深圳市科陆电子科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人谢伟光及会计机构负责人(会计主管人员)李苑芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。如本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境和社会责任 ...... 24
第六节 重要事项 ...... 25
第七节 股份变动及股东情况 ...... 41
第八节 优先股相关情况 ...... 45
第九节 债券相关情况 ...... 46
第十节 财务报告 ...... 47
备查文件目录
一、载有公司负责人伏拥军先生、主管会计工作负责人谢伟光先生及会计机构负责人（会计主管人员）李苑芬女士签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、备查文件备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、科陆电子 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 美的集团 | 指 | 美的集团股份有限公司，系公司控股股东 |
| 深圳资本集团 | 指 | 深圳市资本运营集团有限公司，系公司第二大股东 |
| 顺德开关 | 指 | 广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| AMI | 指 | 高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure），高级测量架构，用来采集、测量、储存、分析和运用用户信息的完整网络系统，由智能电能表、通信网络、测量数据管理系统和用户户内网络四部分构成 |
| BMS | 指 | 电池管理系统（Battery Management System），即管理电池的充放电，使电池处于一个最佳的状态的系统 |
| EMS | 指 | 能量管理系统（Energy Management System），用于监视、控制和优化发电或输电系统的性能 |
| PCS | 指 | 储能逆变器（Power Conversion System），在储能系统中用于连接蓄电池组和电网（或负荷）之间，是实现电能在直流和交流之间双向转换的装置 |
| 董事会 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 科陆电子 | 股票代码 | 002121 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 科陆电子 | ||
| 公司的外文名称 | ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写 | szclou | ||
| 公司的法定代表人 | 伏拥军 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄幼平 | 古文、张小芳 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼 | 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼 |
| 电话 | 0755－26719528 | 0755－26719528 |
| 传真 | 0755－26719679 | 0755－26719679 |
| 电子信箱 | huangyouping@szclou.com | guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,911,081,832.28 | 1,561,470,995.10 | 22.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,671,054.10 | -136,956,589.02 | 71.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -107,902,351.80 | -123,826,766.10 | 12.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,258,967.69 | 245,628,529.33 | -95.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0239 | -0.0944 | 74.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0239 | -0.0944 | 74.68% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.25% | -19.07% | 14.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,246,882,216.26 | 7,909,663,595.54 | -8.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 924,794,250.79 | 940,611,039.09 | -1.68% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,549,339.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 20,949,029.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,485,218.04 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 783,333.33 |
| 债务重组损益 | -5,508,192.85 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | -3,584,583.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,992,455.22 | |
| 减：所得税影响额 | -4,473,089.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,908,390.85 | |
| 合计 | 68,231,297.70 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、经营模式、业绩驱动因素
1、主要业务
公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。
（1）智能电网业务
智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、边缘计算技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产品和设备。
A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源、各类电力设备检定装置、新一代柔性自动化检定线及配套立体仓库，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表、智能终端、智能开关和电动汽车充电桩提供智能检定服务。
B、智能用电设备。为智能电网建设提供各种标准的智能电表、通讯模块、电表箱、用电信息采集装置及提供AMI解决方案。
C、智能配电网一二次设备。为智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。
（2）新型电化学储能业务
公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网输配电拥堵缓解、输配电安全支撑、工商储调峰、用户侧峰谷套利、虚拟电厂现货市场套利等。
2、主要经营模式
公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
3、业绩驱动因素
公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加电网公司、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；积极开拓非电网市场；通过战略合作、科技项目、运营服务、代理商合作等方式获得客户以及同行订单。经过多年深耕发展，公司产品已实现从功能终端向智能化终端、从单一产品向系统解决方案的转变，通过系统解决方案与工程服务实现客户价值，并不断拓展应用场景，培育公司新的利润增长点。
（二）行业发展情况
1、智能电网
新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标、保障能源安全的关键载体。在“双碳”目标和能源结构调整的背景下，我国加快新型电力系统的体制机制改革，出台多个新型电力系统重磅文件，从顶层设计上规划出框架体系和发展路径，新型电力系统以新能源为主体、电网灵活可靠配置、用电负荷多元互动、储能技术广泛应用的特征和优势越发清晰。2024年8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，明确提出在2024-2027年重点开展配电网高质量发展、新能源系统友好性能提升等九项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。
随着新型电力系统建设、电力市场化改革、负荷有序管理的推进，电网公司形成以新一代采集系统、新型采集终端、双模通信、智能物联电能表、智能开关、负荷管理装置为主体的广域实时监控架构，打造先进测量体系，逐步实现电网全域可观、可测、可调、可控。促进新能源消纳和推动大规模设备更新改造，是当前电网投资大幅增加的主要驱动力。2024年，国家电网投资将首次超过6,000亿元，比去年新增711亿元，为近年最高；南方电网将安排固定资产投资1,730亿元，同比增幅达到23.5%，覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域。
截至2023年，全球可再生能源年投资额已经达到5,900亿美元左右。全球可再生能源投资总额稳步增长，可再生能源占比持续增加，对全球电网投资发展提出更高要求。当前除中国、日本、美国、欧洲部分国家外，海外多数发展中国家智能表渗透率较低，渗透率的持续提升将成为智能电表需求增长的重要动力，包括东南亚、拉美、非洲等地将有明显的需求增量，发达国家也正经历智能电网改造阶段，存在电表更换的需求。此外，在能源转型背景下，用电侧节点增多同时场景更加多元化，全球智能电表增长有望提速。
2、储能
在全球能源结构深刻变革与低碳转型的浪潮中，储能作为连接可再生能源与电网的桥梁，其发展势在必行。近年来，我国政府出台了一系列鼓励储能发展的政策措施，涵盖了储能项目补贴、电价优惠、并网优先权等多个方面，为储能行业营造了良好的发展环境。
今年3月，“新型储能”首次写入政府工作报告，意味着发展新型储能将成为2024年乃至今后相当长时期内，我国经济社会工作的重要任务之一。截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4,444万千瓦/9,906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比
42.8%，其他应用场景占比11.9%。根据CNESA对中国储能市场规模的预测，保守场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW，2024-2028年复合年均增长率（CAGR）为37.4%。理想场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到220.9GW，2024-2028年复合年均增长率（CAGR）为45.0%。
当前，我国用户侧储能主要以工商业储能为主。随着国内工商储政策不断催化，各地分时电价政策落地、峰谷价差拉大，储能投资成本下降，各地工商业储能的经济性逐步显现，成为储能赛道中增速最快的分支。
从全球市场来看，美国与欧洲仍是中国储能产品的两大主要出口市场。受《通胀削减法案》税收抵免政策的推动，美国储能电池市场正快速增长。尽管美国政府已宣布提高从中国进口锂电池产品的关税，但储能电池目前并未被直接限制。2026年起加征的储能电池关税可能会刺激美国储能业主加速装机，从而引发2024-2025年间的储能装机抢装潮，为中国储能企业带来新一轮的出口增长机遇。
欧盟可再生能源部署也在快速增长，对储能和新型电力系统的建设需求必将大幅提升。2023年10月，欧洲理事会通过新的《可再生能源指令》，将至2030年欧盟能源结构中可再生能源发电的份额目标从之前的32%调高至42.5%，并希望达到45%。在政策驱动、技术进步下，欧洲储能市场呈现多元化和快速发展的趋势，大型储能成为推动能源转型的关键力量。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、研发创新优势
公司深耕电力行业近三十载，始终坚持自主研发创新的理念，积累了丰富的能源互联网行业经验。公司在掌握行业核心关键技术的基础上，不断结合自身业务发展需要，通过持续的自主研发与合作，不断拓展产品业务的应用领域。公司多次参与行业相关技术标准的制定，深刻理解新型电力系统，是目前行业中为数不多的同时具备物联通信技术、高级量测技术、边缘计算技术、配电控制技术再到为用户提供高级量测溯源、柔性智能检定、软件管理等数字化整体解决方案的企业之一。公司海外智能电表产品获得多项国际前沿标准认证，包括ALT寿命加速认证、G3-PLC通信认证和IDIS互联互通认证，对产品形成了一整套完整的认证资质体系包括KEMA、MID、DLMS、STS、SABS、G3-PLC、IDIS等，提升产品竞争力。
公司是国内较早进入储能系统集成领域的企业，在储能行业积累和沉淀多年，拥有丰富的项目经验。公司PCS、
BMS、EMS、DC/DC（直流-直流变换器）和O&MS等储能系统控制核心单元全面自研自产，叠加独特算法、智能策略、高效调度以及售后服务等客制化内容，公司拥有EP Package全生命周期整站服务能力，即涵盖前期电站设计、设备选型，到电站交付运维、培训指导等全生命周期服务。报告期内，公司联合国际权威认证机构T?V南德发布了“储能系统Smart Scales智能天平技术”白皮书，全面介绍公司在全链路主动均衡领域的最新研究成果，助力储能行业高质量发展。在热管理方面，公司借助美的集团在空调方面热管理技术，打造智能高效热管理优势，降低能耗，提升储能产品寿命。2024年上半年，公司（含控股子公司）共申请专利145项，获得专利65项。
2、品牌优势
公司在行业拥有较高的品牌知名度和市场美誉度，得到了市场的认同和客户的认可。公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“深圳知名品牌”、“国家863计划项目承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”。凭借优秀的系统集成能力、产品创新能力和强大的储能商业化应用能力，公司先后上榜彭博新能源财经（BNEF）“2023全球储能产品及系统集成商可融资性”榜单、“Tier1全球一级储能厂商”榜单，在业内树立了良好的品牌形象。
3、产业链与服务优势
公司经过多年的深耕发展，产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节，可为电力客户实现源-网-荷-储的协调控制提供产品与服务，提供完整的AMI和智能配电网系统解决方案。公司核心业务产品覆盖储能系统各个环节，可为储能行业提供全生态一体化解决方案和全生命周期管理服务。
4、股东优势
2023年6月，美的集团成为公司控股股东。美的集团实力雄厚，可在研发、制造、供应链、渠道、品牌等多个方面为公司赋能。依托美的集团供应链和暖通渠道优势，公司工商业储能业务可拓展更多的客户群。在美的集团的全方位赋能下，公司聚焦主营业务，快速推进战略目标任务落地，不断完善生产体系保障产品交付，持续优化业务流程，通过精益管理助推降本增效。
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，面临复杂的外部环境和激烈的市场竞争，公司聚焦主业，坚持以市场需求为导向，以技术创新为动力，加大市场开拓力度，持续优化业务布局，提升经营管理能力。报告期内，公司实现营业收入19.11亿元，同比增长
22.39%；归属于上市公司股东的净利润同比减亏9,728.55万元。
上半年业务发展情况如下：
1、智能电网业务
2024年上半年，公司聚焦新型电力系统的发展趋势，融合公司在智能物联网、智能配用电等领域的技术积累，乘数字能源发展浪潮之势，持续扩展全球化布局。
国内市场方面，公司研发的新一代智能量测终端、国产化高精度关口表、分布式能源接入单元、低压馈线检测装置、低压智能开关检测装置、新一代柔性检定系统等产品，可覆盖中低压配电、用电、检定等应用场景。报告期内，公司自研的满足IR46国际建议、国际同类装置先进水平的0.01级高标准电能表检定装置通过省级计量院验收，标志着公司电力检测装置技术达到新的高度；公司设计开发的单相安全型电能表校验虚拟负载及三相安全型电能表校验虚拟负载是业内创新应用。
报告期内，公司持续强化国内市场布局，积极跟进客户需求，除了巩固传统产品的市场份额外，还中标了电网公司能效监测终端、智能柔性调控终端、空调柔性调控协议转换网关等产品，公司业务逐步向能源托管、需求侧响应等领域延伸。非电网市场方面，公司借助控股股东美的集团的资源，推出基于新能源、数字化配电、智慧用电、灵动负荷的能源管理解决方案，积极探索在零碳园区、轨道交通、石油化工、商业建筑、学校、医院等领域的市场应用。
海外市场方面，公司对标国际电工委员会（IEC）最新标准和通信方案，开展相关领域的新产品和新技术的研究和开发；同时针对重点海外市场进行产品迭代，提升产品竞争力。报告期内，公司在中东市场获得电表批量订单；在非洲、
亚洲市场加大投入，提升AMI系统和电表的市占率；在欧洲市场持续获取订单。与此同时，复用海外电表销售渠道，大力推广配网业务。
2、储能业务
报告期内，公司凭借多年项目运营经验，坚持用户友好、电网友好、环境友好、智能管理的产品理念，大力拓展国内外储能市场。其中，国内市场以区域性业务为主，逐步向央国企客户渗透；海外市场在美洲市场站稳脚跟的同时，加大欧洲市场拓展的力度，与SunService EOOD、PAX Solar、Ktistor Energy等公司签约，共同开拓保加利亚、德国、希腊等欧洲市场。近期，公司全资子公司CL Energy Storage Corporation与智利知名企业Transelec S.A的子公司GEATRANSMISORA SpA签署储能业务合同，该项目是公司以系统集成商身份为海外业主客户提供大规模整站系统集成方案，标志着公司在海外储能市场从设备供应商到系统集成商的角色转型取得了新的里程碑式进展。
产品开发方面，公司AquaC系列产品采用主动均衡技术，实现电芯-电池簇-电池箱全链路主动均衡，显著提升储能系统的整体性能和安全性，降低运维成本。报告期内，公司AquaC系列储能产品获得MTBF认证、IEEE693高级别抗震认证。此外，公司积极探索研究源网荷储充互动及楼宇空调协调的虚拟电厂技术，促进电能高效利用和可调节资源灵活性配置，利用边缘计算优化聚合能源功率资源，完成分布式智能合约结算。公司承担的“基于锂电储能技术的虚拟电厂关键技术研发”项目于报告期内通过深圳市科技创新局验收。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,911,081,832.28 | 1,561,470,995.10 | 22.39% | 储能业务收入增长 |
| 营业成本 | 1,286,478,217.98 | 1,054,199,968.68 | 22.03% | 随营业收入增长而增长 |
| 销售费用 | 172,664,671.42 | 161,774,559.81 | 6.73% | ①业务规模增长，营销费用增加；②对期末在质保期内的储能合同计提售后服务费 |
| 管理费用 | 175,503,830.77 | 120,992,200.93 | 45.05% | ①薪酬费用增加；②增加计提光明智慧能源产业园折旧费用 |
| 财务费用 | 152,058,570.71 | 155,407,013.30 | -2.15% | ①融资成本下降，利息支出减少；②埃及镑汇率大幅下跌导致汇兑损失增加 |
| 所得税费用 | 9,872,648.53 | -56,102,554.97 | 117.60% | 当期所得税费用增加 |
| 研发投入 | 169,649,158.07 | 119,473,157.50 | 42.00% | 薪酬费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,258,967.69 | 245,628,529.33 | -95.01% | ①本期经营回款同比减少；②本期支付的薪酬费用同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,045,963.51 | -259,484,521.20 | 93.43% | ①本期处置子公司股权、房产、新能源车辆等资产回款同比增加；②本期光明智慧能源产业园项目投入同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,120,424.69 | 204,160,682.03 | -213.21% | ①2023年上半年公司向特定对象发行股票收到募集资金81,567.21万元；②报告期末有息负债规模较年初减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -260,418,615.97 | 202,189,448.12 | -228.80% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,911,081,832.28 | 100% | 1,561,470,995.10 | 100% | 22.39% |
| 分行业 | |||||
| 主营业务 | 1,902,601,622.68 | 99.56% | 1,560,060,648.54 | 99.91% | 21.96% |
| 其他业务 | 8,480,209.60 | 0.44% | 1,410,346.56 | 0.09% | 501.29% |
| 分产品 | |||||
| 智能电网 | 1,380,926,418.97 | 72.27% | 1,334,837,216.30 | 85.49% | 3.45% |
| 储能业务 | 462,689,121.40 | 24.21% | 135,978,706.52 | 8.71% | 240.27% |
| 综合能源管理及服务 | 38,082,608.64 | 1.99% | 61,077,422.49 | 3.91% | -37.65% |
| 物业 | 20,903,473.67 | 1.09% | 28,167,303.23 | 1.80% | -25.79% |
| 其他业务 | 8,480,209.60 | 0.44% | 1,410,346.56 | 0.09% | 501.29% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,346,393,814.04 | 70.45% | 1,170,398,030.05 | 74.95% | 15.04% |
| 国外 | 564,688,018.24 | 29.55% | 391,072,965.05 | 25.05% | 44.39% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 主营业务 | 1,902,601,622.68 | 1,279,656,145.56 | 32.74% | 21.96% | 21.39% | 0.31% |
| 其他业务 | 8,480,209.60 | 6,822,072.42 | 19.55% | 501.29% | 30,600.64% | -78.87% |
| 分产品 | ||||||
| 智能电网 | 1,380,926,418.97 | 926,234,043.45 | 32.93% | 3.45% | 7.46% | -2.50% |
| 储能业务 | 462,689,121.40 | 304,775,177.32 | 34.13% | 240.27% | 136.96% | 28.72% |
| 综合能源管理及服务 | 38,082,608.64 | 39,012,274.78 | -2.44% | -37.65% | -18.24% | -24.32% |
| 物业 | 20,903,473.67 | 9,634,650.01 | 53.91% | -25.79% | -39.33% | 10.29% |
| 其他业务 | 8,480,209.60 | 6,822,072.42 | 19.55% | 501.29% | 30,600.64% | -78.87% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,346,393,814.04 | 916,817,214.97 | 31.91% | 15.04% | 17.85% | -1.62% |
| 国外 | 564,688,018.24 | 369,661,003.01 | 34.54% | 44.39% | 33.83% | 5.17% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -19,295,992.62 | 27.82% | ①主要系参股子公司深圳市车电网络有限公司权益法核算确认的投资损失；②债务重组产生的投资损失 | 权益法确认的投资收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -3,381,496.69 | 4.88% | ①参股子公司西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）1.25%股权根据报告期末的股权公允价值形成公允价值变动损失；②远期锁汇合约产生的公允价值变动损失 | 否 |
| 资产减值 | -107,712.98 | 0.16% | ①转回存货跌价准备；②北京市东城区崇文门外大街11号的办公用房评估减值 | 否 |
| 营业外收入 | 38,557,054.63 | -55.60% | ①新能源车辆处置后未摊销地方财政补助转入营业外收入；②核销长期挂账无需支付的应付款项 | 否 |
| 营业外支出 | 5,564,599.41 | -8.02% | 主要系合同履约的诉讼及赔偿支出 | 否 |
| 信用减值损失 | -64,378,198.46 | 92.83% | 根据会计政策对应收款项计提减值准备 | 否 |
| 资产处置收益 | 22,949,495.12 | -33.09% | 主要系新能源车辆处置产生的收益 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 515,366,795.15 | 7.11% | 902,362,862.94 | 11.41% | -4.30% | 上年末货币资金用于本期经营结算导致减少 |
| 应收账款 | 1,181,557,415.73 | 16.30% | 1,206,244,409.92 | 15.25% | 1.05% | |
| 存货 | 906,699,913.35 | 12.51% | 880,052,831.88 | 11.13% | 1.38% | |
| 投资性房地产 | 129,187,419.69 | 1.78% | 134,846,563.15 | 1.70% | 0.08% | |
| 长期股权投资 | 342,255,684.46 | 4.72% | 383,104,713.33 | 4.84% | -0.12% | |
| 固定资产 | 2,260,716,966.38 | 31.20% | 2,500,113,455.32 | 31.61% | -0.41% | ①全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司出售了其持有的南昌研发大楼；②控股子公司深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司及其子公司出售了名下持有的部分新能源汽车 |
| 在建工程 | 64,440,015.23 | 0.89% | 62,251,742.11 | 0.79% | 0.10% | |
| 使用权资产 | 146,923.90 | 0.00% | 446,306.76 | 0.01% | -0.01% | |
| 短期借款 | 2,868,816,994.11 | 39.59% | 2,901,108,423.02 | 36.68% | 2.91% | |
| 合同负债 | 594,999,282.90 | 8.21% | 721,676,297.57 | 9.12% | -0.91% | 储能合同收入确认核销预 |
| 收款项导致减少 | ||||||
| 长期借款 | 153,302,428.75 | 2.12% | 589,516,728.73 | 7.45% | -5.33% | 美的商业保理有限公司4亿元2年期借款转入一年内到期的非流动负债 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00% | 451,417.28 | 0.01% | -0.01% |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 3,007.20 | 218.40 | 3,225.60 | |||||
| 2.衍生金融资产 | 881,598.56 | -881,598.56 | 881,598.56 | 0.00 | ||||
| 5.其他非流动金融资产 | 156,478,510.79 | -1,276,331.48 | 155,202,179.31 | |||||
| 金融资产小计 | 157,363,116.55 | -2,157,711.64 | 881,598.56 | 155,205,404.91 | ||||
| 上述合计 | 157,363,116.55 | -2,157,711.64 | 881,598.56 | 155,205,404.91 | ||||
| 金融负债 | 15,803.00 | -1,223,785.05 | 1,672,842.76 | 1,688,645.76 | 0.00 | |||
其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产：
单位：元
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 223,055,711.61 | 冻结、保证金 |
| 投资性房地产 | 108,457,179.98 | 抵押 |
| 固定资产 | 219,561,058.78 | 抵押 |
| 无形资产 | 52,138,420.96 | 抵押 |
| 合计 | 603,212,371.33 | --- |
抵押资产情况：
单位：万元
| 资产类别 | 资产名称 | 抵押总额 | 抵押用途 | 截止2024年6月30日资产账面价值 |
| 无形资产-土地使用权 | 科陆大厦 | 74,349.75 | 银行贷款 | 460.52 |
| 投资性房地产-房屋建筑物 | 科陆大厦 | 银行贷款 | 10,845.72 | |
| 固定资产-房屋建筑物 | 科陆大厦 | 银行贷款 | 6,614.96 | |
| 无形资产-土地使用权 | 顺德开关五沙新厂房项目 | 17,275.50 | 银行贷款 | 4,753.33 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 顺德开关五沙新厂房属建筑物 | 银行贷款 | 15,338.35 | |
| 固定资产-房屋建筑物 | 顺德开关厂属建筑物 | 3,898.88 | 银行贷款 | 2.80 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 14,310,970.95 | 40,149,650.66 | -64.36% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期 | 披露索引 |
智慧能源产业园项目（光明产业园）
| 智慧能源产业园项目（光明产业园） | 自建 | 是 | 储能 | 444,224.81 | 1,871,031,851.00 | 自有资金 | 89.68% | 0.00 | 0.00 | - | 2017年6月2日、2019年2月23日 | 详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017075）、《关于固定资产投资的公告》（公告编号：2019019） |
宜春科陆储能基地一期扩建
| 宜春科陆储能基地一期扩建 | 自建 | 是 | 储能 | 7,968,284.59 | 49,407,576.77 | 自有资金 | 88.96% | 0.00 | 0.00 | - | 2023年3月29日 | 详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 项目 | （www.cninfo.com.cn）上的《关于与宜春经济技术开发区管理委员会签署投资合同书的公告》（公告编号：2023042） |
佛山储能产业园项目
| 佛山储能产业园项目 | 自建 | 是 | 储能 | 5,898,461.55 | 67,787,659.96 | 自有资金 | 13.45% | 0.00 | 0.00 | - | 2023年8月5日 | 详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司并投建生产基地的公告》（公告编号：2023098） |
合计
| 合计 | -- | -- | -- | 14,310,970.95 | 1,988,227,087.73 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
备注：智慧能源产业园项目（光明产业园）已于2023年5月暂估转固，截至2024年6月30日尚未完成竣工决算。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601777 | 力帆科技 | 5,678.40 | 公允价值计量 | 3,007.2 | 218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.40 | 3,225.6 | 交易性金融资产 | 债务重组 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 5,678.40 | -- | 3,007.2 | 218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.40 | 3,225.6 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 此投资系公司下属子公司四川科陆新能电气有限公司在追讨债务过程中接受人民法院的司法划转，接受债务人以股抵债所得，是被动形成的，并非主动投资，因此无需审议。 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
