寿－平安
10,549,508 人民币普通股 10,549,508
人寿委托投资 1 号资产管理计划
中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混
9,856,547 人民币普通股 9,856,547
合型开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－万家新利灵
9,422,289 人民币普通股 9,422,289
活配置混合型证券投资基金
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信
6,982,889 人民币普通股 6,982,889
托融信 28 号证券投资集合资金信托计划
中国民生银行股份有限公司－长信增利动
6,885,933 人民币普通股 6,885,933
态策略混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖
晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。其他资产管
理计划情况详细请参见公司于 2016 年 2 月 6 日在上海证券交
易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临 2016-016 号《龙
元建设非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。除前述
情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 公司无优先股
明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交
易情况
持有的有限售条 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上市
件股份数量 可上市交易 件
交易股份数
时间
量
1 赖振元 2019 年 2 月
122,500,000 122,500,000 36 个月
4日
2 赖朝辉 2019 年 2 月
93,500,000 93,500,000 36 个月
4日
3 赖晔鋆 2019 年 2 月
34,000,000 34,000,000 36 个月
4日
4 华福证券－兴业银行－兴发新 2019 年 2 月
13,000,000 13,000,000 36 个月
价值 4 号集合资产管理计划 4日
27 / 148
2017 年半年度报告
5 华福证券－兴业银行－兴发龙 2019 年 2 月
元建设定增 2 号集合资产管理 11,500,000 4日 11,500,000 36 个月
计划
6 华福证券－兴业银行－兴发新 2019 年 2 月
11,000,000 11,000,000 36 个月
价值 1 号集合资产管理计划 4日
7 华福证券－兴业银行－兴发新 2019 年 2 月
11,000,000 11,000,000 36 个月
价值 2 号集合资产管理计划 4日
8 华福证券－兴业银行－兴发新 2019 年 2 月
11,000,000 11,000,000 36 个月
价值 3 号集合资产管理计划 4日
9 华福证券－兴业银行－兴发龙
2019 年 2 月
元建设定增 1 号集合资产管理 7,000,000 7,000,000 36 个月
4日
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖
朝辉为父子关系。其他资产管理计划情况详细请参见公司
于 2016 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站、中国证券报、
上海证券报刊登的临 2016-016 号《龙元建设非公开发行
股票发行结果暨股本变动公告》。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
赖振元 董事长 442,195,952 413,895,952 -28,300,000 减持
赖朝辉 副董事长、总裁 121,159,700 121,159,700
赖文浩 董事、项目经理 2,000,000 2,000,000
钱水江 董事、常务副总裁 980,000 980,000
何万篷 独立董事 0 0
曾群 独立董事 0 0
王啸 独立董事 0 0
陆健 监事长 240,000 240,000
何曙光 监事、江苏公司总经理 600,000 600,000
陈海英 监事 0 0
肖坚武 财务总监 0 0
28 / 148
2017 年半年度报告
王德华 副总裁 240,000 240,000
罗永福 副总裁 240,000 240,000
颜立群 副总裁 1,000,000 1,000,000
张丽 董事会秘书 0 0
邵君雅 总工程师 0 0
其它情况说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 2 月 4 日完成非公开发行股票 314,500,000 股人民币普通股。上述董事、监事
和高级管理人员（赖振元、赖朝辉除外）通过兴发龙元定增 1 号资产管理计划认购了公司本次非
公开发行的股票。（详细请参见公司于 2016 年 2 月 6 日公司在中国证券报、上海证券报及上海证
券交易所网站披露的临 2016-016 号公告。）
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
29 / 148
2017 年半年度报告
第九节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,808,456,391.70 2,451,255,991.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,740,542.56 159,449,023.18
应收账款 7,205,945,207.02 7,577,906,819.21
预付款项 383,615,944.00 445,663,014.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,995,581,064.17 2,104,050,958.34
买入返售金融资产
存货 13,446,116,012.49 11,953,416,407.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,911,455,161.94 24,691,742,214.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 232,392,079.31 211,316,902.86
持有至到期投资
长期应收款 3,335,362,212.77 1,372,922,309.35
长期股权投资 639,551,663.63 458,555,975.28
投资性房地产 354,943,569.64
固定资产 526,804,377.57 545,672,951.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
30 / 148
2017 年半年度报告
无形资产 39,489,263.16 40,224,511.76
开发支出
商誉 3,566,963.88 3,566,963.88
长期待摊费用 8,150,328.15 8,709,323.18
递延所得税资产 110,107,447.73 94,695,017.46
其他非流动资产
非流动资产合计 5,250,367,905.84 2,735,663,954.79
资产总计 31,161,823,067.78 27,427,406,169.51
流动负债：
短期借款 2,466,051,381.03 1,784,385,375.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 384,348,983.20 337,970,753.29
应付账款 10,803,566,997.18 9,911,341,081.53
预收款项 411,217,101.81 627,026,312.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,111,881,987.18 4,417,694,023.38
应交税费 574,892,746.95 789,872,536.84
应付利息 30,596,313.73 17,991,154.20
应付股利 56,704,485.53 12,553,214.89
其他应付款 2,251,633,418.30 1,833,494,815.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 362,688,404.98 511,966,336.72
其他流动负债 575,376,385.07 321,731,295.03
流动负债合计 22,028,958,204.96 20,566,026,899.44
非流动负债：
长期借款 3,376,446,074.40 1,364,455,051.04
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,789,605.03 5,776,413.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,383,235,679.43 1,370,231,464.05
负债合计 25,412,193,884.39 21,936,258,363.49
31 / 148
2017 年半年度报告
所有者权益
股本 1,262,100,000.00 1,262,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,478,428,215.31 1,478,428,215.31
减：库存股
其他综合收益 15,925,797.68 17,775,506.97
专项储备 213,794,679.58 174,714,901.85
盈余公积 395,127,138.45 395,127,138.45
一般风险准备
未分配利润 2,129,613,318.53 1,941,437,633.60
归属于母公司所有者权益合计 5,494,989,149.55 5,269,583,396.18
少数股东权益 254,640,033.84 221,564,409.84
所有者权益合计 5,749,629,183.39 5,491,147,806.02
负债和所有者权益总计 31,161,823,067.78 27,427,406,169.51
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,360,304,453.77 1,219,972,731.14
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,460,542.56 68,965,419.20
应收账款 6,279,145,135.05 6,493,602,180.58
预付款项 190,609,303.63 240,368,403.49
应收利息
应收股利 6,120,000.00 6,120,000.00
其他应收款 3,628,194,760.22 3,524,122,745.29
存货 12,862,584,202.32 11,183,106,420.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 24,392,418,397.55 22,736,257,900.14
非流动资产：
可供出售金融资产 222,170,000.00 201,162,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,700,293,938.72 2,192,654,278.55
投资性房地产
固定资产 271,000,087.74 285,097,646.89
32 / 148
2017 年半年度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,101,681.62 1,287,493.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,792,040.27 3,953,699.61
递延所得税资产 101,129,935.24 85,765,560.68
其他非流动资产
非流动资产合计 3,299,487,683.59 2,769,920,878.91
资产总计 27,691,906,081.14 25,506,178,779.05
流动负债：
短期借款 2,295,856,459.43 1,553,265,419.20
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 327,906,860.72 259,310,120.66
应付账款 10,138,715,750.17 9,317,252,130.28
预收款项 740,403,488.79 507,371,099.58
应付职工薪酬 3,816,367,669.99 4,126,431,965.64
应交税费 504,472,186.99 696,872,237.31
应付利息 30,592,253.73 17,991,154.20
应付股利 56,704,485.53 12,553,214.89
其他应付款 2,498,948,891.93 2,475,340,929.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 362,183,483.38 511,469,472.72
其他流动负债 561,951,745.67 303,563,284.63
流动负债合计 21,334,103,276.33 19,781,421,028.35
非流动负债：
长期借款 474,226,804.00 80,412,371.04
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 474,226,804.00 80,412,371.04
负债合计 21,808,330,080.33 19,861,833,399.39
所有者权益：
股本 1,262,100,000.00 1,262,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
33 / 148
2017 年半年度报告
永续债
资本公积 1,466,397,769.93 1,466,397,769.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备 190,639,974.35 161,143,855.31
盈余公积 395,127,138.45 395,127,138.45
未分配利润 2,569,311,118.08 2,359,576,615.97
所有者权益合计 5,883,576,000.81 5,644,345,379.66
负债和所有者权益总计 27,691,906,081.14 25,506,178,779.05
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,253,261,101.73 7,247,204,383.69
其中：营业收入 8,253,261,101.73 7,247,204,383.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,960,893,504.17 7,084,508,355.09
其中：营业成本 7,609,247,124.16 6,681,883,733.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 38,010,073.74 143,135,906.75
销售费用 1,858,877.83 4,711,673.33
管理费用 188,911,775.81 156,545,547.48
财务费用 61,980,344.78 15,755,732.85
资产减值损失 60,885,307.85 82,475,761.50
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 18,167,233.14 7,668,009.50
“－”号填列）
其中：对联营企业和 246,020.00
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 2,526,402.88
34 / 148
2017 年半年度报告
三、营业利润（亏损以“－” 313,061,233.58 170,364,038.10
号填列）
加：营业外收入 665,528.12 3,115,436.70
其中：非流动资产处 18,662.44 2,206.32
置利得
减：营业外支出 1,134,101.19 672,363.23
其中：非流动资产处 442,493.45 15,485.99
置损失
四、利润总额（亏损总额以 312,592,660.51 172,807,111.57
“－”号填列）
减：所得税费用 86,858,947.22 43,302,302.47
五、净利润（净亏损以“－” 225,733,713.29 129,504,809.10
号填列）
归属于母公司所有者的净 232,349,189.29 130,646,189.37
利润
少数股东损益 -6,615,476.00 -1,141,380.27
六、其他综合收益的税后净 -1,849,709.29 -10,366,111.25
额
归属母公司所有者的其他 -1,849,709.29 -10,366,111.25
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进 -1,849,709.29 -10,366,111.25
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 -1,849,709.29 -10,366,111.25
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 223,884,004.00 119,138,697.85
归属于母公司所有者的综 230,499,480.00 120,280,078.12
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -6,615,476.00 -1,141,380.27
益总额
35 / 148
2017 年半年度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.1841 0.1035
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.1841 0.1035
股)
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,699,262,941.69 6,058,966,283.87
减：营业成本 7,115,627,775.16 5,602,311,872.66
税金及附加 31,032,699.33 117,995,120.21
销售费用
管理费用 122,395,041.24 102,556,656.79
财务费用 51,666,737.69 46,569,608.21
资产减值损失 61,457,498.34 33,402,677.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,191,715.96 19,053,351.06
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
其他收益 903,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 334,178,405.89 175,183,699.35
加：营业外收入 2,164,427.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,031,635.86 570,023.50
其中：非流动资产处置损失 442,493.45 14,023.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 333,146,770.03 176,778,103.30
列）
减：所得税费用 79,238,763.56 40,291,838.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,908,006.47 136,486,264.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
36 / 148
2017 年半年度报告
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 253,908,006.47 136,486,264.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,691,326,346.55 6,505,521,035.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 110,420.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,081,415,724.19 2,556,708,230.81
经营活动现金流入小计 9,772,742,070.74 9,062,339,686.55
购买商品、接受劳务支付的现金 4,618,876,654.87 4,114,460,489.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,344,496,482.13 2,607,637,314.84
支付的各项税费 278,183,154.72 328,373,105.82
支付其他与经营活动有关的现金 2,273,439,638.52 2,646,920,560.72
经营活动现金流出小计 9,514,995,930.24 9,697,391,470.60
经营活动产生的现金流量净额 257,746,140.50 -635,051,784.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,191,715.96 10,369,171.06
37 / 148
2017 年半年度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 37,500.00 2,250.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 13,250,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 303,340,409.00 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 319,569,624.96 243,621,421.06
购建固定资产、无形资产和其他长 35,976,396.51 117,413,780.35
期资产支付的现金
投资支付的现金 300,027,971.17 111,356,615.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 7,432,551.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,405,341,603.97
投资活动现金流出小计 2,748,778,522.65 228,770,395.73
投资活动产生的现金流量净额 -2,429,208,897.69 14,851,025.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,691,100.00 1,379,763,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 39,691,100.00 15,448,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 3,576,626,459.43 1,822,773,922.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,616,317,559.43 3,202,536,922.19
偿还债务支付的现金 1,033,180,942.76 2,051,826,716.28
分配股利、利润或偿付利息支付的 86,049,650.77 105,012,760.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 10,789,800.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,119,230,593.53 2,156,839,476.88
筹资活动产生的现金流量净额 2,497,086,965.90 1,045,697,445.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的 333,329.24 859,350.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 325,957,537.95 426,356,037.43
加：期初现金及现金等价物余额 2,147,106,149.80 922,439,960.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,473,063,687.75 1,348,795,997.74
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,862,984,999.17 5,805,748,972.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,047,468,071.06 3,360,800,359.74
38 / 148
2017 年半年度报告
经营活动现金流入小计 9,910,453,070.23 9,166,549,331.99
购买商品、接受劳务支付的现金 4,018,566,456.20 3,268,852,648.45
支付给职工以及为职工支付的现金 2,195,201,629.27 2,494,524,071.13
支付的各项税费 247,367,023.42 262,066,019.68
支付其他与经营活动有关的现金 3,635,695,223.97 2,874,334,948.70
经营活动现金流出小计 10,096,830,332.86 8,899,777,687.96
经营活动产生的现金流量净额 -186,377,262.63 266,771,644.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,191,715.96 21,353,351.06
处置固定资产、无形资产和其他长 7,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 13,250,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 16,199,215.96 234,603,351.06
购建固定资产、无形资产和其他长 9,327,819.78 107,971,136.12
期资产支付的现金
投资支付的现金 628,647,460.17 769,469,912.72
取得子公司及其他营业单位支付的 7,432,551.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 645,407,830.95 877,441,048.84
投资活动产生的现金流量净额 -629,208,614.99 -642,837,697.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,364,315,000.00
取得借款收到的现金 1,865,856,459.43 996,473,922.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,865,856,459.43 2,360,788,922.19
偿还债务支付的现金 879,450,986.24 1,860,026,716.28
分配股利、利润或偿付利息支付的 42,879,600.99 89,818,483.92
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 922,330,587.23 1,949,845,200.20
筹资活动产生的现金流量净额 943,525,872.20 410,943,721.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,939,994.58 34,877,668.24
加：期初现金及现金等价物余额 999,882,740.59 658,950,862.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,127,822,735.17 693,828,531.10
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
39 / 148
2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 1,262,1 1,478,4 17,775, 174,714 395,127 1,941,4 221,564,4 5,491,147
00,000. 28,215. 506.97 ,901.85 ,138.45 37,633. 09.84 ,806.02
00 31
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,262,1 1,478,4 17,775, 174,714 395,127 1,941,4 221,564,4 5,491,147
00,000. 28,215. 506.97 ,901.85 ,138.45 37,633. 09.84 ,806.02
00 31
三、本期增减变动金额（减 -1,849, 39,079, 188,175 33,075,62 258,481,3
少以“－”号填列） 709.29 777.73 ,684.93 4.00 77.37
（一）综合收益总额 -1,849, 232,349 -6,615,47 223,884,0
709.29 ,189.29 6.00 04.00
（二）所有者投入和减少资 39,691,10 39,691,10
本 0.00 0.00
1．股东投入的普通股 39,691,10 39,691,10
0.00 0.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -44,173 -44,173,5
,504.36 04.36
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
40 / 148
2017 年半年度报告
3．对所有者（或股东）的 -44,173 -44,173,5
分配 ,504.36 04.36
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 39,079, 39,079,77
777.73 7.73
1．本期提取 136,968 136,968,9
,931.61 31.61
2．本期使用 97,889, 97,889,15
153.88 3.88
（六）其他
四、本期期末余额 1,262,1 1,478,4 15,925, 213,794 395,127 2,129,6 254,640,0 5,749,629
00,000. 28,215. 797.68 ,679.58 ,138.45 13,318. 33.84 ,183.39
00 31
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 947,600 431,588 21,179, 147,623 363,350 1,652,8 74,104,85 3,638,319
,000.00 ,158.19 709.23 ,910.45 ,289.09 72,171. 9.28 ,097.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 947,600 431,588 21,179, 147,623 363,350 1,652,8 74,104,85 3,638,319
41 / 148
2017 年半年度报告
,000.00 ,158.19 709.23 ,910.45 ,289.09 72,171. 9.28 ,097.77
三、本期增减变动金额（减 314,500 1,047,3 -10,366 36,860, -77,328 104,502 876,567.2 1,493,635
少以“－”号填列） ,000.00 39,239. ,111.25 875.00 .65 ,548.83 4 ,790.92
（一）综合收益总额 -10,366 130,646 -1,141,38 119,138,6
,111.25 ,189.37 0.27 97.85
（二）所有者投入和减少 314,500 1,047,3 15,448,00 1,377,287
资本 ,000.00 39,239. 0.00 ,239.75
1．股东投入的普通股 314,500 1,047,3 15,448,00 1,377,287
,000.00 39,239. 0.00 ,239.75
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -25,241 -10,789,8 -36,031,7
,999.97 00.00 99.97
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -25,241 -10,789,8 -36,031,7
分配 ,999.97 00.00 99.97
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 36,860, 36,860,87
875.00 5.00
1．本期提取 153,403 153,403,2
42 / 148
2017 年半年度报告
,240.44 40.44
2．本期使用 116,542 116,542,3
,365.44 65.44
（六）其他 -77,328 -901,64 -2,640,25 -3,619,22
.65 0.57 2.49 1.71
四、本期期末余额 1,262,1 1,478,9 10,813, 184,484 363,272 1,757,3 74,981,42 5,131,954
00,000. 27,397. 597.98 ,785.45 ,960.44 74,720. 6.52 ,888.69
00 94
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 1,262,100 1,466,397 161,143,8 395,127, 2,359,57 5,644,345
,000.00 ,769.93 55.31 138.45 6,615.97 ,379.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,262,100 1,466,397 161,143,8 395,127, 2,359,57 5,644,345
,000.00 ,769.93 55.31 138.45 6,615.97 ,379.66
三、本期增减变动金额（减 29,496,11 209,734, 239,230,6
少以“－”号填列） 9.04 502.11 21.15
（一）综合收益总额 253,908, 253,908,0
006.47 06.47
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
43 / 148
2017 年半年度报告
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -44,173, -44,173,5
504.36 04.36
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -44,173, -44,173,5
配 504.36 04.36
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
29,496,11 29,496,11
（五）专项储备
9.04 9.04
135,262,4 135,262,4
1．本期提取
59.70 59.70
105,766,3 105,766,3
2．本期使用
40.66 40.66
（六）其他
四、本期期末余额 1,262,100 1,466,397 190,639,9 395,127, 2,569,31 5,883,576
,000.00 ,769.93 74.35 138.45 1,118.08 ,000.81
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 947,600,0 419,058,5 144,080,5 363,350, 2,098,82 3,972,916
00.00 30.18 39.03 289.09 6,971.73 ,330.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
44 / 148
2017 年半年度报告
二、本年期初余额 947,600,0 419,058,5 144,080,5 363,350, 2,098,82 3,972,916
00.00 30.18 39.03 289.09 6,971.73 ,330.03
三、本期增减变动金额（减 314,500,0 1,047,339 13,263,99 111,244, 1,486,347
少以“－”号填列） 00.00 ,239.75 1.19 264.85 ,495.79
（一）综合收益总额 136,486, 136,486,2
264.82 64.82
（二）所有者投入和减少资 314,500,0 1,047,339 1,361,839
本 00.00 ,239.75 ,239.75
1．股东投入的普通股 314,500,0 1,047,339 1,361,839
00.00 ,239.75 ,239.75
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -25,241, -25,241,9
999.97 99.97
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -25,241, -25,241,9
配 999.97 99.97
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
13,263,99 13,263,99
（五）专项储备
1.19 1.19
109,413,8 109,413,8
1．本期提取
12.47 12.47
96,149,82 96,149,82
2．本期使用
1.28 1.28
（六）其他
四、本期期末余额 1,262,100 1,466,397 157,344,5 363,350, 2,210,07 5,459,263
45 / 148
2017 年半年度报告
,000.00 ,769.93 30.22 289.09 1,236.58 ,825.82
法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
46 / 148
2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身系象山县第二建筑工程
有限公司。1995 年 6 月 19 日经宁波市人民政府以甬政发[1995]122 号文批准改制为浙江象山二建
集团股份有限公司，2004 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。本公司统一社会信用代码：
91330000704203949A，企业法人营业执照注册号：330000000040184，所属行业为建筑类。经过历
次变更，截止 2017 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 126,210 万股，注册资本为 126,210
万元。
本公司经营范围为：工程建筑（建筑特级）、工程安装（壹级）；市政、室内外装饰装潢（资
质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营（限子
公司凭资质证书经营）；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民
用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外
工程的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海龙元建设工程有限公司
上海龙源建材经营有限公司
宁波龙元投资有限公司
象山辰龙建筑劳务有限公司
上海建顺劳务有限公司
龙元营造（泰国）有限公司
龙马建设股份有限公司
龙元建设集团（澳门）有限公司
龙元建设集团（菲律宾）有限公司
龙元亚克（澳门）有限公司
上海石与木投资咨询有限公司
龙元资产管理（上海）有限公司
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司
杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司
元明建设置业有限公司
辽宁龙元建设工程有限公司
上海龙元房地产开发有限公司
宁波圣贝投资有限公司
上海信安幕墙建筑装饰有限公司
47 / 148
2017 年半年度报告
子公司名称
浙江大地钢结构有限公司
龙元明城投资管理（上海）有限公司
绍兴森茂保障性住房投资有限公司
宁波海润惠达投资有限公司
宁波嘉业汇投资管理有限公司
宁波海汇嘉业投资有限公司
宁波海山堂文化发展有限公司
杭州城投建设有限公司
浙江瑞顿立体车库有限公司
奉化明奉基础设施投资有限公司
绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）
温州明鹿基础设施投资有限公司
宁波明甫投资管理有限公司
宁波明点投资管理有限公司
宁波明亦投资管理有限公司
宁波明琅投资管理有限公司
宁波明介投资管理有限公司
宁波明喻投资管理有限公司
宁波汇德荣泽投资管理中心（有限合伙）
象山明象基础设施投资有限公司
商洛明城基础设施开发有限公司
海城明城水务投资有限公司
山东龙元建投投资管理有限公司
开化明化基础设施投资有限公司
晋江市明晋会展有限责任公司
温州明元基础设施投资有限公司
泉州市明泉投资建设有限公司
渭南明瑞基础设施开发有限公司
宣城明宣基础设施开发有限公司
丽水明博建设开发有限公司
宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司
48 / 148
2017 年半年度报告
子公司名称
宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明烨投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明昑投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明竑投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明惒投资管理有限公司
春华秋实 1 号事务管理类集合资金信托计划
中融-新瑞 63 号集合资金信托计划
宁波明城东方投资管理有限公司
商洛市商州明环基础设施开发有限公司
渭南明华恒辉基础设施开发有限公司
温州明瓯基础设施投资有限公司
象山明浦基础设施开发有限公司
淄博明盛基础设施开发有限公司
常德明澧基础设施建设开发有限公司
华阴市明华西岳基础设施开发有限公司
建德明德基础设施投资有限公司
丽水明安建设开发有限公司
六盘水市明志基础设施投资有限公司
南昌明安基础设施建设有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权
益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
49 / 148
2017 年半年度报告
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入
当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
50 / 148
2017 年半年度报告
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
51 / 148
2017 年半年度报告
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产
负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者
权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投
资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确
认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
52 / 148
2017 年半年度报告
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取
得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账
面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款
