证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2025-032
海波重型工程科技股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 86,662,190.17 | 105,112,136.09 | -17.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 648,478.95 | 13,339,239.57 | -95.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,163,177.29 | 7,249,743.25 | -70.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,615,840.38 | 80,306,437.80 | -23.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.067 | -95.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.067 | -95.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | 1.25% | -1.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,506,691,914.51 | 1,539,095,327.99 | -2.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,062,899,261.03 | 1,062,099,568.41 | 0.08% |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 157,143.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,921,859.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,835.26 | |
| 减：所得税影响额 | -266,852.99 | |
| 合计 | -1,514,698.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 119,265,739.97 | 177,465,281.41 | -32.79% | 主要系报告期内用货币资金购买理财所致。 |
| 交易性金融资产 | 156,279,988.76 | 56,651,033.25 | 175.86% | 主要系报告期内购买理财增加所致。 |
| 应收票据 | 2,427,000.00 | 27,090,934.79 | -91.04% | 主要系报告期内商票到期托收所致。 |
| 预付款项 | 4,499,247.76 | 8,293,045.49 | -45.75% | 主要系报告期内采购商品预付的款项较同期减少所致。 |
| 其他应收款 | 6,865,799.75 | 10,276,743.05 | -33.19% | 主要系报告期内收回款项所致。 |
| 短期借款 | 16,500,000.00 | 11,414,347.24 | 44.55% | 主要系本期已贴现未终止确认的应收票据增加。 |
| 应交税费 | 3,172,367.31 | 1,088,806.92 | 191.36% | 主要系报告期内计提税金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 19,920,043.81 | 36,986,886.81 | -46.14% | 主要系报告期内已背书未终止确认的应收票据减少。 |
| 利润表项目 | 本期发生数 | 上年同期 | 变动幅（%） | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 534,891.60 | 1,190,877.92 | -55.08% | 主要系报告期内销售收入减少导致计提税金减少。 |
| 管理费用 | 4,583,309.46 | 9,383,680.41 | -51.16% | 主要系报告期内支付管理人员薪酬减少。 |
| 研发费用 | 1,053,550.89 | 2,780,421.66 | -62.11% | 主要系研发费用投入较去年同期有所减少所致。 |
| 财务费用 | 1,699,332.72 | 3,053,834.40 | -44.35% | 主要系报告期内保函担保费和手续费和票据贴息费用减少所致。 |
| 其他收益 | 157,143.46 | 821,308.32 | -80.87% | 主要系报告期内收到政府补贴减少所致。 |
| 投资收益 | 380,584.96 | 31,660.05 | 1102.10% | 主要系报告期内理财产品收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -2,302,444.49 | - | -100.00% | 主要系报告期内进行证券投资所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,759,800.66 | 14,138,760.79 | -126.59% | 主要系报告期内计提坏账较去年同期增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,819,678.46 | -7,887,668.66 | 76.93% | 主要系报告期内计提减值损失较去年同期减少所致。 |
| 资产处置收益 | - | 70,796.46 | -100.00% | 主要系报告期内未发生资产处置收益。 |
| 营业外收入 | 30,487.68 | 6,490,232.17 | -99.53% | 主要系去年同期收到工程款判决利息所致。 |