外汇合约
| 外汇合约 | 21,956.37 | 21,956.37 | -210.54 | 0.00 | 2,850.72 | 24,807.09 | 0.00 | 0.00% |
合计
| 合计 | 21,956.37 | 21,956.37 | -210.54 | 0.00 | 2,850.72 | 24,807.09 | 0.00 | 0.00% |
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
报告期实际损益情况的说明
| 报告期实际损益情况的说明 | 报告期内衍生品投资实际损益为-210.54万元。 |
套期保值效果的说明
| 套期保值效果的说明 | 为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳定性，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据实际情况合理安排资金的使用。 |
衍生品投资资金来源
| 衍生品投资资金来源 | 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。 |
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下： 1、制度管控：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。 2、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品交易策略，最大限度地避免汇兑损失。 3、金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品交易业务，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。 4、对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 5、部门跟踪：财经将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司按照《企业会计准则第22条金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量： 报告期内确认的衍生品公允价值变动为-210.54万元。 外汇合约公允价值按照银行的外汇产品报价厘定。 |
涉诉情况（如适用）
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
衍生品投资审批董事会公告披露日期
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期 | 2023年10月26日 |
衍生品投资审批股东会公告披露日期
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期 | 2023年11月11日 |
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
平湖市晟鑫供应链管理有限公司、河北建清新能源汽车租赁有限公司、河北优比新能源科技有限公司等
| 平湖市晟鑫供应链管理有限公司、河北建清新能源汽车租赁有限公司、河北优比新能源科技有限公司等 | 新能源汽车（包括27个尾板） | 见注1 | 7,322.65 | -1,202.55 | 资产处置收益2,033.01万元 | -51.25% | ①以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，在产权交易机构按公开挂牌竞价结果确定；②参考评估值协商确定 | 否 | 不适用 | 部分车辆过户正在办理中 | 是 | 是 | 2024年1月17日、2024年2月8日、2024年4月9日 | 详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2024004）、《关于子公司出售资产进展的公告》（公告编号：2024007、2024024） |
江西钨业股份有限公司
| 江西钨业股份有限公司 | 南昌研发大楼 | 2024年06月03日 | 13,520.00 | -145.03 | 资产处置收益61.03万元 | -1.54% | 参考评估值协商确定 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 2024年3月22日 | 详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司出售资产 |
的公告》（公告编号：
2024018）
注1：公司控股子公司深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司拟将其及其全资、控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板）予以分批出售。截至2024年6月30日，累计1,909台新能源车（包括27个尾板）的销售合同已签署，合同约定的出售价格（含税）合计8,149.45万元，部分车辆尚未交割。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市科陆智慧工业有限公司 | 子公司 | 智慧工业 | 50,000,000.00 | 410,083,723.19 | 122,660,499.38 | 9,766,645.31 | 2,439,511.56 | 6,287,526.21 |
| 四川科陆新能电气有限公司 | 子公司 | 电子产品 | 50,000,000.00 | 199,767,106.58 | -90,596,550.06 | 40,076,318.87 | -3,918,835.92 | -4,088,552.34 |
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 子公司 | 光伏项目投资 | 500,000,000.00 | 534,022,046.60 | 15,731,192.94 | 0.00 | 19,759,893.84 | 19,760,653.34 |
| 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 子公司 | 技术服务、工程项目 | 50,000,000.00 | 23,807,849.64 | -476,975,084.94 | 252,377.62 | -54,099,327.96 | -54,102,385.55 |
| 科陆国际技术有限公司 | 子公司 | 电子产品 | 50,000,000.00 | 631,007,290.71 | 176,190,551.23 | 152,753,191.28 | 30,865,326.58 | 29,058,589.72 |
| 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 子公司 | 物业 | 1,664,671,300.00 | 1,916,678,728.73 | 1,374,759,353.60 | 4,728,120.23 | -31,022,200.79 | -30,997,215.37 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 子公司 | 电气产品 | 120,000,000.00 | 626,699,726.75 | 63,322,434.30 | 228,673,603.39 | 8,691,071.72 | 8,838,342.11 |
| 广东科陆顺新机电设备安装有限公司 | 子公司 | 电气产品 | 30,000,000.00 | 89,658,331.06 | 14,573,742.50 | 5,484,073.45 | -4,898,042.31 | -4,013,140.46 |
| EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E) | 子公司 | 电气产品 | 2,500万埃及镑 | 91,257,258.47 | -126,876,727.10 | 32,326,389.18 | -105,890,764.19 | -111,264,295.25 |
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 子公司 | 新能源车辆运营 | 50,000,000.00 | 156,757,738.69 | 14,948,416.16 | 4,275,243.98 | -4,640,876.30 | -4,645,885.04 |
| 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 子公司 | 新能源车辆运营 | 100,000,000.00 | 39,242,961.85 | -82,957,771.18 | 1,281,569.29 | 428,867.80 | 8,854,410.44 |
| 科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司 | 子公司 | 新能源车辆运营 | 20,000,000.00 | 80,665,243.25 | -119,828,432.41 | 1,000,816.14 | 9,863,932.65 | 17,190,128.09 |
| 宜春市科陆储能技术有限公司 | 子公司 | 新能源 | 100,000,000.00 | 1,317,808,390.86 | 119,074,064.52 | 274,739,032.39 | 11,363,935.20 | 7,689,217.30 |
| CL Energy Storage Corporation | 子公司 | 新能源 | 100万美元 | 6,820,221.66 | -29,848,175.41 | 0.00 | -30,090,437.32 | -30,090,437.32 |
| 深圳市车电网络有限公司 | 参股公司 | 充电桩运营、充电桩 | 218,750,000.00 | 744,496,507.16 | 255,012,437.12 | 112,266,511.92 | -41,845,610.62 | -43,425,575.84 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 新疆科陆光润电子科技有限公司 | 本期注销 | 本期净利润124.60万元 |
| CLOU ENERGY LLC | 本期注销 | 本期净利润-156.73万元 |
| 科陆国际控股（香港）有限公司 | 本期注销 | -- |
| 河北丰隆光伏发电有限公司 | 本期注销 | 本期净利润3,469.09万元 |
| 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 本期转让 | 投资收益-598.81万元 |
| 永修县科陆公交新能源有限责任公司 | 本期转让 | -- |
主要控股参股公司情况说明:无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关，且行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政策改变以及高新技术企业所享受国家相应的税收优惠政策发生变化等风险，给公司的经营带来不利影响。此外，地缘政治风险、贸易壁垒、关税加征等，也可能会对公司海外业务拓展和项目执行产生不利影响。公司将积极关注国家宏观政策，密切关注全球政治经济情况，加强政策研判和市场研究，紧跟政策调整的步伐，及时做好风险预案，在海外部分国家加强本土化建设，积极稳健地开拓国内外市场。
2、市场竞争加剧的风险
公司所处的储能行业发展前景广阔，吸引较多新增市场参与者加入竞争，市场竞争日趋激烈。新技术进步加速、产品生命周期缩短以及客户对产品性能指标及个性化要求越来越高，对公司持续创新能力提出了更高的要求。如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，或出现决策失误、市场开拓不力等情况，则将面临不利的市场竞争局面。
公司是国内较早进入储能系统集成领域的企业，项目经验丰富。面对不断加剧的市场竞争，公司将密切关注行业发展趋势，坚持以市场为导向，健全研发创新项目预研、选项、立项、技术评审工作机制，做好新技术、新产品的储备，应对行业技术迭代。
3、技术失密和核心技术人员流失的风险
经过多年的研发投入和技术沉淀，公司已掌握多项核心技术，并培养了一批优秀的研发人员。在双碳目标驱动下，全球新能源产业快速发展，市场竞争也逐渐加剧，如果公司管理不当或不能稳定核心技术团队，导致技术失密或核心技术人员流失，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。
公司对核心技术采取了严格的保密制度，与关键技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》。公司将持续为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，通过多种措施吸引和留住人才，降低技术失密和人才流失风险。
4、汇率波动的风险
近年来，公司加大海外市场布局，产品远销非洲、美洲及亚洲等地区，境外销售主要采用美元和埃及镑定价结算。
受国内外政治、经济环境变化等影响，汇率的变动存在不确定性，若未来美元和埃及镑汇率持续波动，公司可能会出现一定的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。
公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进一步加强客户所在国家经济形势研判，提升风险预警能力，适时开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司的影响。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.7622% | 2024年1月3日 | 2024年1月4日 | 详见《二〇二四年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024002） |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.2585% | 2024年4月11日 | 2024年4月12日 | 详见《二〇二三年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024025） |
| 2024年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.0552% | 2024年5月13日 | 2024年5月14日 | 详见《二〇二四年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024033） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 姜华方 | 董事 | 被选举 | 2024年1月3日 | 股东大会选举 |
| 李葛丰 | 总裁 | 聘任 | 2024年4月25日 | 董事会聘任 |
| 李葛丰 | 董事 | 被选举 | 2024年5月13日 | 股东大会选举 |
| 姜华方 | 董事、总裁 | 离任、解聘 | 2024年4月19日 | 因工作需要辞去董事、总裁职务 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺
| 股改承诺 | 无 | — | — | — | — | — |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳资本集团 | 其他承诺 | 深圳资本集团将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市公司经营决策，深圳资本集团及深圳资本集团控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。 | 2019年4月1日 | 直接或间接持有科陆电子股份期间 | 正在履行 |
| 深圳资本集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 同业竞争：本次交易完成后，深圳资本集团及其控制的其他企业将不会从事与上市公司主营业务相同或类似并构成竞争的业务。 减少和规范与上市公司关联交易：1、深圳资本集团将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，深圳资本集团将在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；2、深圳资本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司的公司章程、关联交易制度的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务；3、深圳资本集团将确保不通过与上市公司之间的关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益；4、深圳资本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳资本集团关联方；深圳资本集团将在合法权限范围内促成深圳资本集团关联方履行规范与上市公司之间可能发生的关联交易的义务。 | 2019年4月1日 | 直接或间接持有科陆电子股份期间 | 正在履行 | |
| 何享健 | 其他承诺 | 1、在本人成为科陆电子的实际控制人后，本人及本人控制的下属企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 2、本承诺函满足下述条件之日起生效： （1）本函经本人签署； （2）本人成为科陆电子的实际控制人。 3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本人不再是科陆电子的实际控制人； （2）科陆电子终止上市。 4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 2023年6月2日 | 为上市公司科陆电子实际控制人期间 | 正在履行 | |
| 美的控股有限公司 | 其他承诺 | 1、在本公司成为科陆电子的间接控股股东后，本公司及本公司控制的其他下属企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保 | 2023年6月2日 | 为上市公司科陆电 | 正在履行 |
| 证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 2、本承诺函满足下述条件之日起生效： （1）本函经本公司签署； （2）本公司成为科陆电子的间接控股股东。 3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本公司不再是科陆电子的间接控股股东； （2）科陆电子终止上市。 4、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 子间接控股股东期间 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 美的集团 | 其他承诺 | 1、在本公司成为科陆电子的直接控股股东后，本公司及本公司控制的其他下属企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 2、本承诺函满足下述条件之日起生效： （1）本函经本公司签署； （2）本公司成为科陆电子的直接控股股东。 3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本公司不再是科陆电子的直接控股股东； （2）科陆电子终止上市。 4、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 2023年6月2日 | 为上市公司科陆电子直接控股股东期间 | 正在履行 |
| 何享健 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本人控制的美的集团下属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本人及本人控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。2、本人将促使本人控制的企业避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人将在条件许可的前提下，以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属企业。4、就前述竞争业务，本人承诺将在本人成为科陆电子实际控制人之日起5年内，采取法律法规允许的方式，妥善解决潜在同业竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利影响。5、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本人签署；（2）本人成为科陆电子的实际控制人。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再是科陆电子的实际控制人；（2）科陆电子终止上市。7、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 减少和规范与上市公司关联交易：1、本人将尽量减少本人控制的其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本人控制的其他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本人签署；（2）本人成为科陆电子的实际控制人。4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本人不再是科陆电子的实际控制人；（2）科陆电子终止上市。5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 2023年6月2日 | 为上市公司科陆电子实际控制人期间 | 正在履行 | |
| 美的控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本公司控制的美的集团下属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。2、本公司将采取积极措施避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与科陆电子及其附属企业主营 | 2023年6月2日 | 为上市公司科陆电子间接控 | 正在履行 |
| 方面的承诺 | 业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属企业。4、就前述竞争业务，本公司承诺将在本公司成为科陆电子间接控股股东之日起5年内，采取法律法规允许的方式，妥善解决潜在同业竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利影响。5、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为科陆电子的间接控股股东。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的间接控股股东；（2）科陆电子终止上市。7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 减少和规范与上市公司关联交易：1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为科陆电子的间接控股股东。4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的间接控股股东；（2）科陆电子终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 股股东期间 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 美的集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本公司下属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。2、本公司将采取积极措施避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属企业。4、就前述竞争业务，本公司承诺将在本公司成为科陆电子直接控股股东之日起5年内，采取法律法规允许的方式，妥善解决潜在同业竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利影响。5、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为科陆电子的直接控股股东。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的直接控股股东；（2）科陆电子终止上市。7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 减少和规范与上市公司关联交易：1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为科陆电子的直接控股股东。4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的直接控股股东；（2）科陆电子终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。 | 2023年6月2日 | 为上市公司科陆电子直接控股股东期间 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | — | — | — | — | — |
首次公开发行或再融资时所作承诺
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘标、周云福、孙慧荣、熊晓建、黄幼平、张文、丘运良、谢华清、曾驱虎、蔡赟东 | 其他承诺 | 1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 3、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 5、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、如公司未来制订股权激励计划的，本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 7、自承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2022年5月23日 | 长期 | 2023年6月8日，刘标、熊晓建分别辞去总裁、财务总监职务。2023年6月26日，因董事会提前换届，刘标、孙慧荣、熊晓建、黄幼平、张文、丘运良、谢华清不再担任公司董事职务，曾驱虎、蔡赟东不再担任公司副总裁职务。2023年10月19日，周云福辞去公司董事职务。刘标、孙慧荣、熊晓建、张文、丘运良、谢华清、曾驱虎、蔡赟东、周云福承诺履行完毕。 |
首次公开发行或再融资时所作承诺
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 美的集团、何享健 | 其他承诺 | 1、依照相关法律、法规以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》的有关规定行使控股股东/实际控制人权利，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。 2、作为填补回报措施相关责任主体之一，切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出的相关处罚或采取的相关管理措施。 | 2022年5月23日 | 长期 | 正在履行 |
| 美的集团 | 股份限售承诺 | 1、本公司认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内，本公司不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本公司认购的本次非公开发行的股份。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。 2、本次非公开发行结束后，本公司认购本次非公开发行股份因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦将遵守上述锁定期安排。上述股份锁定期结束后，本公司减持将遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定。 3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给公司或相关各方造 | 2023年6月2日 | 2024年12月2日 | 正在履行 |
成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。股权激励承诺
| 股权激励承诺 | 无 | — | — | — | — | — |
其他对公司中小股东所作承诺
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 1、利润分配形式 未来三年（2023—2025年）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。 2、现金分红条件 公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配利润为正值； （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 3、现金分红的比例及时间间隔 在满足现金分红条件且保证公司正常经营和长远发展的前提下，未来三年（2023—2025年）公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 未来三年（2023—2025年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、股票股利 在满足现金股利分配的条件下，若公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，未来三年（2023—2025年）可以提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 | 2023年05月19日 | 2025年12月31日 | 正在履行 |
承诺是否按时履行
| 承诺是否按时履行 | 是 |
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 |
一步的工作计划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
广东科陆顺新机电设备安装有限公司（以下简称“科陆顺新机电”）与新疆建工集团建设工
| 广东科陆顺新机电设备安装有限公司（以下简称“科陆顺新机电”）与新疆建工集团建设工 | 3,888.58 | 否 | 已申请强制执行 | 原告科陆顺新机电请求判令：1、二被告新疆建工西北分公司、新疆建工共同向原告支付货款3,478.62万元及逾期付款违约金409.96万元（暂计至2022年8月10日）；2、本案诉讼费由二被告承担。 已调解：1、经双方当事人核对确认新疆建工西北分公司、新疆 | 正在执行 | - | - |
| 程有限责任公司西北分公司（以下简称“新疆建工西北分公司”）、新疆建工集团建设工程有限责任公司（以下简称“新疆建工”）买卖合同纠纷 | 建工仍欠科陆顺新机电案涉货款3,478.62万元（含质保金），新疆建工西北分公司、新疆建工同意支付科陆顺新机电逾期付款违约金136.65万元，合计3,615.27万元；2、新疆建工西北分公司、新疆建工于2022年9月5日前支付科陆顺新机电200万元，2022年9月25日前支付600万元，2022年10月至2023年5月每月15日前支付300万元，剩余货款及逾期付款违约金415.27万元于2023年6月30日前全部付清；3、科陆顺新机电放弃主张其他诉讼请求，双方当事人调解后就本案再无其他争议；4、如新疆建工西北分公司、新疆建工未按上述约定按期足额给付钱款，则科陆顺新机电有权就全案申请强制执行，新疆建工西北分公司、新疆建工应承担的逾期付款违约金由136.65万元变为273.31万元；5、新疆建工西北分公司、新疆建工给付货款后，科陆顺新机电应当配合开具相应的合规发票；6、案件受理费、保全费由新疆建工西北分公司、新疆建工负担。 双方于2023年4月签订执行还款协议书：1、两被告应于协议生效后2日内向原告付款900万元，作为2023年2月、3月、4月的分期应付款；2、原告收到900万元后，应向法院申请中止执行；3、两被告应于2023年5月至9月每月月底前向原告支付300万元，剩余货款278.62万元应于2023年10月底前向原告支付；4、逾期付款违约金273.31万元及案件受理费、保全费，两被告应于2023年11月30日前向原告全部付清；5、如两被告未按上述约定按期足额给付，原告有权申请恢复强制执行。 新疆建工西北分公司、新疆建工已累计支付1,700万元，剩余款项科陆顺新机电已申请强制执行，目前执行程序中。 |
广东科陆顺新机电设备安装有限公司与兰州新区土地开发建设工程有限公司债权转让合同纠纷
| 广东科陆顺新机电设备安装有限公司与兰州新区土地开发建设工程有限公司债权转让合同纠纷 | 1,319.71 | 否 | 强制执行已终止 | 原告广东科陆顺新机电设备安装有限公司请求判令：1、被告兰州新区土地开发建设工程有限公司向原告支付工程款1,247.36万元、逾期付款利息72.35万元（暂计至2023年4月10日）；2、原告对兰州新区现代示范园智能温室用电项目110KV变电站工程的折价或拍卖款项在1,247.36万元范围内享有优先受偿权；3、本案诉讼费由被告承担。 已调解：1、经双方核对，确认被告应向原告支付工程款1,240.66万元（含质保金，已扣减维修费用）；2、上述1,240.66万元，被告于2023年4月30日前向原告支付400万元，于2023年7月31日前支付300万元，于2023年9月30日前支付500万元，于2023年12月30日前支付40.66万元，原告放弃其他诉讼请求；3、如被告未能按上述期限足额履行给付义务，则原告有权就全案申请强制执行，被告除继续履行给付工程款的义务外，还应承担违约金77.90万元；4、本案调解后，双方就本案再无其他争议。 被告已支付761.78万元。因无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序。 | 因无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序。 | - | - |
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称“中电绿源”）与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司（以下简称“东风特专”）、东风特汽（十堰）专用车有限公司（以下简称“东风十堰”）、东风特种汽车有限公