与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期
末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允
价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资
损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入
当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原
则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认
条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
53 / 148
2017 年半年度报告
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的
会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损
失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应
收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独
进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根
据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减
值损失，计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 单项金额不重大但按信用风险特征组合后 根据单个应收款项的实际情况逐项测试，确定
该组合的风险较大的应收款项 实际需要计提的比例
组合 2 其他不重大应收款项 资产负债表日除关联方外应收款项的账面数扣
除期后收款（一般为截止次年的三月一日前）
及完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类
到应收账款数额后的余额的 6%计提准备
组合 3 完工一年以内但尚未结算的从存货中重分
不计提坏账准备
类到应收账款
组合 4 期后回款的应收款项（一般为截止次年的
不计提坏账准备
三月一日前）
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发
生减值的
54 / 148
2017 年半年度报告
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，确认减值损失，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、自制半成品、产成品、
工程施工、开发成本等。
2、发出存货的计价方法
存货（除工程施工所用材料外）发出时按加权平均法计价，工程施工所用材料采用个别认定
法。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提
存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量
的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目
的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债
表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
55 / 148
2017 年半年度报告
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行
权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币
性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除
非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出
资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得
的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照
应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综
合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应
享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利
润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应
享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并
按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被
投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变
动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内
部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与
被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合
营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控
制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在
公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的
账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投
资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上
述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计
入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期
股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应
比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润
分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原
因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准
则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位
直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润
56 / 148
2017 年半年度报告
分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损
益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施
加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公
允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，
在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权
投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用
权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济
利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计
入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政
策进行折旧或摊销。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价
值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转
换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面
价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该
项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
后计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选
择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
57 / 148
2017 年半年度报告
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 10-30 5.00 3.17-9.50
施工设备 平均年限法 8 5.00 11.875
机器设备 平均年限法 5-15 5.00 6.33-19.00
运输设备 平均年限法 5-6 5.00 15.83-19.00
其他设备 平均年限法 5 5.00 19.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使
用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本
公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估
价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
58 / 148
2017 年半年度报告
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借
款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济
利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确
定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 土地使用权证年限
软件 5 更新周期
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
59 / 148
2017 年半年度报告
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研
究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，
在发生时计入当期损益。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为
基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了
进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
60 / 148
2017 年半年度报告
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括房屋使用费、装修费、技术服务费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
项目名称 摊销期限 依据
房屋使用费 20-50 年 房屋租赁协议书
装修费 3-5 年 预计可使用年限
技术服务费 2年 合同约定年限
品牌使用费 10 年 预计收益年限
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计
划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益。
61 / 148
2017 年半年度报告
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认
结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
（1）、销售商品收入的确认一般原则：
1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控
制；
3）收入的金额能够可靠地计量；
4）相关的经济利益很可能流入本公司；
5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
62 / 148
2017 年半年度报告
具体而言，公司承接建造合同时，预计相应建造合同的毛利率和工程成本总额，待实际工程成本
发生时，按预计的毛利率和实际成本进度确认建造合同收入实现。建造合同完工时根据实际情况
进行调整。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关
资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发
生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与
本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计
入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确
认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
63 / 148
2017 年半年度报告
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确
认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费
用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的
初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和 3、6、11、17
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣的进
项税额后，差额部分为应交增值
税
消费税
营业税 按应税营业收入计缴 3、5
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税计 1、5、7
缴
企业所得税 按应纳税所得额计缴 10、15、25
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
64 / 148
2017 年半年度报告
浙江大地钢结构有限公司
象山辰龙建筑劳务有限公司
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）2015 年 9 月 17 日，公司孙公司浙江大地钢结构有限公司取得了浙江省科学技术厅、浙
江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有
效期为 3 年，证书编号 GR201533000245。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民
共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2015 年、2016
年以及 2017 年该公司适用的企业所得税税率为 15%。
（2）2016 年，公司子公司象山辰龙建筑劳务有限公司被认定为小型微利企业，根据《中华人民
共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，该公司适用的企业所得税
税率为 10%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 3,262,304.78 2,079,390.92
银行存款 2,411,885,380.00 2,144,929,924.96
其他货币资金 393,308,706.92 304,246,676.02
合计 2,808,456,391.70 2,451,255,991.90
其中：存放在境外的款 28,609,444.51 19,521,004.20
项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金
明细如下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 67,756,995.24 63,870,014.15
信用证保证金 9,563,519.75 1,203,514.41
保函保证金 116,069,641.08 75,848,281.36
冻结资金 111,428,885.10 119,150,767.40
其他保证金 30,573,662.78 44,077,264.78
合 计 335,392,703.95 304,149,842.10
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
65 / 148
2017 年半年度报告
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 7,534,083.13 58,305,707.56
商业承兑票据 64,206,459.43 101,143,315.62
合计 71,740,542.56 159,449,023.18
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末未终止确认金
项目 期末终止确认金额
额
银行承兑票据 50,346,891.12
商业承兑票据 234,970,160.28
合计 285,317,051.4
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征 8,159,890,933 100.0 953,945,726 11.67 7,205,945,207 8,465,625,540 100.0 887,718,72 10.49 7,577,90
组合计提坏账准 .30 0 .28 .02 .76 0 1.55 6,819.21
备的应收账款
组合 1 755,802,136 9.27 581,729,29 76.97 174,072,839 774,225,335.6 9.14 594,609,56 76.80 179,615,
.24 6.47 .77 6 3.12 772.54
66 / 148
2017 年半年度报告
组合 2 6,203,498,1 76.0 372,216,42 6.00 5,831,281,6 4,885,152,640 57.71 293,109,15 6.00 4,592,04
18.28 2 9.81 88.47 .35 8.43 3,481.92
组合 3 1,200,590,6 14.7 1,200,590,6 1,819,081,279 21.49 1,819,08
78.78 1 78.78 .13 1,279.13
组合 4 987,166,285.6 11.66 987,166,
2 285.62
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
8,159,890,933 953,945,726 7,205,945,207 8,465,625,540 887,718,72 7,577,90
合计
.30 .28 .02 .76 1.55 6,819.21
组合 1：期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
应收账款（按 单 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
位）
100 万 以 下 的 零 51,416,633.52 44,619,863.54 86.78 账龄较长
星客户
客户 1 145,686,170.88 131,117,553.79 90.00 海外项目，诉讼胜
诉，执行难度大
客户 2 50,366,014.63 10,073,202.93 20.00 海外项目，账龄较
长
客户 3 31,988,074.90 22,391,652.43 70.00 账龄较长
客户 4 31,727,474.60 2,538,197.97 8.00 诉讼胜诉，执行难
度较大
客户 5 28,400,258.37 28,400,258.37 100.00 海外项目，账龄较
长
客户 6 26,116,593.49 26,116,593.49 100.00 账龄较长
客户 7 25,672,499.35 20,537,999.48 80.00 诉讼已判决，款项
回收可能性很小
客户 8 23,828,157.00 21,445,341.30 90.00 诉讼已判决，款项
回收可能性很小
客户 9 18,421,708.30 3,684,341.66 20.00 海外项目，账龄较
长
客户 10 17,514,196.13 17,514,196.13 100.00 甲方破产清算，无
可执行财产，款项
回收风险较大
客户 11 17,393,562.78 12,175,493.95 70.00 诉讼尚未审结，款
项回收风险较大
客户 12 17,052,140.04 10,231,284.02 60.00 账龄较长，对方偿
付能力低
客户 13 13,942,011.10 13,942,011.10 100.00 诉讼胜诉，无可执
行财产
客户 14 13,769,134.90 13,769,134.90 100.00 海外项目，账龄较
长
客户 15 12,774,439.88 10,219,551.90 80.00 甲方破产清算，基
本无可执行财产，
款项回收 风险较
大
客户 16 11,205,163.68 11,205,163.68 100.00 诉讼已判决，款项
回收可能性很小
67 / 148
2017 年半年度报告
客户 17 9,832,174.02 9,832,174.02 100.00 账龄较长
客户 18 9,554,910.96 6,688,437.67 70.00 账龄较长
客户 19 8,750,000.00 8,750,000.00 100.00 甲方破产清算，无
可执行财产，款项
回收风险较大
客户 20 8,635,587.57 6,908,470.06 80.00 诉讼尚未审结，款
项回收风险较大
客户 21 6,533,425.78 6,533,425.78 100.00 账龄较长
客户 22 6,438,933.30 6,438,933.30 100.00 账龄较长
客户 23 6,027,415.00 4,219,190.50 70.00 账龄较长
客户 24 5,246,928.15 1,049,385.63 20.00 账龄较长
客户 25 5,119,205.00 4,095,364.00 80.00 甲方破产清算，无
可执行财产，款项
回收风险较大
客户 26 4,868,674.00 4,868,674.00 100.00 账龄较长
客户 27 4,726,491.84 2,363,245.92 50.00 账龄较长
客户 28 4,363,096.51 4,363,096.51 100.00 账龄较长
客户 29 4,349,298.43 4,349,298.43 100.00 海外项目，账龄较
长
客户 30 4,298,726.00 4,298,726.00 100.00 账龄较长
客户 31 4,216,160.02 4,216,160.02 100.00 账龄较长
客户 32 4,159,486.00 2,495,691.60 60.00 账龄较长
客户 33 3,926,798.40 3,926,798.40 100.00 账龄较长
客户 34 3,465,376.12 346,537.61 10.00 账龄较长
客户 35 3,281,667.87 3,281,667.87 100.00 诉讼尚未审结，款
项回收风险较大
客户 36 3,250,579.23 2,600,463.38 80.00 账龄较长
客户 37 3,236,752.10 3,236,752.10 100.00 账龄较长
客户 38 3,132,441.00 3,132,441.00 100.00 账龄较长
客户 39 3,121,600.00 3,121,600.00 100.00 甲方破产清算，无
可执行财产，款项
回收风险较大
客户 40 3,048,625.50 1,524,312.75 50.00 账龄较长
客户 41 2,972,175.00 2,080,522.50 70.00 诉讼胜诉，执行难
度较大
客户 42 2,846,597.54 2,846,597.54 100.00 账龄较长
客户 43 2,800,000.00 2,800,000.00 100.00 账龄较长
客户 44 2,675,963.00 2,675,963.00 100.00 账龄较长
客户 45 2,605,184.27 2,605,184.27 100.00 账龄较长
客户 46 2,566,584.92 769,975.48 30.00 账龄较长
客户 47 2,500,000.00 1,500,000.00 60.00 账龄较长
客户 48 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 账龄较长
客户 49 2,367,088.80 2,367,088.80 100.00 账龄较长
客户 50 2,358,047.00 2,358,047.00 100.00 账龄较长
客户 51 2,249,933.14 1,574,953.20 70.00 账龄较长
客户 52 2,221,643.85 2,221,643.85 100.00 账龄较长
客户 53 2,165,234.60 2,165,234.60 100.00 账龄较长
客户 54 2,105,004.00 1,473,502.80 70.00 账龄较长
客户 55 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 账龄较长
68 / 148
2017 年半年度报告
客户 56 2,077,253.00 1,038,626.50 50.00 账龄较长
客户 57 2,024,733.00 1,214,839.80 60.00 账龄较长
客户 58 2,000,000.00 1,000,000.00 50.00 账龄较长
客户 59 1,985,263.31 1,985,263.31 100.00 账龄较长
客户 60 1,981,779.79 1,525,970.44 77.00 账龄较长
客户 61 1,925,348.40 1,925,348.40 100.00 账龄较长
客户 62 1,900,000.00 1,900,000.00 100.00 账龄较长
客户 63 1,859,624.61 1,859,624.61 100.00 账龄较长
客户 64 1,821,987.00 1,821,987.00 100.00 账龄较长
客户 65 1,770,733.83 1,770,733.83 100.00 账龄较长
客户 66 1,734,964.32 1,734,964.32 100.00 账龄较长
客户 67 1,704,052.84 1,704,052.84 100.00 账龄较长
客户 68 1,696,400.00 1,017,840.00 60.00 甲方破产清算，基
本无可执行财产，
款项回收 风险较
大
客户 69 1,690,895.00 507,268.50 30.00 账龄较长
客户 70 1,688,171.77 1,688,171.77 100.00 账龄较长
客户 71 1,544,533.86 926,720.32 60.00 账龄较长
客户 72 1,533,436.20 153,343.62 10.00 账龄较长
客户 73 1,426,882.50 1,426,882.50 100.00 账龄较长
客户 74 1,317,277.54 1,317,277.54 100.00 账龄较长
客户 75 1,303,747.31 912,623.12 70.00 账龄较长
客户 76 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 账龄较长
客户 77 1,270,155.00 1,270,155.00 100.00 账龄较长
客户 78 1,261,033.54 1,261,033.54 100.00 账龄较长
客户 79 1,250,000.00 1,250,000.00 100.00 账龄较长
客户 80 1,224,456.20 1,224,456.20 100.00 账龄较长
客户 81 1,211,220.00 1,211,220.00 100.00 账龄较长
客户 82 1,200,000.00 1,080,000.00 90.00 诉讼尚未审结，款
项回收风险较大
客户 83 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 账龄较长
客户 84 1,166,355.15 1,166,355.15 100.00 账龄较长
客户 85 1,165,000.00 233,000.00 20.00 账龄较长
客户 86 1,140,556.99 1,140,556.99 100.00 账龄较长
客户 87 1,135,207.13 794,644.99 70.00 账龄较长
客户 88 1,113,708.70 1,113,708.70 100.00 账龄较长
客户 89 1,093,396.00 1,093,396.00 100.00 账龄较长
客户 90 1,080,308.14 108,030.81 10.00 账龄较长
客户 91 1,051,661.00 841,328.80 80.00 账龄较长
客户 92 1,043,551.64 1,043,551.64 100.00 账龄较长
客户 93 1,016,400.00 304,920.00 30.00 账龄较长
客户 94 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 诉讼尚未审结，款
项回收风险较大
客户 95 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 账龄较长
合计 755,802,136.24 581,729,296.47
组合 2：其他不重大应收账款
69 / 148
2017 年半年度报告
应收账款 应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 2,522,300,427.91 151,344,568.44 0.06
1至2年 1,445,458,039.79 86,727,482.37 0.06
2至3年 1,083,582,888.67 65,014,973.26 0.06
3 年以上
3至4年 412,376,380.25 24,742,582.85 0.06
4至5年 308,907,663.91 18,534,459.82 0.06
5 年以上 430,872,717.75 25,852,363.07 0.06
合计 6,203,498,118.28 372,216,429.81
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 77,721,207.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,494,202.37 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
客户 1 2,414,392.36 回款及调整
客户 2 1,295,764.87 回款及调整
客户 3 1,018,141.87 回款及调整
零星客户 6,765,903.27 回款及调整
合计 11,494,202.37 /
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
客户名称 应收账款 坏账准备
客户 1 203,544,483.24 12,212,668.99
客户 2 180,109,880.90 10,806,592.85
客户 3 150,350,683.95 9,021,041.04
客户 4 149,181,853.52 8,950,911.21
70 / 148
2017 年半年度报告
客户 5 145,686,170.88 131,117,553.79
合计 828,873,072.49 172,108,767.88
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
□适用 √不适用
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
71 / 148
2017 年半年度报告
计提比 价值 计提比例 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
例(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 2,508,051,731 100.00 512,470,667.1 20.49 1,995,581,064 2,621,863,322.4 100.00 517,812,364 19.75 2,104,050,958
合计提坏账准备的 .36 9 .17 1 .07 .34
其他应收款
组合1 533,284,391.6 21.26 393,984,626.8 73.88 139,299,764.8 532,386,985.61 20.31 392,443,783 73.71 139,943,201.7
3 0 3 .86
组合2 1,974,767,339 78.74 118,486,040.3 6.00 1,856,281,299 2,089,476,336.8 79.69 125,368,580 6.00 1,964,107,756
.73 94 .34 0 .21 .59
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
2,508,051,731 512,470,667.1 1,995,581,064 2,621,863,322.4 517,812,364 2,104,050,958
合计
.36 9 .17 1 .07 .34
组合 1：期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
应收款项（按 单 应收账款 坏账准备 计提比 计提理由
位） 例
合并关联方
100 万 以 下 的 零 50,593,300.33 49,725,830.50 98.29 账龄较长
星客户
客户 1 112,415,321.21 40,151,517.26 35.72 账龄较长
客户 2 45,742,660.00 16,337,961.61 35.72 账龄较长
客户 3 22,400,000.00 20,160,000.00 90.00 偿债能力低，款项回收风险
大
客户 4 17,303,309.09 13,842,647.27 80.00 偿债能力低
客户 5 15,741,671.42 14,167,504.28 90.00 偿债能力低
客户 6 13,980,932.38 13,980,932.38 100.00 账龄 5 年以上
客户 7 13,909,123.71 13,909,123.71 100.00 偿债能力低
客户 8 11,973,578.08 9,578,862.46 80.00 偿债能力低
客户 9 10,000,000.00 8,000,000.00 80.00 账龄 5 年以上
客户 10 9,965,622.45 7,972,497.96 80.00 偿债能力低
客户 11 9,178,301.88 9,178,301.88 100.00 胜诉，但款项执行困难，无
法收回
客户 12 8,508,165.77 8,508,165.77 100.00 账龄 5 年以上
客户 13 8,405,492.11 8,405,492.11 100.00 对账不予确认，无法收回
客户 14 8,286,453.52 8,286,453.52 100.00 偿债能力低
客户 15 8,162,939.95 8,162,939.95 100.00 对账不予确认，无法收回
客户 16 7,572,753.80 4,543,652.28 60.00 偿债能力低
客户 17 6,453,297.15 6,453,297.15 100.00 账龄较长
客户 18 5,771,757.66 5,771,757.66 100.00 账龄较长
客户 19 5,370,000.00 1,611,000.00 30.00 账龄较长
客户 20 5,102,602.72 4,082,082.18 80.00 账龄 5 年以上
客户 21 4,821,802.95 4,821,802.95 100.00 账龄 5 年以上
客户 22 4,745,445.92 4,745,445.92 100.00 账龄 5 年以上
客户 23 4,720,000.00 1,416,000.00 30.00 账龄较长
客户 24 4,532,502.55 4,532,502.55 100.00 离职，无法收回
客户 25 3,995,711.41 3,995,711.41 100.00 账龄 5 年以上
客户 26 3,678,506.72 3,310,656.05 90.00 账龄 5 年以上
72 / 148
2017 年半年度报告
客户 27 3,595,703.81 3,595,703.81 100.00 账龄 5 年以上
客户 28 3,582,301.32 3,224,071.19 90.00 账龄 5 年以上
客户 29 3,390,091.42 3,390,091.42 100.00 偿债能力低
客户 30 3,389,258.81 3,389,258.81 100.00 账龄 5 年以上
客户 31 3,376,216.57 3,376,216.57 100.00 账龄较长
客户 32 3,269,772.18 1,307,908.87 40.00 偿债能力低
客户 33 3,252,750.52 3,252,750.52 100.00 账龄较长
客户 34 3,131,302.05 3,131,302.05 100.00 账龄 5 年以上
客户 35 3,031,852.08 3,031,852.08 100.00 账龄较长
客户 36 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 破产清算，无法收回
客户 37 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 经营异常，偿债能力低
客户 38 2,998,130.00 2,998,130.00 100.00 账龄较长
客户 39 2,816,776.41 2,253,421.13 80.00 账龄较长
客户 40 2,745,510.14 1,372,755.07 50.00 账龄 5 年以上
客户 41 2,724,364.52 2,724,364.52 100.00 账龄较长
客户 42 2,641,068.56 2,641,068.56 100.00 账龄较长
客户 43 2,615,474.06 2,615,474.06 100.00 偿债能力低
客户 44 2,398,297.13 2,398,297.13 100.00 账龄 5 年以上
客户 45 2,380,716.77 714,215.03 30.00 账龄较长
客户 46 2,340,000.00 1,170,000.00 50.00 账龄较长
客户 47 2,278,461.04 2,278,461.04 100.00 账龄较长
客户 48 2,273,397.00 2,273,397.00 100.00 诉讼胜诉，但公司破产，无
偿还能力
客户 49 2,239,741.03 2,239,741.03 100.00 账龄 5 年以上
客户 50 2,213,120.25 2,213,120.25 100.00 账龄较长
客户 51 2,144,195.96 643,258.79 30.00 账龄较长
客户 52 2,073,952.20 2,073,952.20 100.00 账龄 5 年以上
客户 53 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 账龄 5 年以上
客户 54 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 经营异常，偿债能力低
客户 55 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 账龄较长
客户 56 1,981,858.77 1,981,858.77 100.00 偿债能力低
客户 57 1,900,000.00 1,330,000.00 70.00 账龄较长
客户 58 1,830,000.00 1,464,000.00 80.00 诉讼未决，款项回收风险大
客户 59 1,794,917.36 1,794,917.36 100.00 账龄 5 年以上
客户 60 1,769,264.85 1,769,264.85 100.00 账龄 5 年以上
客户 61 1,754,957.85 1,754,957.85 100.00 账龄 5 年以上
客户 62 1,725,499.50 1,725,499.50 100.00 账龄较长
客户 63 1,724,765.84 1,724,765.84 100.00 账龄较长
客户 64 1,593,749.30 1,115,624.51 70.00 账龄较长
客户 65 1,573,060.08 1,573,060.08 100.00 账龄 5 年以上
客户 66 1,532,838.34 1,532,838.34 100.00 账龄较长
客户 67 1,527,951.65 1,527,951.65 100.00 账龄较长
客户 68 1,401,167.18 1,401,167.18 100.00 账龄 5 年以上
客户 70 1,400,000.00 560,000.00 40.00 账龄较长
客户 71 1,383,400.00 1,383,400.00 100.00 账龄较长
客户 72 1,370,643.42 1,370,643.42 100.00 账龄较长
客户 73 1,325,991.35 662,995.68 50.00 账龄较长
客户 74 1,214,362.17 1,214,362.17 100.00 账龄较长
客户 75 1,147,380.37 1,147,380.37 100.00 账龄较长
73 / 148
2017 年半年度报告
客户 76 1,098,876.99 988,989.29 90.00 账龄较长
合计 533,284,391.63 393,984,626.80
组合 2：其他不重大其他应收款
应收款项 应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 638,676,881.85 38,320,612.91 0.06
1至2年 333,792,586.01 20,027,555.18 0.06
2至3年 203,922,785.48 12,235,367.11 0.06
3 年以上
3至4年 52,554,313.13 3,153,258.79 0.06
4至5年 96,082,442.56 5,764,946.55 0.06
5 年以上 649,738,330.70 38,984,299.85 0.06
合计 1,974,767,339.73 118,486,040.39
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-4,626,816.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 714,880.40 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
零星客户 714,880.40 回款及调整
合计 714,880.40 /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
客户 1 往来款 388,696,672.30 5 年以上 15.50 23,321,800.34
客户 2 往来款 201,919,333.37 2-3 年 8.05 12,115,160.00
74 / 148
2017 年半年度报告
客户 3 股权转让代 112,415,321.21 5 年以上 4.48 40,469,515.64
收款
客户 4 资产转让款 104,911,610.60 4-5 年 4.18 6,264,696.64
客户 5 往来款 78,000,000.00 1 年以内 3.11 4,680,000.00
合计 / 885,942,937.48 / 35.32 86,851,172.62
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 56,921,915. 423,029.8 56,498,885.7 49,674,021.43 423,029.8 49,250,991.60
55 3 2
在产品
库存商 7,612,827.4 7,612,827.48 7,247,060.30 7,247,060.30
品
周转材
料
消耗性
生物资
产
建造合 13,114,534, 13,114,534,5 11,335,971,500. 11,335,971,500.