| 所得税费用 | 439,867.42 | 2,215,209.84 | -80.14% | 主要系报告期内利润总额较去年同期减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 期末数 | 上年同期 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,344,161.31 | -40,704,562.43 | -215.31% | 主要系报告期内购买理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 968,666.68 | -17,099,303.24 | 105.66% | 主要系报告期内办理票据保证金减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张海波 | 境内自然人 | 50.81% | 101,826,000.00 | 76,379,500.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张学军 | 境内自然人 | 1.67% | 3,352,682.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张丽 | 境内自然人 | 1.39% | 2,790,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李科1 | 境内自然人 | 0.76% | 1,526,905.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海添益私募基金管理有限责任公司－极简新价值3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 1,321,040.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 窦建华 | 境内自然人 | 0.59% | 1,190,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元 | 其他 | 0.53% | 1,061,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 启灵活配置混合型证券投资基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.50% | 1,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李光宇 | 境内自然人 | 0.48% | 956,246.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商证券国际有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.45% | 901,620.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张海波 | 25,456,500.00 | 人民币普通股 | 25,456,500.00 | |||
| 张学军 | 3,352,682.00 | 人民币普通股 | 3,352,682.00 | |||
| 张丽 | 2,790,000.00 | 人民币普通股 | 2,790,000.00 | |||
| 李科 | 1,526,905.00 | 人民币普通股 | 1,526,905.00 | |||
| 上海添益私募基金管理有限责任公司－极简新价值3号私募证券投资基金 | 1,321,040.00 | 人民币普通股 | 1,321,040.00 | |||
| 窦建华 | 1,190,200.00 | 人民币普通股 | 1,190,200.00 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,061,800.00 | 人民币普通股 | 1,061,800.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 1,000,000.00 | 人民币普通股 | 1,000,000.00 | |||
| 李光宇 | 956,246.00 | 人民币普通股 | 956,246.00 | |||
| 招商证券国际有限公司－客户资金 | 901,620.00 | 人民币普通股 | 901,620.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名无限售流通股股东中，张丽、张学军与张海波存在一致行动人关系。公司未知张海波、张丽、张学军与其他前10名流通股股东之间、与其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。未知其他前10名无限售流通股股东之间、其他前10名无限售流通股股东与其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东李科除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,526,905股，实际合计持有1,526,905股。 | |||||
注：1海波重型工程科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,522,200股，占公司总股份比例为1.26%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张海波 | 76,369,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,369,500.00 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 徐卫民 | 18,225.00 | 0.00 | 0.00 | 18,225.00 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 合计 | 76,387,725.00 | 0.00 | 0.00 | 76,387,725.00 |
三、其他重要事项?适用□不适用
1、本公司与江苏嘉隆工程建设有限公司签署的《京杭运河泗阳成子河公路大桥钢桁梁加工制作、运输及现场安装合同》，因被告欠付工程款，我司于2021年2月向宿迁市中级人民法院提起诉讼并进行了财产保全，要求江苏嘉隆工程建设有限公司向我司支付工程款13101685.37元，逾期付款违约金41265988.74元，并要求泗阳县交通运输局在欠付江苏嘉隆工程建设有限公司工程款范围内承担责任。2022年1月14日，江苏省宿迁市中级人民法院经审理下发一审判决如下：1.江苏嘉隆工程建设有限公司于本判决生效之日起十日内向海波重型工程科技股份有限公司支付工程款13101685.37元及利息（以13101685.37元为基数，自2020年12月12日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿完毕之日止）；2.江苏嘉隆工程建设有限公司于本判决生效之日起十日内向海波重型工程科技股份有限公司支付工程款违约金10372988.71元、利息损失9145595.75元；3.驳回海波重型工程科技股份有限公司其他诉讼请求。原被告双方均不服一审判决，向江苏省高院提起上诉；江苏省高院经审理于2023年9月6日下发终审判决如下：