| 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称“中电绿源”）与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司（以下简称“东风特专”）、东风特汽（十堰）专用车有限公司（以下简称“东风十堰”）、东风特种汽车有限公 | 5,690.51 | 否 | 二审程序中 | 原告中电绿源请求判令：1、东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司和东风特汽（十堰）专用车有限公司立即向原告支付原告购买新能源汽车应获得的地方补贴款共计人民币5,468.85万元、赔偿原告逾期支付的损失221.66万元（暂计至2022年12月26日）；2、东风特种汽车有限公司、湖北雷雨新能源汽车投资有限公司、张家港富瑞特种装备股份有限公司在未实缴东风特汽（十堰）专用车有限公司注册资本的范围内，对东风特汽（十堰）专用车有限公司在第1项诉讼请求中的债务承担补充赔偿责任；3、五被告承担本案诉讼费用。 一审已判决：1、被告东风特专、东风十堰于本判决生效后十日内向原告中电绿源支付地方补贴款5,468.85万元；2、驳回原告中电绿源的其他诉讼请求。 东风特专、东风十堰上诉请求：1、撤销一审判决；2、改判驳 | 不适用 | 2023年2月14、2024年4月13日 | 详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司诉讼 |
| 司、湖北雷雨新能源汽车投资有限公司、张家港富瑞特种装备股份有限公司买卖合同纠纷 | 回中电绿源的全部诉讼请求；3、改判中电绿源承担本案所有的诉讼费，包括受理费、保全费等。 | 事项的公告》（公告编号：2023015）、《关于控股孙公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024027） |
深圳市国龙建筑装饰工程有限公司（以下简称“国龙建筑”）与公司建设施工合同纠纷
| 深圳市国龙建筑装饰工程有限公司（以下简称“国龙建筑”）与公司建设施工合同纠纷 | 1,108.21 | 否 | 二审程序中 | 原告深圳市国龙建筑装饰工程有限公司请求判令：1、被告立即向原告支付工程款1,019.96万元并向原告支付资金占用利息88.25万元（暂计至2022年10月19日）；2、被告向原告支付资金占用利息至实际清偿之日止；3、本案诉讼费全部由被告承担。 一审判决如下：1、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付工程款477.99万元及资金占用利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，以工程款368.98万元为基数，自2021年4月15日起计算至款项付清之日止；以工程款227.14万元为基数，自2021年2月3日计算至2022年11月29日；以工程款200万元为基数，自2022年11月30日起计算至款项付清之日止；以156.74万元为基数，自2020年10月21日起计算至款项付清之日止）。2、驳回原告的其他诉讼请求。 深圳市国龙建筑装饰工程有限公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判支持国龙建筑全部诉请；2、本案诉讼费全部由公司承担。 | 不适用 | - | - |
深圳市国龙建筑装饰工程有限公司与公司建设施工合同纠纷
| 深圳市国龙建筑装饰工程有限公司与公司建设施工合同纠纷 | 1,674.77 | 否 | 二审程序中 | 原告深圳市国龙建筑装饰工程有限公司请求判令：1、被告向原告支付工程款及工程费用1,446.86万元；2、被告向原告支付利息227.91万元（暂计至2023年5月4日）；3、被告承担全部诉讼费用。 公司反诉请求：1、深圳市国龙建筑装饰工程有限公司向公司支付违约金294.78万元；2、本案诉讼费用由深圳市国龙建筑装饰工程有限公司承担。 一审已判决：1、被告深圳市科陆电子科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告工程款1,025.82万元及利息（以1,025.82万元为基数，自2021年10月6日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）；2、驳回国龙建筑的其他诉讼请求；3、驳回深圳市科陆电子科技股份有限公司全部反诉请求。 深圳市国龙建筑装饰工程有限公司上诉请求：1、撤销一审判决第1、2项，改判深圳市科陆电子科技股份有限公司向国龙建筑支付工程款及工程费用1,446.86万元、利息227.91万元（暂计至2023年5月4日），及以欠付款项为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自2023年5月5日起至欠款付清之日止的后续利息；2、深圳市科陆电子科技股份有限公司承担本案一审及二审全部诉讼费用。 | 不适用 | - | - |
深能合和电力（河源）有限公司与公司建设工程合同纠纷
| 深能合和电力（河源）有限公司与公司建设工程合同纠纷 | 11,240.81 | 否 | 一审程序中 | 原告深能合和电力（河源）有限公司请求判令：1、被告继续履行《深能合和电力（河源）有限公司一期2*600MW机组新建储能调频项目合同》。2、被告向原告支付2021年12月至2023年5月项目保底收益及电费867.95万元、2021-2022年度项目保险费9.71万元、2022年度等级保护费3.6万元，以及逾期支付款项产生的违约金（违约金以881.26万元为基数，按每日3%的标准从每笔费用的发票送达被告（包括被告拒收发票）之日起计算至全部款项付清之日止，暂计至2023年9月1日，为 | 不适用 | 2023年10月21 | 详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |
| 5,702.38万元）。3、本案案件受理费、财产保全费及保全保险责任保险费用由被告承担。 原告深能合和电力（河源）有限公司将诉讼请求变更为：1、判令被告向原告支付2021年12月1日至2024年2月29日的项目保底收益及电费共1,391.94万元，支付2021-2023年度代垫项目保险费14.34万元、2022-2023年度代垫等级保护费7.15万元，以及逾期支付上述款项产生的违约金5,702.38万元（违约金以1,413.44万元为基数，按每日3%的标准从每笔费用的发票送达被告(包括被告拒收发票)之日起计算至全部款项付清之日止，暂计至2023年9月1日）。2、判令被告赔偿原告合同履行后可以获得利益的损失，从合同解除次月即2024年3月1日起至2030年5月31日止，按照保底收益金额55万元/月，共计金额为4,125万元。3、判令被告立即搬离、拆除被告为调频储能项目的运营安装、建设、施工的所有设备及附属设施，归还原告提供的场地、水接口、电接口，恢复原状。4、本案诉讼费用由被告承担。 | （www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023110） | |
上海罗宾升国际货运有限公司重庆分公司与公司货运合同纠纷
| 上海罗宾升国际货运有限公司重庆分公司与公司货运合同纠纷 | 1,254.64 | 否 | 一审程序中 | 原告上海罗宾升国际货运有限公司重庆分公司请求判令：1、被告向原告支付一期运费650.32万元，二期运费542.99万元以及按照每日万分之五计算至实际支付日的逾期付款违约金（逾期付款违约金暂计至2023年8月24日为40万元）2、被告向原告返还投标保证金10万元；3、被告承担本案案件受理费、财产保全申请费以及诉讼财产保全责任险保险费暂合计11.33万元。 | 不适用 |
公司与段小广、中投广聚(北京)新能源投资有限公司、安徽汇川电子科技有限公司、百年金海科技有限公司执行异议之诉
| 公司与段小广、中投广聚(北京)新能源投资有限公司、安徽汇川电子科技有限公司、百年金海科技有限公司执行异议之诉 | 1,652.05 | 是 | 一审程序中 | (2021)皖0123民初5943号裁定如下：1、被告中投广聚(北京)新能源投资有限公司于判决生效后10日内向原告段小广偿还借款本金1,050万元，截止于2020年8月19日利息344.85万元及后期利息（以1,050万元为基数，自2020年8月20日起按照LPR一年期3.85%的4倍即年利率15.4%计算利息至款清之日止）；2、被告百年金海科技有限公司、安徽汇川电子科技有限公司对中投广聚(北京)新能源投资有限公司上述的借款本息承担连带清偿责任。 (2023)皖0123执异22号裁定如下：1、追加深圳市科陆电子科技股份有限公司为本案的被执行人；2、深圳市科陆电子科技股份有限公司应在本裁定生效之日起向申请人段小广履行(2021)皖0123民初5943号民事判决书所确定的义务。 公司请求判令：1、法院撤销(2023)皖0123执异22号裁定；2、不予追加深圳市科陆电子科技股份有限公司为(2021)皖0123民初5943号案件的被执行人；3、本案诉讼费由被告段小广承担。 | 不适用 | - | - |
深圳市科陆驱动技术有限公司与山西绿扬新能源汽车服务有限公司合同纠纷
| 深圳市科陆驱动技术有限公司与山西绿扬新能源汽车服务有限公司合同纠纷 | 2,465.95 | 否 | 一审程序中 | 原告深圳市科陆驱动技术有限公司请求判令：1、被告山西绿扬新能源汽车服务有限公司向原告偿还欠款2,445.78万元；2、被告支付已到期部分欠款违约金20.17万元(暂计至2024年2月29日)；3、被告支付剩余欠款资金占用费；4、被告承担本案全部诉讼费用。 | 不适用 | - | - |
其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
其他重要诉讼事项汇总
| 其他重要诉讼事项汇总 | 7,356.15 | 是 | 立案、审理或执行阶段 | 部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作 | 部分正在执行中 | -- | -- |
出驳回、调解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 美的集团股份有限公司及其下属子公司 | 美的集团为公司控股股东 | 向关联方采购产品 | 产品 | 市场价格 | 市场价格 | 1,087.7 | 0.95% | 37,000 | 否 | 电汇/票据 | - | 2023年12月14日 | 详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023130） |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 见注1 | 向关联方采购产品 | 产品 | 市场价格 | 市场价格 | 5.58 | 0.00% | 30 | 否 | 电汇/票据 | - | ||
| 深圳市车电网络有限公司 | 见注2 | 向关联方采购产品 | 产品 | 市场价格 | 市场价格 | 262.83 | 0.23% | 4,000 | 否 | 电汇/票据 | - | ||
| 美的集团股份有限公司及其下属子公司 | 美的集团为公司控股股东 | 接受关联方提供的租赁及物业服务 | 服务 | 市场价格 | 市场价格 | 5.80 | 0.01% | - | - | 电汇/票据 | - | ||
| 美的集团股份有限公司及其下属子公司 | 美的集团为公司控股股东 | 接受关联方提供的其他服务 | 服务 | 市场价格 | 市场价格 | 50.98 | 0.04% | 3,000 | 否 | 电汇/票据 | - | ||
| 美的集团股份有限公司及其下属子公司 | 美的集团为公司控股股东 | 向关联方销售产品 | 产品 | 市场价格 | 市场价格 | 473.77 | 0.25% | 10,000 | 否 | 电汇/票据 | - |
| 深圳市车电网络有限公司 | 见注2 | 向关联方销售产品 | 产品 | 市场价格 | 市场价格 | 66.79 | 0.03% | - | - | 电汇/票据 | - | ||
| 美的集团股份有限公司及其下属子公司 | 美的集团为公司控股股东 | 向关联方提供租赁及物业服务 | 服务 | 市场价格 | 市场价格 | 12.02 | 0.01% | 800 | 否 | 电汇/票据 | - | ||
| 深圳市车电网络有限公司 | 见注2 | 向关联方提供租赁及物业服务 | 服务 | 市场价格 | 市场价格 | 11 | 0.01% | - | - | 电汇/票据 | - | - | - |
| 深圳市车电网络有限公司 | 见注2 | 向关联方提供其他服务 | 服务 | 市场价格 | 市场价格 | 5.75 | 0.00% | - | - | 电汇/票据 | - | - | - |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 深圳资本集团为公司持股5%以上股东 | 向关联方提供其他服务 | 服务 | 市场价格 | 市场价格 | 0.04 | 0.00% | - | - | 电汇/票据 | - | - | - |
| 美的集团股份有限公司及其下属子公司 | 美的集团为公司控股股东 | 向关联方提供其他服务 | 服务 | 市场价格 | 市场价格 | 17.57 | 0.01% | - | - | 电汇/票据 | - | - | - |
| 合计 | -- | -- | 1,999.83 | -- | 54,830 | -- | -- | ||||||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | 公司按类别对2024年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际执行情况列示于上表中，公司接受美的集团及其下属子公司提供的租赁及物业服务，向深圳市车电网络有限公司销售产品、提供服务，向美的集团及其下属子公司、深圳资本集团提供服务事项在2024年初未预计，合计金额较小，其他交易均在预计范围内。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 不适用 | ||||||||||||
注1：公司董事徐腊平担任深圳深爱半导体股份有限公司董事。注2：公司原监事廖俊凯曾担任深圳市车电网络有限公司董事，公司财务总监谢伟光现担任深圳市车电网络有限公司董事。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 美的商业保理有限公司 | 控股股东美的集团全资孙公司 | 应收账款保理业务 | 40,055 | 787.17 | 801.61 | 3.65% | 787.17 | 40,040.56 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司与美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。 | |||||||
备注：2023年5月，公司与美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务的融资利率为4.5%，2024年1月利率下调至3.95%，2024年5月利率再次下调至3.65%。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用
公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，公司拟与美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）6.5%/年，公司将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市不动产权第0153451号的光明产业园土地向美的保理提供抵押担保；公司拟与美的保理合作供应链反向保理业务，公司光明智慧能源产业园项目工程商拟将其持有的对公司的应收账款转让给美的保理，美的保理向公司光明智慧能源产业园项目工程商提供保理融资服务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）6.5%/年，公司向美的保理承诺到期支付相关款项，同时将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市不动产权第0153451号的光明产业园土地向美的保理提供抵押担保。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023009） | 2023年1月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江西科能储能电池系统有限公司 | 2017年07月20日 | 30,000 | 2017年11月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满日次日起两年止 | 是 | 是 | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | -3,968.37 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宜春市科陆储能技术有限公司 | 2023年06月09日 | 25,656.48 | 0 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | |||
| 宜春市科陆储能技术有限公司 | 2023年12月14日 | 80,000 | 0 | 连带责任担保 | 以实际签署的担保协议为准 | 否 | 否 | |||
| 佛山市科陆储能技术有限公司 | 2023年12月14日 | 100,000 | 0 | 连带责任担保 | 以实际签署的担保协议为准 | 否 | 否 | |||
| CL Energy Storage | 2023年12月14 | 100,000 | 2024年05月14 | 356.34 | 连带责任担保 | 2024年5月14日-2024年 | 否 | 否 | ||
| Corporation | 日 | 日 | 9月20日 | |||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 280,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | -23,779.07 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 280,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 356.34 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2022年04月21日 | 6,000 | 2022年08月22日 | 970 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 2023年03月16日 | 3,500 | 2023年06月28日 | 1,354.63 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 2023年03月16日 | 2,000 | 2023年04月13日 | 482.52 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2023年03月16日 | 5,000 | 2023年03月17日 | 1,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2023年03月16日 | 4,000 | 2023年03月17日 | 3,960 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2023年03月16日 | 13,600 | 2023年03月17日 | 13,315.5 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 2023年12月14日 | 3,000 | 2024年05月17日 | 812 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 2023年12月14日 | 8,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 2023年12月14日 | 1,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 2023年12月14日 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||||
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 2023年12月14日 | 4,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2023年12月14日 | 2,000 | 2024年03月06日 | 1,148.97 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2023年12月14日 | 5,000 | 2024年4月26日 | 2,898.88 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2023年12月14日 | 4,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2023年12月14日 | 6,000 | 2024年02月26日 | 3,687.2 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2024年03月22日 | 6,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满后三年止 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 44,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 2,379.86 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 58,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 29,629.70 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 324,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | -25,367.58 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 338,600 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 29,986.04 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 32.42% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 27,336.89 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 27,336.89 | |||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 | 江西科能储能电池系统有限公司24,300万元借款已逾期。2020年12月，公司与分宜县城西工业园开发有限责任公司、新余农村商业银行股份有限公司分宜支行就公司履行连带担保责任代偿借款本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》。截至2024年6月30日，公司根据上述《担保代偿协议书》已累计代偿支付借款本息人民币28,483.37万元，已全部代偿完毕。 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
注：其中美元按2024年6月28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价7.1268折算。采用复合方式担保的具体情况说明：无
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1、有关基金投资事项
2015年-2016年，公司全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司累计出资1,400万元投资西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙），目前持有其1.247%股权。截至2024年6月30日，西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙）累计对外投资62家企业，深圳前海科陆能源金融服务有限公司通过分红累计回收资金964.60万元。为发展储能业务，公司作为有限合伙人与深能上银绿色能源（深圳）有限公司、深圳能源集团股份有限公司发起设立了“深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“深能上银基金”）。深能上银基金拟募集资金规模为2,600万元，其中公司拟认缴出资不超过1,980万元，占深能上银基金总规模的比例不超过76.15%。截至2024年6月30日，深能上银基金各合伙人已完成实缴出资，深能上银基金已完成中国证投资基金业协会私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，深能上银基金已向深圳市深能致诚科技有限公司增资2,540万元，取得深圳市深能致诚科技有限公司99.61%股权。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份
| 一、有限售条件股份 | 260,894,284 | 15.71% | 260,894,284 | 15.71% |
1、国家持股
| 1、国家持股 |
2、国有法人持股
| 2、国有法人持股 |
3、其他内资持股
| 3、其他内资持股 | 260,894,284 | 15.71% | 260,894,284 | 15.71% |
其中：境内法人持股
| 其中：境内法人持股 | 252,467,541 | 15.20% | 252,467,541 | 15.20% |
境内自然人持股
| 境内自然人持股 | 8,426,743 | 0.51% | 8,426,743 | 0.51% |
4、外资持股
| 4、外资持股 |
其中：境外法人持股
| 其中：境外法人持股 |
境外自然人持股
| 境外自然人持股 |
二、无限售条件股份
| 二、无限售条件股份 | 1,399,922,404 | 84.29% | 1,399,922,404 | 84.29% |
1、人民币普通股
| 1、人民币普通股 | 1,399,922,404 | 84.29% | 1,399,922,404 | 84.29% |
2、境内上市的外资股
| 2、境内上市的外资股 |
3、境外上市的外资股
| 3、境外上市的外资股 |
4、其他
| 4、其他 |
三、股份总数
| 三、股份总数 | 1,660,816,688 | 100.00% | 1,660,816,688 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 74,519 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
美的集团股份有
限公司
| 美的集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.79% | 378,514,789 | 0 | 252,467,541 | 126,047,248 | 不适用 | 0 |
深圳市资本运营
集团有限公司
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 12.98% | 215,638,043 | 0 | 0 | 215,638,043 | 不适用 | 0 |
胡宏伟
| 胡宏伟 | 境内自然人 | 1.90% | 31,520,000 | 1,030,000 | 0 | 31,520,000 | 不适用 | 0 |
山西证券股份有限公司
| 山西证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.72% | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.65% | 10,780,125 | -11,385,866 | 0 | 10,780,125 | 不适用 | 0 |
郭伟
| 郭伟 | 境内自然人 | 0.50% | 8,265,493 | 0 | 8,265,493 | 0 | 冻结 | 8,265,493 |
林金坤
| 林金坤 | 境内自然人 | 0.42% | 6,990,089 | 990,000 | 0 | 6,990,089 | 不适用 | 0 |
顾梦骏
| 顾梦骏 | 境内自然人 | 0.31% | 5,131,000 | 5,100,900 | 0 | 5,131,000 | 不适用 | 0 |
何松兰
| 何松兰 | 境内自然人 | 0.28% | 4,700,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 不适用 | 0 |
翁少霞
| 翁少霞 | 境内自然人 | 0.26% | 4,290,000 | 725,000 | 0 | 4,290,000 | 不适用 | 0 |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 无 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 |
前10名股东中存在回购专户的特
| 前10名股东中存在回购专户的特 | 无 |
别说明前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
深圳市资本运营集团有限公司
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 215,638,043 | 人民币普通股 | 215,638,043 |
美的集团股份有限公司
| 美的集团股份有限公司 | 126,047,248 | 人民币普通股 | 126,047,248 |
胡宏伟
| 胡宏伟 | 31,520,000 | 人民币普通股 | 31,520,000 |
山西证券股份有限公司
| 山西证券股份有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 10,780,125 | 人民币普通股 | 10,780,125 |
林金坤
| 林金坤 | 6,990,089 | 人民币普通股 | 6,990,089 |
顾梦骏
| 顾梦骏 | 5,131,000 | 人民币普通股 | 5,131,000 |
何松兰
| 何松兰 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 |
翁少霞
| 翁少霞 | 4,290,000 | 人民币普通股 | 4,290,000 |
王潇湘
| 王潇湘 | 3,775,100 | 人民币普通股 | 3,775,100 |
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 1、股东胡宏伟除通过普通证券账户持有22,150,000股外，还通过信用证券账户持有9,370,000股，实际合计持有31,520,000股；2、股东林金坤除通过普通证券账户持有3,540,000股外，还通过信用证券账户持有3,450,089股，实际合计持有6,990,089股；3、股东顾梦骏通过信用证券账户持有5,131,000股；4、股东翁少霞除通过普通证券账户持有50,000股外，还通过信用证券账户持有4,240,000股，实际合计持有4,290,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 李葛丰 | 董事、总裁 | 现任 | 110,000 | 10,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 110,000 | 10,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
注：公司于2024年4月25日聘任李葛丰先生为公司总裁，于2024年5月13日选举李葛丰先生为公司董事。截至
2024年6月30日，李葛丰先生通过信用证券账户持有公司12万股股票。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 515,366,795.15 | 902,362,862.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,225.60 | 884,605.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,773,444.91 | 91,792,409.74 |
| 应收账款 | 1,181,557,415.73 | 1,206,244,409.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 72,041,039.30 | 52,361,740.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 136,244,759.81 | 99,129,056.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 906,699,913.35 | 880,052,831.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 25,087,074.48 | 25,087,074.48 |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 128,833,974.94 | 137,354,765.34 |
| 流动资产合计 | 2,995,607,643.27 | 3,395,269,757.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 |
| 长期股权投资 | 342,255,684.46 | 383,104,713.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 155,202,179.31 | 156,478,510.79 |
| 投资性房地产 | 129,187,419.69 | 134,846,563.15 |
| 固定资产 | 2,260,716,966.38 | 2,500,113,455.32 |
| 在建工程 | 64,440,015.23 | 62,251,742.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 146,923.90 | 446,306.76 |