同形成 578.13 78.13 48
的已完
工未结
算资产
开发成 267,469,721 267,469,721. 560,946,855.04 560,946,855.04
本 .16
合计 13,446,539, 423,029.8 13,446,116,0 11,953,839,437. 423,029.8 11,953,416,407.
042.32 3 12.49 25 3
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
75 / 148
2017 年半年度报告
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料 423,029.8 423,029.8
3
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
合计 423,029.8 423,029.8
3
（3）开发成本
项目名称 工程进度 期末余额 其中：借款费用 年初余额 其中：借款费用
资本化金额 资本化金额
杭州 临 安 施工阶段 267,469,721.16 24,959,600.75 560,946,855.04 58,859,741.25
青山 湖 森
林硅 谷 高
科技 产 业
园区
合计 267,469,721.16 24,959,600.75 560,946,855.04 58,859,741.25
(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 余额
累计已发生成本 38,744,647,527.87
累计已确认毛利 2,908,527,105.70
减：预计损失
已办理结算的金额 28,538,640,055.44
建造合同形成的已完工未结算资产 13,114,534,578.13
其他说明
√适用 □不适用
存货期末余额无用于借款抵押情况。
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
76 / 148
2017 年半年度报告
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
□适用 √不适用
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售债务工
具：
可供出售权益工 232,392,079.31 232,392,079.31 211,316,902.86 211,316,902.86
具：
按公允价值计量
的
按成本计量 232,392,079.31 232,392,079.31 211,316,902.86 211,316,902.86
的
合计 232,392,079.31 232,392,079.31 211,316,902.86 211,316,902.86
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
在被 本
账面余额 减值准备
投资 期
被投资 本 本 本 单位 现
单位 本期 期 期 期 期 期 持股 金
期初 期末 比例 红
增加 减 初 增 减 末
少 加 少 (%) 利
宁波杭州湾新区 93,750,000.00 93,750,000.00 21.69
森联城市基础设
施投资合伙企业
（有限合伙）
浙江文创小额贷 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00
款股份有限公司
上海宝山神农小 6,000,000.00 6,000,000.00 10.00
额贷款股份有限
公司
77 / 148
2017 年半年度报告
阳光海湾投资控 0.62 0.01 0.63 63.75
股（香港）有限
公司
中华甬商投资集 4,154,702.24 67,376.44 4,222,078.68 1.00
团公司
杭州城投海潮建 31,420,000.00 31,420,000.00 2.00
设发展有限公司
菏泽明福基础设 55,992,200.00 21,007,800.00 77,000,000.00 12.93
施投资有限公司
合计 211,316,902.86 21,075,176.45 232,392,079.31 /
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额 折
坏 坏 现
项目 账 账 率
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准 区
备 备 间
融资租赁
款
其中：
未实现融
资收益
分期收款
销售商品
分期收款
提供劳务
78 / 148
2017 年半年度报告
PPP 项目及 3,335,362,212.77 3,335,362,212.77 1,372,922,309.35 1,372,922,309.35
BT 项目应
收款
合计 3,335,362,212.77 3,335,362,212.77 1,372,922,309.35 1,372,922,309.35 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
法下 其他 发放 减值准
期初 其他 计提 期末
被投资单位 追加 减少 确认 综合 现金 备期末
余额 权益 减值 其他 余额
投资 投资 的投 收益 股利 余额
变动 准备
资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
上海格兴投 5,966 5,966,40
资管理有限 ,405. 5.41
公司
小计 5,966 5,966,40
,405. 5.41
二、联营企业
荣宝斋（宁 3,988 3,988,92
波）有限公司 ,921. 1.19
宁波明东投 78,31 78,31 156,630,
资有限公司 5,000 5,000 000.00
.00 .00
上海市房屋 7,101 1,975 9,076,54
建筑设计院 ,026. ,517. 3.29
有限公司 11
杭州璨云英 85,32 100,7 186,026,
翼投资合伙 1,516 05,17 688.06
企业（有限合 .89 1.17
伙）
79 / 148
2017 年半年度报告
嘉兴城浦投 251,4 251,476,
资合伙企业 76,46 461.17
（有限合伙） 1.17
莒县明聚基 26,38 26,386,6
础设施投资 6,644 44.51
管理有限公 .51
司
小计 452,5 179,0 1,975 633,585,
89,56 20,17 ,517. 258.22
9.87 1.17
458,5 179,0 1,975 639,551,
合计 55,97 20,17 ,517. 663.63
5.28 1.17
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 332,263,061.95 29,892,425.52 362,155,487.47
（1）外购 332,263,061.95 29,892,425.52 362,155,487.47
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 332,263,061.95 29,892,425.52 362,155,487.47
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额 591,620.92 6,620,296.91 7,211,917.83
（1）计提或摊销 591,620.92 6,620,296.91 7,211,917.83
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 591,620.92 6,620,296.91 7,211,917.83
三、减值准备
80 / 148
2017 年半年度报告
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 331,671,441.03 23,272,128.61 354,943,569.64
2.期初账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设备 施工设备 合计
一、账面原值：
1.期初余
603,343,571.08 61,375,827.71 70,498,825.79 29,288,621.99 70,513,074.20 835,019,920.77
额
2.本期增
2,987,047.60 569,596.92 5,388,037.27 1,196,193.70 -73,504.24 10,067,371.25
加金额
（1）购
13,934.15 481,058.14 5,381,581.23 1,132,921.69 7,009,495.21
置
（2）在
建工程转入
（3）企
业合并增加
（4）汇率变动
2,973,113.45 88,538.78 6,456.04 63,272.01 -73,504.24 3,057,876.04
影响
3.本期
减少金额
（1）处
置或报废
4.期末余
606,330,618.68 61,945,424.63 75,886,863.06 30,484,815.69 70,439,569.96 845,087,292.02
额
二、累计折旧
1.期初余 102,669,229.17 50,995,903.42 55,981,656.59 20,898,876.50 58,801,304.07 289,346,969.75
81 / 148
2017 年半年度报告
额
2.本期增
21,689,002.52 1,412,429.09 2,617,491.15 1,268,878.54 1,948,143.40 28,935,944.70
加金额
（1）计
20,877,604.65 1,343,166.77 2,612,125.94 1,211,060.09 2,007,445.75 28,051,403.20
提
（2）汇 811,397.87 69,262.32 5,365.21 57,818.45 -59,302.35 884,541.50
率变动影响
3.本期减
0.00
少金额
（1）处
置或报废
4.期末余
124,358,231.69 52,408,332.51 58,599,147.74 22,167,755.04 60,749,447.47 318,282,914.45
额
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处
置或报废
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账
481,972,386.99 9,537,092.12 17,287,715.32 8,317,060.65 9,690,122.49 526,804,377.57
面价值
2.期初账
500,674,341.91 10,379,924.29 14,517,169.20 8,389,745.49 11,711,770.13 545,672,951.02
面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
82 / 148
2017 年半年度报告
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
非专
项目 土地使用权 专利权 利技 软件 其他 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 48,979,811.08 5,388,369.91 105,000.00 54,473,180.99
2.本期增加 44,909.23 44,909.23
金额
(1)购置 44,909.23 44,909.23
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
83 / 148
2017 年半年度报告
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 48,979,811.08 5,433,279.14 105,000.00 54,518,090.22
二、累计摊销
1.期初余额 10,141,982.78 4,057,886.45 48,800.00 14,248,669.23
2.本期增加 535,038.78 239,499.03 5,620.02 780,157.83
金额
（1）计提 535,038.78 239,499.03 5,620.02 780,157.83
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额 10,677,021.56 4,297,385.48 54,420.02 15,028,827.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 38,302,789.52 1,135,893.66 50,579.98 39,489,263.16
2.期初账面价值 38,837,828.30 1,330,483.46 56,200.00 40,224,511.76
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
84 / 148
2017 年半年度报告
单位：元币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
杭州城投建设有限 1,314,074 1,314,07
公司 .83 4.83
宁波海山堂文化发 2,252,889 2,252,88
展有限公司 .05 9.05
3,566,963 3,566,96
合计
.88 3.88
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房屋使用费 3,362,697.08 93,466.74 3,269,230.34
装修费 3,187,876.10 426,072.00 757,817.27 2,856,130.83
技术服务费 33,750.00 13,500.00 20,250.00
品牌使用费 2,125,000.00 120,283.02 2,004,716.98
合计 8,709,323.18 426,072.00 985,067.03 8,150,328.15
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 394,012,208.45 110,107,447.73 378,790,881.49 94,695,017.46
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计 394,012,208.45 110,107,447.73 378,790,881.49 94,695,017.46
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
85 / 148
2017 年半年度报告
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 75,504,921.60 85,000,000.00
保证借款 294,690,000.00 224,690,000.00
信用借款 2,035,000,000.00 1,345,000,000.00
银行及商业承兑汇票贴现 60,856,459.43 129,695,375.72
合计 2,466,051,381.03 1,784,385,375.72
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 78,544,740.00 88,228,150.00
银行承兑汇票 305,804,243.20 249,742,603.29
合计 384,348,983.20 337,970,753.29
86 / 148
2017 年半年度报告
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付账款 10,803,566,997.18 9,911,341,081.53
合计 10,803,566,997.18 9,911,341,081.53
1、期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。
2、期末数中无欠关联方款项。
3、无账龄超过一年的大额应付账款。
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 621,061.44 251,494.86
建造合同形成的已结算未完 410,596,040.37 626,774,817.93
工项目
合计 411,217,101.81 627,026,312.79
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额
累计已发生成本 73,015,870,086.01
累计已确认毛利 5,789,731,795.71
减：预计损失
已办理结算的金额 79,216,197,922.09
建造合同形成的已完工未结算项目 410,596,040.37
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
87 / 148
2017 年半年度报告
一、短期薪酬 4,417,675,371.82 2,292,258,184.97 2,598,072,802.42 4,111,860,754.37
二、离职后福利-设定 18,651.56 6,216,690.20 6,214,108.95 21,232.81
提存计划
三、辞退福利 589,990.00 589,990.00
四、一年内到期的其他
福利
合计 4,417,694,023.38 2,299,064,865.17 2,604,876,901.37 4,111,881,987.18
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 4,417,470,464.16 2,282,256,365.72 2,588,130,381.21 4,111,596,448.67
和补贴
二、职工福利费 2,877,902.60 2,874,356.49 3,546.11
三、社会保险费 2,807,084.59 2,807,084.59
其中：医疗保险费 2,373,819.71 2,373,819.71
工伤保险费 201,143.39 201,143.39
生育保险费 232,121.49 232,121.49
四、住房公积金 183,794.65 2,986,744.77 2,965,746.34 204,793.08
五、工会经费和职工教 21,113.01 1,330,087.29 1,295,233.79 55,966.51
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 4,417,675,371.82 2,292,258,184.97 2,598,072,802.42 4,111,860,754.37
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 18,651.56 6,001,032.98 5,998,451.73 21,232.81
2、失业保险费 215,657.22 215,657.22
3、企业年金缴费
合计 18,651.56 6,216,690.20 6,214,108.95 21,232.81
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 19,312,570.89 15,317,386.59
消费税
营业税 301,533,380.14 473,822,183.95
企业所得税 98,688,062.81 137,756,009.36
88 / 148
2017 年半年度报告
个人所得税 34,224,077.86 67,166,724.64
城市维护建设税 72,485,748.02 58,876,547.79
房产税 565,425.51
教育费附加 46,042,043.46 33,229,731.50
土地使用税 436,075.00
堤防费 2,049,072.92 1,678,780.50
其他 557,790.85 1,023,672.00
合计 574,892,746.95 789,872,536.84
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息 20,861,111.12 15,941,284.57
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
借款应付利息 9,735,202.61 2,049,869.63
合计 30,596,313.73 17,991,154.20
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 56,704,485.53 12,553,214.89
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
合计 56,704,485.53 12,553,214.89
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 2,251,633,418.30 1,833,494,815.05
合计 2,251,633,418.30 1,833,494,815.05
89 / 148
2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 12,876,055.68 12,867,998.08
1 年内到期的应付债券 349,812,349.30 499,098,338.64
1 年内到期的长期应付款
合计 362,688,404.98 511,966,336.72
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
待转销销项税 575,376,385.07 321,731,295.03
合计 575,376,385.07 321,731,295.03
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 100,000,000.00
抵押借款 86,976,074.40 93,455,051.04
保证借款 871,350,000.00 396,000,000.00
信用借款 2,418,120,000.00 775,000,000.00
合计 3,376,446,074.40 1,364,455,051.04
长期借款分类的说明：
90 / 148
2017 年半年度报告
借款起始 借款终止 期末余额 年初余额
贷款单位 币种 利率
日 日 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
马来西亚林 8,400,00 13,254,192 8,720,00 13,539,544.0
Maybank BLR-2%
吉特 0.00 .00 0.00
中国银行宁波 2016.6.1 2024.6.1 86,597,938 92,783,505.1
人民币 5.1940%
中山支行 7 6 .08
华夏银行股份
2016.5.2 2021.5.2 92,000,000 96,000,000.0
有限公司杭州 人民币 5.4625%
3 3 .00
解放支行
中江国际信托 2016.3.3 2019.3.2 150,000,00 150,000,000.
人民币 7.225%
股份有限公司 0 9 0.00
中江国际信托 2016.6.2 2019.3.2 150,000,00 150,000,000.
人民币 7.225%
股份有限公司 2 9 0.00
上海浦东发展 2016.5.1 2021.12. 100,000,00 100,000,000.
人民币 5.39%
银行宁波分行 8 18 0.00
浦发银行宁波 2017.1.0 2026.12. 200,000,00
人民币 5.39%
分行监管户 3 18 0.00
兴业银行股份
2016.4.2 2028.4.2 400,000,00 400,000,000.