一、撤销江苏省宿迁市中级人民法院(2021)苏13民初42号民事判决；二、江苏嘉隆工程建设有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向海波重型工程科技股份有限公司支付工程款9292002.87元及利息(以9292002.87元为基数，自2020年12月12日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿完毕之日止)；三、江苏嘉隆工程建设有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向海波重型工程科技股份有限公司支付违约金10372988.71元、利息损失7926199.175元；四、驳回海波重型工程科技股份有限公司其他诉讼请求。海波重科已经向宿迁市中级人民法院提起强制执行申请，本案已经回款696万元并终结本次执行。海波重科同步提起代位权诉讼，代替江苏嘉隆工程建设有限公司起诉灌云县交通局确定到期债权金额并支付；2024年10月29日，灌云县人民法院经审理下发本代位权诉讼纠纷一审判决如下：被告灌云县交通运输局于本判决生效后十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司工程款及利息人民币21626835.47元。灌云县交通局不服一审判决向宿迁市中院提起上诉，截至2025年3月31日，本案仍处于二审审理过程中，尚未下发二审判决。
2、我司与中国水利水电第八工程局有限公司签署的《文黎大道黎安互通立交工程钢箱梁、钢箱拱制造安装合同》，因被告欠付工程款，我司于2021年3月向海南省陵水黎族自治县人民法院提起诉讼，要求向原告支付工程款9812153.00元及逾期付款利息。2022年8月8日我司收到海南省陵水黎族自治县人民法院于2022年4月19日作出的一审判决，判决如下：1.限被告中国水利水电第八工程局有限公司于本判决生效之日起15日内，向原告海波重型工程科技股份有限公司一次性支付工程款4247833.4元及利息（以4247833.4元为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2018年2月4日起计算至2019年8月19日止；按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至债务清付之日止。）；2.驳回原告海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求。我司不服本判决，已经于2022年8月18日向海南省第一中级人民法院提起上诉。2023年1月案件开庭审理，2023年2月1日，本案下发终审判决，判决驳回上诉，维持原判。被告中国水利水电第八工程局有限公司于2023年3月13日执行该判决，一次性向海波重科支付案涉工程款及利息合计5183412.01元。2023年9月，海波重科根据法律法规要求向海南省高级人民法院提起再审申请，内容如下：1、请求撤销海南省第一中级人民法院做出的(2022)琼96民终4185号民事判决书,变更海南省陵水黎族自治县人民法院做出的(2021)琼9028民初1842号民事判决书第一项为:判令中国水利水电第八工程局有限
公司支付工程款9742153.4元(即在原判决的基础上增加支持赶工费499.432万元以及赶工奖励50万元)以及相应利息(利息以9742153.4元为基数，按照LPR利率，自2015年3月18日起算至付清为止)；2、本案一审、二审诉讼费用由被申请人承担。截至2025年3月31日，本案进入再审阶段，目前仍处于审理过程中。
3、我司与中铁五局集团第一工程有限责任公司就乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程第A7标钢主梁工程签署《专业工程分包合同》，因中铁五局集团第一工程有限责任公司拖欠工程款项，我司依据合同于2022年5月向长沙市仲裁委员会提请仲裁，请求裁令中铁五局集团第一工程有限责任公司支付我司工程款53729620.25元及利息；被申请人提出反申请，要求我司承担工期延误违约金5736745元。2023年9月，海波公司变更仲裁请求如下：请求裁令被申请人向申请人支付工程款38910878.07元及利息（利息以38910878.07元为基数，自2022年1月25日起算，按照LPR利率计算至付清为止，暂计算至2023年9月14日为2342867.20元。）；被申请人变更反请求如下：请求裁令海波公司支付材料调差费用4436554元，请求支付工期延误违约金2399190元。截至2025年3月31日，本案仍在审理过程中，尚未下发裁决书。
4、我司与武汉江夏路桥工程总公司就武汉市江夏区G107龚家铺至新南环（海吉星）段改扩建工程签署钢结构专业分包合同，因武汉江夏路桥工程总公司欠付工程款项，我司依据合同向武汉市江夏区人民法院提起诉讼，请求判令武汉江夏路桥工程总公司支付工程款项979577元，支付窝工费用250000元，赔偿因工程延误给我司造成的延期损失合计3382000元并支付违约金116630.41元。案件已经于2022年6月立案受理，2022年11月25日，江夏区人民法院经审理下发一审判决：1.由武汉江夏路桥工程总公司于本判决生效之日起十日内支付海波重型工程科技股份有限公司工程款388398元；2.由武汉江夏路桥工程总公司于本判决生效之日起十日内支付海波重型工程科技股份有限公司窝工费250000元；3.由武汉江夏路桥工程总公司于本判决生效之日起十日内支付海波重型工程科技股份有限公司人工赶工费、设备增加费用、场地占用费等886013元；4.由武汉江夏路桥工程总公司于本判决生效之日起十日内支付海波重型工程科技股份有限公司资金占用损失，以14684032.5元为基数自2016年12月16日至2018年12月15日按年利率4.75%计算，以1500000元为基数自2021年9月3日起至2022年1月27日止按年利率4.75%计算，以3000000元为基数自2021年9月3日起至2022年4月25日止按年利率4.75%计算；5.驳回海波重型工程科技股份有限公司其他诉讼请求。武汉江夏路桥工程总公司不服一审判决，已经向武汉市中级人民法院提起上诉，武汉市中级人民法院经审理作出终审判决如下：驳回上诉维持原判。截至2025年3月31日，被告已支付部分款项，剩余150万元尚未支付，本公司将于近期提请强制执行。