| 无形资产 | 499,823,450.76 | 510,278,442.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 73,322,469.26 | 73,322,469.26 |
| 长期待摊费用 | 60,946,799.13 | 70,534,025.29 |
| 递延所得税资产 | 579,529,415.65 | 578,025,566.18 |
| 其他非流动资产 | 71,283,453.97 | 30,572,248.20 |
| 非流动资产合计 | 4,251,274,572.99 | 4,514,393,838.13 |
| 资产总计 | 7,246,882,216.26 | 7,909,663,595.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,868,816,994.11 | 2,901,108,423.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 15,803.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 388,599,220.78 | 613,519,369.15 |
| 应付账款 | 1,382,807,713.70 | 1,244,366,798.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 594,999,282.90 | 721,676,297.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 127,618,153.20 | 148,523,133.90 |
| 应交税费 | 24,738,724.02 | 49,128,607.89 |
| 其他应付款 | 206,213,086.37 | 407,343,018.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 429,881,305.64 | 70,231,289.32 |
| 其他流动负债 | 10,943,267.55 | 17,056,668.61 |
| 流动负债合计 | 6,034,617,748.27 | 6,172,969,409.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 153,302,428.75 | 589,516,728.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 451,417.28 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 105,419,315.12 | 104,642,496.89 |
| 递延收益 | 20,818,066.24 | 57,441,627.67 |
| 递延所得税负债 | 3,394,211.17 | 3,394,211.17 |
| 其他非流动负债 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| 非流动负债合计 | 283,690,021.28 | 756,202,481.74 |
| 负债合计 | 6,318,307,769.55 | 6,929,171,891.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,660,816,688.00 | 1,660,816,688.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,477,902,804.93 | 2,474,865,554.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 29,953,345.55 | 9,179,124.56 |
| 专项储备 | 1,006,873.62 | 964,079.13 |
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,379,391,344.86 | -3,339,720,290.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 924,794,250.79 | 940,611,039.09 |
| 少数股东权益 | 3,780,195.92 | 39,880,664.79 |
| 所有者权益合计 | 928,574,446.71 | 980,491,703.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,246,882,216.26 | 7,909,663,595.54 |
法定代表人：伏拥军 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：李苑芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 308,694,146.19 | 371,278,295.70 |
| 交易性金融资产 | 3,225.60 | 884,605.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,223,047.71 | 35,252,650.67 |
| 应收账款 | 2,082,450,467.84 | 2,177,823,022.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,023,206.64 | 29,406,511.43 |
| 其他应收款 | 1,560,374,612.72 | 1,627,900,551.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,183,970.00 | |
| 存货 | 453,067,456.31 | 432,960,868.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,056,386.40 | 381,578.95 |
| 流动资产合计 | 4,454,892,549.41 | 4,675,888,084.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 |
| 长期股权投资 | 4,121,505,049.91 | 4,242,835,732.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 115,056,704.71 | 115,216,163.14 |
| 投资性房地产 | 110,030,201.54 | 111,593,235.36 |
| 固定资产 | 1,550,411,695.23 | 1,570,965,807.79 |
| 在建工程 | 8,420,789.74 | 20,421,434.07 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 333,188,756.32 | 338,536,658.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,537,909.27 | 58,462,083.40 |
| 递延所得税资产 | 528,420,670.33 | 520,564,315.09 |
| 其他非流动资产 | 44,104,240.85 | 4,717,037.56 |
| 非流动资产合计 | 6,878,095,813.15 | 6,997,732,261.89 |
| 资产总计 | 11,332,988,362.56 | 11,673,620,346.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,310,805,311.11 | 2,461,944,713.89 |
| 交易性金融负债 | 15,803.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 773,669,528.47 | 605,763,630.02 |
| 应付账款 | 3,124,038,894.44 | 3,088,584,774.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 518,998,233.69 | 643,039,417.76 |
| 应付职工薪酬 | 93,696,270.75 | 108,407,979.64 |
| 应交税费 | 5,024,423.48 | 20,161,861.87 |
| 其他应付款 | 1,963,465,699.00 | 2,152,979,850.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,597,423.63 | 13,917,630.75 |
| 流动负债合计 | 8,797,295,784.57 | 9,094,815,662.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,405,555.56 | 400,550,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 101,030,196.06 | 101,361,690.04 |
| 递延收益 | 2,839,408.72 | 1,664,744.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| 非流动负债合计 | 505,031,160.34 | 504,332,434.17 |
| 负债合计 | 9,302,326,944.91 | 9,599,148,096.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,660,816,688.00 | 1,660,816,688.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,478,290,262.87 | 2,475,392,183.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
| 未分配利润 | -2,242,951,416.77 | -2,196,242,505.65 |
| 所有者权益合计 | 2,030,661,417.65 | 2,074,472,249.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,332,988,362.56 | 11,673,620,346.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,911,081,832.28 | 1,561,470,995.10 |
| 其中：营业收入 | 1,911,081,832.28 | 1,561,470,995.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,970,389,916.15 | 1,622,531,385.90 |
| 其中：营业成本 | 1,286,478,217.98 | 1,054,199,968.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,035,467.20 | 10,684,485.68 |
| 销售费用 | 172,664,671.42 | 161,774,559.81 |
| 管理费用 | 175,503,830.77 | 120,992,200.93 |
| 研发费用 | 169,649,158.07 | 119,473,157.50 |
| 财务费用 | 152,058,570.71 | 155,407,013.30 |
| 其中：利息费用 | 63,828,091.34 | 125,692,704.85 |
| 利息收入 | 12,520,205.76 | 9,268,820.54 |
| 加：其他收益 | 21,181,499.43 | 10,448,736.72 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -19,295,992.62 | -20,182,407.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,254,359.10 | -18,579,769.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -3,381,496.69 | -1,437,349.78 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -64,378,198.46 | -44,037,462.14 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -107,712.98 | -64,777,480.18 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 22,949,495.12 | -3,679,979.58 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -102,340,490.07 | -184,726,333.73 |
| 加：营业外收入 | 38,557,054.63 | 2,413,693.57 |
| 减：营业外支出 | 5,564,599.41 | 16,043,455.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -69,348,034.85 | -198,356,095.30 |
| 减：所得税费用 | 9,872,648.53 | -56,102,554.97 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -79,220,683.38 | -142,253,540.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -79,220,683.38 | -142,253,540.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -39,671,054.10 | -136,956,589.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -39,549,629.28 | -5,296,951.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,774,220.99 | 5,267,891.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,774,220.99 | 5,267,891.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,774,220.99 | 5,267,891.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 20,774,220.99 | 5,267,891.07 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -58,446,462.39 | -136,985,649.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,896,833.11 | -131,688,697.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -39,549,629.28 | -5,296,951.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0239 | -0.0944 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0239 | -0.0944 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：伏拥军 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：李苑芬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,374,674,436.54 | 922,601,151.87 |
| 减：营业成本 | 945,126,882.37 | 654,589,997.14 |
| 税金及附加 | 4,864,440.66 | 1,433,151.94 |
| 销售费用 | 95,714,868.21 | 92,315,671.21 |
| 管理费用 | 121,160,306.23 | 74,327,258.52 |
| 研发费用 | 127,964,336.05 | 55,507,697.98 |
| 财务费用 | 42,058,320.25 | 99,790,614.49 |
| 其中：利息费用 | 50,496,088.01 | 102,405,413.30 |
| 利息收入 | 5,929,739.01 | 4,395,101.60 |
| 加：其他收益 | 14,552,910.73 | 4,996,010.59 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -101,519,006.86 | 1,232,540.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,071,135.98 | -18,440,546.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -2,264,623.64 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -28,349,443.30 | -40,225,852.93 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 1,495,074.69 | -22,625,208.05 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 1,281,096.64 | -149,788.63 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -77,018,708.97 | -112,135,538.23 |
| 加：营业外收入 | 24,894,691.59 | 1,983,902.54 |
| 减：营业外支出 | 2,441,248.98 | 13,566,491.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -54,565,266.36 | -123,718,127.24 |
| 减：所得税费用 | -7,856,355.24 | -46,160,947.52 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -46,708,911.12 | -77,557,179.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -46,708,911.12 | -77,557,179.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -46,708,911.12 | -77,557,179.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,678,674,330.64 | 1,829,107,827.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,950,703.19 | 26,179,694.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,435,576.90 | 25,905,881.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,747,060,610.73 | 1,881,193,403.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,504,906.80 | 1,008,786,766.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,556,292.59 | 284,909,356.62 |
| 支付的各项税费 | 88,837,736.34 | 106,833,290.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,902,707.31 | 235,035,461.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,734,801,643.04 | 1,635,564,874.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,258,967.69 | 245,628,529.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 47,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,110,937.79 | 2,622,180.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,471,878.46 | 484,997.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,141,555.54 | 20,660,087.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 237,724,371.79 | 109,767,265.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,770,335.30 | 331,882,286.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,469,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,770,335.30 | 369,251,786.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,045,963.51 | -259,484,521.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 815,672,131.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,384,000,000.00 | 4,199,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314,730,230.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,384,000,000.00 | 5,329,952,361.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,537,466,444.39 | 4,376,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,659,527.37 | 168,660,250.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,994,452.93 | 581,121,429.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,615,120,424.69 | 5,125,791,679.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,120,424.69 | 204,160,682.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,511,195.46 | 11,884,757.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260,418,615.97 | 202,189,448.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 552,729,699.51 | 738,025,862.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,311,083.54 | 940,215,310.59 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,534,815.55 | 1,233,297,336.55 |
| 收到的税费返还 | 24,764,626.87 | 17,646,950.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 316,115,913.29 | 579,005,354.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,515,415,355.71 | 1,829,949,641.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,881,437.78 | 675,494,633.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,673,713.54 | 148,061,148.26 |
| 支付的各项税费 | 13,899,280.06 | 17,658,121.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,720,724.01 | 167,043,677.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,088,175,155.39 | 1,008,257,580.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,240,200.32 | 821,692,061.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 364,511.11 | 5,206,576.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,150,821.19 | 279,507.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,685,864.11 | 18,812,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 96,201,196.41 | 24,298,083.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,144,043.09 | 316,758,094.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,707,700.00 | 33,469,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 250,851,743.09 | 350,227,594.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,650,546.68 | -325,929,511.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 815,672,131.46 | |
| 取得借款收到的现金 | 944,000,000.00 | 3,258,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 944,000,000.00 | 4,123,672,131.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,190,450,000.00 | 4,007,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,888,430.79 | 134,481,417.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347,011,304.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,242,338,430.79 | 4,488,492,721.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,338,430.79 | -364,820,590.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 941,599.14 | 9,801,471.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,807,178.01 | 140,743,430.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,220,370.00 | 290,079,193.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,413,191.99 | 430,822,624.15 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,660,816,688.00 | 2,474,865,554.61 | 9,179,124.56 | 964,079.13 | 134,505,883.55 | -3,339,720,290.76 | 940,611,039.09 | 39,880,664.79 | 980,491,703.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,660,816,688.00 | 2,474,865,554.61 | 9,179,124.56 | 964,079.13 | 134,505,883.55 | -3,339,720,290.76 | 940,611,039.09 | 39,880,664.79 | 980,491,703.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 3,037,250.32 | 20,774,220.99 | 42,794.49 | -39,671,054.10 | -15,816,788.30 | -36,100,468.87 | -51,917,257.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,774,220.99 | -39,671,054.10 | -18,896,833.11 | -39,549,629.28 | -58,446,462.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,037,250.32 | 3,037,250.32 | -10,666,315.30 | -7,629,064.98 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -10,666,315.30 | -10,666,315.30 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,037,250.32 | 3,037,250.32 | 3,037,250.32 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 42,794.49 | 42,794.49 | 42,794.49 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 128,189.44 | 128,189.44 | 128,189.44 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 85,394.95 | 85,394.95 | 85,394.95 | ||||||||||||