有限公司温州 人民币 5.035%
7 7 0.00
分行
兴业银行温州 2017.1.0 2020.04. 100,000,00
人民币 5.19%
吴桥路支行 4 27 0.00
徽商银行宣城 2017.4.2 2027.12. 111,120,00
人民币 4.90%
支行 1 31 0.00
中国农业银行 2017.4.1 2027.12. 30,000,000
人民币 4.46%
开化岙滩支行 1 31 .00
中国农业银行 2017.6.0 2027.12. 70,000,000
人民币 4.46%
开化岙滩支行 2 31 .00
中国建设银行 2026.6.2 34,400,000 34,400,000.0
2016.8.5 人民币 4.90%
象山支行 0 .00
建行丽水分行 2017.6.3 2031.8.2 28,400,000
人民币 4.85%
营业部 0 8 .00
建行丽水分行 2017.7.1 2031.8.2 12,650,000
人民币 4.85%
营业部 1 8 .00
建设银行开化 2017.1.1 2027.10. 50,000,000
人民币 4.61%
支行营业部 9 31 .00
建设银行开化 2017.6.2 2027.10. 60,000,000
人民币 4.66%
支行营业部 8 31 .00
中国工商银行
2016.8.1 2025.12. 17,000,000 17,000,000.0
象山支行营业 人民币 4.90%
0 20 .00
部
中国工商银行
2016.8.1 2026.6.2
象山支行营业 人民币 4.90% 600,000.00 600,000.00
0
部
中国工商银行
2016.8.1 20,000,000 20,000,000.0
象山支行营业 2026.8.4 人民币 4.90%
0 .00
部
工商银行象山
丹峰路营业部 2017.01. 2026.06. 11,100,000
人民币 5.15%
(建行象山支 22 20 .00
行放款）
工商银行象山 2017.02. 2025.12. 10,900,000
人民币 5.39%
支行营业部 04 20 .00
工商银行象山 2017.03. 2025.12. 19,800,000
人民币 5.39%
丹峰路营业部 02 20 .00
91 / 148
2017 年半年度报告
工商银行象山
丹峰路营业部 2017.03. 2026.06. 18,500,000
人民币 5.15%
(建行象山支 03 20 .00
行放款）
浦发银行温州
2016.12. 2022.06. 35,000,000 35,000,000.0
瓯海支行监管 人民币 5.439%
23 10 .00
户
浦发银行温州
2017.04, 2027.04. 40,000,000
瓯海支行监管 人民币 5.39%
12 07 .00
户
浦发银行温州
2017.05. 2026.05. 100,000,00
瓯海支行监管 人民币 5.59%
12 11 0.00
户
浦发银行温州
2017.06. 2025.10. 30,000,000
瓯海支行监管 人民币 5.88%
27 15 .00
户
浦发银行泉州 2017.3.3 2037.3.3 280,000,00
人民币 5.39%
分行 0 0 0.00
浦发银行泉州 2017.3.3 2037.3.3 10,000,000
人民币 5.39%
分行 1 1 .00
浦发银行泉州 2017.4.2 2037.4.2 10,000,000
人民币 5.39%
分行 1 1 .00
浦发银行泉州 2017.4.2 2037.4.2 50,000,000
人民币 5.39%
分行 7 7 .00
浦发银行泉州 2017.5.1 2037.5.1 100,000,00
人民币 5.39%
分行 5 5 0.00
5 年期人民币
贷款基准利 118,000,00 118,000,000.
温州银行 60 个月 人民币
率上浮 0.00
45.2%-0.15%
预期收益率 150,000,00 150,000,000.
浦发银行 计划期限 84 个月 人民币
6.74% 0.00
280,000,00
中融信托 人民币
0.00
兴业财富兴金 400,000,00
人民币
494 号 0.00
3,389,322, 1,377,323,04
合计
130.08 9.12
减：1 年内到 12,876,055 12,867,998.0
期的长期借款 .68
长期借款期末 3,376,446, 1,364,455,05
余额 074.40 1.04
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
92 / 148
2017 年半年度报告
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 5,776,413.01 1,611,583.33 598,391.31 6,789,605.03 政府拆迁补偿
合计 5,776,413.01 1,611,583.33 598,391.31 6,789,605.03 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相
金额 外收入金额 关/与收益
相关
5,776,413.01 1,611,583.33 598,391.31 6,789,605.03 与资产相
政策性补偿
关
合计 5,776,413.01 1,611,583.33 598,391.31 6,789,605.03 /
93 / 148
2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,262,100,000.00 1,262,100,000.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
价）
（1）投资者投入 1,453,151,440.59 1,453,151,440.59
的资本
（2）收购少数股 -31,022,121.95 -31,022,121.95
东股权形成的差
额
其他资本公积
（1）被投资单位
处净损益外所有
者权益其他变动
（2）可供出售金
融资产公允价值
变动产生的利得
94 / 148
2017 年半年度报告
或损失
（3）股权投资准 56,298,896.67 56,298,896.67
备
合计 1,478,428,215.31 1,478,428,215.31
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
本 减：前
期 期计
所 入其 税后
减：
期初 得 他综 归属 期末
项目 所得 税后归属于母
余额 税 合收 于少 余额
税费 公司
前 益当 数股
用
发 期转 东
生 入损
额 益
一、以后不能重分类
进损益的其他综合
收益
其中：重新计算设定
受益计划净负债和
净资产的变动
权益法下在被投资
单位不能重分类进
损益的其他综合收
益中享有的份额
二、以后将重分类进 17,775,50 -1,849,709.2 15,925,797.6
损益的其他综合收 6.97 9
益
其中：权益法下在被
投资单位以后将重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
可供出售金融资产
公允价值变动损益
持有至到期投资重
分类为可供出售金
融资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算 17,775,50 -1,849,709.2 15,925,797.6
95 / 148
2017 年半年度报告
差额 6.97 9
17,775,50 -1,849,709.2 15,925,797.6
其他综合收益合计
6.97 9
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 174,714,901.85 136,968,931.61 97,889,153.88 213,794,679.58
合计 174,714,901.85 136,968,931.61 97,889,153.88 213,794,679.58
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 395,127,138.45 395,127,138.45
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 395,127,138.45 395,127,138.45
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,941,437,633.60 1,652,872,171.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 1,941,437,633.60 1,652,872,171.53
加：本期归属于母公司所有者的净利 232,349,189.29 130,646,189.37
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 44,173,504.36 25,241,999.97
转作股本的普通股股利
其他 901,640.57
期末未分配利润 2,129,613,318.53 1,757,374,720.36
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
96 / 148
2017 年半年度报告
收入 成本 收入 成本
主营业 8,198,180,276.10 7,583,695,644.83 7,174,757,547.90 6,669,855,798.60
务
其他业 55,080,825.63 25,551,479.33 72,446,835.79 12,027,934.58
务
合计 8,253,261,101.73 7,609,247,124.16 7,247,204,383.69 6,681,883,733.18
公司前五名客户营业收入情况
占公司全部营业收
客户名称 营业收入总额
入的比例（%）
客户 1 307,523,691.83 3.73
客户 2 277,958,618.02 3.37
客户 3 191,315,434.50 2.32
客户 4 169,398,040.43 2.05
客户 5 160,652,310.76 1.95
合计 1,106,848,095.54 13.42
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 1,940,037.44 118,129,464.50
城市维护建设税 21,800,985.07 12,041,681.50
教育费附加 9,343,279.31 8,643,008.35
资源税 135,903.77
房产税 642,019.51
土地使用税 243,314.17
车船使用税 45,149.60
印花税 3,102,846.56
其他 756,538.31 4,321,752.40
合计 38,010,073.74 143,135,906.75
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 250,477.52 287,252.25
广告宣传费 12,407.5
公用事业费 39,364.25 63,347.57
物料消耗 21,783.36 178,767.34
业务招待费 666,544.01 687,168.1
职工薪酬 806,912.58 3,094,940.5
招投标费用 200,593.97
会务费 24,598
97 / 148
2017 年半年度报告
其他 73,796.11 162,598.1
合计 1,858,877.83 4,711,673.33
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
保险费 108,217.42 694,997.25
差旅费 6,937,700.86 6,494,878.37
长期待摊费用摊销 872,893.20 500,844.10
车辆使用费 2,817,993.89 3,099,893.32
低值易耗品摊销 66,168.85 48,306.90
印刷及图书资料费 2,579,926.46 4,271,712.79
会务费 7,122,359.87 4,325,818.87
劳动保护费 35,492.72 37,743.13
聘请中介机构费用 8,753,824.64 7,852,994.81
公用事业费 1,458,478.14 2,253,440.36
税费 423,653.49 2,074,763.83
诉讼费 54,043.21 -197,288.55
电讯电话费 673,838.33 600,143.75
无形资产摊销 589,294.80 455,154.85
物料消耗 8,292,465.21 11,750,890.98
协会会费 389,350.00 447,615.00
业务招待费 10,813,436.18 8,458,283.56
折旧费 22,692,270.64 3,741,226.53
职工薪酬 94,857,398.10 81,503,052.41
租赁费 3,860,996.19 6,062,460.65
装修费 564,159.39 1,119,379.53
交行业管理部门费用 41,204.79 40,623.69
研发费用 11,700,404.26 10,316,145.54
招投标费用 302,284.74 404,025.00
其他 2,903,920.43 188,440.81
合计 188,911,775.81 156,545,547.48
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 66,164,736.97 79,015,113.82
减：利息收入 -8,070,286.93 -5,141,482.07
汇兑损益 3,779,191.97 -36,165,851.91
其他 106,702.77 -21,952,046.99
合计 61,980,344.78 15,755,732.85
98 / 148
2017 年半年度报告
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 60,885,307.85 82,475,761.50
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 60,885,307.85 82,475,761.50
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 4,312,517.18
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资 13,854,715.96
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
成本法核算的长期股权投资收益 246,020.00
其他 7,421,989.50
合计 18,167,233.14 7,668,009.50
99 / 148
2017 年半年度报告
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得 18,662.44 2,206.32 18,662.44
合计
其中：固定资产处置 18,662.44 2,206.32 18,662.44
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得 437,674.80
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 646,807.98 2,097,913.36 646,807.98
其他 57.70 577,642.22 57.70
665,528.12 3,115,436.70 665,528.12
合计
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
（1）税收奖励款 980,500.00 与收益相关
（2）扶持资金 101,000.00 与收益相关
（3）应用技术研究与 432,000.00 与收益相关
开发奖励
（4）企业转型升级补 281,000.00 与收益相关
助
（5）其他金融发展支 300,000.00 与收益相关
出补助
（6）政策性拆迁补偿 577,641.3 与收益相关
（7）政策性补偿 69,166.68 与收益相关
（8）其他补贴 3,413.36 与收益相关
合计 646,807.98 2,097,913.36 /
其他说明：
100 / 148
2017 年半年度报告
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 442,493.45 15,485.99 442,493.45
失合计
其中：固定资产处置 442,493.45 15,485.99 442,493.45
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 691,465.33 656,000.00 691,465.33
罚款支出 142.41 877.24 142.41
合计 1,134,101.19 672,363.23 1,134,101.19
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 86,858,947.22 43,302,302.47
递延所得税费用
合计 86,858,947.22 43,302,302.47
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
101 / 148
2017 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 7,995,908.05 5,141,482.07
补贴收入 2,595,569.56 2,097,913.36
收到的往来款等 3,070,824,246.58 2,549,468,835.38
合计 3,081,415,724.19 2,556,708,230.81
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的管理及经营费用 188,911,775.81 150,984,386.37
捐赠等支出 691,465.33 656,000.00
支付的往来款 2,083,836,397.38 2,495,280,174.35
合计 2,273,439,638.52 2,646,920,560.72
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
委托贷款收回 220,000,000.00
BT项目及PPP项目回购款项 303,340,409.00
合计 303,340,409.00 220,000,000.00
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
PPP项目前期款项 2,387,174,370.83
处置子公司产生的现金流量净额 18,167,233.14
合计 2,405,341,603.97
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
102 / 148
2017 年半年度报告
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 225,733,713.29 129,504,809.10
加：资产减值准备 60,885,307.85 82,475,761.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 27,551,198.89 15,332,718.83
性生物资产折旧
无形资产摊销 780,157.83 656,450.20
长期待摊费用摊销 1,046,474.64
处置固定资产、无形资产和其他长期 -442,493.45 15,485.99
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 61,980,344.78 15,755,732.85
投资损失（收益以“－”号填列） 18,167,233.14 -7,668,009.50
递延所得税资产减少（增加以“－” -15,412,430.27 -18,950,482.98
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,153,057,689.68 234,430,692.07
经营性应收项目的减少（增加以 -327,814,140.40 -1,136,797,092.96
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 1,840,402,515.34 52,167,762.66
“－”号填列）
其他 -481,027,576.82 -3,022,086.45
经营活动产生的现金流量净额 257,746,140.50 -635,051,784.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,473,063,687.75 1,348,795,997.74
减：现金的期初余额 2,147,106,149.80 922,439,960.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 325,957,537.95 426,356,037.43
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
103 / 148
2017 年半年度报告
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,473,063,687.75 2,147,106,149.80
其中：库存现金 3,262,304.78 2,079,390.92
可随时用于支付的银行存款 2,469,801,382.97 2,145,026,758.88
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,473,063,687.75 2,147,106,149.80
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 335,392,703.95 保证金及冻结资金
应收票据
存货
固定资产 283,847,857.57 借款抵押
无形资产 8,921,325.06 借款抵押
合计 628,161,886.58 /
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
104 / 148
2017 年半年度报告
其中：美元 2,861,135.93 6.7744 19,382,479.24
港币 59,664.38 0.86792 51,783.91
澳门元 45,167.98 0.84264 38,060.35
马来西亚林吉特 15,681,218.15 1.57788 24,743,080.49
泰铢 58,922.16 0.19946 11,752.61
菲律宾比索 5,452,318.53 0.13402 730,719.73
新加坡元 388.83 4.9135 1,910.52
应收账款
其中：美元 6.7744
港币 0.86792
澳门元 0.84264
马来西亚林吉特 2,548,698.61 1.57788 4,021,540.57
泰铢 0.19946
菲律宾比索 1,427,636,280.03 0.13402 191,331,814.25
新加坡元 12,250,172.48 4.9135 60,191,222.49
其他应收款
其中：美元 6.7744
港币 0.86792
澳门元 0.84264
马来西亚林吉特 904,312.81 1.57788 1,426,897.10
泰铢 0.19946
菲律宾比索 3,924,823.76 0.13402 526,004.88
新加坡元 203,085.13 4.9135 997,858.77
应付账款
其中：美元 6.7744
港币 0.86792
澳门元 49,135.00 0.84264 41,403.12
马来西亚林吉特 2,270,719.85 1.57788 3,582,923.44
泰铢 0.19946
菲律宾比索 0.13402
新加坡元 917,156.22 4.9135 4,506,447.09
其他应付款
其中：美元 6.7744
港币 0.86792
澳门元 18,360,682.45 0.84264 15,471,445.46
马来西亚林吉特 14,689,999.95 1.57788 23,179,057.12
泰铢 0.19946
菲律宾比索 0.13402
新加坡元 152,458.33 4.9135 749,104.00
长期借款
其中：美元 6.7744
港币 0.86792
澳门元 0.84264
马来西亚林吉特 8,400,000.00 1.57788 13,254,192.00
泰铢 0.19946
菲律宾比索 0.13402
新加坡元 4.9135
105 / 148
2017 年半年度报告
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
境外公司 主要经营地 记账本位币
龙马建设股份有限公司 马来西亚 马来西亚林吉特
元明建设置业有限公司 马来西亚 马来西亚林吉特
龙元建设集团（菲律宾）有限公司 菲律宾 菲律宾比索
龙元建设集团（澳门）有限公司 中国澳门 澳门元
龙元营造（泰国）有限公司 泰国 泰铢
龙元亚克（澳门）有限公司 新加坡 新加坡元
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
（1）税收奖励款 1,168,168.57 其他收益 1,168,168.57
（2）扶持资金 843,000.00 其他收益 843,000.00
（3）应用技术研究与开发 386,000.00 其他收益 386,000.00
奖励
（4）政府奖励款 17,000.00 其他收益 17,000.00
（5）政策性拆迁补偿 577,641.30 营业外收入 577,641.30
（6）政策性补偿 69,166.68 营业外收入 69,166.68
（7）其他补贴 112,234.31 其他收益 112,234.31
合计 3,173,210.86 3,173,210.86
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
106 / 148
2017 年半年度报告
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
107 / 148
2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
与上年末相比本期新增合并单位如下：
宁波明城东方投资管理有限公司，商洛市商州明环基础设施开发有限公司，渭南明华恒辉基础设施开发有限公司，温州明瓯基础设施投资有限公司，象
山明浦基础设施开发有限公司，淄博明盛基础设施开发有限公司，常德明澧基础设施建设开发有限公司，华阴市明华西岳基础设施开发有限公司，建德
明德基础设施投资有限公司，丽水明安建设开发有限公司，六盘水市明志基础设施投资有限公司，南昌明安基础设施建设有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
108 / 148
2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
上海龙元建设工程 上海市 上海市 建筑施工 93.46 受让
有限公司
浙江大地钢结构有 浙江省杭州 浙江省杭州 建筑施工 100 受让
限公司 市 市
上海信安幕墙建筑 上海市 上海市 建筑施工 80 受让
装饰有限公司
宁波龙元投资有限 浙江省宁波 浙江省宁波 旅游开发 90 设立
公司 市 市
龙元明城投资管理 上海市 上海市 服务业 100 设立
（上海）有限公司
绍兴森茂保障性住 浙江省绍兴 浙江省绍兴 房地产开发 85 设立
房投资有限公司 市 市 业
辽宁龙元建设工程 辽宁省沈阳 辽宁省沈阳 建筑施工 100 设立
有限公司 市 市
龙元建设集团（菲 菲律宾 菲律宾 建筑施工 99.99 设立
律宾）有限公司
元明建设置业有限 马来西亚 马来西亚 房地产开发 100 设立
公司 业
龙马建设股份有限 马来西亚 马来西亚 建筑施工 60 设立
公司
龙元建设集团（澳 中国澳门 中国澳门 建筑施工 51 设立
门）有限公司
龙元营造（泰国） 泰国 泰国 建筑施工 100 设立
有限公司
龙元亚克（澳门） 新加坡 新加坡 建筑施工 100 设立
有限公司
上海石与木投资咨 上海市 上海市 投资业 100 设立
询有限公司
杭州青山湖森林硅 浙江省临安 浙江省临安 房地产开发 80 设立
谷开发有限公司 市 市 业
杭州青山湖森林硅 浙江省杭州 浙江省杭州 服务业 80 设立
谷物业管理有限公 市 市
司
上海龙源建材经营 上海市 上海市 服务业 96 设立
有限公司
龙元资产管理（上 上海市 上海市 投资业 100 设立
海）有限公司
象山辰龙建筑劳务 浙江省象山 浙江省象山 服务业 86.5 设立
有限公司 县 县
上海龙元房地产开 上海市 上海市 房地产开发 99 设立
发有限公司 业
109 / 148
2017 年半年度报告
上海建顺劳务有限 上海市 上海市 服务业 90 9.346 设立
公司
宁波圣贝投资有限 浙江省奉化 浙江省奉化 房地产开发 100 设立
公司 市 市 业
绍兴海钜投资管理 浙江省绍兴 浙江省绍兴 基础设施投 85 设立
合伙企业（有限合 市 市 资
伙）
温州明鹿基础设施 浙江省温州 浙江省温州 基础设施投 100 设立
投资有限公司 市 市 资
奉化明奉基础设施 浙江省奉化 浙江省奉化 基础设施投 98 设立
投资有限公司 市 市 资
杭州城投建设有限 浙江省杭州 浙江省杭州 工程管理 60 受让
公司 市 市
浙江瑞顿立体车库 浙江省杭州 浙江省杭州 服务业 60 受让
有限公司 市 市
宁波海山堂文化发 浙江省宁波 浙江省宁波 服务业 50 受让
展有限公司 市 市
宁波海汇嘉业投资 浙江省宁波 浙江省宁波 基础设施投 100 设立
有限公司 市 市 资
宁波嘉业汇投资管 浙江省宁波 浙江省宁波 基础设施投 100 设立
理有限公司 市 市 资
宁波海润惠达投资 浙江省宁波 浙江省宁波 基础设施投 100 设立
有限公司 市 市 资
宁波明甫投资管理 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
有限公司 市 市
宁波明点投资管理 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
有限公司 市 市
宁波明亦投资管理 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
有限公司 市 市
宁波明琅投资管理 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
有限公司 市 市
宁波明介投资管理 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
有限公司 市 市
宁波明喻投资管理 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
有限公司 市 市
宁波汇德荣泽投资 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
管理中心（有限合 市 市
伙）
象山明象基础设施 浙江省象山 浙江省象山 基础设施投 98.49 设立
投资有限公司 县 县 资
商洛明城基础设施 陕西省商洛 陕西省商洛 基础设施投 20 80 设立
开发有限公司 市 市 资
海城明城水务投资 辽宁省鞍山 辽宁省鞍山 基础设施投 100 设立
有限公司 市 市 资
山东龙元建投投资 山东省青岛 山东省青岛 基础设施投 50 设立
管理有限公司 市 市 资
开化明化基础设施 浙江省开化 浙江省开化 基础设施投 100 设立
投资有限公司 县 县 资
晋江市明晋会展有 福建省晋江 福建省晋江 基础设施投 100 设立
110 / 148
2017 年半年度报告
限责任公司 市 市 资
温州明元基础设施 温州市洞头 温州市洞头 基础设施投 3.47 96.53 设立
投资有限公司 区 区 资
泉州市明泉建设投 泉州市丰泽 泉州市丰泽 基础设施投 70 设立
资有限公司 区 区 资
渭南明瑞基础设施 陕西省渭南 陕西省渭南 基础设施投 9.89 80.11 设立
开发有限公司 市 市 资
宣城明宣基础设施 安徽省宣城 安徽省宣城 基础设施投 96.15 设立
开发有限公司 市 市 资
丽水明博建设开发 浙江省丽水 浙江省丽水 基础设施投 51 设立
有限公司 市 市 资
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明庆投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明轩投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明泰志远投资管理 市 市
有限公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明福兴盛投资管理 市 市
有限公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明熙佳誉投资管理 市 市
有限公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明昭投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明烨投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明烜投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明相投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明昑投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明恰投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明璟投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明竑投资管理有限 市 市
111 / 148
2017 年半年度报告
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明恒投资管理有限 市 市
公司
宁波梅山保税港区 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 100 设立
明惒投资管理有限 市 市
公司
春华秋实 1 号事务 浙江省杭州 浙江省杭州 投资业 25 设立
管理类集合资金信 市 市
托计划
中融-新瑞 63 号集 哈尔滨 哈尔滨 投资业 20 设立
合资金信托计划
宁波明城东方投资 浙江省宁波 浙江省宁波 投资业 90 设立
管理有限公司 市 市
商洛市商州明环基 陕西省商洛 陕西省商洛 基础设施投 90 设立
础设施开发有限公 市 市 资
司
渭南明华恒辉基础 陕西省渭南 陕西省渭南 基础设施投 10 80 设立
设施开发有限公司 市 市 资
温州明瓯基础设施 浙江省温州 浙江省温州 基础设施投 0.13 99.87 设立
投资有限公司 市 市 资
象山明浦基础设施 浙江省象山 浙江省象山 基础设施投 90 设立
开发有限公司 县 县 资
淄博明盛基础设施 山东省淄博 山东省淄博 基础设施投 10 70 设立
开发有限公司 市 市 资
常德明澧基础设施 湖南省澧县 湖南省澧县 基础设施投 30 67 设立
建设开发有限公司 资
华阴市明华西岳基 陕西省华阴 陕西省华阴 基础设施投 5 85 设立
础设施开发有限公 市 市 资
司
建德明德基础设施 浙江省建德 浙江省建德 基础设施投 100 设立
投资有限公司 市 市 资
丽水明安建设开发 浙江省丽水 浙江省丽水 基础设施投 90 设立
有限公司 市 市 资
六盘水市明志基础 贵州省六盘 贵州省六盘 基础设施投 50 49 设立
设施投资有限公司 水市 水市 资
南昌明安基础设施 江西省南昌 江西省南昌 基础设施投 95 设立
建设有限公司 市 市 资
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
上海龙元建设 6.54
工程有限公司
杭州青山湖森 20 -2,604,869.93 15,922,763.86
林硅谷开发有
112 / 148
2017 年半年度报告
限公司
杭州城投建设
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司 非流 非流 非流
流动 资产 流动负 非流动负 负债 流动 资产 流动 负债合
名称 动资 动资 动负
资产 合计 债 债 合计 资产 合计 负债 计
产 产 债
上海龙 1,18 18,1 1,20 915,244 915, 1,51 16, 1,52 1,24 1,247,6
元建设 3,89 44,8 2,04 ,581.75 244, 0,53 724 7,25 7,60 08,431.