5、我司与成都华川公路建设集团有限公司就营山至达州高速公路项目LJ08标土建工程钢结构项目施工签署《施工合同》，因成都华川公路建设集团有限公司拖延结算与工程款项支付，我司于2022年6月依据合同向达州市达川区人民法院提起诉讼，请求判令成都华川公路建设集团有限公司支付工程款19345306.17元及利息。案件已于2022年6月立案受理，2023年2月24日开庭审理；2024年6月13日我司收到法院下发的一审判决如下：一、被告成都华川公路建设集团有限公司定于本判决生效后三十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司工程款16492677.01元及资金占用利息，利息计算方式:以16492677.01元本金为基数，从2022年12月26日起按一年期贷款市场报价利率计算至付清本息之日止；二、驳回原告海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求。我司不服一审法院判决，向达州市中级人民法院提起上诉；2024年9月26日，达州市中级人民法院经审理下发二审判决如下：一、撤销四川省达州市达川区人民法院（2023）川1703民初635号民事判决；二、被上诉人成都华川公路建设集团有限公司定于本判决生效后十日内支付上诉人海波重型工程科技股份有限公司工程款16852596.58元及资金占用利息，利息计算方式：以16852596.58元本金为基数从2020年10月1日起按一年期贷款市场报价利率计算至付清本息之日止。判决生效后，成都华川未按照生效判决履行金钱给付义务，截至2025年3月31日，海波重科已经向人民法院申请强制执行并完成执行立案。
6、2024年2月，我司收到邯郸市武安市人民法院传票，成都华川公路建设集团有限公司就河北省太行山高速邯郸段工程工字钢梁材料采购、制造、运输、安装工程起诉我司，诉讼请求如下：1、请求判令海波重型工程科技股份有限公司向成都华川公路建设集团有限公司支付违约金12957372.5元；2、请求判令海波重型工程科技股份有限公司赔偿成都华川公路建设集团有限公司管理费损失1819682元；3、本案诉讼费用、保全费用、保全保险费用由被告承担；同时华川公司向法院申请保全冻结我司银行账户资金14777054.5元。2024年6月28日，邯郸市武安市人民法院经审理下发一审判决如下：一、被告海波重型工程科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告成都华川公路建设集团有限公司修复费用839811.3元及利息(利息自2024年1月3日起至清偿完毕之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款
市场报价利率计算)；二、驳回原告成都华川公路建设集团有限公司的其他诉讼请求。原被告双方均不服一审判决，向邯郸市中级人民法院提起上诉；邯郸市中级人民法院经审理于2025年1月24日下发终审判决如下：驳回上诉，维持原判。海波重科已经依据生效判决履行支付义务，本案完结。
7、我司与中铁十局集团第三建设有限公司就引江济淮工程（安徽段）引江济巢段菜巢线施工C006-1标项目钢箱提篮拱桥工程签署《建设工程施工专业分包合同》，因中铁十局集团第三建设有限公司欠付工程款项，我司依据合同向合肥仲裁委提请仲裁，请求裁令中铁十局集团第三建设有限公司剩余工程进度款30499832.05元及违约金。案件已于2022年6月立案受理，2023年12月14日，合肥仲裁委以本案较为复杂、目前已进入鉴定程序、审理期限较长为由，根据我司申请就本案部分内容先予裁决并下发《裁决书》，要求被告在收到裁决书十日内向我司先行支付工程款1500万元；海波重科于2024年1月向合肥市中级人民法院申请强制执行，双方签署《执行和解协议》，但是中铁十局集团第三建设有限公司未按照《执行和解协议》履行支付义务；2024年2月海波重科向人民法院申请恢复执行，2024年4月中铁十局集团第三建设有限公司向我司支付本项目工程款及利息15265125元。2024年10月31日，合肥仲裁委经过审理下发裁决书，裁决书内容如下：一、中铁十局集团第三建设有限公司于收到本裁决十日内支付海波重型工程科技股份有限公司工程款9486214.03元及利息789907.06元。二、海波重型工程科技股份有限公司于收到本裁决十日内支付中铁十局集团第三建设有限公司违约金2960000元。三、驳回海波重型工程科技股份有限公司的其他仲裁请求。四、驳回中铁十局集团第三建设有限公司的其他仲裁反请求。海波重科不服裁决书内容，向合肥市中级人民法院提请撤销裁决；2025年1月15日，合肥仲裁委员会下发《补正书》，取消裁决结果第二项内容。2025年1月22日，合肥市中级人民法院下发《民事裁定书》，驳回我司撤裁申请。截至2025年3月31日，中铁十局三建公司未履行生效裁决确定的支付义务，海波重科已经向合肥市中级人民法院申请强制执行。
8、我司与湖北长江路桥有限公司签订的《监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁施工专业分包合同》，海波重科因材料调差、施工方案变更、施工界面交付、赶工等事宜向长江路桥有限公司提请索赔，请求确认材料调差金额9515330元，因施工方案变更增加工程款3545594.91元，梁场迟延交付给原告造成的损失9615475.35元，赶工费13403260.25元，因疫情造成的损失1139584.46元，合理利润损失70万元。本案立案后多次开庭审理，因涉及到工程造价鉴定，审理期限延长；2023年6月26日，本案下发一审判决如下：一、被告(反诉原告)湖北长江路桥有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告(反诉被告)海波重型工程科技股份有限公司增量工程款、赶工费12438078.06元；二、被告(反诉原告)湖北长江路桥有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告(反诉被告)海波重型工程科技股份有限公司经济损失14360999.80元；三、驳回原告(反诉被告)海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告(反诉原告)湖北长江路桥有限公司的反诉请求。被告不服本判决已经向荆州市中级人民法院提起上诉，荆州市中级人民法院经书面审查将本案发回重审。截至2025年3月31日，本案再审一审仍处于审理过程中。
9、2022年9月，我司接武汉海事法院传票，驻马店市新海船务有限公司与我司就仁沐新高速公路犍为岷江特大桥项目钢构件运输合同履行发生纠纷并将我司与四川公路桥梁建设集团有限公司诉至法院，诉讼请求如下：1.判令两被告向原告支付运费及滞期费共计2818467元；2.本案全部诉讼费用全部由两被告承担。本案于2022年10月、11月分别开庭审理，2023年1月我司收到本案一审判决，判决如下：一、被告海波重型工程科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内一次性向原告驻马店市新海船务有限公司支付运输费用1671143.3元；二、被告四川公路桥梁建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内一次性向原告驻马店市新海船务有限公司支付运输费用26万元；三、驳回原告驻马店市新海船务有限公司的其他诉讼请求。我司不服该判决，于2023年2月6日上诉至湖北省高级人民法院；2023年5月8日，湖北省高级人民法院下发二审判决：维持原判；海波重科已经按照生效判决履行支付义务。2023年9月，海波公司根据法律法规向最高人民法院提起再审申请，内容如下：1.撤销湖北省高级人民法院做出的2023鄂民终159号民事判决书；