| （六）其他 | 14,115,475.71 | 14,115,475.71 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,660,816,688.00 | 2,477,902,804.93 | 29,953,345.55 | 1,006,873.62 | 134,505,883.55 | -3,379,391,344.86 | 924,794,250.79 | 3,780,195.92 | 928,574,446.71 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,408,349,147.00 | 1,910,086,782.94 | 5,322,155.37 | 1,348,917.88 | 134,505,883.55 | -2,811,108,167.50 | 648,504,719.24 | 45,385,289.25 | 693,890,008.49 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,408,349,147.00 | 1,910,086,782.94 | 5,322,155.37 | 1,348,917.88 | 134,505,883.55 | -2,811,108,167.50 | 648,504,719.24 | 45,385,289.25 | 693,890,008.49 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 252,467,541.00 | 560,291,742.89 | 5,267,891.07 | -503,091.34 | -136,956,589.02 | 680,567,494.60 | -8,090,551.32 | 672,476,943.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 5,267,891.07 | -136,956,589.02 | -131,688,697.95 | -5,296,951.32 | -136,985,649.27 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 252,467,541.00 | 560,291,742.89 | 812,759,283.89 | 812,759,283.89 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 252,467,541.00 | 560,291,742.89 | 812,759,283.89 | 812,759,283.89 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,793,600.00 | -2,793,600.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,793,600.00 | -2,793,600.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -503,091.34 | -503,091.34 | -503,091.34 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 294,941.75 | 294,941.75 | 294,941.75 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 798,033.09 | 798,033.09 | 798,033.09 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,660,816,688.00 | 2,470,378,525.83 | 10,590,046.44 | 845,826.54 | 134,505,883.55 | -2,948,064,756.52 | 1,329,072,213.84 | 37,294,737.93 | 1,366,366,951.77 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,660,816,688.00 | 2,475,392,183.77 | 134,505,883.55 | -2,196,242,505.65 | 2,074,472,249.67 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,660,816,688.00 | 2,475,392,183.77 | 134,505,883.55 | -2,196,242,505.65 | 2,074,472,249.67 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,898,079.10 | -46,708,911.12 | -43,810,832.02 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -46,708,911.12 | -46,708,911.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,898,079.10 | 2,898,079.10 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,898,079.10 | 2,898,079.10 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,660,816,688.00 | 2,478,290,262.87 | 134,505,883.55 | -2,242,951,416.77 | 2,030,661,417.65 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,408,349,147.00 | 1,910,901,807.94 | 134,505,883.55 | -1,790,935,735.44 | 1,662,821,103.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,408,349,147.00 | 1,910,901,807.94 | 134,505,883.55 | -1,790,935,735.44 | 1,662,821,103.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 252,467,541.00 | 560,291,742.89 | -77,557,179.72 | 735,202,104.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -77,557,179.72 | -77,557,179.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 252,467,541.00 | 560,291,742.89 | 812,759,283.89 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 252,467,541.00 | 560,291,742.89 | 812,759,283.89 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变 | ||||||||||||
| 动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,660,816,688.00 | 2,471,193,550.83 | 134,505,883.55 | -1,868,492,915.16 | 2,398,023,207.22 |
三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同设立的有限公司，2000年整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：
91440300279261223W，并于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2024年6月30日止，本公司累计发行股本总数166,081.6688万股，注册资本为人民币166,081.6688 万元，注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425，公司控股股东为美的集团股份有限公司，公司实际控制人为何享健。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品为：
1、智能电网：智能用电产品、智能配变电产品、智慧电力工业产品、电力工程及技术服务等。
2、储能：新能源发电辅助设备、储能系统设施等。
3、综合能源管理及服务：能源管理及服务等。
4、物业。
（三）合并财务报表范围
本公司本期纳入合并范围的子公司共38户，详见附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加0户，减少6户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。
（四）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2024年8月14日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备计提的方法（附注十三）、收入的确认时点（附注三十七）等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的在建工程 | 3,000万元人民币 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
3）已办理了必要的财产权转移手续。
4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：
1）被投资方的设立目的。
2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。6）投资方与其他方的关系。
（2）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（3）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之
日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
1）以摊余成本计量的金融资产。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。1）分类为以摊余成本计量的金融资产金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（2）金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初
始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
（3）金融资产和金融负债的终止确认
1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
12、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未 发生票据违约，信用损失风险极低，在 短期内履行其支付合同现金流量义务的 能力很强 | 6+9的银行承兑汇票参考历史信用损失经验不计提坏账准备；非6+9的银行承兑汇票参考应收账款政策计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 公司期末的商业承兑汇票 | 参考应收账款政策计提坏账准备 |
13、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 合并范围内关联方组合 | 按交易对象与本公司的关系，本组合为 纳入本公司合并范围的内部单位 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期 预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 非关联方 | 按交易对象与本公司的关系，本组合为 本公司合并范围外的单位 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备；参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
14、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（十一）。
15、其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一 | 无合同纠纷组合 | 基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率计提 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合二 | 特定款项组合 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；包括应收出口退税款，期后已经回收的投标保证金及押金等，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值。 |
对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
16、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 合并范围内关联 方组合 | 按交易对象与本公司的关系，本组合为 纳入本公司合并范围的内部单位 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期 预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 非关联方 | 按交易对象与本公司的关系，本组合为 本公司合并范围外的单位 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备；除单独进行减值测试外的应收账款、合同资产采用账龄分析法，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
17、存货
（1）存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
1）存货类别
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
2）存货发出计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。
3）存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
4）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
②包装物采用一次转销法进行摊销。
（2）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
18、持有待售资产
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、债权投资
本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。20、其他债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
21、长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
22、长期股权投资
（1）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1）成本法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。2）权益法本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1）公允价值计量转权益法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。3）权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。4）成本法转权益法本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式：成本法计量
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 房屋建筑物 | 20~40 | 10.00 | 4.50~2.25 |
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。
1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（3）固定资产后续计量及处置
1）固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20~40 | 5.00-10.00 | 4.50~2.25 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5~25 | 5.00-10.00 | 18.00~3.60 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00-10.00 | 18.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00-10.00 | 18.00 |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 15 | 5.00-10.00 | 6.00 |
2）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
3）固定资产的减值
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。
4）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
25、在建工程
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、软件等。
（1）无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
1）使用寿命有限的无形资产对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 30-50年 | 受益期限 |
| 技术使用权 | 5-10年 | 受益期限 |
| 软件 | 5年 | 受益期限 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。2）使用寿命不确定的无形资产无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。
（3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（4）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条
件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。30、长期资产减值
本公司在每一个资产负债表日检查长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
31、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
32、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33、职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
34、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
35、股份支付
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
本公司有四大业务板块，一是智能电网业务，二是储能业务，三是综合能源管理及服务业务，四是物业业务。智能电网业务和储能业务既有内销也有外销，综合能源管理及服务业务和物业业务只有内销。依据本公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：
1、智能电网业务
本公司智能电网业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户签收、验收或取得报关单或运输提单且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
（1）内销收入确认
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。
对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入的确认时点。
（2）外销收入确认
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。
对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以签收单、出口报关并收到运输提单的日期作为收入的确认时点。
2、储能业务
本公司储能业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户签收、验收或取得报关单或运输提单且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
（1）内销收入确认
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入的确认时点。
（2）外销收入确认
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取得经客户确认的验收文件后，确认收入。
对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以签收单、出口报关并收到运输提单的日期作为收入的确认时点。
3、综合能源管理业务
本公司综合能源管理业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得结算单、对账单且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
4、物业业务
本公司物业业务属于在某一时段履行的履约义务，根据合同约定且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
38、合同成本
（1）合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
（2）合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
（3）合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见附注七、注释51.递延收益/注释74.营业外收入。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（3）会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。40、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
41、租赁
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
（1）租赁合同的分拆
当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。
当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。
（2）租赁合同的合并
本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：
1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。
（3）本公司作为承租人的会计处理
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
1）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对除短期租赁和低价值资产以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。
2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（四十二）。
（4）本公司作为出租人的会计处理
1）租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
2）对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3）对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进
行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（5）售后租回交易
售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。
42、其他重要的会计政策和会计估计
（1）使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
1）租赁负债的初始计量金额；
2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3）本公司发生的初始直接费用；
4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注（三十）长期资产减值。
（2）租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
（3）终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
（4）安全生产费
本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（5）债务重组
1）作为债务人记录债务重组义务
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。
采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。
2）作为债权人记录债务重组义务
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。
采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 13% |
| 增值税 | 提供交通运输、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权 | 9% |
| 增值税 | 其他应税销售服务行为 | 6% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、8.25%、22.5%、25% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育附加税 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加税 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 房产税按照房产原值的70%为纳税基准；以租金收入为纳税基准 | 1.2%、12% |
| 个人所得税 | 员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津贴个人所得税由本公司代扣代缴。 | --- |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳市科陆智慧工业有限公司 | 15% |
| 深圳市鸿志软件有限公司 | 15% |
| 四川科陆新能电气有限公司 | 15% |
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 15% |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 15% |
| 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 15% |
| 科陆国际技术有限公司 | 15% |
| 香港港科实业有限公司 | 8.25% |
| EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E) | 22.5% |
| 合并范围内的其他公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）增值税税收优惠
1）出口退税本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。2）软件行业增值税即征即退
2011年10月14日，为了贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号文)，财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)。根据财税[2011]100号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。
公司之子公司深圳市鸿志软件有限公司、广东省顺德开关厂有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。
（2）企业所得税税收优惠政策
1）高新技术企业所得税优惠政策
依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月修订的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。
①本公司
2023年11月15日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为GR202344204605号的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2023年（含2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度按15%的税率计算所得税。
②深圳市科陆智慧工业有限公司
2021年12月23日，本公司之子公司深圳市科陆智慧工业有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为GR202144200806的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度按15%的税率计算所得税。
③深圳市鸿志软件有限公司
2021年12月23日，公司子公司深圳市鸿志软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为GR202144200284的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度按15%的税率计算所得税。
④四川科陆新能电气有限公司
2023年10月16日，公司子公司四川科陆新能电气有限公司通过了高新技术企业复审，获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发编号为GR202351003347的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2023年（含2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度公司按15%的税率计算所得税。
⑤广东省顺德开关厂有限公司
2023年10月8日，公司子公司广东省顺德开关厂有限公司通过了高新技术企业复审，获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR202344003261的《高新技术企业证书》，有效期为3年，公司自2023年（含2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度公司按15%的税率计算所得税。
⑥苏州科陆东自电气有限公司
2023年11月6日，公司子公司苏州科陆东自电气有限公司通过了高新技术企业复审，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR202332003299的《高新技术企业证书》，有效期为3年，公司自2023年（含2023年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度按15%的税率计算所得税。
⑦深圳市科陆精密仪器有限公司
2021年12月23日，公司之子公司深圳市科陆精密仪器有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为GR202144202249的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度按15%的税率计算所得税。
⑧科陆国际技术有限公司
2021年12月23日，公司之子公司科陆国际技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为GR202144206543的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2024年度按15%的税率计算所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 48,398.74 | 18,537.26 |
| 银行存款 | 292,262,684.80 | 552,711,162.25 |
| 其他货币资金 | 223,055,711.61 | 349,633,163.43 |
| 合计 | 515,366,795.15 | 902,362,862.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 51,272,301.20 | 177,312,556.30 |
其他说明其中受限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 79,633,146.49 | 200,555,704.39 |
| 履约和信用证保证金 | 78,868,003.66 | 18,498,739.92 |
| 因诉讼冻结资金 | 64,554,561.46 | 73,608,719.12 |
| 定期存款 | 0.00 | 56,970,000.00 |
| 合计 | 223,055,711.61 | 349,633,163.43 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,225.60 | 884,605.76 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 3,225.60 | 3,007.20 |
| 远期外汇工具 | 0.00 | 881,598.56 |
| 合计 | 3,225.60 | 884,605.76 |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,896,773.03 | 69,314,798.86 |
| 商业承兑票据 | 11,569,754.82 | 24,445,560.62 |
| 减：减值准备 | -693,082.94 | -1,967,949.74 |
| 合计 | 29,773,444.91 | 91,792,409.74 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 30,466,527.85 | 100.00% | 693,082.94 | 2.27% | 29,773,444.91 | 93,760,359.48 | 100.00% | 1,967,949.74 | 2.10% | 91,792,409.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 18,896,773.03 | 62.02% | 112,473.31 | 0.60% | 18,784,299.72 | 69,314,798.86 | 73.93% | 699,468.69 | 1.01% | 68,615,330.17 |