工程有 8,00 93.4 2,90 581. 4,36 ,48 8,84 8,43
限公司 7.74 2 1.16 75 4.51 0.0 4.57 1.89
杭州青 708, 359, 1,06 945,328 92,000, 1,03 928, 4,3 933, 744, 96, 840,532
山湖森 028, 265, 7,29 ,542.34 000.00 7,32 805, 65, 170, 532, 000 ,292.30
林硅谷 400. 357. 3,75 8,54 416. 045 461. 292. ,00
开发有 82 54 8.36 2.34 08 .16 24 30 0.0
限公司
杭州城 60,4 20,9 81,4 19,144, 1,590,8 20,7 61,2 21, 82,6 22,4 22,464,
投建设 73,4 98,3 71,8 775.60 33.32 35,6 04,7 488 93,7 64,7 727.26
有限公 61.4 83.9 45.3 08.9 37.2 ,99 27.8 27.2
司 3 0 3 2 6 0.6 8 6
本期发生额 上期发生额
经营活
子公司名称 综合收 经营活动 营业收 综合收益总
营业收入 净利润 净利润 动现金
益总额 现金流量 入 额
流量
上海龙元建 100,413, -2,435, -2,435, -38,450,1 818,232 1,781,789. 1,781,789. 121,514
设工程有限 596.46 751.96 751.96 12.46 ,723.93 73 73 ,028.65
公司
杭州青山湖 20,720,7 -7,705, -7,705, 29,854,42 -530,107.9 524,552.70 -79,160
森林硅谷开 75.96 055.98 055.98 1.96 6 ,750.99
发有限公司
杭州城投建 10,091,6 507,235 507,235 -4,502,14 5,498,9 656,553.71 656,553.71 1,114,6
设有限公司 57.87 .79 .79 9.58 79.60 46.30
113 / 148
2017 年半年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司项目部、财
务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相
关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部
审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
(一)、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了
赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信
用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风
114 / 148
2017 年半年度报告
险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内
对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占
外部借款的 80%-90%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该
政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波
动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
(三)、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确
保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
115 / 148
2017 年半年度报告
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
郑桂香 公司股东，赖振元家族成员
赖朝辉 公司股东，赖振元家族成员
赖晔鋆 公司股东，赖振元家族成员
赖赛君 控股股东直系亲属
史盛华 公司股东，股东的直系亲属
赖财富 公司股东，股东的直系亲属
上海格兴投资管理有限公司 公司合营企业
荣宝斋（宁波）有限公司 公司联营企业
上海市房屋建筑设计院有限公司 公司联营企业
嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙） 公司联营企业
莒县明聚基础设施投资管理有限公司 公司联营企业
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
116 / 148
2017 年半年度报告
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
赖晔鋆 浙江分公司办公楼 125,000 125,000
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
担保是否已经履
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
龙元营造(泰国) 9,357,430.80 2009/12/27 未定 否
有限公司
浙江大地钢结构 6,100,248.01 2016/5/9 2018/8/25 否
有限公司
杭州青山湖森林 64,400,000.00 2016/5/27 2021/5/23 否
硅谷有限公司
杭州青山湖森林 27,600,000.00 2016/6/1 2021/5/23 否
硅谷有限公司
浙江大地钢结构 4,448,860.00 2016/7/14 2018/2/25 否
有限公司
浙江大地钢结构 11,700,000.00 2016/7/15 2017/7/5 否
有限公司
浙江大地钢结构 3,399,575.00 2016/9/13 2018/1/31 否
有限公司
浙江大地钢结构 3,958,860.00 2016/9/29 2018/5/25 否
有限公司
绍兴森茂保障性 150,000,000.00 2016/6/22 2019/3/29 否
住房投资有限公
司
绍兴森茂保障性 150,000,000.00 2016/3/30 2019/3/29 否
住房投资有限公
司
117 / 148
2017 年半年度报告
浙江大地钢结构 9,990,000.00 2016/12/6 2017/11/17 否
有限公司
浙江大地钢结构 859,170.70 2016/12/27 2017/12/10 否
有限公司
浙江大地钢结构 5,800,024.20 2016/12/30 2017/12/10 否
有限公司
杭州青山湖森林 20,000,000.00 2017/3/24 2018/3/22 否
硅谷有限公司
浙江大地钢结构 10,040,000.00 2017/1/16 2017/7/16 否
有限公司
浙江大地钢结构 2,880,000.00 2017/4/6 2017/10/6 否
有限公司
浙江大地钢结构 1,247,449.00 2017/3/24 2017/12/30 否
有限公司
浙江大地钢结构 2,494,898.00 2017/3/24 2017/12/30 否
有限公司
浙江大地钢结构 1,223,922.55 2017/3/30 2018/8/7 否
有限公司
浙江大地钢结构 2,181,393.45 2017/3/30 2017/9/30 否
有限公司
浙江大地钢结构 12,000,000.00 2017/4/14 2018/3/31 否
有限公司
浙江大地钢结构 11,000,000.00 2017/5/4 2018/4/20 否
有限公司
浙江大地钢结构 6,284,700.00 2017/5/5 2017/11/4 否
有限公司
浙江大地钢结构 4,989,796.00 2017/5/8 2017/12/30 否
有限公司
浙江大地钢结构 300,000.00 2017/5/26 2017/11/26 否
有限公司
浙江大地钢结构 6,551,352.24 2017/6/8 2017/12/8 否
有限公司
浙江大地钢结构 3,150,000.00 2017/6/13 2017/12/13 否
有限公司
浙江大地钢结构 5,813,688.05 2017/6/27 2017/12/27 否
有限公司
上海龙元建设工 30,000,000.00 2017/6/30 2018/6/30 否
程有限公司
温州明瓯基础设 280,000,000.00 2017/6/30 2020/6/29 否
施投资有限公司
温州明元基础设 118,000,000.00 2017/1/1 2021/12/20 否
施投资有限公司
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
上海龙元建设工 38,353,982.04 2016/4/19 2020/10/31 否
程有限公司
118 / 148
2017 年半年度报告
上海龙元建设工 27,000,000.00 2016/6/17 2020/12/20 否
程有限公司
上海龙元建设工 180,000.00 2016/5/27 至企业对外承包工 否
程有限公司 程经营活动结束之
日止
上海龙元建设工 2,025,000.00 2016/9/12 投标有效期到期后 否
程有限公司 28 日
上海龙元建设工 50,000,000.00 2016/8/10 2017/8/10 否
程有限公司
上海龙元建设工 731,025.00 2016/9/29 2018/6/30 否
程有限公司
上海龙元建设工 70,482,716.64 2016/10/18 2019/4/30 否
程有限公司
上海龙元建设工 150,000,000.00 2017/2/22 2018/2/21 否
程有限公司
上海龙元建设工 1,920,498.62 2017/6/13 2020/3/14 否
程有限公司
上海龙元建设工 30,627,750.00 2017/4/26 2017/10/26 否
程有限公司
关联担保情况说明
√适用 □不适用
截止 2017 年 6 月 30 日，下属各子公司对母公司授信最高担保额 18 亿元；截止 2017 年 6 月 30
日，下属各子公司对母公司实际发生的担保余额为 371,320,972.30 元。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 3,457,278.54 2,300,109.47
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
上海格兴投资 1,000,000.00
预付账款
管理有限公司
其他应收款 上海格兴投资 1,000,000.00 60,000.00
119 / 148
2017 年半年度报告
管理有限公司
莒县明聚基础设 15,500,000.00 930,000.00
其他应收款 施投资管理有限
公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
荣宝斋（宁波）有限 4,087,552.98 4,084,921.98
其他应付款
公司
上海市房屋建筑设计 3,000,000.00 3,000,000.00
其他应付款
院有限公司
嘉兴城浦投资合伙企 240,000
其他应付款
业（有限合伙）
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、公司孙公司浙江大地钢结构有限公司将杭房权证萧字第 294907 号、杭房权证萧字第 294908
号、杭房权证萧字第 00061556 号的房屋建筑物及杭萧国用（2009）第 0700007 号的土地使用权抵
120 / 148
2017 年半年度报告
押给中国农业银行股份有限公司萧山分行，取得 136,940,000.00 元最高额授信额度，抵押期限为
2016 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日。截止 2017 年 6 月 30 日，抵押的房屋建筑物净值为
19,471,467.47 元，土地使用权净值为 8,921,325.06 元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司向农行萧
山分行借款 75,000,000.00 元。
2、公司将沪房地静字（2016）第 020729 号、沪房地静字（2016）第 020721 号、沪房地静字（2016）
第 020758 号、沪房地静字（2016）第 020786 号、沪房地静字（2016）第 020787 号、沪房地静字
（2016）第 020713 号、沪房地静字（2016）第 020746 号的房屋建筑物抵押给中国银行股份有限
公司宁波市江东支行，取得 204,874,702.00 元最高额授信额度，抵押期限为 2016 年 9 月 9 日至
2024 年 9 月 9 日。截止 2017 年 6 月 30 日，抵押的房屋建筑物净值为 242,892,075.03 元。截止
2017 年 6 月 30 日，公司向中行宁波江东支行借款 86,597,938.08 元。
3、公司孙公司浙江大地钢结构有限公司将 4,200,000.00 元的银行定期存单质押给南京银行杭州
萧山支行，用于开立 10,484,700.00 元应付票据，期限为 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 11 月 4 日；
公司将 200,000.00 元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立 500,000.00 元应
付票据，期限为 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 11 月 26 日；以上开立的合计 10,984,700.00 元的应
付票据同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。
4、公司子公司元明建设置业有限公司将 MINGGARDENHOTEL 的 5-11 层 77 套公寓抵押给马来亚银行
有限公司（MalayanBankingBerhad），截止 2017 年 6 月 30 日，抵押的房屋建筑物净值为人民币
21,484,315.07 元，取得借款 8,400,000.00 马币，合计人民币 13,254,192.00 元。
5、公司子公司奉化明奉基础设施投资有限公司将应收奉化市住房和城乡建设局的债权质押给上海
浦东发展银行宁波分行，截止 2017 年 6 月 30 日，取得长期借款 300,000,000.00 元，借款期限为
2016 年 5 月 18 日至 2021 年 12 月 18 日。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾
投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，公司于 2011 年 8 月 2 日向法
院提起了诉讼。诉讼请求：1、判决终止四方订立的《资金支持与合作协议书》。2、判决宁波阳
光立即偿还公司款项人民币 301,000,000.00 元；赔偿公司自资金投入之日起至 2011 年 2 月 27
日止的利息损失 6,894,034.16 元，并自 2011 年 2 月 28 日起，每逾期一日，按照应偿还款项的万
分之五支付公司违约金，直至款项付清之日止。（计算至 2011 年 7 月 28 日止的违约金为
22,274,000.00 元）。2013 年 11 月 21 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商
外初字第 38 号民事判决书。2013 年 12 月 3 日，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉
状》，宁波阳光海湾发展有限公司因不服浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第 38
号民事判决书结果，提起上诉。2014 年 7 月 24 日，公司收到浙江省高级人民法院（2014）浙商
外终字第 14 号民事判决书，判决结果为驳回上诉，维持原判。2015 年 3 月 24 日公司收到最高院
送达的《中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》【（2015）民申字第 287
号】，宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司、新加坡阳光海湾投资
控股有限公司因不服浙江省高级人民法院于 2014 年 7 月 17 日作出的（2014）浙商外终字第 14
号民事判决，向最高院申请再审，最高院立案审查。公司收到最高院作出的（2015）民申字第 287
号民事裁定书，裁定如下：驳回宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公
司、新加坡阳光海湾投资控股有限公司的再审申请。报告期，公司已申报涉及的全部债权内容，
目前正在确认相关债权事宜，待债权确认完成后公司将及时进行进展公告。
（2）公司与宁波阳光海湾发展有限公司（以下简称“宁波阳光”）、新加坡阳光海湾投资控股有
限公司（以下简称“新加坡阳光”）因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，于 2012
年 3 月 12 日向宁波市中级人民法院提起诉讼，并于 2013 年 3 月 20 日向宁波市中级人民法院提起
补充民事起诉状，诉讼请求：1、判决宁波阳光及新加坡阳光返还公司工程保证金 72,000,000.00
元及逾期利息；2、本案的诉讼费用由宁波阳光及新加坡阳光承担。2014 年 12 月 4 日浙江省宁波
121 / 148
2017 年半年度报告
市中级人民法院出具（2012）浙甬民二初字第 4 号民事判决书，判决宁波阳光于本判决生效之日
起十日内返还公司工程保证金 72,000,000.00 元，并自 2011 年 12 月 31 日起至本判决确定履行之
日按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。2015 年 2 月 7 日浙江省宁波市中级人民法院出
具协助执行通知书稿（2012）浙甬民二初字第 4 号，查封宁波阳光坐落于奉化市裘村镇杨村捣臼
湾象山港以北的土地使用权 86,667 平方米，土地证号：奉国用（2010）第 09-2982 号，地号：
10-17-1250。报告期，公司已申报涉及的全部债权内容，目前正在确认相关债权事宜，待债权确
认完成后公司将及时进行进展公告。
（3）公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与中建六局土木工程有
限公司（以下简称“中建六局”）产生建设工程分包合同纠纷，大地钢构于 2015 年 11 月 29 日向
舟山市定海区人民法院提起诉讼，请求判决中建六局支付工程款 31,727,474.60 元，利息损失
7,219,882.20 元及诉讼费。2015 年 12 月，舟山市定海区人民法院已受理。2016 年 5 月 4 日，舟
山市定海区人民法院发出（2015）舟定白民初 147 号传票。2016 年 8 月 12 日，舟山市定海区人
民法院作出（2015）舟定白民初字第 147 号民事判决书，判决如下：1、被告中建六局于本判决生
效之日起十日内向原告大地钢构支付工程价款 29,369,993.24 元，并支付该款自 2015 年 12 月 1
日起至本院确定的履行日止按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算的利息。2、驳回原
告浙江大地钢结构有限公司的其他诉讼请求。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（4）公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与中基日造重工有限公
司（以下简称“中基重工”）产生建设工程分包合同纠纷，大地钢构于 2015 年 11 月 29 日向舟山
市定海区人民法院提起诉讼，请求判决中基重工支付工程款 7,770,594.75 元，利息损失
1,027,166.15 元及诉讼费。2015 年 12 月，舟山市定海区人民法院已受理。2016 年 4 月 26 日舟
山市定海区人民法院作出（2015）舟定白民初 148 号民事判决书，判决如下：1、判决生效十日内
中基重工向大地钢构支付工程款 7,770,594.75 元及利息 385,545.12 元，并支付 95%工程价款
7,382,065.01 元自 2014 年 9 月 3 日起至清偿日止按同期同类贷款基准利率计算利息和 5%工程价
款 388,529.74 元自 2014 年 5 月 12 日起至清偿日止按同期同类贷款基准利率计算利息；2、案件
受理费及保全费 78,384.00 元由中基重工承担。截至报告披露日，本案尚在执行中。
（5）公司与大连海派叶片制造有限公司（以下简称“大连海派”）产生建设工程施工合同纠纷，
遂于 2011 年 3 月 28 日向大连市中级人民法院提起诉讼，要求大连海派立即支付公司工程款
26,294,994.00 元；判令支付工程款逾期损失 10,000,000.00 元及诉讼费。大连海派反诉公司，
请求判令：（1）公司承担逾期竣工违约金暂定 1000 万元；（2）承担未完工程的施工费用市场价
格差价损失暂定 1000 万元；（3）承担质量违约金 183,689.88 元；（4）承担逾期竣工给大连海
派投资造成的利息损失暂定 500 万元；（5）需交付已建工程的报检、报验资料等；（6）提供办
理建设工程安全监督备案等证所需的施工单位提供的证照、文件及交纳费用。2015 年 4 月 3 日，
辽宁省大连市中级人民法院作出（2011）大民二初字第 00021 号民事判决书，判决：（1）公司需
交付大连海派已施工完成的工程中除甲供料资料以外的工程档案资料；（2）公司支付大连海派质
量违约金 146,748.00 元；（3）驳回公司的诉讼请求；（4）驳回大连海派的其他反诉请求；诉讼
费分别由公司和大连海派共同承担。公司不服，于 2015 年 4 月 17 日向辽宁省高级人民法院上诉，
请求：（1）撤销一审判决，发回重审；（2）或重新鉴定后，改判大连海派支付工程款 15,768,940
元；大连海派支付逾期支付工程款利息暂定 2000 万；驳回大连海派全部反诉请求；（3）本案一
审二审的诉讼费用，均由大连海派承担。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（6）公司与扬州大洋造船有限公司（以下简称“大洋船厂”）产生建设工程施工合同纠纷，遂向
扬州仲裁委员会提出仲裁申请书，申请事项：（1）大洋船厂向公司支付工程款 16,604,671.00
元；（2）大洋船厂向公司支付逾期利息暂计 1,395,329.00 元；（3）大洋船厂承担本案的全部仲
裁费用。扬州仲裁委员会已经受理，2015 年 8 月 31 日，扬州仲裁委员会发出（2013）扬仲字第
（236）号开庭通知。截至报告披露日，本案尚在审理中。
122 / 148
2017 年半年度报告
（7）公司与深圳市光耀地产集团有限公司（以下简称“深圳光耀”）产生经济纠纷，遂于 2014
年 11 月 13 日向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：判令深圳光耀立即归还公
司款项人民币 53,487,025.90 元，支付利息、违约金及其他费用人民币 14,044,000.00 元。2014
年 11 月 26 日，浙江省宁波市中级人民法院受理公司与光耀集团的诉讼并出具（2014）浙甬商初
字第 71 号受理案件通知书。2014 年 12 月 13 日，根据公司的财产保全申请，浙江省宁波市中级
人民法院作出（2014）浙甬商初字第 71-1 号民事裁定书，裁定冻结深圳市光耀地产集团有限公司
所持深圳市瀚明投资有限公司 100%股权，轮候 2 年。2015 年 9 月 24 日，浙江省宁波市中级人民
法院作出（2014）浙甬商初字第 71 号民事判决书，判决如下：（1）深圳光耀归还借款本金
50,500,000.00 元、支付至 2014 年 4 月 30 日止的利息 8,756,048.00 元，并支付相应的违约金；
（2）驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（8）公司控股孙公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下简称“信安幕墙”）因格鲁吉亚司法
大楼项目施工与成都华川进出口集团有限公司和四川希望华西建设工程总承包有限公司产生纠纷，
遂于 2013 年 7 月 3 日向成都市中级人民法院提起民事诉讼，请求（1）判令被告支付工程款
7,480,000.00 元；（2）判令被告返还履约保证金 1,830,000.00 元；（3）判令被告支付逾期付
违约金 296,200.00 元；（4）判令被告支付逾期退还履约保证金利息 79,422.00 元；（5）本案诉
讼费由被告承担。2013 年 7 月 3 日，四川省成都市中级人民法院发出受理案件通知书，文号（2013）
成（民）初字第 1343 号。截至报告披露日，本案正在审理中。
（9）公司与上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“振龙房产”）产生工程施工合同纠纷，遂
于 2014 年 9 月 3 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令振龙房产向公
司支付工程款共计人民币 266,561,352.00 元，并按照银行同期贷款利率支付相应工程款利息（利
息部分应自开始拖欠之日分段计算，要求计算至被告实际支付之日）；2、判令振龙房产向公司支