2.请求变更武汉海事法院作出2022鄂72民初713号民事判决书第一项为：判令海波重型工程科技股份有限公司向驻马店市新海船务有限公司支付运输费用34872.43元；3.本案一审、二审受理费用由被上诉人承担。截至2025年3月31日，本案已经向最高院申请再审，目前仍在审理过程中。
10、2023年6月，我司与成都华川公路建设集团有限公司就河北省津石高速公路工程桥梁钢箱梁材料采购、制造、运输、安装工程签署《专业施工合同》，因成都华川公路建设集团有限公司拖延支付工程质保金，我司于2022年8月按照合同约定向成都仲裁委员会提请仲裁，请求裁令成都华川公路建设集团有限公司支付工程款5968251元及利息。本案已经由仲裁委员会受理并于2023年9月下发裁决书，裁决书内容如下：(一)被申请人成都华川公路建设集团有限公司于
本裁决书送达之日起十日内，退还申请人海波重型工程科技股份有限公司工程质保金5968251元及逾期退还利息[利息以3515027元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率(LPR)为标准，自2022年12月23日起计算至实际退还之日止;以2453224元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率(LPR)为标准，自2023年2月16日起计算至实际退还之日止]。(二)被申请人成都华川公路建设集团有限公司于本裁决书送达之日起十日内，支付申请人海波重型工程科技股份有限公司保全费5000元。(三)驳回申请人海波重型工程科技股份有限公司其他仲裁请求。(四)本案仲裁费31934元(已由申请人海波重型工程科技股份有限公司预交)，由被申请人成都华川公路建设集团有限公司承担31838元，由申请人海波重型工程科技股份有限公司承担96元。被申请人成都华川公路建设集团有限公司在履行本裁决第(一)、(二)项义务时，将其承担的仲裁费31838元一并支付申请人海波重型工程科技股份有限公司。海波重科向成都市中级人民法院申请强制执行，成都市中级人民法院指定蒲江县人民法院执行；2024年6月本案集中由成都市青羊区人民法院管辖；截至2025年3月31日，本案仍在执行程序中。
11、2022年6月，我司与成都华川公路建设集团有限公司因成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目二环路西段改造工程“施工图设计-采购-施工”总承包EPC1合同段钢箱梁材料采购、制造、运输、安装工程发生争议，海波公司按照合同约定向成都仲裁委员会提请仲裁，请求裁令被申请人向申请人支付工程款5486211.54元及利息（利息以欠付工程款为基数，自2015年7月25日起算，2019年8月19日前按照同期银行贷款利率计算，2019年8月20日后按照LPR利率计算，暂计算至2022年6月22日为1649246.63元）。成都仲裁委员会2022年10月受理后，案件先后多次开庭审理；2023年12月18日，成都仲裁委员会下发裁决，裁决书内容如下：(一)被申请人成都华川公路建设集团有限公司于申请人海波重型工程科技股份有限公司提供金额为4884867.72元的发票后十日内,向申请人海波重型工程科技股份有限公司支付工程款4884867.72元。(二)驳回申请人海波重型工程科技股份有限公司的其他仲裁请求。2023年12月，海波重科向成都市中级人民法院申请强制执行，成都市中院指令青羊区人民法院负责执行；截至2025年3月31日，本案处于执行过程中。
12、2024年1月，海波重科与江苏省交通工程集团有限公司、江苏省交通工程集团有限公司第一分公司就鲈乡路（北延）新建道路（联中路北侧-兴中路）工程工程款支付事宜发生纠纷，并向苏州市吴江区人民法院提起诉讼，请求如下：1.判令二被告向原告支付工程款9304748.8元及逾期付款利息；2.判令二被告向原告返还履约保证金500000元及逾期返还利息；3.判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、诉讼财产保全保险费等全部费用。吴江区人民法院受理本案后，江苏省交通工程集团有限公司提出管辖权异议，经过吴江区法院、苏州市中院审理驳回原告管辖权异议请求；2024年12月26日，吴江区人民法院下发一审判决如下：一、被告江苏省交通工程集团有限公司第一分公司、江苏省交通工程集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司到期工程款8804748.8元及逾期付款利息（以500000元为基数，自2023年11月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.95倍计算至2024年2月8日，为9250.31元；以2000000元为基数，自2024年1月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.95倍计算至实际给付之日止；以6804748.8元为基数，自2024年2月8日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.95倍计算至实际给付之日止）；二、被告江苏省交通工程集团有限公司第一分公司、江苏省交通工程集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司逾期返还履约保证金的违约金9250.31元；三、驳回原告海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求。判决生效后，被告未履行生效裁决确定的金钱给付义务；2025年3月，原被告双方签署《执行和解协议》。