| 商业承兑汇票 | 11,569,754.82 | 37.98% | 580,609.63 | 5.02% | 10,989,145.19 | 24,445,560.62 | 26.07% | 1,268,481.05 | 5.19% | 23,177,079.57 |
| 合计 | 30,466,527.85 | 100.00% | 693,082.94 | 2.27% | 29,773,444.91 | 93,760,359.48 | 100.00% | 1,967,949.74 | 2.10% | 91,792,409.74 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 18,896,773.03 | 112,473.31 | 0.60% |
| 商业承兑汇票 | 11,569,754.82 | 580,609.63 | 5.02% |
| 合计 | 30,466,527.85 | 693,082.94 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,967,949.74 | 622,712.65 | 1,897,579.45 | 693,082.94 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 699,468.69 | 42,103.02 | 629,098.40 | 112,473.31 | ||
| 商业承兑汇票 | 1,268,481.05 | 580,609.63 | 1,268,481.05 | 580,609.63 | ||
| 合计 | 1,967,949.74 | 622,712.65 | 1,897,579.45 | 693,082.94 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 27,022,245.90 | 16,283,782.79 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 11,569,754.82 |
| 合计 | 27,022,245.90 | 27,853,537.61 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
本期无实际核销的应收票据情况。
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 951,095,769.69 | 963,415,289.03 |
| 1至2年 | 233,693,523.73 | 241,273,811.29 |
| 2至3年 | 54,509,029.73 | 79,590,525.25 |
| 3年以上 | 595,605,639.26 | 545,913,037.99 |
| 3至4年 | 81,465,397.74 | 72,672,578.50 |
| 4至5年 | 61,958,957.12 | 33,093,188.64 |
| 5年以上 | 452,181,284.40 | 440,147,270.85 |
| 合计 | 1,834,903,962.41 | 1,830,192,663.56 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 127,269,004.21 | 6.94% | 127,269,004.21 | 100.00% | 0.00 | 128,287,648.86 | 7.01% | 128,287,648.86 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,707,634,958.20 | 93.06% | 526,077,542.47 | 30.81% | 1,181,557,415.73 | 1,701,905,014.70 | 92.99% | 495,660,604.78 | 29.12% | 1,206,244,409.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 非关联方 | 1,707,634,958.20 | 93.06% | 526,077,542.47 | 30.81% | 1,181,557,415.73 | 1,701,905,014.70 | 92.99% | 495,660,604.78 | 29.12% | 1,206,244,409.92 |
| 合计 | 1,834,903,962.41 | 100.00% | 653,346,546.68 | 35.61% | 1,181,557,415.73 | 1,830,192,663.56 | 100.00% | 623,948,253.64 | 34.09% | 1,206,244,409.92 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 绿色储能技术研究院有限公司 | 74,307,042.34 | 74,307,042.34 | 74,307,042.34 | 74,307,042.34 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 中安创盈能源科技产业有限公司 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 华泰超威(北京)新能源科技有限公司 | 16,329,700.00 | 16,329,700.00 | 16,329,700.00 | 16,329,700.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 江西省科能伟达储能电池系统有限公司 | 3,659,754.85 | 3,659,754.85 | 3,659,754.85 | 3,659,754.85 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 山东艾妮屹晟电气设备有限公司 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 零星单位 | 2,143,106.38 | 2,143,106.38 | 1,124,461.73 | 1,124,461.73 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 合计 | 128,287,648.86 | 128,287,648.86 | 127,269,004.21 | 127,269,004.21 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：非关联方
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 951,095,769.69 | 30,278,385.93 | 3.18% |
| 1－2年 | 233,693,523.73 | 35,474,867.46 | 15.18% |
| 2－3年 | 54,509,029.73 | 20,288,323.21 | 37.22% |
| 3－4年 | 64,823,697.74 | 38,440,722.67 | 59.30% |
| 4－5年 | 60,692,905.70 | 58,775,211.59 | 96.84% |
| 5年以上 | 342,820,031.61 | 342,820,031.61 | 100.00% |
| 合计 | 1,707,634,958.20 | 526,077,542.47 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 31,702,094.91 | 463,958,509.87 | 128,287,648.86 | 623,948,253.64 |
| 本期计提 | 34,242,194.64 | 34,242,194.64 | ||
| 本期转回 | 1,026,933.60 | 1,578,623.94 | 853,144.65 | 3,458,702.19 |
| 本期核销 | 822,924.03 | 165,500.00 | 988,424.03 | |
| 其他变动 | -396,775.38 | -396,775.38 | ||
| 2024年6月30日余额 | 30,278,385.93 | 495,799,156.54 | 127,269,004.21 | 653,346,546.68 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 128,287,648.86 | 0.00 | 853,144.65 | 165,500.00 | 0.00 | 127,269,004.21 |
| 按组合计提坏账准备 | 495,660,604.78 | 34,242,194.64 | 2,605,557.54 | 822,924.03 | -396,775.38 | 526,077,542.47 |
| 其中：非关联方 | 495,660,604.78 | 34,242,194.64 | 2,605,557.54 | 822,924.03 | -396,775.38 | 526,077,542.47 |
| 合计 | 623,948,253.64 | 34,242,194.64 | 3,458,702.19 | 988,424.03 | -396,775.38 | 653,346,546.68 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 988,424.03 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 85,610,819.63 | 0.00 | 85,610,819.63 | 4.67% | 2,756,668.39 |
| 第二名 | 79,484,965.69 | 0.00 | 79,484,965.69 | 4.33% | 3,425,754.59 |
| 第三名 | 74,307,042.34 | 0.00 | 74,307,042.34 | 4.05% | 74,307,042.34 |
| 第四名 | 71,172,369.59 | 0.00 | 71,172,369.59 | 3.88% | 18,290,077.77 |
| 第五名 | 58,171,794.45 | 0.00 | 58,171,794.45 | 3.17% | 2,040,322.34 |
| 合计 | 368,746,991.70 | 0.00 | 368,746,991.70 | 20.10% | 100,819,865.43 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 136,244,759.81 | 99,129,056.48 |
| 合计 | 136,244,759.81 | 99,129,056.48 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 34,046,257.13 | 29,161,903.64 |
| 备用金 | 599,364.25 | 968,064.23 |
| 往来款 | 915,012,658.60 | 862,910,796.27 |
| 股权转让款 | 161,805,086.54 | 151,768,836.33 |
| 其他 | 5,818,143.49 | 665,924.15 |
| 合计 | 1,117,281,510.01 | 1,045,475,524.62 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 121,161,394.64 | 44,196,883.84 |
| 其中：6个月以内（含6个月） | 110,869,554.46 | 28,744,808.82 |
| 6个月-1年以内（含1年） | 10,291,840.18 | 15,452,075.02 |
| 1至2年 | 12,476,028.26 | 7,970,724.86 |
| 2至3年 | 13,482,617.86 | 70,693,796.00 |
| 3年以上 | 970,161,469.25 | 922,614,119.92 |
| 合计 | 1,117,281,510.01 | 1,045,475,524.62 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 884,461,317.62 | 79.16% | 884,461,317.62 | 100.00% | 0.00 | 884,461,317.62 | 84.60% | 884,461,317.62 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 232,820,192.39 | 20.84% | 96,575,432.58 | 41.48% | 136,244,759.81 | 161,014,207.00 | 15.40% | 61,885,150.52 | 38.43% | 99,129,056.48 |
| 其中： | ||||||||||
| 无合同纠纷组合 | 223,316,652.97 | 19.99% | 96,575,432.58 | 43.25% | 126,741,220.39 | 151,144,097.97 | 14.46% | 61,885,150.52 | 40.94% | 89,258,947.45 |
| 特定款项组合 | 9,503,539.42 | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 9,503,539.42 | 9,870,109.03 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 9,870,109.03 |
| 合计 | 1,117,281,510.01 | 100.00% | 981,036,750.20 | 87.81% | 136,244,759.81 | 1,045,475,524.62 | 100.00% | 946,346,468.14 | 90.52% | 99,129,056.48 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 中核国缆新能源有限公司 | 391,321,500.00 | 391,321,500.00 | 391,321,500.00 | 391,321,500.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 百年金海科技有限公司 | 344,967,924.83 | 344,967,924.83 | 344,967,924.83 | 344,967,924.83 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 恒大新能源科技集团有限公司 | 134,561,850.00 | 134,561,850.00 | 134,561,850.00 | 134,561,850.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 张波 | 10,760,786.04 | 10,760,786.04 | 10,760,786.04 | 10,760,786.04 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 死海旅游度假有限公司 | 2,472,100.00 | 2,472,100.00 | 2,472,100.00 | 2,472,100.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 零星单位 | 377,156.75 | 377,156.75 | 377,156.75 | 377,156.75 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 合计 | 884,461,317.62 | 884,461,317.62 | 884,461,317.62 | 884,461,317.62 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：无合同纠纷组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内（含6个月） | 101,366,015.04 | 5,068,300.75 | 5.00% |
| 6个月-1年以内（含1年） | 10,291,840.18 | 514,592.01 | 5.00% |
| 1－2年 | 12,476,028.26 | 1,247,602.83 | 10.00% |
| 2－3年 | 13,482,617.86 | 4,044,785.36 | 30.00% |
| 3年以上 | 85,700,151.63 | 85,700,151.63 | 100.00% |
| 合计 | 223,316,652.97 | 96,575,432.58 |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：特定款项组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 特定款项组合 | 9,503,539.42 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 9,503,539.42 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,716,338.74 | 60,168,811.78 | 884,461,317.62 | 946,346,468.14 |
| 本期计提 | 3,894,560.56 | 31,138,531.58 | 35,033,092.14 | |
| 本期转回 | 163,519.33 | 163,519.33 | ||
| 其他变动 | -28,006.54 | -151,284.21 | -179,290.75 | |
| 2024年6月30日余额 | 5,582,892.76 | 90,992,539.82 | 884,461,317.62 | 981,036,750.20 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 884,461,317.62 | 884,461,317.62 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 61,885,150.52 | 35,033,092.14 | 163,519.33 | -179,290.75 | 96,575,432.58 | |
| 其中：无合同纠纷组合 | 61,885,150.52 | 35,033,092.14 | 163,519.33 | -179,290.75 | 96,575,432.58 | |
| 特定款项组合 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 946,346,468.14 | 35,033,092.14 | 163,519.33 | 0.00 | -179,290.75 | 981,036,750.20 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 391,321,500.00 | 3年以上 | 35.02% | 391,321,500.00 |
| 第二名 | 往来款 | 344,956,924.83 | 3年以上 | 30.87% | 344,956,924.83 |
| 第三名 | 股权转让款 | 134,561,850.00 | 3年以上 | 12.04% | 134,561,850.00 |
| 第四名 | 资产转让款 | 67,600,000.00 | 6个月以内 | 6.05% | 3,380,000.00 |
| 第五名 | 往来款 | 35,945,130.71 | 2-3年、3年以上 | 3.22% | 28,508,310.05 |
| 合计 | 974,385,405.54 | 87.20% | 902,728,584.88 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 69,536,454.92 | 96.53% | 50,909,192.32 | 97.23% |
| 1至2年 | 1,248,386.02 | 1.73% | 277,942.38 | 0.53% |
| 2至3年 | 204,906.36 | 0.28% | 140,671.95 | 0.27% |
| 3年以上 | 1,051,292.00 | 1.46% | 1,033,934.22 | 1.97% |
| 合计 | 72,041,039.30 | 52,361,740.87 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 11,404,899.49 | 15.83 | 2023-2024年度 | 尚未收货 |
| 第二名 | 6,883,536.40 | 9.56 | 2024年度 | 尚未收货 |
| 第三名 | 6,874,772.60 | 9.54 | 2023-2024年度 | 尚未收货 |
| 第四名 | 5,165,804.32 | 7.17 | 2024年度 | 尚未收货 |
| 第五名 | 3,381,889.23 | 4.69 | 2024年度 | 尚未收货 |
| 合计 | 33,710,902.04 | 46.79 | --- | --- |
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 153,756,016.69 | 7,966,000.58 | 145,790,016.11 | 112,573,178.19 | 15,382,309.76 | 97,190,868.43 |
| 在产品 | 148,344,194.68 | 1,522,378.26 | 146,821,816.42 | 270,878,341.72 | 7,418,618.55 | 263,459,723.17 |
| 库存商品 | 97,305,334.75 | 2,115,250.55 | 95,190,084.20 | 56,254,968.49 | 6,519,433.48 | 49,735,535.01 |
| 发出商品 | 225,757,301.50 | 5,219,011.72 | 220,538,289.78 | 154,440,200.91 | 7,771,494.67 | 146,668,706.24 |
| 工程施工 | 349,112,571.74 | 50,752,864.90 | 298,359,706.84 | 373,750,863.93 | 50,752,864.90 | 322,997,999.03 |
| 合计 | 974,275,419.36 | 67,575,506.01 | 906,699,913.35 | 967,897,553.24 | 87,844,721.36 | 880,052,831.88 |
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 15,382,309.76 | 4,487,921.80 | 11,904,230.98 | 7,966,000.58 | ||
| 在产品 | 7,418,618.55 | 110,327.37 | 6,006,567.66 | 1,522,378.26 | ||
| 库存商品 | 6,519,433.48 | 628,816.40 | 5,032,999.33 | 2,115,250.55 | ||
| 发出商品 | 7,771,494.67 | 357,002.42 | 2,909,485.37 | 5,219,011.72 | ||
| 工程施工 | 50,752,864.90 | 50,752,864.90 | ||||
| 合计 | 87,844,721.36 | 5,584,067.99 | 25,853,283.34 | 67,575,506.01 | ||
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额不含有借款费用资本化金额。
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司股份 | 25,087,074.48 | 0.00 | 25,087,074.48 | 34,287,267.20 | 0.00 | 2024年度 |
| 合计 | 25,087,074.48 | 0.00 | 25,087,074.48 | 34,287,267.20 | 0.00 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 127,724,937.70 | 133,114,638.11 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 792,664.76 | 2,497,556.18 |
| 其他 | 316,372.48 | 1,742,571.05 |
| 合计 | 128,833,974.94 | 137,354,765.34 |
其他说明：
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的债权投资
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 | 4.75% | ||
| 合计 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 | 14,419,795.25 | |||
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 江西科能储能电 | 0.00 | 44,047,19 | 0.00 | 44,047,19 | ||||||||
| 池系统有限公司 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||
| 小计 | 0.00 | 44,047,191.89 | 0.00 | 44,047,191.89 | ||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司 | 3,318,309.77 | -1,538,570.50 | 1,779,739.27 | |||||||||
| 中安创盈能源科技产业有限公司 | 0.00 | 26,481,001.49 | 0.00 | 26,481,001.49 | ||||||||
| 广东科陆智泊信息科技有限公司 | 3,796,335.01 | -224,393.94 | 3,571,941.07 | |||||||||
| 丰镇市联昌能源科技有限公司 | 0.00 | 3,275,643.41 | 0.00 | 3,275,643.41 | ||||||||
| 海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 | 13,696,706.19 | 24,859,543.74 | 13,696,706.19 | 0.00 | ||||||||
| 深能上银二号(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 19,137,620.27 | 426,877.40 | 19,564,497.67 | |||||||||
| 深圳芯珑电子技术有限公司 | 30,847,368.94 | 12,897,963.58 | 218,800.33 | 18,168,205.69 | ||||||||
| 深圳市车电网络有限公司 | 287,600,218.13 | -12,953,849.27 | 274,646,368.86 | |||||||||
| 浙江山顶资产管理有限公司 | 24,708,155.02 | -183,223.12 | 24,524,931.90 | |||||||||
| 科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 | 0.00 | 3,012,588.13 | 0.00 | 3,012,588.13 | ||||||||
| 小计 | 383,104,713.33 | 57,628,776.77 | 26,594,669.77 | -14,254,359.10 | 342,255,684.46 | 32,769,233.03 | ||||||
| 合计 | 383,104,713.33 | 101,675,968.66 | 26,594,669.77 | -14,254,359.10 | 342,255,684.46 | 76,816,424.92 | ||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）1.25%股权 | 40,145,474.60 | 41,262,347.65 |
| 深圳仙苗科技有限公司12.86%股权 | 1,913.20 | 161,371.63 |
| 地上铁租车（深圳）有限公司2.30%股权 | 115,054,791.51 | 115,054,791.51 |
| 合计 | 155,202,179.31 | 156,478,510.79 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 172,167,245.08 | 14,390,116.08 | 186,557,361.16 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 172,167,245.08 | 14,390,116.08 | 186,557,361.16 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 45,967,107.85 | 5,743,690.16 | 51,710,798.01 |
| 2.本期增加金额 | 1,970,098.97 | 105,509.92 | 2,075,608.89 |
| （1）计提或摊销 | 1,970,098.97 | 105,509.92 | 2,075,608.89 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 47,937,206.82 | 5,849,200.08 | 53,786,406.90 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | 3,583,534.57 | 3,583,534.57 | |
| （1）计提 | 3,583,534.57 | 3,583,534.57 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 3,583,534.57 | 3,583,534.57 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 120,646,503.69 | 8,540,916.00 | 129,187,419.69 |
| 2.期初账面价值 | 126,200,137.23 | 8,646,425.92 | 134,846,563.15 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,260,716,966.38 | 2,500,113,455.32 |
| 合计 | 2,260,716,966.38 | 2,500,113,455.32 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 房屋装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,263,774,983.99 | 665,755,259.45 | 350,815,763.91 | 146,025,382.62 | 80,460,804.27 | 3,506,832,194.24 |
| 2.本期增加金额 | 3,884,952.79 | 33,022,385.76 | 66,106.20 | 7,961,698.96 | 267,559.54 | 45,202,703.25 |
| （1）购置 | 3,884,952.79 | 17,726,673.24 | 66,106.20 | 7,533,162.99 | 267,559.54 | 29,478,454.76 |
| （2）在建工程转入 | 15,295,712.52 | 273,394.50 | 15,569,107.02 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）其他转入 | 155,141.47 | 155,141.47 | ||||
| 3.本期减少金额 | 198,346,881.73 | 78,056,419.94 | 237,746,452.40 | 5,978,250.55 | 746,819.64 | 520,874,824.26 |
| （1）处置或报废 | 146,809,475.82 | 40,397,088.62 | 237,746,452.40 | 5,943,576.16 | 746,819.64 | 431,643,412.64 |
| （2）其他转出 | 51,537,405.91 | 37,659,331.32 | 34,674.39 | 89,231,411.62 | ||
| 4.期末余额 | 2,069,313,055.05 | 620,721,225.27 | 113,135,417.71 | 148,008,831.03 | 79,981,544.17 | 3,031,160,073.23 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 212,041,152.47 | 164,710,483.79 | 233,118,910.28 | 96,641,876.08 | 9,982,333.82 | 716,494,756.44 |
| 2.本期增加金额 | 42,671,907.86 | 14,651,727.94 | 5,646,668.68 | 3,456,339.85 | 2,185,557.92 | 68,612,202.25 |
| （1）计提 | 42,671,907.86 | 14,651,727.94 | 5,646,668.68 | 3,456,339.85 | 2,185,557.92 | 68,612,202.25 |
| 3.本期减少金额 | 23,652,679.39 | 25,371,533.82 | 158,675,149.44 | 5,376,932.72 | 602,166.28 | 213,678,461.65 |