付工程停工期间各项损失费用人民币 40,307,555.80 元；3、判令振龙房产继续履行双方签署的工
程施工合同；4、诉讼费用由振龙房产承担。2014 年 9 月 3 日，上海市第一中级人民法院发出（2014）
沪一中民二（民）初字第 4 号受理案件通知书。2014 年 12 月 18 日，上海市第一中级人民法院作
出（2014）沪一中民二（民）初字第 4-3 号民事裁定书，裁定查封振龙房产名下的康桥镇 10 街坊
1/40 丘的土地使用权及其上的房产（查封、冻结期限均为贰年：自 2014 年 9 月 18 日至 2016 年 9
月 17 日止）。上海市第一中级人民法院作出（2014）沪一中民二（民）初字第 4 号民事判决书，
判决如下：1、判令公司与振龙房产于 2012 年 8 月 21 日签订的《绿洲康城一期宾馆、公寓式酒店
总承包施工补充协议》及 2012 年 10 月 28 日签订的《上海市建设工程施工合同示范文本》无效；
2、振龙房产应与本判决生效之日起三十日内支付公司工程款 180,194,017.00 元，并按人民银行
同期同类贷款利率计算自 2014 年 9 月 3 日至本判决生效之日止的利息；3、振龙房产应与本判决
生效之日起三十日内支付公司各项停工损失 12,000,000.00 元；4、公司应于本判决生效之日起三
十日内将绿洲康城一期 E12、E12-1 地块占用的场地内的机械设备及人员撤出，并将上诉涉案工程
移交给振龙房产；5、驳回公司的其余诉讼请求；6、如振龙房产未按本判决指定的期间履行给付
义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；7、案件受理费 2,016,007 元，财产保全费 5,000.00
元，司法审价费 1,435,500.00 元，共计 3,456,507.00 元，由公司承担 1,456,507.00 元，振龙房
产承担 2,000,000.00 元。反诉案件受理费 1,008,003.50 元，由公司承担 504,001.75 元，振龙房
产承担 504,001.75 元。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（10）公司与宁波市江北投资创业开发有限公司（以下简称“江北投资”）产生工程施工合同纠
纷，遂于 2014 年 9 月向宁波市江北区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：（1）判令江北投资支
付公司工程款 3,885,473 元，并承担因停工及逾期支付工程款等的违约金和损失（利息）（暂算
至 2014 年 8 月 12 日金额为 3,381,967.00 元，2014 年 8 月 12 日之后的（利息）损失由江北投资
按月利率 0.64%承担至款项付清日）；（2）本案诉讼费用由江北投资承担。2014 年 9 月 17 日，
宁波市江北区人民法院作出（2014）甬北民初字第 1139 号受理案件通知书。2017 年 6 月 19 日宁
波市江北区人民法院作出（2016）浙 0205 民初 2081 号民事判决书，判令如下：1、判令江北投资
自判决生效日起十五日内支付公司工程款 2,530,924.00 元，如未按判决指定期间内给付，加倍支
123 / 148
2017 年半年度报告
付迟延履行期间的债务利息；2、案件受理费 27,047.00 元，鉴定费 82,653.00 元均由江北投资承
担。截止报告披露日，判决款已执行完毕。
（11）公司与浙江临安富源房地产开发有限公司（以下简称“临安富源”）产生工程施工合同纠
纷，遂于 2014 年 5 月 21 日向临安市人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令临安富源继续履
行双方于 2010 年 11 月 20 日签署的《建设工程施工合同》、2011 年 8 月 30 日签署的《建设工程
施工合同》、2011 年 9 月 20 日签署的《富源观唐骊景一期工程施工补充协议》；2、判令临安
富源支付工程款 27,973,477.00 元；3、判令临安富源支付拖欠的工程款利息（按月利率 1.5%自
2012 年 12 月 30 日暂算至 2014 年 5 月 20 日为 6,455,859.00 元，2014 年 5 月 21 日至判决确定的
履行日仍按月利率 1.5%计算）；4、判令临安富源赔偿公司停工、怠工损失 15,318,219.00 元；5、
判令公司就上述债权对于富源观唐骊景项目地上建筑及其地下建筑拍卖、折价所得价款享有优先
受偿权；6、判令临安富源承担本案全部诉讼费用。2014 年 6 月 3 日，浙江省临安市人民法院作
出（2014）杭临民初字第 997 号受理案件通知书。目前在司法审价中。截至报告披露日，本案尚
在审理中。
（12）公司与海南亨利投资有限公司（以下简称“亨利投资”）产生工程施工合同纠纷，遂于 2015
年 3 月 30 日向海南省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令亨利投资支付工程款
75,723,575.00 元及利息暂计 54,338,204.00 元；2、判令亨利投资支付工程款逾期支付违约金暂
计 20,000,000.00 元；3、判令亨利投资赔偿公司停窝工损失暂计 6,016,400.00 元；4、判令公司
就上诉债权对于山水绿世界项目一期、二期工程折价或者拍卖价款享有优先受偿权；5、判令亨利
投资承担本案全部诉讼费用。2015 年 4 月 7 日，海南省高级人民法院作出（2015）琼环民初字第
1 号受理案件通知书。2015 年 6 月 11 日亨利投资向海南省高级人民法院提起民事反诉状，反诉请
求如下：1、判令公司赔偿亨利投资因地下车库质量不合格所造成的损失 23,468,400.00 元；2、
判令公司赔偿亨利投资因防水工程质量不合格所造成的损失 10,707,500.00 元；3、诉讼费由公司
承担；2015 年 6 月 24 日，海南省高级人民法院作出（2015）琼环民初字第 1 号应诉通知书。2016
年 11 月 7 日海南省高级人民法院作出（2015）琼环民初字第 1 号民事调解书，根据双方就维修及
结算等问题达成的一致，亨利投资欠公司工程款数额为人民币 2000 万元整。该款亨利投资同意在
公司开始加固及维修后、加固及维修验收合格前，提前向公司支付一部分，剩余部分在验收合格
后一次性支付。截至报告披露日，尚在判决执行中。
（13）公司与自然人陈国权、王乐宾、陈海艇产生工程施工合同纠纷，遂向象山县人民法院提起
诉讼，诉讼请求：1、判令自然人陈国权、王乐宾支付公司欠款 7,627,864.47 元，并支付利息
2,223,349.93 元，合计 9,851,214.40 元。2、判令自然人陈海艇对上述款项承担连带担保责任；
3、本案诉讼费用由自然人陈国权、王乐宾、陈海艇共同承担。2014 年 10 月 11 日，象山县人民
法院出具（2014）甬象民初字第 1678 号受理案件通知书。2014 年 10 月 10 日，象山县人民法院
作出（2014）甬象民初字第 1678-1 号民事裁定书，裁定如下：1、查封登记在李亚芬名下坐落于
宁波市鄞州区钟公庙街道彩虹新村 7 幢 506 室（鄞房权证钟字第 201025920）的房产中属于被告
陈海艇所有的部分；2、查封被告陈国权所持有的舟山润业旅游开发有限公司 10%的股权；以上两
项财产合计的查封标的为人民币 9,851,214.40 元。2015 年 10 月 22 日，象山县人民法院作出（2014）
甬象民初字第 1678 号民事判决书，判决如下：1、被告陈国权向原告支付 551,322.09 元及利息；
2、被告陈国权向原告支付借款合计本金 1,704,390 元，垫付款 4,384,324.16 元，诉讼费、律师
代理费等 224,793 元；3、被告陈海艇向原告对被告陈国权第一、二项不能清偿部分承担三分之一
的连带清偿责任；4、驳回原告的其他诉讼请求；驳回反诉原告陈国权的反诉请求。本案受理费由
原告与被告陈国权共同承担。公司不服，于 2015 年 11 月 5 日提起上诉，上诉请求：1、请求撤销
一审判决书第一项判决内容，改判被上诉人陈国权向公司支付亏损款 6,479,216 元，并支付其中
4,384,077 元的利息损失；2、请求撤销一审判决书第二项判决部分内容，改判被上诉人陈国权向
公司支付合计借款本金 2,095,139 元的利息损失；3、判令本案的诉讼费由被上诉人承担。2016
年 4 月 26 日浙江省宁波市中级人民法院作出（2015）浙甬民二终字第 886 号民事判决书，判决如
下：1、驳回上诉，维持原判；2、二审案件受理费 145,381.00 元，公司承担 64,622.00 元，陈国
权与陈海艇共同承担 80,759.00 元。截至报告披露日，本案尚在执行中。
124 / 148
2017 年半年度报告
（14）公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司（被
告一）、广东黄河实业集团有限公司（被告二）产生建设工程施工合同纠纷，公司于 2015 年 10
月 29 日向湖南省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令确认公司解除与被告一就岳阳洞庭
湖国际公馆项目中 B 区、酒店工程所签订的《施工总承包合同》与 F 区的事实施工合同关系；2、
判令被告一向公司支付工程款 182,515,747.00 元及延迟支付工程款利息暂计 2,000,000.00 元；3、
判令被告一向公司支付停、窝工损失费 30,000,000.00 元及利息计 300,000.00 元；4、判令被告
一向公司支付总承包管理配合费及被告代收水电费、机械费总计 5,615,186.00 元及延迟支付上述
水电费、机械费利息暂计 100,000.00 元；5、判令被告一向公司返还履约保证金本金 20,000,000.00
元，延迟返还履约保证金利息暂计 5,000,000.00 元；6、确认公司对其承建的“岳阳洞庭湖国际
公馆”工程拍卖或折价款享有法定优先受偿权；7、确认被告二对被告一就 1~5 项诉请承担连带责
任；8、本案的诉讼费用由两被告承担。2015 年 11 月 5 日，湖南省高级人民法院作出（2015）湘
高法民一初字第 14 号受理案件通知书。2016 年 3 月 3 日湖南省高级人民法院作出（2015）湘高
法民一初字第 14 号民事裁定书，裁定如下：驳回广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司关于管辖
权提出的异议。2016 年 4 月 6 日广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司上诉至最高人民法院，上
诉请求如下：1、依法撤销（2015）湘高法民一初字第 14 号民事裁定书；2、将本案移送至广东省
东莞市中级人民法院进行审理。2016 年 10 月 13 日最高人民法院发出（2016）最高法民辖终字 140
号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。2016 年 11 月 15 日湖南省高级人民法院作出（2015）
湘高法民一初字第 14 号民事调解书，被告一、被告二与公司达成如下协议：1、被告一、被告二
已于 2016 年 5 月 17 日将 30,000,000.00 元款项支付给公司，该款项包括履约保证金
20,000,000.00 元及工程款 10,000,000.00 元；2、被告一、被告二应在 2016 年 11 月 30 日之前
支付公司 55,000,000.00 元，该款项包括：履约保证金利息 5,500,000.00 元、停工损失费
30,000,000.00 元、工程款 19,500,000.00 元。上诉款项支付完毕后，视为被告一、被告二已将
涉案工程已完工程部分的剩余履约保证金、履约保证金利息、停工损失费全部支付完毕；3、后续
付款：从 2016 年 12 月起，被告一、被告二两方需在每月 25 日前向公司支付工程款 10,000,000.00
元，如审价结果未在 2017 年 5 月 31 日前出具，则被告一、被告二两方应连续支付 6 个月，每月
支付人民币 10,000,000.00 元，共计人民币 60,000,000.00 元，待审价结果出具后，以审价结果
扣除被告一、被告二已付款项及应扣除的质量保证金，余款按审价结果出具之日起三个月内平均
每月 25 日前支付。如审价结果在 2017 年 5 月 31 日前出具，审价结果出具后，以审价结果扣除被
告一、被告二已付款及应扣除的质量保证金，余款按审价结果出具之日起三个月内平均在每月 25
日前支付。截至报告披露日，判决已执行完毕。
（15）公司与惠州市名人实业发展有限公司发生产生建设工程施工合同纠纷，公司于 2015 年 4
月 27 日向惠州市惠阳区人民法院提起上诉，诉讼请求：1、判令被告以房产换原告工程款
25,658,362.90 元；2、判令被告支付原告停工损失费逾期付款违约金 20,584,450.00 元；3、判
令被告支付从起诉之日起至判决给付之日止的上述第一项工程款的月 1.8%逾期付款利息。2015
年 10 月 21 日，惠州市惠阳区人民法院收取诉讼费，作出（2015）惠阳法民一字第 1216 号案件受
理通知书。2016 年 7 月 20 日惠州市惠阳区人民法院作出（2016）粤 1303 民初 1448 号民事判决
书，判决如下：（1）名人实业支付公司“光耀山水名称项目工程”安装工程款 29,780,227.05
元及违约金 12,000,000.00 元。公司在上述金额范围内对名人实业的“光耀山水名城项目工程”
折价或拍卖的的价款享有优先受偿权。（2）驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日，尚在判决
执行中。
（16）自然人陈志华与公司及三亚太阳湾开发有限公司（以下简称“太阳湾开发”）产生工程施
工合同纠纷，遂于 2015 年 10 月 26 日向三亚市城郊人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司
支付欠款 5,251,286.00 元，并按银行同期贷款利率计算利息自 2013 年 12 月 30 日计算。2、判令
太阳湾开发对上述款项承担连带责任；3、本案诉讼费用由公司、太阳湾开发共同承担。2015 年
11 月 10 日，三亚市城郊人民法院出具（2015）城民二初字第 1452 号受理案件通知书，截至报告
披露日，本案尚在审理中。
125 / 148
2017 年半年度报告
（17）成都奥克斯财富广场投资有限公司（以下简称“奥克斯”）与公司产生建设工程施工合同
纠纷，奥克斯于 2015 年 6 月 9 日向浙江省宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、
判令公司返还奥克斯多支付的工程款人民币 36,807,582.17 元及利息 3,387,000.00 元，共计人民
币 40,194,582.17 元；2、诉讼费由公司承担。2015 年 6 月 17 日浙江省宁波市鄞州区人民法院出
具（2015）甬鄞民初字第 1115-1 号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款 40,000,000 元。
2015 年 7 月 13 日，宁波市鄞州区人民法院作出（2015）甬鄞民初字第 1115-2 号民事裁定书，裁
定如下：本案移送至四川省成都市中级人民法院处理。2015 年 8 月 18 日，四川省成都市中级人
民法院作出（2015）成民初字第 2373 号应诉通知书。目前法院正在造价鉴定，截至报告披露日，
本案尚在审理中。
（18）山东莱钢建设有限公司（以下简称“莱钢建设”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，莱
钢建设于 2015 年 7 月 28 日向上海市虹口区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付莱钢
建设工程款 47,139,841.29 元；2、判令公司退还莱钢建设 50.00 万元保证金；3、判令公司承担
本案的诉讼费。2015 年 8 月 3 日上海市虹口区人民法院出具（2015）虹民二（商）初字第 1151
号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款 47,639,841.29 元或查、扣押相应价值财产。2015
年 8 月 11 日，上海市虹口区人民法院作出（2015）虹民二（商）初字第 1151 号协助冻结存款通
知书，冻结公司银行存款 47,139,841.29 元。2015 年 8 月 17 日，上海市虹口区人民法院作出（2015）
虹民二（商）初字第 1151 号应诉通知书。2015 年 11 月 24 日，上海市虹口区人民法院将本案移
送至江苏省宿迁市宿城区人民法院处理。2016 年 4 月 18 日江苏省宿迁市宿城区人民法院作出
（2015）宿城民初字第 3308-1 号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款 1000 万元。截至报
告披露日，本案尚在审理中。
（19）天津茂川房地产开发有限公司（以下简称“茂川房产”）与公司产生建设工程施工合同纠
纷，茂川房产于 2014 年 9 月 16 日向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令
公司返还茂川房产多支付的工程款共计人民币 10,573,720.00 元；2、保留由公司所造成经济损失
的追偿权利；3、案件受理费由公司承担。2014 年 9 月 26 日，天津市第二中级人民法院发出（2014）
二中民四初字第 86 号应诉通知书。公司遂于 2014 年 11 月 1 日向天津市第二中级人民法院提起民
事反诉状，反诉请求如下：1、判令茂川房产向公司支付工程进度款 33,190,800.60 元及利息暂计
1,898,695.66 元；2、判令茂川房产向公司支付违约金 3,834,022.50 元；3、判令公司对讼争工
程——“茂川大厦工程”的拍卖或变卖折价款享有法定优先受偿权；4、判令本案诉讼费用由茂川
房产承担。2016 年 7 月 12 日，天津市第二中级人民法院作出（2014）二中民四初字第 86 号民事
判决书，判决如下：原告（反诉被告）给付被告（反诉原告）工程款 3,781,729.09 元，并自 2015
年 8 月 4 日起至本判决确定的给付之日止，以 3,781,729.09 元为基数，按照中国人民银行同期贷
款利率给付利息；驳回原告（反诉被告）的诉讼请求；驳回被告（反诉原告）的其他诉讼请求。
公司不服，于 2016 年 7 月 26 日上诉至天津市高级人民法院。2017 年 4 月 20 日天津市高级人民
法院作出（2016）津民终 393 号民事判决书，判决如下：1、撤销天津市第二中级人民法院作出（2014）
二中民四初字第 86 号民事判决书；2、自本判决生效之日起十日内，茂川房产支付公司工程款
4,397,037.50 元，并按人民银行同期同类贷款利率支付自 2015 年 8 月 4 日起至本判决确定的给
付之日止的利息；3、公司在 4,397,037.50 元范围内对涉诉工程享有建设工程价款优先受偿权；4、
驳回茂川房产的诉讼请求；5、驳回公司的其他反诉请求；6、如茂川房产未按本判决指定的期间
给付，加倍支付迟延履行期间的债务利息；7、一审受理费 85,242.00 元由茂川房产承担，一审反
诉费 144,008.00 元由公司承担 129,008.00 元，茂川房产承担 15,000.00 元；鉴定费 64200.00
元由公司承担 396,100.00 元，茂川房产承担 246,100.00 元；二审受理费 178,430.00 元由公司承
担 161,836.00 元，茂川房产承担 16,594.00 元。截至报告披露日，本案已结案，尚在判决执行中。
（20）孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与广厦中东建设有限公司（以
下简称“广厦中东”）产生建设工程施工合同纠纷，遂向迪拜一审商事法院提起诉讼，请求判决
广厦中东支付工程款迪拉姆（DHS）129,806,223（折合人民币约 219,307,614.10 元）、从判决支
付自欠款之日起直至全额付清为止的利息，利率为 12%，以及所有开支、杂费和律师费。2016 年
1 月，迪拜一审商事法院作出不可撤销判决书，判决：广厦中东支付 107,824,636.10 迪拉姆（折
126 / 148
2017 年半年度报告
合人民币约 191,410,294.00 元）；广厦中东支付自 2015 年 4 月 29 日起算至款项全额付清为止的
延期付款利息（年利率 9%），以及 1,000 迪拉姆的律师费，其余请求予以驳回。截至报告披露日，
本案已结案，尚在判决执行中。
（21）公司与自然人王小标产生工程施工合同纠纷，遂向象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求如
下：判令自然人王小标偿付公司工程垫支款、预支借款等款项共计 2,737,991.37 元，赔偿利息损
失 1,493,142.35 元；2、责令自然人王小标承担工期目标违约金 68,198.00 元。后该案被移送至
宁波市江东区人民法院审理，2013 年 11 月 5 日，公司向江东区人民法院申请撤诉并获得准许。
后王小标向江东区人民法院提起反诉，要求公司返还 122 万元保证金及自反诉之日起按银行同期
贷款利率计算的利息。2014 年 4 月 23 日，宁波市江东区人民法院作出（2014）甬东民初字第 494
号受理通知书。2015 年 11 月 19 日，宁波市江东区人民法院作出（2014）甬东民初字第 494 号民
事判决书，判决：（1）确认原告与被告签订的《工程项目内部承包协议》无效；（2）被告支付
原告工程垫支款 348,294.24 元及利息；（3）被告归还原告借款本金 1,723,218.76 元及利息；（4）
驳回原告的其他反诉请求；（5）驳回被告（反诉原告）的其他反诉请求。诉讼费分别由公司和王
小标共同承担。王小标不服，于 2015 年 12 月 7 日向浙江省宁波市中级人民法院上诉，请求撤销
一审判决，发回重审，或依法改判被上诉人一审本诉诉请，支持上诉人一审反诉诉请。2016 年 2
月 26 日，宁波市中级人民法院作出（2016）浙 02 民终 00072 号民事裁定书，裁定如下：1、撤销
宁波市江东区人民法院作出的（2014）甬东民初字第 494 号民事判决；2、发回宁波市江东区人民
法院重审。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（22）公司与自然人阮富国、施爱芬、阮志宝产生工程施工合同纠纷，遂于 2016 年 1 月 13 日向
象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令自然人阮富国、施爱芬支付公司欠款本息
9,103,831.14 元；2、判令阮富国、施爱芬支付公司因本案支付的律师费 148,845.00 元；3、判
令自然人阮志宝对上述款项承担连带担保责任；4、本案诉讼费用由自然人阮富国、施爱芬、阮志
宝共同承担。2016 年 3 月 23 日象山县人民法院作出（2016）浙 0225 民初 653 号民事调解书，公
司与阮富国、施爱芬、阮志宝达成如下协议：（1）阮富国、施爱芬支付公司借款本金 3,450,765
元及利息（2010 年 12 月 1 日前尚欠利息 2,318,095.00 元，以后利息按月利率 6‰计算至实际履
行之日止）；（2）公司律师费 148,845.00 元由阮富国、施爱芬承担；（3）阮志宝承担连带清偿
责任；（4）本案诉讼费由阮富国、施爱芬、阮志宝负担。截至报告披露日，款项尚在执行中。
（23）扬州市捷达混凝土有限公司（以下简称“捷达混凝土”）与公司产生建筑材料购销合同纠
纷，捷达混凝土于 2016 年 5 月 26 日向扬州市江都区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司
支付货款 1,363,093.60 元，并支付逾期利息 453,392.4 元，共计 1,816,486.00 元；2、诉讼费由
公司承担。扬州市江都区人民法院作出（2016）苏 1012 民初字 3083 号民事裁定书，裁定如下：
冻结公司银行存款 190.00 万元或查封相应价值财产。2016 年 8 月 8 日扬州市江都区人民法院作
出（2016）苏 1012 民初字 3083 号民事调解书，调解如下：1、公司于 2016 年 9 月 1 日前付清所
欠捷达混凝土货款及利息，本息共计 1,683,486.00 元,同时捷达混凝土于 2016 年 9 月 1 日前向公
司开具 829,047.00 元增值税发票；2、捷达混凝土放弃其他诉讼请求；3、其他无争执，案件受理
费、保全费共计 15,575.00 元，由公司承担 10,000.00 元，捷达混凝土承担 5,575.00 元。截至报
告披露日，款项已执行完毕。
（24）海门证大滨江置业有限公司（以下简称“证大置业”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，
证大置业于 2016 年 6 月 17 日向海门市人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令公司向证大置
业支付房屋维修费用及损失赔偿共计人民币 1,120.5335 万元；2、诉讼费由公司承担。2016 年 6
月 23 日海门市人民法院出具（2016）苏 0684 民初 3754 号应诉通知书。截至报告披露日，本案尚
在审理中。
（25）青岛康力商砼工程有限公司（以下简称“青岛康力”）与公司产生建筑材料购销合同纠纷，
青岛康力于 2015 年 11 月 24 日向即墨市人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付货款费
用 1,263,612.5 元及违约金 151,633.5 元，并按照供货合同的约定计算公司付清所有货款之日的
127 / 148
2017 年半年度报告