13、2024年1月，海波重科与江苏省交通工程集团有限公司就杨林塘昆山段航道整治工程苏昆太高速公路桥改建工程(YLTKS-QL6)标段钢桁梁工程工程款支付事宜发生纠纷，并向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，请求如下：1.判令被告向原告支付工程款10608302.65元并支付逾期付款利息；2.判令被告向原告返还履约保证金500000元并支付逾期返还利息；3.判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、诉讼财产保全保险费等全部费用。2024年8月26日，太仓市人民法院经审理下发一审判决如下：一、被告江苏省交通工程集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司工程款7693329.66元及利息(以7693329.66元为基数，自2024年1月13日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)。二、被告江苏省交通工程集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告海波重型工程科技股份有限公司履约保证金500000元及利息(以500000元为基数，自2024年1月13日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)。三、驳回原告海波重型工程科技股
份有限公司其他诉讼请求。截至2024年9月30日，一审判决下发后，江苏省交通工程集团有限公司未提出上诉，海波重科申请执行立案，本案转入执行程序；2024年11月，海波重科与江苏省交通工程集团有限公司就本执行案件签署《执行和解协议》。
14、2024年7月，我司与中建三局集团有限公司因济宁至曲阜快速路（兼一级公路）第一期工程第五标段项目钢结构工程款项支付发生争议，我司向济宁高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求如下：1.请求依法判令被告向原告支付工程进度款11474822.55元；2.请求依法判令被告向原告支付工程进度款逾期利息620530.53元（此为截至2024年7月5日的利息金额；自2024年7月6日起至清偿完结之日止的利息，以11474822.55元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3.请求依法判令被告赔偿因违反合同约定支付方式给原告造成的经济损失933802.78元；4.本案诉讼费用、保全费用、保全担保费用等全部由被告承担。济宁高新技术产业开发区人民法院已经受理，计划于2024年10月10日开庭。2024年9月30日，中建三局就本案提出反诉，反诉请求如下：1.请求判令反诉被告海波重型工程科技股份有限公司继续履行《济宁至曲阜快速路(兼一级公路)第一期工程第五标段项目钢结构专业分包合同》；2.请求判令反诉被告海波重型工程科技股份有限公司支付反诉原告中建三局集团有限公司工期违约金5199240元；3.请求判令反诉被告海波重型工程科技股份有限公司支付反诉原告中建三局集团有限公司私自更换项目经理、实名制管理人员、持证安全管理人员未配置到位的违约金154000元;4.本案反诉费用由反诉被告海波重型工程科技股份有限公司承担。2025年3月26日，济宁高新技术产业开发区人民法院经审理下发一审判决如下：一、继续履行双方于2022年9月签订的《济宁至曲阜快速路(兼一级公路)第一期工程第五标段项目钢结构工程专业分包合同》；二、被告中建三局集团有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司工程款9909064.05元及利息(以9909064.05元为基数，自2024年7月1日起至实际付清之日止，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算)；三、驳回原告海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告中建三局集团有限公司的其他反诉请求。海波重科不服一审判决，即将向济宁市中级人民法院提起上诉。
15、2024年6月30日，我司收到湖南省常德市武陵区人民法院送达的法律文书，自然人陈洪以“实际施工人”名义就常德市常德大道BRT车站站台基础施工项目起诉我司，诉讼请求如下：1.请求法院判令被告向原告支付拖欠的工程款1688547元；2.请求法院按照银行同期贷款利率由被告承担相应的利息暂计749247.5(按银行同期贷款利率至实际支付之日)；3.请求法院判令本案的诉讼费及合理维权费8500元由被告承担。本案已经开庭审理，陈洪当庭请求人民法院追加武汉市士鼎钢结构建筑工程有限公司、刘乾涛为被告，案件中止审理。2024年11月，本案恢复审理；截至2025年3月31日，本案仍处于审理过程中。
16、2024年8月，我司收到成都铁路运输第二法院送达的法律文书，湖北中天华安建筑劳务有限公司就成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程EMZQ-11标段钢桁梁工程劳务施工项目起诉我司，诉讼请求如下：1.判令被告支付工程款1778347.5元，2.判令被告承担本案诉讼费。我司就本案提出反诉，反诉请求如下：1.请求判令反诉被告赔偿原告损失、违约金等合计2155545.83元；2.本案反诉费用由反诉被告承担。2025年1月15日，成都铁路运输第二法院经审理下发一审判决如下：一、海波重型工程科技股份有限公司于本判决生效之日起三十日内向湖北中天华安建筑劳务有限公司支付劳务费741096.346元；二、驳回湖北中天华安建筑劳务有限公司的其他诉讼请求；三、驳回海波重型工程科技股份有限公司的反诉请求。原被告双方均不服一审判决，向成都市铁路运输中级人民法院提起上诉；截至2025年3月31日，本案仍处于审理过程中。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海波重型工程科技股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 119,265,739.97 | 177,465,281.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 156,279,988.76 | 56,651,033.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,427,000.00 | 27,090,934.79 |
| 应收账款 | 491,476,126.41 | 544,391,532.23 |
| 应收款项融资 | 97,544,685.41 | 126,782,277.02 |
| 预付款项 | 4,499,247.76 | 8,293,045.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,865,799.75 | 10,276,743.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 82,654,868.29 | 94,181,900.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 264,119,784.27 | 205,762,705.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,360,851.69 | 7,770,969.55 |