| （1）处置或报废 | 10,206,996.17 | 780,006.08 | 158,675,149.44 | 5,345,725.76 | 602,166.28 | 175,610,043.73 |
| （2）其他转出 | 13,445,683.22 | 24,591,527.74 | 31,206.96 | 38,068,417.92 | ||
| 4.期末余额 | 231,060,380.94 | 153,990,677.91 | 80,090,429.52 | 94,721,283.21 | 11,565,725.46 | 571,428,497.04 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 12,438,829.32 | 173,376,112.24 | 95,855,439.73 | 8,476,136.82 | 77,464.37 | 290,223,982.48 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,105,211.42 | 16,024,461.82 | 74,073,716.52 | 5,982.91 | 91,209,372.67 | |
| （1）处置或报废 | 1,105,211.42 | 224.42 | 74,073,716.52 | 5,982.91 | 75,185,135.27 | |
| （2）其他转出 | 16,024,237.40 | 16,024,237.40 | ||||
| 4.期末余额 | 11,333,617.90 | 157,351,650.42 | 21,781,723.21 | 8,470,153.91 | 77,464.37 | 199,014,609.81 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,826,919,056.21 | 309,378,896.94 | 11,263,264.98 | 44,817,393.91 | 68,338,354.34 | 2,260,716,966.38 |
| 2.期初账面价值 | 2,039,295,002.20 | 327,668,663.42 | 21,841,413.90 | 40,907,369.72 | 70,401,006.08 | 2,500,113,455.32 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
期末无未办妥产权证书的固定资产。
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 64,440,015.23 | 62,251,742.11 |
| 合计 | 64,440,015.23 | 62,251,742.11 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 云南江川翠峰项目 | 54,351,479.99 | 54,351,479.99 | 0.00 | 54,351,479.99 | 54,351,479.99 | 0.00 |
| 宜春科陆储能基地一期扩建项目 | 42,712,576.77 | 42,712,576.77 | 34,744,292.18 | 34,744,292.18 | ||
| 佛山储能产业园项目 | 10,138,559.96 | 10,138,559.96 | 4,240,098.41 | 4,240,098.41 | ||
| 单相电能表产品线项目 | 8,402,212.39 | 8,402,212.39 | 20,421,434.07 | 20,421,434.07 | ||
| 其他 | 3,186,666.11 | 3,186,666.11 | 2,845,917.45 | 2,845,917.45 | ||
| 合计 | 118,791,495.22 | 54,351,479.99 | 64,440,015.23 | 116,603,222.10 | 54,351,479.99 | 62,251,742.11 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数(万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 宜春科陆储能基地一期扩建项目 | 5,554.00 | 34,744,292.18 | 7,968,284.59 | 42,712,576.77 | 76.90% | 未完工 | 自有资金 | |||||
| 佛山储能产业园项目 | 50,400.00 | 4,240,098.41 | 5,898,461.55 | 10,138,559.96 | 2.01% | 未完工 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 55,954.00 | 38,984,390.59 | 13,866,746.14 | 52,851,136.73 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 2,429,947.44 | 2,429,947.44 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | 201,789.74 | 201,789.74 |
| （1）其他 | 201,789.74 | 201,789.74 |
| 4.期末余额 | 2,228,157.70 | 2,228,157.70 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 1,983,640.68 | 1,983,640.68 |
| 2.本期增加金额 | 97,593.12 | 97,593.12 |
| （1）计提 | 30,168.09 | 30,168.09 |
| （2）其他 | 67,425.03 | 67,425.03 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 2,081,233.80 | 2,081,233.80 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 146,923.90 | 146,923.90 |
| 2.期初账面价值 | 446,306.76 | 446,306.76 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 技术使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 615,935,785.19 | 13,363,566.25 | 39,939,005.72 | 669,238,357.16 |
| 2.本期增加金额 | 2,410,038.69 | 2,410,038.69 | ||
| （1）购置 | 2,410,038.69 | 2,410,038.69 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 4,059,579.56 | 427,350.45 | 4,486,930.01 | |
| （1）处置 | 4,059,579.56 | 427,350.45 | 4,486,930.01 | |
| 4.期末余额 | 611,876,205.63 | 13,363,566.25 | 41,921,693.96 | 667,161,465.84 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 113,124,076.57 | 12,338,764.23 | 32,472,271.85 | 157,935,112.65 |
| 2.本期增加金额 | 8,909,990.83 | 835,214.57 | 9,745,205.40 | |
| （1）计提 | 8,909,990.83 | 835,214.57 | 9,745,205.40 | |
| 3.本期减少金额 | 981,065.09 | 386,039.90 | 1,367,104.99 | |
| （1）处置 | 981,065.09 | 386,039.90 | 1,367,104.99 | |
| 4.期末余额 | 121,053,002.31 | 12,338,764.23 | 32,921,446.52 | 166,313,213.06 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 1,024,802.02 | 1,024,802.02 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 1,024,802.02 | 1,024,802.02 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 490,823,203.32 | 0.00 | 9,000,247.44 | 499,823,450.76 |
| 2.期初账面价值 | 502,811,708.62 | 0.00 | 7,466,733.87 | 510,278,442.49 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 成的 | ||||||
| 上海东自电气有限公司 | 12,978,821.03 | 12,978,821.03 | ||||
| 四川锐南电力建设工程有限公司 | 2,963,182.82 | 2,963,182.82 | ||||
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 22,504,108.61 | 22,504,108.61 | ||||
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 46,476,789.09 | 46,476,789.09 | ||||
| EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E) | 10,903,676.32 | 10,903,676.32 | ||||
| 合计 | 95,826,577.87 | 95,826,577.87 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 22,504,108.61 | 22,504,108.61 | ||||
| 合计 | 22,504,108.61 | 22,504,108.61 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 60,065,050.17 | 582,301.10 | 6,455,732.94 | 260,000.00 | 53,931,618.33 |
| 土地租赁费 | 6,124,053.14 | 255,168.90 | 5,868,884.24 | ||
| 场地租赁费 | 3,447,904.50 | 150,094.14 | 3,297,810.36 | 0.00 | |
| 330KV聚明变电站 | 897,017.48 | 10,532.52 | 886,484.96 | ||
| 孔雀河储能变流器 | 0.00 | 382,931.67 | 123,120.07 | 259,811.60 | |
| 合计 | 70,534,025.29 | 965,232.77 | 6,994,648.57 | 3,557,810.36 | 60,946,799.13 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,288,630,968.63 | 196,634,177.88 | 1,244,448,070.70 | 201,148,688.93 |
| 内部交易未实现利润 | 22,103,486.53 | 3,315,522.98 | 31,317,677.00 | 4,697,651.55 |
| 可抵扣亏损 | 2,424,290,759.03 | 364,425,185.38 | 2,342,484,026.46 | 356,974,972.19 |
| 预计负债 | 101,030,196.06 | 15,154,529.41 | 101,361,690.04 | 15,204,253.51 |
| 合计 | 3,836,055,410.25 | 579,529,415.65 | 3,719,611,464.20 | 578,025,566.18 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 22,628,074.48 | 3,394,211.17 | 22,628,074.48 | 3,394,211.17 |
| 合计 | 22,628,074.48 | 3,394,211.17 | 22,628,074.48 | 3,394,211.17 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 579,529,415.65 | 578,025,566.18 |
| 递延所得税负债 | 3,394,211.17 | 3,394,211.17 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 701,816,913.88 | 772,463,979.28 |
| 资产减值准备 | 734,308,058.64 | 885,815,813.57 |
| 合计 | 1,436,124,972.52 | 1,658,279,792.85 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 46,782,917.21 | 46,782,917.21 | 8,596,765.26 | 8,596,765.26 | ||
| 预付设备款 | 12,169,476.76 | 12,169,476.76 | 2,144,422.94 | 2,144,422.94 | ||
| 融资租赁保证金 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||
| 车辆补贴款 | 12,331,060.00 | 12,331,060.00 | 12,331,060.00 | 12,331,060.00 | ||
| 合计 | 71,283,453.97 | 71,283,453.97 | 30,572,248.20 | 30,572,248.20 | ||
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | |
| 货币资金 | 223,055,711.61 | 223,055,711.61 | 冻结、保证金 | 349,633,163.43 | 349,633,163.43 | 冻结、保证金、定期存款 |
| 固定资产 | 219,561,058.78 | 219,561,058.78 | 抵押 | 422,453,193.61 | 365,732,144.85 | 抵押、售后租回 |
| 无形资产 | 52,138,420.96 | 52,138,420.96 | 抵押 | 52,766,242.58 | 52,766,242.58 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 108,457,179.98 | 108,457,179.98 | 抵押 | 110,020,213.80 | 110,020,213.80 | 抵押 |
| 合计 | 603,212,371.33 | 603,212,371.33 | 934,872,813.42 | 878,151,764.66 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 2,340,827,311.11 | 2,517,098,894.44 |
| 票据贴现 | 527,989,683.00 | 384,009,528.58 |
| 合计 | 2,868,816,994.11 | 2,901,108,423.02 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
期末与质押借款相关的质押情况，详见本附注七、注释31“所有权或使用权受到限制的资产”；期末与保证借款相关的保证情况，详见本附注十四、“关联担保情况”。
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 15,803.00 | |
| 合计 | 15,803.00 |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 79,463,901.83 | 81,093,542.00 |
| 银行承兑汇票 | 309,135,318.95 | 532,425,827.15 |
| 合计 | 388,599,220.78 | 613,519,369.15 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 130,025,650.95 | 283,933,224.76 |
| 应付设备款 | 1,726,515.00 | 18,420,741.72 |
| 应付材料款 | 1,251,055,547.75 | 942,012,832.39 |
| 合计 | 1,382,807,713.70 | 1,244,366,798.87 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 其他应付款 | 206,121,760.76 | 407,251,692.98 |
| 合计 | 206,213,086.37 | 407,343,018.59 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
| 合计 | 91,325.61 | 91,325.61 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金及质保金 | 27,375,389.65 | 37,290,580.14 |
| 应付运输和保险费 | 16,385,889.92 | 23,549,759.51 |
| 员工往来款 | 297,099.68 | 279,160.39 |
| 往来款 | 160,057,549.36 | 305,013,900.92 |
| 应付股权收购款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 担保赔偿 | 0.00 | 39,683,713.80 |
| 其他 | 905,832.15 | 334,578.22 |
| 合计 | 206,121,760.76 | 407,251,692.98 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
其他说明：
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 产品销售款 | 594,999,282.90 | 721,676,297.57 |
| 合计 | 594,999,282.90 | 721,676,297.57 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 125,383,711.57 | 367,982,575.77 | 378,167,556.55 | 115,198,730.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 17,959,673.89 | 17,959,673.89 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 23,139,422.33 | 4,947,907.24 | 15,667,907.16 | 12,419,422.41 |
| 合计 | 148,523,133.90 | 390,890,156.90 | 411,795,137.60 | 127,618,153.20 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 125,383,711.57 | 346,204,089.62 | 356,389,070.40 | 115,198,730.79 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 5,553,835.06 | 5,553,835.06 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 6,566,493.13 | 6,566,493.13 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 5,684,938.25 | 5,684,938.25 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 427,837.43 | 427,837.43 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 453,717.45 | 453,717.45 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 9,597,996.53 | 9,597,996.53 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 60,161.43 | 60,161.43 | 0.00 |
| 合计 | 125,383,711.57 | 367,982,575.77 | 378,167,556.55 | 115,198,730.79 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 17,483,316.80 | 17,483,316.80 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 476,357.09 | 476,357.09 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 17,959,673.89 | 17,959,673.89 | 0.00 |
其他说明
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,390,115.43 | 30,471,486.58 |
| 企业所得税 | 8,436,439.19 | 4,286,966.39 |
| 个人所得税 | 4,797,308.81 | 7,055,742.17 |
| 城市维护建设税 | 200,613.78 | 3,363,136.90 |
| 房产税 | 450,694.89 | 987,668.79 |
| 教育费附加 | 138,376.17 | 2,459,356.03 |
| 印花税 | 164,040.29 | 234,830.55 |
| 土地使用税 | 161,135.46 | 269,420.48 |
| 合计 | 24,738,724.02 | 49,128,607.89 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 429,705,555.56 | 50,633,620.50 |
| 一年内到期的租赁负债 | 175,750.08 | 19,597,668.82 |
| 合计 | 429,881,305.64 | 70,231,289.32 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 10,943,267.55 | 17,056,668.61 |
| 合计 | 10,943,267.55 | 17,056,668.61 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 46,861,120.50 |
| 抵押+质押+保证借款 | 583,007,984.31 | 593,289,228.73 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -429,705,555.56 | -50,633,620.50 |
| 合计 | 153,302,428.75 | 589,516,728.73 |
长期借款分类的说明：期末与抵押借款相关的情况，详见本附注十六、资产抵押情况。其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 451,417.28 | |
| 合计 | 451,417.28 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 29,971,010.55 | 30,722,510.98 | 预计诉讼赔偿款 |
| 产品质量保证 | 56,576,857.02 | 43,014,147.91 | 计提售后服务费用 |
| 延期交付赔偿 | 15,871,447.55 | 27,905,838.00 | 计提延期交付赔偿 |
| 保底收益补偿 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 计提保底收益补偿 |
| 合计 | 105,419,315.12 | 104,642,496.89 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 57,441,627.67 | 1,520,000.00 | 38,143,561.43 | 20,818,066.24 | 资产相关政府补助 |
| 合计 | 57,441,627.67 | 1,520,000.00 | 38,143,561.43 | 20,818,066.24 |
其他说明：本公司政府补助详见附注十一、政府补助（2）涉及政府补助的负债项目。
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| 合计 | 756,000.00 | 756,000.00 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,660,816,688.00 | 1,660,816,688.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,470,378,525.83 | 2,470,378,525.83 | ||
| 其他资本公积 | 4,487,028.78 | 3,037,250.32 | 7,524,279.10 | |
| 合计 | 2,474,865,554.61 | 3,037,250.32 | 2,477,902,804.93 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本期因美的集团股权激励产生资本公积3,037,250.32元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 9,179,124.56 | 20,774,220.99 | 20,774,220.99 | 29,953,345.55 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 9,179,124.56 | 20,774,220.99 | 20,774,220.99 | 29,953,345.55 | ||||
| 其他综合收益合计 | 9,179,124.56 | 20,774,220.99 | 20,774,220.99 | 29,953,345.55 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 964,079.13 | 128,189.44 | 85,394.95 | 1,006,873.62 |
| 合计 | 964,079.13 | 128,189.44 | 85,394.95 | 1,006,873.62 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 | ||
| 合计 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -3,339,720,290.76 | -2,811,108,167.50 |
| 调整后期初未分配利润 | -3,339,720,290.76 | -2,811,108,167.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -39,671,054.10 | -136,956,589.02 |
| 期末未分配利润 | -3,379,391,344.86 | -2,948,064,756.52 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,902,601,622.68 | 1,279,656,145.56 | 1,560,060,648.54 | 1,054,177,747.41 |
| 其他业务 | 8,480,209.60 | 6,822,072.42 | 1,410,346.56 | 22,221.27 |
| 合计 | 1,911,081,832.28 | 1,286,478,217.98 | 1,561,470,995.10 | 1,054,199,968.68 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 智能电网 | 储能 | 综合能源管理及服务 | 物业 | 其他 | 合计 | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 在某一时点转让 | 1,380,926,418.97 | 926,234,043.45 | 462,689,121.40 | 304,775,177.32 | 38,082,608.64 | 39,012,274.78 | 8,480,209.60 | 6,822,072.42 | 1,890,178,358.61 | 1,276,843,567.97 | ||
| 在某一时段内转让 | 20,903,473.67 | 9,634,650.01 | 20,903,473.67 | 9,634,650.01 | ||||||||
| 合计 | 1,380,926,418.97 | 926,234,043.45 | 462,689,121.40 | 304,775,177.32 | 38,082,608.64 | 39,012,274.78 | 20,903,473.67 | 9,634,650.01 | 8,480,209.60 | 6,822,072.42 | 1,911,081,832.28 | 1,286,478,217.98 |
与履约义务相关的信息：无其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,809,930.28 | 4,032,732.23 |
| 教育费附加 | 3,538,571.37 | 3,030,934.14 |
| 房产税 | 2,290,784.74 | 1,302,158.75 |
| 土地使用税 | 627,524.42 | 502,144.05 |
| 车船使用税 | 1,223.36 | 23,110.00 |
| 印花税 | 1,109,634.27 | 1,793,406.51 |
| 土地增值税 | 1,657,792.02 | |
| 其他 | 6.74 | |
| 合计 | 14,035,467.20 | 10,684,485.68 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬及保险 | 95,492,940.39 | 76,125,734.50 |
| 折旧摊销费 | 50,430,194.28 | 21,150,860.94 |
| 其他付现费用 | 29,580,696.10 | 23,715,605.49 |
| 合计 | 175,503,830.77 | 120,992,200.93 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬保险 | 78,796,908.71 | 58,482,033.27 |
| 差旅通讯交通费 | 10,124,417.67 | 12,642,098.02 |
| 广告费 | 4,826,828.03 | 338,069.47 |
| 业务费 | 10,235,905.46 | 12,717,048.84 |
| 办公费 | 390,622.47 | 721,562.34 |
| 检测费 | 839,630.19 | 1,092,566.68 |
| 服务费及招投标费 | 43,606,063.16 | 67,781,393.36 |
| 租赁费 | 1,699,868.67 | 2,117,783.19 |
| 培训费 | 4,572.90 | 1,120.00 |
| 物耗费 | 446,988.65 | 307,885.50 |
| 产品质量保证 | 13,562,709.11 | 0.00 |
| 其他 | 8,130,156.40 | 5,572,999.14 |
| 合计 | 172,664,671.42 | 161,774,559.81 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬及保险 | 132,746,405.11 | 87,318,161.42 |
| 折旧摊销费 | 4,064,755.99 | 3,116,756.12 |
| 物料消耗 | 11,724,501.88 | 10,674,953.21 |
| 检测费 | 8,569,548.00 | 7,041,054.30 |
| 其他 | 12,543,947.09 | 11,322,232.45 |
| 合计 | 169,649,158.07 | 119,473,157.50 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 63,828,091.34 | 125,692,704.85 |
| 减：利息收入 | 12,520,205.76 | 9,268,820.54 |
| 汇兑损益 | 97,481,805.06 | 27,808,541.51 |
| 银行手续费及其他 | 3,268,880.07 | 11,174,587.48 |
| 合计 | 152,058,570.71 | 155,407,013.30 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 14,379,422.13 | 10,448,736.72 |
| 增值税加计抵减 | 6,802,077.30 | 0.00 |
| 合计 | 21,181,499.43 | 10,448,736.72 |
计入其他收益的政府补助：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 2,778,290.89 | 3,567,750.45 | 详见附注十一、政府补助 |
| 增值税即征即退退税收入 | 232,470.02 | 1,372,402.23 | 与收益相关政府补助 |