违约金；2、本案案件受理费等诉讼费用由公司承担。2016 年 1 月 13 日即墨市人民法院作出（2016）
鲁 0282 民初字第 1412 号应诉通知书。2016 年 1 月 21 日即墨市人民法院作出（2016）鲁 0282 民
初 1412-1 号民事裁决书，裁定如下：1、冻结公司 1,415,246.00 元，查封青岛康力所有的鲁 BH1967
号陕汽牌重型特殊结构货车、鲁 BH1982 号陕汽牌重型特殊结构货车、鲁 T2167 号红岩牌重型特殊
结构货车、鲁 BH2187 号红岩牌重型特殊结构货车、鲁 BH2176 号红岩牌重型特殊结构货车、鲁
BH2175 号红岩牌重型特殊结构货车、鲁 BH2157 号红岩牌重型特殊结构货车。2016 年 4 月 7 日即
墨市人民法院作出（2016）鲁 0282 民初字第 1412 号民事裁定书，裁定驳回公司对本案管辖权所
提的异议。2016 年 7 月 21 日山东省青岛市中级人民法院作出（2016）鲁 02 民辖终 844 号民事裁
定书，裁定驳回上诉，维持原裁定，该裁定为终审裁定。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（26）上海浦升混凝土有限公司（以下简称“上海浦升”）与公司产生建筑材料购销合同纠纷，
上海浦升于 2016 年 7 月 5 日向苏州工业园区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付上
海浦升货款 6,440,946.00 元；2、判令公司向上海浦升支付逾期付款违约金至实际支付日止（从
2015 年 7 月 1 日暂计至 2016 年 7 月 31 日，以银行同期贷款基准利率计算，共计 303,977.35 元；
3、判令本案诉讼费由公司承担。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（27）公司与通辽市西部城乡置业有限公司（以下简称“城乡置业”）产生建设工程施工合同纠
纷，公司于 2016 年 6 月向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令城乡置业向
公司支付拖欠的工程款 141,915,713.80 元及利息 6,291,563.50 元（以 141,915,713.80 元为基数，
按照中国人民银行同期贷款利率的 4 倍计算，自 2016 年 3 月 25 日起算，暂计算至 2016 年 6 月
25 日，要求计算至实际支付日）；2、判令城乡置业向公司支付工程进度款延迟支付产生的利息
2,527,579.30 元；3、判令城乡置业赔偿公司停工损失 627,500.00 元。4、判令城乡置业赔偿公
司可得利益暂定 1,500,000.00 元；5、判令公司对于“通辽市阿利坦银河湾城市综合体开发工程”
享有法定的优先受偿权；6、本案诉讼费由城乡置业承担。2016 年 8 月 2 日公司收到内蒙古自治
区高级人民法院作出的（2016）内民初 32 号法院传票、告知合议庭组成人员通知书及举证通知书，
截至报告披露日，本案尚在审理中。
（28）自然人马江一与公司及上海秦商混凝土有限公司产生建筑材料购销合同纠纷，马江一于
2016 年 10 月 24 日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司向马江一支付
货款本金 6,767,203.00 元；2、判令公司支付马江一利息暂计 10,484.52 元；3、请求上海秦商混
凝土有限公司对上述债务承担连带担保责任；4、案件诉讼费、财产保全费由公司及上海秦商混凝
土有限公司共同承担。2016 年 11 月 30 日公司收到上海市浦东新区人民法院传票，案号（2016）
沪 0115 民初 81858 号。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（29）公司与舟山安舟置业有限公司（以下简称“安舟置业”）产生建设工程施工合同纠纷，公
司于 2016 年向舟山市定海区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令安舟置业向公司支付工程款
30,972,344.00 元；2、判令安舟置业承担逾期支付工程款的利息；3、公司对所建工程折价或拍
卖的价款享有优先受偿权；4、判令本案受理费由安舟置业承担。2016 年 12 月舟山市定海区人民
法院予以受理。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（30）公司与四川盛源置业集团有限公司（以下简称“四川盛源”）产生借款合同纠纷，公司于
2016 年 10 月向浙江省宁波市象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令四川盛源支付借款本
金 1,000 万元及逾期归还借款产生的利息暂计 1,145,868 元；2、诉讼费由四川盛源承担。2016
年 10 月 25 日，象山县人民法院出具（2016）浙 0225 民初 6650 号受理案件通知书，予以立案受
理。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（31）公司与上海大荣旅游发展有限公司（以下简称“大荣公司”）产生工程施工合同纠纷，遂
于 2015 年向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令被告向原告支付拖欠的
工程款本金 43,500,000 元；2、判令被告向原告支付逾期支付工程款利息暂计 45,288,720 元；3、
判令被告向原告支付押金 5,000,000 元，补偿利息 1,174,500 元，以及逾期支付押金的利息暂计
128 / 148
2017 年半年度报告
5,205,600 元；4、请求法院确认原告对“冰天雪地村”工程的拍卖或变卖折价款享有法定优先受
偿权；5、判令本案诉讼费用由被告承担。2015 年 10 月 26 日，上海市第一中级人民法院发出（2015）
沪一中民二（民）初字第 12 号案件受理通知书。2017 年 1 月 19 日，上海市第一中级人民法院作
出（2015）沪一中民二（民）初字第 12 号民事判决书，判决如下：1、解除公司与大荣公司签订
的《冰天雪地村工程施工合同》；2、大荣公司支付公司工程款 31,000,000 元，公司对该款享有
优先受偿权；3、大荣公司支付公司违约金 18,856,350 元；4、驳回公司其余诉讼请求。截至报告
披露日，尚在判决执行中。
（32）无锡市宏杰物资有限公司（以下简称“宏杰物资”）与公司产生建筑材料租赁合同纠纷，
遂向无锡市梁溪区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司给付宏杰物资租金 1,053,319.55
元并支付违约金（自 2017 年 1 月 1 日起至实际给付之日止按欠款额的日 0.5%计算）；2、判令公
司立即归还钢管、扣件；3、本案诉讼费承担。无锡市梁溪区人民法院作出（2016）苏 0213 民初
4568 号民事裁定书，裁定冻结公司银行存款 150 万或查封、扣押相应价值的财产。2017 年 1 月 4
日无锡市梁溪区人民法院发出（2016）苏 0213 民初 4568 号传票。截至报告披露日，本案尚在审
理中。
（33）扬中市通利实业有限公司（以下简称“通利实业”）与公司产生建筑材料购销合同纠纷，
遂向扬中市人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司给付通利实业货款 3,590,373.68 元并支
付利息（按银行贷款利率计算）；2、本案诉讼费承担。扬中市人民法院作出（2016）苏 1182 民
初 4133 号民事裁定书，裁定冻结公司银行存款 300 万或查封、扣押相应价值的财产。2017 年 3
月 23 日扬中市人民法院发出（2016）苏 0213 民初 4568 号传票。截至报告披露日，本案尚在审理
中。
（34）自然人陈杰与公司、邵燕芝、杭州金顺建筑装饰工程有限公司（以下简称“金顺装饰”）、
上海农工商房地产置业有限公司（以下简称“农工商置业”）产生工程施工合同纠纷，陈杰于 2017
年 3 月 7 日向上海市青浦区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令邵燕芝、金顺装饰及公司陈杰
支付工程款 4,954,604.36 元；2、判令农工商置业对上述欠付工程款承担付款责任；3、诉讼费由
四被告承担；4、案件诉讼费、财产保全费由公司及上海秦商混凝土有限公司共同承担。2016 年
11 月 30 日公司收到上海市浦东新区人民法院传票，案号（2016）沪 0115 民初 81858 号。截至报
告披露日，本案尚在审理中。
（35）宿州市开发区世忠建材租赁站（以下简称“世忠建材”）与公司产生建筑材料租赁合同纠
纷，遂向宿州仲裁委员会提交仲裁申请，请求如下：1、解除公司与世忠建材物资租赁合同；2、
判令公司返还钢管、扣件及顶托或赔偿 1268922.00 元；3、判令公司支付租金 755,74.40 元，违
约金 649,795.60 元；4、仲裁费由公司承担。2017 年 3 月 13 日安徽省宿州市埇桥区人民法院作
出（2017）皖 1302 财保 57 号民事裁定书，裁定：1、冻结公司银行存款 300 万；2、查封担保人
刘润阳三处房产；3、查封刘润阳所有的京 N028R6 号牌轿车；4、案件受理费 5000.00 元由世忠建
材承担。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（36）唐山市丰润区燃燃建材经销部（以下简称“燃燃建材”）与公司及唐山恒茂世纪房地产开
发有限公司（以下简称“唐山恒茂”）产生建筑材料购销合同纠纷，燃燃建材于 2017 年 1 月 13
日向唐山市丰润区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司与唐山恒茂给付燃燃建材混凝土货
款 8,979,539.50 元并支付逾期付款违约金 1,426,665.65 元（逾期付款违约金自付款期限届满之
次日起至款项全部付清之日止按欠款额的日万分之二计算）；2、本案受理费、财产保全费由公司
及唐山恒茂承担。公司提出管辖权异议，应由公司注册地浙江象山县人民法院管辖。2017 年 1 月
23 日河北省唐山市丰润区人民法院作出（2017）冀 0208 民初 14 号民事裁定书，裁定驳回公司对
本案管辖权提出的异议。公司不服，于 2017 年 2 月 10 日上诉至河北省唐山市中级人民法院，请
求撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2017）冀 0208 民初 14 号民事裁定。截至报告披露日，本
案尚在审理中。
129 / 148
2017 年半年度报告
（37）杭州市经济技术开发区恒丰建筑机械租赁站（以下简称“恒丰建筑”）与公司产生建设工
程分包合同纠纷，恒丰建筑于 2016 年 11 月 21 日向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，诉讼请求：
1、判令公司向恒丰建筑支付分包工程款 90.2807 万元及逾期付款利息（暂计）4.7053 万元（逾
期付款利息按中国人民银行同期贷款利率标准自 2015 年 11 月 1 日起暂计算至 2016 年 11 月 30
日，自 2016 年 12 月 1 日起至款项实际付清之日止的利息按前述标准持续计算）；2、判令公司承
担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。2016 年 11 月 24 日杭州市滨江区人民法院作出（2016）
浙 0108 民初 5641 号民事裁定书，裁定冻结公司银行存款 950,000 元或查封、扣押其相应价值财
产。公司于 2016 年 12 月 28 日向杭州市中级人民法院提交管辖权异议书，认为该案应为债权转让
合同纠纷，应由公司住所地法院管辖。2017 年 3 月 3 日杭州市中级人民法院作出（2017）浙 01
民辖终 151 号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。本裁定系终审裁定，尚在执行中。
（38）公司与宁波富源房地产开发有限公司（以下简称“宁波富源”）产生建设工程施工合同纠
纷，公司于 2016 年 10 月 27 日向浙江省象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令宁波富源
向公司支付工程款 10,712,567 元及逾期付款的违约金 7,016,731.39 元；2、判令宁波富源支付工
期质量保证金 3,000,000 元及逾期付款的违约金 5,976,000.00 元；3、判令宁波富源支付公司管
理费及税费 2,068,528 元；4、诉讼费由宁波富源承担。2017 年 2 月 21 日，浙江省象山县人民法
院作出（2016）浙 0225 民初 6722 号民事裁定书，判决如下：1、宁波富源支付公司工程款 10,712,567
元，并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍自 2014 年 12 月 30 日起计算至全部付清
日止的违约金；2、宁波富源返还公司履约保证金 3,000,000 元，并支付该款按中国人民银行同期
贷款基准利率的四倍自 2011 年 4 月 29 日起计算至全部付清日止的违约金；3、宁波富源支付公司
税管费 2,052,275 元，并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率自 2016 年 11 月 1 日起计算
至全部付清日止的利息损失；4、驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（39）公司与恒业建设集团安徽有限公司（以下简称“恒业建设”）、山东微山湖国际游艇俱乐
部有限公司（以下简称“微山湖游艇俱乐部”）产生建设工程施工合同纠纷，公司向山东省微山
县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、请求判令被告一向原告赔偿 10069366.8 元，以及利息暂计
21600.86 元（利息以 10069,366.8 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，自 2017 年 3
月 24 日起算，暂计算至 2017 年 4 月 10 日，要求结算至实际支付之日止）；2、请求判令被告二
对上述赔偿承担连带责任；3、本案诉讼费用由二被告共同承担。2017 年 5 月 5 日，山东省微山
县人民法院发出（2017）鲁 0826 民初 1055 号案件受理通知书。山东省微山县人民法院发出（2017）
鲁 0826 民初 1055 号传票。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（40）2017 年 3 月 13 日，公司收到无锡市中级人民法院通知书【（2017）苏 02 破 5 号】，通知
债权人于 2017 年 6 月 6 日前向无锡融海投资咨询有限公司（管理人）申报债权。公司作为无锡耀
辉房地产开发有限公司投资开发的无锡银辉广场项目之总承包单位（债权人），已于 2017 年 4
月 12 日申报了全部债权，合计人民币 48,011.18 万元，同时享有工程款优先受偿权。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
（1）、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影
响
对本公司的财
被担保方 担保金额 债务到期日
务影响
龙元营造(泰国)有限公司 9,357,430.80 未定 否
浙江大地钢结构有限公司 6,100,248.01 2018/8/25 否
130 / 148
2017 年半年度报告
杭州青山湖森林硅谷有限公
64,400,000.00 2021/5/23 否
司
杭州青山湖森林硅谷有限公
27,600,000.00 2021/5/23 否
司
浙江大地钢结构有限公司 4,448,860.00 2018/2/25 否
浙江大地钢结构有限公司 11,700,000.00 2017/7/5 否
浙江大地钢结构有限公司 3,399,575.00 2018/1/31 否
浙江大地钢结构有限公司 3,958,860.00 2018/5/25 否
绍兴森茂保障性住房投资有
150,000,000.00 2019/3/29 否
限公司
绍兴森茂保障性住房投资有
150,000,000.00 2019/3/29 否
限公司
浙江大地钢结构有限公司 9,990,000.00 2017/11/17 否
浙江大地钢结构有限公司 859,170.70 2017/12/10 否
浙江大地钢结构有限公司 5,800,024.20 2017/12/10 否
杭州青山湖森林硅谷有限公
20,000,000.00 2018/3/22 否
司
浙江大地钢结构有限公司 10,040,000.00 2017/7/16 否
浙江大地钢结构有限公司 2,880,000.00 2017/10/6 否
浙江大地钢结构有限公司 1,247,449.00 2017/12/30 否
浙江大地钢结构有限公司 2,494,898.00 2017/12/30 否
浙江大地钢结构有限公司 1,223,922.55 2018/8/7 否
浙江大地钢结构有限公司 2,181,393.45 2017/9/30 否
浙江大地钢结构有限公司 12,000,000.00 2018/3/31 否
浙江大地钢结构有限公司 11,000,000.00 2018/4/20 否
浙江大地钢结构有限公司 6,284,700.00 2017/11/4 否
浙江大地钢结构有限公司 4,989,796.00 2017/12/30 否
浙江大地钢结构有限公司 300,000.00 2017/11/26 否
浙江大地钢结构有限公司 6,551,352.24 2017/12/8 否
浙江大地钢结构有限公司 3,150,000.00 2017/12/13 否
浙江大地钢结构有限公司 5,813,688.05 2017/12/27 否
上海龙元建设工程有限公司 30,000,000.00 2018/6/30 否
温州明瓯基础设施投资有限
280,000,000.00 2020/6/29 否
公司
温州明元基础设施投资有限
118,000,000.00 2021/12/20 否
公司
合计 965,771,368.00
（1）、截止 2017 年 6 月 30 日，公司银行承兑汇票保证金为 67,756,995.24 元，用于开具
258,004,243.20 元银行承兑汇票。
（2）、截止 2017 年 6 月 30 日，公司信用证保证金为 9,563,519.75 元，用于开具 47,800,000
元信用证。
131 / 148
2017 年半年度报告
（3）、截止 2017 年 6 月 30 日，公司保函保证金为 116,069,641.08 元，用于开立总额为
866,158,697.49 元人民币保函，为公司孙公司浙江大地钢结构有限公司开立 1,116,002.60 美元
工程保函。为公司子公司龙元营造（泰国）有限公司开立 58,308,000 泰铢工程保函。
（4）截止 2017 年 6 月 30 日，下属各子公司对母公司授信最高担保额 18 亿元；截止 2017 年 6
月 30 日，下属各子公司对母公司实际发生的担保余额为 371,320,972.30 元。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
132 / 148
2017 年半年度报告
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 计提 账面
比例 计提比例 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%) (%)
(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 6,802, 100.0 523,348,960 7.69 6,279,145,135. 6,954,22 100.00 460,625, 6.62 6,493,602,
特征组合计 494,09 0 .13 05 7,561.62 381.04 180.58
提坏账准备 5.18
的应收账款
组合 1 317,49 4.67 205,007,415 64.57 112,492,063.71 356,710, 5.13 212,285, 59.5 144,425,06
9,478. .20 726.70 664.91 1 1.79
组合 2 5,305, 77.99 318,341,544 6.00 4,987,241,824. 4,138,99 59.52 248,339, 6.00 3,890,655,
583,36 .93 98 5,267.99 716.13 551.86
9.91
组合 3 1,179, 17.34 - 1,179,411,246. 1,631,72 23.46 1,631,725,
411,24 36 5,578.90 578.90
6.36
组合 4 826,795, 11.89 826,795,98
988.03 8.03
133 / 148
2017 年半年度报告
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
6,802, 523,348,960 6,279,145,135. 6,954,22 460,625, 6,493,602,
合计 494,09 .13 05 7,561.62 381.04 180.58
5.18
组合 1：期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
应收账款（按 单 应收账款 坏账准备 计提比 计提理由
位） 例
合并关联方 51,676,251.10
100 万 以 下 的 零 27,855,336.17 23,641,715.01 84.87 账龄较长
星客户
客户 1 31,988,074.90 22,391,652.43 70.00 账龄较长
客户 2 17,393,562.78 12,175,493.95 70.00 诉讼尚未审结，款项回收风
险较大
客户 3 17,052,140.04 10,231,284.02 60.00 账龄较长，对方偿付能力低
客户 4 13,942,011.10 13,942,011.10 100.00 诉讼胜诉，无可执行财产
客户 5 12,774,439.88 10,219,551.90 80.00 甲方破产清算，基本无可执
行财产，款项回收风险较大
客户 6 11,205,163.68 11,205,163.68 100.00 诉讼已判决，款项回收可能
性很小
客户 7 9,832,174.02 9,832,174.02 100.00 账龄较长
客户 8 9,554,910.96 6,688,437.67 70.00 账龄较长
客户 9 6,027,415.00 4,219,190.50 70.00 账龄较长
客户 10 5,246,928.15 1,049,385.63 20.00 账龄较长
客户 11 5,119,205.00 4,095,364.00 80.00 甲方破产清算，无可执行财
产，款项回收风险较大
客户 12 4,868,674.00 4,868,674.00 100.00 账龄较长
客户 13 4,726,491.84 2,363,245.92 50.00 账龄较长
客户 14 4,298,726.00 4,298,726.00 100.00 账龄较长
客户 15 4,159,486.00 2,495,691.60 60.00 账龄较长
客户 16 3,465,376.12 346,537.61 10.00 账龄较长
客户 17 3,281,667.87 3,281,667.87 100.00 诉讼尚未审结，款项回收风
险较大
客户 18 3,250,579.23 2,600,463.38 80.00 账龄较长
客户 19 3,132,441.00 3,132,441.00 100.00 账龄较长
客户 20 3,048,625.50 1,524,312.75 50.00 账龄较长
客户 21 2,972,175.00 2,080,522.50 70.00 诉讼胜诉，执行难度较大
客户 22 2,846,597.54 2,846,597.54 100.00 账龄较长
客户 23 2,800,000.00 2,800,000.00 100.00 账龄较长
客户 24 2,675,963.00 2,675,963.00 100.00 账龄较长
客户 25 2,566,584.92 769,975.48 30.00 账龄较长
客户 26 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 账龄较长
客户 27 2,367,088.80 2,367,088.80 100.00 账龄较长
客户 28 2,249,933.14 1,574,953.20 70.00 账龄较长
134 / 148
2017 年半年度报告
客户 29 2,105,004.00 1,473,502.80 70.00 账龄较长
客户 30 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 账龄较长
客户 31 2,077,253.00 1,038,626.50 50.00 账龄较长
客户 32 2,000,000.00 1,000,000.00 50.00 账龄较长
客户 33 1,985,263.31 1,985,263.31 100.00 账龄较长
客户 34 1,981,779.79 1,525,970.44 77.00 账龄较长
客户 35 1,925,348.40 1,925,348.40 100.00 账龄较长
客户 36 1,900,000.00 1,900,000.00 100.00 账龄较长
客户 37 1,821,987.00 1,821,987.00 100.00 账龄较长
客户 38 1,770,733.83 1,770,733.83 100.00 账龄较长