| 流动资产合计 | 1,231,494,092.31 | 1,258,666,422.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 180,031,598.37 | 185,678,249.52 |
| 在建工程 | 3,812,730.69 | 3,165,549.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 678,236.81 | 779,972.33 |
| 无形资产 | 56,641,332.10 | 57,106,169.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,660,726.69 | 1,909,835.68 |
| 递延所得税资产 | 32,373,197.54 | 31,789,129.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 275,197,822.20 | 280,428,905.40 |
| 资产总计 | 1,506,691,914.51 | 1,539,095,327.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,500,000.00 | 11,414,347.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,194,696.04 | 67,423,263.83 |
| 应付账款 | 142,372,486.00 | 163,048,767.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 47,540,529.74 | 41,640,075.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,454,586.02 | 7,012,081.51 |
| 应交税费 | 3,172,367.31 | 1,088,806.92 |
| 其他应付款 | 1,591,890.86 | 1,967,826.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 498,477.77 | 492,200.29 |
| 其他流动负债 | 19,920,043.81 | 36,986,886.81 |
| 流动负债合计 | 296,245,077.55 | 331,074,256.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 143,871,826.07 | 142,103,398.75 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 390,240.24 | 385,874.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 267,590.26 | 267,590.26 |
| 递延收益 | 3,017,919.36 | 3,164,639.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 147,547,575.93 | 145,921,502.94 |
| 负债合计 | 443,792,653.48 | 476,995,759.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,400,727.00 | 200,399,421.00 |
| 其他权益工具 | 23,500,036.95 | 23,523,757.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,461,389.66 | 366,424,465.45 |
| 减：库存股 | 20,013,035.80 | 20,013,035.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,440,799.55 | 4,304,095.13 |
| 盈余公积 | 56,201,879.27 | 56,201,879.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 431,907,464.40 | 431,258,985.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,062,899,261.03 | 1,062,099,568.41 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,062,899,261.03 | 1,062,099,568.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,506,691,914.51 | 1,539,095,327.99 |
法定代表人：张海波主管会计工作负责人：徐卫民会计机构负责人：程勇
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 86,662,190.17 | 105,112,136.09 |
| 其中：营业收入 | 86,662,190.17 | 105,112,136.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,212,813.35 | 103,222,775.81 |
| 其中：营业成本 | 69,884,071.96 | 85,939,916.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 534,891.60 | 1,190,877.92 |
| 销售费用 | 457,656.72 | 874,044.46 |
| 管理费用 | 4,583,309.46 | 9,383,680.41 |
| 研发费用 | 1,053,550.89 | 2,780,421.66 |
| 财务费用 | 1,699,332.72 | 3,053,834.40 |
| 其中：利息费用 | 1,823,858.51 | 2,158,360.91 |
| 利息收入 | 250,548.96 | 224,309.68 |