客户 39 1,734,964.32 1,734,964.32 100.00 账龄较长
客户 40 1,696,400.00 1,017,840.00 60.00 甲方破产清算，基本无可执
行财产，款项回收风险较大
客户 41 1,690,895.00 507,268.50 30.00 账龄较长
客户 42 1,544,533.86 926,720.32 60.00 账龄较长
客户 43 1,533,436.20 153,343.62 10.00 账龄较长
客户 44 1,317,277.54 1,317,277.54 100.00 账龄较长
客户 45 1,303,747.31 912,623.12 70.00 账龄较长
客户 46 1,250,000.00 1,250,000.00 100.00 账龄较长
客户 47 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 账龄较长
客户 48 1,165,000.00 233,000.00 20.00 账龄较长
客户 49 1,135,207.13 794,644.99 70.00 账龄较长
客户 50 1,113,708.70 1,113,708.70 100.00 账龄较长
客户 51 1,093,396.00 1,093,396.00 100.00 账龄较长
客户 52 1,080,308.14 108,030.81 10.00 账龄较长
客户 53 1,051,661.00 841,328.80 80.00 账龄较长
客户 54 1,043,551.64 1,043,551.64 100.00 账龄较长
客户 55 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 诉讼尚未审结，款项回收风
险较大
客户 56 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 账龄较长
合计 317,499,478.91 205,007,415.20
组合 2：其他不重大应收账款
应收账款 应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 2,182,748,546.10 130,971,455.55 0.06
1至2年 1,328,125,232.01 79,687,513.90 0.06
2至3年 760,907,312.36 45,654,438.69 0.06
3 年以上
3至4年 371,584,277.10 22,295,056.65 0.06
4至5年 246,414,222.14 14,784,853.31 0.06
5 年以上 415,803,780.20 24,948,226.83 0.06
合计 5,305,583,369.91 318,341,544.93 0.06
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
135 / 148
2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 70,021,052.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,297,473.70 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
客户 1 2,414,392.36 回款及调整
客户 2 1,295,764.87 回款及调整
零星客户 3,587,316.47 回款及调整
合计 7,297,473.70 /
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
客户名称 应收账款 坏账准备
客户 1 180,109,880.90 10,806,592.85
客户 2 150,350,683.95 9,021,041.04
客户 3 149,181,853.52 8,950,911.21
客户 4 133,905,522.25 8,034,331.34
客户 5 132,913,741.81 159,630.74
合计 746,461,682.43 36,972,507.18
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
136 / 148
2017 年半年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 4,041,537,4 100. 413,342 10.23 3,628,194, 3,938,731, 100.00 414,608, 10.5 3,524,12
险特征组 49.67 00 ,689.45 760.22 515.49 770.20 3 2,745.29
合计提坏
账准备的
其他应收
款
组合1 2,541,965,7 62.9 323,368 12.72 2,218,597, 2,360,022, 59.92 319,886, 13.5 2,040,13
21.69 0 ,385.79 335.90 739.23 243.69 5 6,495.54
组合2 1,499,571,7 37.1 89,974, 6.00 1,409,597, 1,578,708, 40.08 94,722,5 6.00 1,483,98
27.98 0 303.66 424.32 776.26 26.51 6,249.75
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
4,041,537,4 413,342 3,628,194, 3,938,731, 414,608, 3,524,12
合计
49.67 ,689.45 760.22 515.49 770.20 2,745.29
组合 1：期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
应 收 款 项 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
合并关联 2,085,209,981.19
方
100 万以下 38,884,362.60 37,312,380.68 95.96 账龄较长
的零星客
户
客户 1 112,415,321.21 40,151,517.26 35.72 账龄较长
客户 2 45,742,660.00 16,337,961.61 35.72 账龄较长
客户 3 22,400,000.00 20,160,000.00 90.00 偿债能力低，款
项回收风险大
客户 4 17,303,309.09 13,842,647.27 80.00 偿债能力低
客户 5 13,980,932.38 13,980,932.38 100.00 账龄 5 年以上
137 / 148
2017 年半年度报告
客户 6 13,909,123.71 13,909,123.71 100.00 偿债能力低
客户 7 11,973,578.08 9,578,862.46 80.00 偿债能力低
客户 8 10,000,000.00 8,000,000.00 80.00 账龄 5 年以上
客户 9 9,965,622.45 7,972,497.96 80.00 偿债能力低
客户 10 9,178,301.88 9,178,301.88 100.00 胜诉，但款项执
行困难，无法收
回
客户 11 8,508,165.77 8,508,165.77 100.00 账龄 5 年以上
客户 12 8,286,453.52 8,286,453.52 100.00 偿债能力低
客户 13 7,572,753.80 4,543,652.28 60.00 偿债能力低
客户 14 6,453,297.15 6,453,297.15 100.00 账龄较长
客户 15 5,771,757.66 5,771,757.66 100.00 账龄较长
客户 16 5,370,000.00 1,611,000.00 30.00 账龄较长
客户 17 5,102,602.72 4,082,082.18 80.00 账龄 5 年以上
客户 18 4,821,802.95 4,821,802.95 100.00 账龄 5 年以上
客户 19 4,532,502.55 4,532,502.55 100.00 离职，无法收回
客户 20 3,995,711.41 3,995,711.41 100.00 账龄 5 年以上
客户 21 3,678,506.72 3,310,656.05 90.00 账龄 5 年以上
客户 22 3,595,703.81 3,595,703.81 100.00 账龄 5 年以上
客户 23 3,582,301.32 3,224,071.19 90.00 账龄 5 年以上
客户 24 3,390,091.42 3,390,091.42 100.00 偿债能力低
客户 25 3,389,258.81 3,389,258.81 100.00 账龄 5 年以上
客户 26 3,376,216.57 3,376,216.57 100.00 账龄较长
客户 27 3,269,772.18 1,307,908.87 40.00 偿债能力低
客户 28 3,131,302.05 3,131,302.05 100.00 账龄 5 年以上
客户 29 3,031,852.08 3,031,852.08 100.00 账龄较长
客户 30 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 破产清算，无法
收回
客户 31 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 经营异常，偿债
能力低
客户 32 2,998,130.00 2,998,130.00 100.00 账龄较长
客户 33 2,816,776.41 2,253,421.13 80.00 账龄较长
客户 34 2,724,364.52 2,724,364.52 100.00 账龄较长
客户 35 2,641,068.56 2,641,068.56 100.00 账龄较长
客户 36 2,615,474.06 2,615,474.06 100.00 偿债能力低
客户 37 2,380,716.77 714,215.03 30.00 账龄较长
客户 38 2,340,000.00 1,170,000.00 50.00 账龄较长
客户 39 2,278,461.04 2,278,461.04 100.00 账龄较长
客户 40 2,239,741.03 2,239,741.03 100.00 账龄 5 年以上
客户 41 2,144,195.96 643,258.79 30.00 账龄较长
客户 42 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 账龄 5 年以上
客户 43 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 经营异常，偿债
能力低
客户 44 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 账龄较长
客户 45 1,981,858.77 1,981,858.77 100.00 偿债能力低
客户 46 1,900,000.00 1,330,000.00 70.00 账龄较长
客户 47 1,794,917.36 1,794,917.36 100.00 账龄 5 年以上
客户 48 1,769,264.85 1,769,264.85 100.00 账龄 5 年以上
客户 49 1,725,499.50 1,725,499.50 100.00 账龄较长
138 / 148
2017 年半年度报告
客户 50 1,724,765.84 1,724,765.84 100.00 账龄较长
客户 51 1,593,749.30 1,115,624.51 70.00 账龄较长
客户 52 1,532,838.34 1,532,838.34 100.00 账龄较长
客户 53 1,400,000.00 560,000.00 40.00 账龄较长
客户 54 1,383,400.00 1,383,400.00 100.00 账龄较长
客户 55 1,370,643.42 1,370,643.42 100.00 账龄较长
客户 56 1,325,991.35 662,995.68 50.00 账龄较长
客户 57 1,214,362.17 1,214,362.17 100.00 账龄较长
客户 58 1,147,380.37 1,147,380.37 100.00 账龄较长
客户 59 1,098,876.99 988,989.29 90.00 账龄较长
合计 2,541,965,721.69 323,368,385.79
组合 2：其他不重大其他应收款
应收款项 应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 485,541,192.37 29,132,471.55 0.06
1至2年 240,259,273.76 14,415,556.42 0.06
2至3年 190,361,494.41 11,421,689.64 0.06
3 年以上
3至4年 46,110,586.62 2,766,635.20 0.06
4至5年 84,128,746.90 5,047,724.81 0.06
5 年以上 453,170,433.92 27,190,226.04 0.06
合计 1,499,571,727.98 89,974,303.66
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-1,199,280.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 66,800.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
零星客户 66,800.00 回款及调整
合计 66,800.00 /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
139 / 148
2017 年半年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
客户 1 往来款 556,034,958.34 1 年以内 13.76
客户 2 往来款 388,696,672.30 5 年以上 9.62 23,321,800.34
客户 3 往来款 301,071,692.88 1 年以内 7.45
客户 4 往来款 231,841,189.86 1 年以内 5.74
客户 5 往来款 224,020,367.50 1 年以内 5.54
合计 / 1,701,664,880.88 / 42.11 23,321,800.34
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
应收关联方账款情况
单位名称 与公司关系 账面余额（元）
辽宁龙元建设工程有限公司 子公司 753,800.00
龙马建设股份有限公司 子公司 68,608,809.99
龙元建设集团(澳门)有限公司 子公司 42,090,298.46
龙元建设集团(菲律宾)有限公司 子公司 180,484,348.60
龙元明城投资管理（上海）有限公司 子公司 231,841,189.86
龙元-亚克（新加坡）有限公司 子公司 20,998,241.20
龙元营造(泰国)有限公司 子公司 11,525,794.41
龙元资产管理（上海）有限公司 子公司 26,500,000.00
泉州市明泉建设投资有限公司 孙公司 100,000,000.00
上海建顺劳务有限公司 子公司 2,353,936.98
上海龙元建设工程有限公司 子公司 258,986,088.46
上海石与木投资咨询有限公司 子公司 55,500,000.00
上海信安幕墙建筑装饰有限公司 孙公司 304,876,457.39
温州明鹿基础设施投资有限公司 孙公司 11,100.00
温州明元基础设施投资有限公司 孙公司 16,350.00
象山辰龙建筑劳务有限公司 子公司 608,240.00
140 / 148
2017 年半年度报告
元明建设置业有限公司 子公司 224,020,367.50
浙江大地钢结构有限公司 孙公司 556,034,958.34
合计 2,085,209,981.19
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 2,350,536,224.55 2,350,536,224.55 2,021,916,735.55 2,021,916,735.55
对联营、合营 349,757,714.17 349,757,714.17 170,737,543.00 170,737,543.00
企业投资
合计 2,700,293,938.72 2,700,293,938.72 2,192,654,278.55 2,192,654,278.55
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本 减
期 值
计 准
提 备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减 期
值 末
准 余
备 额
上海龙元建设工程有限公 94,253,986.5 94,253,986.56
司
上海龙源建材经营有限公 9,600,000.00 9,600,000.00
司
45,000,000.0 45,000,000.00
宁波龙元投资有限公司
象山辰龙建筑劳务有限公 1,730,000.00 1,730,000.00
司
上海建顺建筑劳务有限公 1,800,000.00 1,800,000.00
司
龙元营造（泰国）有限公司 1,522,977.26 1,522,977.26
龙元建设集团（澳门）有限 49,987.01 49,987.01
公司
龙马建设股份有限公司 4,145,600.00 4,145,600.00
龙元建设集团（菲律宾）有 1,533,560.00 1,533,560.00
限公司
上海石与木投资咨询有限 23,599,551.0 23,599,551.00
公司
元明建设置业有限公司 34,201,800.0 34,201,800.00
141 / 148
2017 年半年度报告
龙元-亚克（澳门） 1,524,870.00 1,524,870.00
辽宁龙元建设工程有限公 25,000,000.0 25,000,000.00
司
上海龙元房地产开发有限 9,900,000.00 9,900,000.00
公司
200,000,000. 200,000,000.00
宁波圣贝投资有限公司
龙元资产管理（上海）有限 28,000,000.0 28,000,000.00
公司
龙元明城投资管理（上海） 300,000,000. 300,000,000.00
有限公司
34,923,392.7 34,923,392.72
杭州城投建设有限公司
绍兴海钜投资管理合伙企 68,000,000.0 68,000,000.00
业（有限合伙）
奉化明奉基础设施投资有 129,360,000. 129,360,000.00
限公司
温州明鹿基础设施投资有 350,000,000. 350,000,000.00
限公司
象山明象基础设施投资有 39,200,000.0 31,000,000 70,200,000.00
限公司
商洛明城基础设施开发有 10,000,000.0 49,200,000.0 10,000,0 49,200,000.00
限公司 0 0
海城市明城水务投资有限 59,400,000.0 59,400,000.00
公司
山东龙元建设投资管理有 10,000,000 10,000,000.00
限公司
春华秋实 1 号事务管理类集 50,000,000 50,000,000.00
合资金信托计划
开化明化基础设施投资有 74,559,900 74,559,900.00
限公司
渭南明瑞基础设施开发有 11,111,111 31,380,000.0 11,111,1 31,380,000.00
限公司 0
泉州市明泉建设投资有限 350,000,000 350,000,000.00
公司
宣城明宣基础设施开发有 40,000,000 40,000,000.00
限公司
南昌明安基础设施建设有 20,000,000.0 20,000,000.00
限公司
六盘水市明志基础设施投 11,000,000.0 11,000,000.00
资有限公司
建德明德基础设施投资有 53,430,000.0 53,430,000.00
限公司
温州明瓯基础设施投资有 450,000.00 450,000.00
限公司
渭南明华恒辉基础设施开 5,000,000.00 5,000,000.00
发有限公司
温州明元基础设施投资有 12,500,000 12,500,000.00
142 / 148
2017 年半年度报告
限公司
淄博明盛基础设施开发有 10,100,000 10,100,000.00
限公司
华阴市明华西岳基础设施 5,280,600 5,280,600.00
开发有限公司
丽水明博建设开发有限公 23,790,000 23,790,000.00
司
象山明浦基础设施开发有 29,400,000 29,400,000.00
限公司
丽水明安建设开发有限公 54,000,000 54,000,000.00
司
晋江市明晋会展有限责任 1,000,000 25,700,000 26,700,000.00
公司
2,021,916,73 349,730,600. 21,111,1 2,350,536,224.55
合计
5.55 00 11.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
宁波明东投资 78,31 78,31 156,6
有限公司 5,000 5,000 30,00
.00 0.00
上海市房屋建 7,101 7,101
筑设计院有限 ,026. ,026.
公司 11
杭州璨云英翼 85,32 100,7 186,0
投资合伙企业 1,516 05,17 26,68
（有限合伙） .89 1.17 8.06
小计 170,7 179,0 349,7
37,54 20,17 57,71
3 1.17 4.17
170,7 179,0 349,7
合计 37,54 20,17 57,71
3 1.17 4.17
143 / 148
2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,665,430,839.55 7,110,538,827.00 6,022,810,835.06 5,593,515,518.92
其他业务 33,832,102.14 5,088,948.16 36,155,448.81 8,796,353.74
合计 7,699,262,941.69 7,115,627,775.16 6,058,966,283.87 5,602,311,872.66
其他说明：
公司前五名客户营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1 307,523,691.83 3.99
客户 2 277,958,618.02 3.61
客户 3 191,315,434.50 2.48
客户 4 169,398,040.43 2.20
客户 5 160,652,310.76 2.09
合计 1,106,848,095.54 14.38
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,337,000.00 19,053,351.06
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益 13,854,715.96
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计 16,191,715.96 19,053,351.06
6、 其他
□适用 √不适用
144 / 148
2017 年半年度报告
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -423,831.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 3,173,210.86
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 6,615,743.34
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 12,209,082.77
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -691,550.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -4,033,196.40
少数股东权益影响额 10,408,589.61
合计 27,258,049.13
145 / 148
2017 年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 4.30 0.1841 0.1841
利润
扣除非经常性损益后归属于 3.79 0.1625 0.1625
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
146 / 148
2017 年半年度报告
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
147 / 148
2017 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报表
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公
告原件
董事长：赖振元
董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
148 / 148