| 加：其他收益 | 157,143.46 | 821,308.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 380,584.96 | 31,660.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,302,444.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,759,800.66 | 14,138,760.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,819,678.46 | -7,887,668.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,796.46 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,105,181.63 | 9,064,217.24 |
| 加：营业外收入 | 30,487.68 | 6,490,232.17 |
| 减：营业外支出 | 47,322.94 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,088,346.37 | 15,554,449.41 |
| 减：所得税费用 | 439,867.42 | 2,215,209.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 648,478.95 | 13,339,239.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 648,478.95 | 13,339,239.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 648,478.95 | 13,339,239.57 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 648,478.95 | 13,339,239.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 648,478.95 | 13,339,239.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.003 | 0.067 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | 0.067 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张海波主管会计工作负责人：徐卫民会计机构负责人：程勇
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,252,289.06 | 187,839,127.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,330,779.15 | 1,918,973.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,583,068.21 | 189,758,100.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,733,347.49 | 83,753,153.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,142,696.33 | 11,769,882.80 |
| 支付的各项税费 | 2,479,668.73 | 8,595,839.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,611,515.28 | 5,332,786.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,967,227.83 | 109,451,662.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,615,840.38 | 80,306,437.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 191,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 380,852.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,031,660.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,880,852.42 | 70,111,660.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 430,572.64 | 816,222.48 |
| 投资支付的现金 | 319,794,441.09 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,225,013.73 | 110,816,222.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,344,161.31 | -40,704,562.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,333.32 | 54,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,045,303.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,333.32 | 19,099,303.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 968,666.68 | -17,099,303.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,759,654.25 | 22,502,572.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,054,870.61 | 86,276,010.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,295,216.36 | 108,778,582.29 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
2025年04月25日