| 光明区财政局2023年经济发项资金补助 | 274,500.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 商务局2022年1-6月出口信用保险保费资助 | 240,000.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 商务局出口信用保证资助 2022年7-12月 | 550,000.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 2024年外贸优质增长扶持计划项目补助 | 6,940,000.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 深圳市南山区科技创新局补助-研发投入支持计划 | 387,500.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 工信局2023年上半年促进规上工业接续平稳运行资助项目款（重点企业） | 1,169,800.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 深圳市南山区科技创新局研发投入支持计划款项 | 439,300.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 管委会鼓励企业做大做强奖励资金 | 260,000.00 | 与收益相关政府补助 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 佛山市顺德区经济促进局2024年省级民营经济及中小微企补助款 | 307,700.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 2023年技术创新项目扶持计划国家技术创新示范企业奖资助 | 3,000,000.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 2021年光明区出口信用保险资助 | 703,346.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目款 | 366,900.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目拨款 | 323,300.00 | 与收益相关政府补助 | |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 369,879.07 | 与收益相关政府补助 | |
| 其他收益相关政府补助 | 799,861.22 | 745,158.97 | 与收益相关政府补助 |
| 合计 | 14,379,422.13 | 10,448,736.72 | --- |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -3,381,496.69 | -1,437,349.78 |
| 合计 | -3,381,496.69 | -1,437,349.78 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,254,359.10 | -18,579,769.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,400,155.40 | 4,275,248.28 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,746,426.68 | 2,622,356.39 |
| 债务重组收益 | -5,508,192.85 | -8,500,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,120,288.05 | -243.60 |
| 合计 | -19,295,992.62 | -20,182,407.97 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 1,274,866.80 | 371,329.19 |
| 应收账款坏账损失 | -30,783,492.45 | -39,850,494.78 |
| 其他应收款坏账损失 | -34,869,572.81 | -4,558,296.55 |
| 合计 | -64,378,198.46 | -44,037,462.14 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 3,475,821.59 | -51,757,604.25 |
| 三、投资性房地产减值损失 | -3,583,534.57 | |
| 四、固定资产减值损失 | -13,019,875.93 | |
| 合计 | -107,712.98 | -64,777,480.18 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 22,949,495.12 | -3,679,979.58 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无需支付的款项 | 7,273,627.23 | 516.00 | 7,273,627.23 |
| 赔偿款 | 1,251,600.59 | 471,322.00 | 1,251,600.59 |
| 购买电动车补贴 | 16,336,946.93 | 16,336,946.93 | |
| 其他 | 13,694,879.88 | 1,941,855.57 | 13,694,879.88 |
| 合计 | 38,557,054.63 | 2,413,693.57 | 38,557,054.63 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 3,980.00 | 35,000.00 | 3,980.00 |
| 罚款支出 | 505,580.41 | 5,925.65 | 505,580.41 |
| 诉讼及赔偿支出 | 2,729,475.48 | 12,980,476.45 | 2,729,475.48 |
| 固定资产报废损失 | 855,441.82 | 685,790.01 | 855,441.82 |
| 其他 | 1,470,121.70 | 2,336,263.03 | 1,470,121.70 |
| 合计 | 5,564,599.41 | 16,043,455.14 | 5,564,599.41 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 15,454,037.82 | 4,394,262.71 |
| 递延所得税费用 | -5,581,389.29 | -60,496,817.68 |
| 合计 | 9,872,648.53 | -56,102,554.97 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 12,520,205.76 | 9,268,820.54 |
| 科技和研发资助资金 | 29,915,371.14 | 16,637,060.71 |
| 合计 | 42,435,576.90 | 25,905,881.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及保证金 | 105,808,081.96 | 117,848,056.34 |
| 付现费用 | 159,094,625.35 | 117,187,404.88 |
| 合计 | 264,902,707.31 | 235,035,461.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地竞拍保证金 | 0.00 | 3,900,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 3,900,000.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的保证金 | 0.00 | 265,000,000.00 |
| 诉讼解冻资金 | 0.00 | 49,730,230.27 |
| 合计 | 0.00 | 314,730,230.27 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁支付的租金 | 11,994,452.93 | 18,873,872.10 |
| 支付的保证金 | 0.00 | 562,247,557.12 |
| 合计 | 11,994,452.93 | 581,121,429.22 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -79,220,683.38 | -142,253,540.33 |
| 加：资产减值准备 | 64,485,911.44 | 108,814,942.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70,687,811.14 | 50,940,314.47 |
| 使用权资产折旧 | 30,168.09 | 4,649,445.28 |
| 无形资产摊销 | 9,745,205.40 | 9,161,382.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,994,648.57 | 4,156,603.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -22,949,495.12 | 3,679,979.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 855,441.82 | 685,790.01 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,381,496.69 | 1,437,349.78 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 161,309,896.40 | 153,501,246.36 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 19,295,992.62 | 20,182,407.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,503,849.47 | -60,087,852.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -26,647,081.47 | -186,234,335.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 38,431,747.66 | 91,089,127.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -232,638,242.70 | 185,905,667.45 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,258,967.69 | 245,628,529.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 292,311,083.54 | 940,215,310.59 |
| 减：现金的期初余额 | 552,729,699.51 | 738,025,862.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -260,418,615.97 | 202,189,448.12 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 11,340,000.00 |
| 其中： | |
| 江西南昌公共交通运输集团新能源有限责任公司（曾用名：南昌科陆公交新能源有限责任公司） | 11,340,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,544,308.57 |
| 其中： | |
| 江西南昌公共交通运输集团新能源有限责任公司（曾用名：南昌科陆公交新能源有限责任公司） | 5,544,308.57 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 500,000.00 |
| 其中： | |
| 深圳市车电网络有限公司 | 500,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 6,295,691.43 |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 292,311,083.54 | 552,729,699.51 |
| 其中：库存现金 | 48,398.74 | 18,537.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 292,262,684.80 | 552,711,162.25 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 292,311,083.54 | 552,729,699.51 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 17,781,125.20 | 7.1268 | 126,722,523.08 |
| 欧元 | 521,246.68 | 7.6617 | 3,993,635.69 |
| 港币 | 4,585.15 | 0.9127 | 4,184.77 |
| 埃及镑 | 268,951,540.15 | 0.1513 | 40,692,368.02 |
| 尼泊尔卢比 | 81,947,405.11 | 0.0532 | 4,361,688.58 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 27,367,712.52 | 7.1268 | 195,044,213.59 |
| 欧元 | 417,720.12 | 7.6617 | 3,200,446.24 |
| 港币 | |||
| 埃及镑 | 75,988,941.00 | 0.1513 | 11,497,126.77 |
| 尼泊尔卢比 | 125,368,932.39 | 0.0532 | 6,672,819.48 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 1,143,396.45 | 7.1268 | 8,148,757.82 |
| 埃及镑 | 7,659,822.07 | 0.1513 | 1,158,931.08 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 665,482.87 | 7.1268 | 4,742,763.32 |
| 埃及镑 | 1,869,423.00 | 0.1513 | 282,843.70 |
| 尼泊尔卢比 | 133,481,981.20 | 0.0532 | 7,104,640.26 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 4,155,785.45 | 7.1268 | 29,617,451.75 |
| 欧元 | 15,891.00 | 7.6617 | 121,752.07 |
| 埃及镑 | 10,005,484.00 | 0.1513 | 1,513,829.73 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 ?不适用
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 物业收入 | 20,903,473.67 | 0.00 |
| 合计 | 20,903,473.67 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬及保险 | 132,746,405.11 | 87,318,161.42 |
| 折旧摊销费 | 4,064,755.99 | 3,116,756.12 |
| 物料消耗 | 11,724,501.88 | 10,674,953.21 |
| 检测费 | 8,569,548.00 | 7,041,054.30 |
| 其他 | 12,543,947.09 | 11,322,232.45 |
| 合计 | 169,649,158.07 | 119,473,157.50 |
| 其中：费用化研发支出 | 169,649,158.07 | 119,473,157.50 |
| 资本化研发支出 | 0.00 | 0.00 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本期无发生的非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本期无发生的同一控制下企业合并。
3、反向购买
本期无发生反向购买情况。
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项?是 □否
单位：元
| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
| 新疆科陆光润电子科技有限公司 | 100.00% | 注销 | 2024年01月 | 工商注销 | ||||||||
| CLOU ENERGY LLC | 100.00% | 注销 | 2024年02月 | 工商注销 | ||||||||
| 科陆国际控股（香港）有限公司 | 100.00% | 注销 | 2024年03月 | 工商注销 | ||||||||
| 河北丰隆光伏发电有限公司 | 100.00% | 注销 | 2024年05月 | 工商注销 | ||||||||
| 江西南昌公共交通运输集团新能源有限责任公司（曾用名：南昌科陆公交新能源有限责任公司） | 18,900,000.00 | 18.92% | 转让 | 2024年06月 | 控制权转移 | -5,988,069.03 | ||||||
| 永修县科陆公交新能源有限责任公司（曾用名：永修县科陆公交新能源有限责任公司） | 100.00% | 转让 | 2024年06月 | 控制权转移 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
本期无新设子公司。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：万元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 166,467.13 | 南昌 | 南昌 | 电子产品 | 100.00% | 投资设立 | |
| 上海东自电气有限公司 | 3,809.00 | 上海 | 上海 | 电子产品 | 65.08% | 非同一控制下合并 | |
| 深圳科泰商业有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 商业服务 | 99.98% | 投资设立 | |
| 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 金融服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市鸿志软件有限公司 | 50,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 电子产品 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 50,000.00 | 深圳 | 深圳 | 光伏项目投资 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆驱动技术有限公司 | 7,611.02 | 深圳 | 深圳 | 电子产品 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 深圳 | 深圳 | 售电 | 100.00% | 投资设立 | |
| 科陆国际技术有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 电子产品 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆物业管理有限公司 | 50.00 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 技术服务、工程项目 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆智慧工业有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 智慧工业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆智慧能源有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 新能源 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 5,000.00 | 深圳 | 深圳 | 新能源车辆运营 | 95.50% | 非同一控制下合并 | |
| 四川科陆新能电气有限公司 | 5,000.00 | 成都 | 成都 | 电子产品 | 100.00% | 投资设立 | |
| 四川锐南电力建设工程有限公司 | 7,500.00 | 成都 | 成都 | 工程项目 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 香港港科实业有限公司 | 10万港币/1.29万美元 | 香港 | 香港 | 进口采购 | 100.00% | 投资设立 | |
| 宜春市科陆储能技术有限公司 | 10,000.00 | 宜春 | 宜春 | 新能源 | 100.00% | 投资设立 | |
| 玉门市科陆新能源有限公司 | 10,000.00 | 玉门 | 玉门 | 风光储项目 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市科陆园区运营管理有限公司 | 500.00 | 深圳 | 深圳 | 物业 | 100.00% | 投资设立 | |
| EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E) | 2,500万埃及镑 | 埃及 | 埃及 | 电气产品 | 60.00% | 投资设立 | |
| 东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司 | 2,000.00 | 东莞 | 东莞 | 新能源 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 12,000.00 | 佛山 | 佛山 | 电气产品 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 10,000.00 | 深圳 | 深圳 | 新能源车辆运营 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 80,000.00 | 苏州 | 苏州 | 电气产品 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 托克逊县东丰风力发电有限公司 | 8,500.00 | 托克逊 | 托克逊 | 光伏项目 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 广东科陆顺新机电设备安装有限公司 | 3,000.00 | 佛山 | 佛山 | 电气产品 | 100.00% | 投资设立 | |
| 佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司 | 50.00 | 佛山 | 佛山 | 商业服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司 | 2,000.00 | 广州 | 广州 | 新能源车辆运营 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司 | 2,000.00 | 湖南 | 湖南 | 新能源车辆运营 | 80.00% | 投资设立 | |
| 科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司 | 2,000.00 | 天津 | 天津 | 新能源车辆运营 | 100.00% | 投资设立 | |
| 苏州科陆机电设备进出口有限公司 | 100.00 | 苏州 | 苏州 | 贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
| 河北万酷新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 河北 | 河北 | 光伏项目 | 60.00% | 投资设立 | |
| 深圳市陆润能源有限公司 | 3,000.00 | 深圳 | 深圳 | 新能源 | 100.00% | 投资设立 | |
| 江苏科陆创响新能源有限公司 | 3,000.00 | 江苏 | 江苏 | 新能源车辆运营 | 100.00% | 投资设立 | |
| CL Energy Storage Corporation | 100万美元 | 美国 | 美国 | 新能源 | 100.00% | 投资设立 | |
| 佛山市科陆储能技术有限公司 | 10,000.00 | 佛山 | 佛山 | 新能源 | 100.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海东自电气有限公司 | 34.92% | 2,683,621.63 | 0.00 | 74,548,493.39 |
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 4.50% | 997,142.06 | 0.00 | -10,676,761.68 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海东自电气有限公司 | 697,861,075.75 | 331,007,290.79 | 1,028,868,366.54 | 653,122,811.61 | 162,261,896.87 | 815,384,708.48 | 1,023,167,168.46 | 332,892,117.72 | 1,356,059,286.18 | 988,245,483.20 | 162,015,201.13 | 1,150,260,684.33 |
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 82,402,671.28 | 20,730,218.81 | 103,132,890.09 | 410,601,297.53 | 1,978,698.67 | 412,579,996.20 | 193,792,843.15 | 70,687,321.78 | 264,480,164.93 | 575,302,975.73 | 20,809,910.99 | 596,112,886.72 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海东自电气有限公司 | 383,534,738.83 | 7,685,056.22 | 7,685,056.22 | -55,339,052.72 | 370,845,190.62 | 12,084,609.52 | 12,084,609.52 | 39,075,203.86 |
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 5,924,012.80 | 22,142,821.19 | 22,142,821.19 | -59,964,679.56 | 18,502,233.36 | -7,822,057.85 | -7,822,057.85 | 4,467,581.14 |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 新能源汽车充电技术 | 42.00% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 深圳芯珑电子技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 芯片制造 | 20.00% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 深圳市车电网络有限公司 | 深圳 | 深圳 | 充电桩及运营 | 28.64% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 江西科能储能电池系统有限公司 | 南昌 | 南昌 | 储能电池 | 48.94% | 合营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 中安创盈能源科技产业有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 22.22% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 广东科陆智泊信息科技有限公司 | 佛山 | 佛山 | 技术开发 | 20.00% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 丰镇市联昌能源科技有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 技术开发 | 30.00% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 | 山西 | 山西 | 新能源汽车运营 | 60.00% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 浙江山顶资产管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 投资 | 30.00% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
| 科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 新能源 | 30.00% | 联营企业/长期股权投资/权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 深圳市车电网络有限公司 | 深圳市车电网络有限公司 | |
| 流动资产 | 612,782,600.30 | 636,582,413.41 |
| 非流动资产 | 131,713,906.86 | 113,212,399.84 |
| 资产合计 | 744,496,507.16 | 749,794,813.25 |
| 流动负债 | 430,919,977.85 | 482,690,461.63 |
| 非流动负债 | 58,564,092.19 | 16,683,950.78 |
| 负债合计 | 489,484,070.04 | 499,374,412.41 |
| 少数股东权益 | -79,916.00 | -7,896.61 |
| 归属于母公司股东权益 | 255,092,353.12 | 250,428,297.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 73,050,286.98 | 74,702,761.13 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | 201,596,081.88 | 212,897,457.00 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 274,646,368.86 | 287,600,218.13 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 112,266,511.92 | 122,526,515.85 |
| 净利润 | -43,425,575.84 | -38,950,081.61 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -43,425,575.84 | -38,950,081.61 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
?适用 □不适用应收款项的期末余额：100,991,266.00元。未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额（注1） | 本期其他变动（注2） | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 57,441,627.67 | 1,520,000.00 | 16,336,946.93 | 2,778,290.89 | 2,494,265.39 | -16,534,058.22 | 20,818,066.24 | 与资产相关 |
注1：本期冲减成本费用金额，其中：冲减营业成本2,494,265.39元。注2：其他变动系新能源车辆处置后，新能源汽车推广应用补助金减少。
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 补助项目 | 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 高性能电动汽车集成一体化控制器关键技术研发 | 其他收益 | 66,666.65 | 与资产相关政府补助 | |
| 梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-1 | 其他收益 | 40,630.01 | 与资产相关政府补助 | |
| 退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究院-1 | 其他收益 | 25,990.01 | 与资产相关政府补助 |
| 补助项目 | 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款 | 其他收益 | 37,600.02 | 37,600.02 | 与资产相关政府补助 |
| 土地补贴款 | 其他收益 | 131,822.28 | 131,822.28 | 与资产相关政府补助 |
| 充电桩设施补助 | 其他收益 | 2,182,438.20 | 2,154,102.31 | 与资产相关政府补助 |
| 锡山经济技术开发区管委会设备项目补助 | 其他收益 | 30,334.20 | 与资产相关政府补助 | |
| 深圳市智能配电网工程技术研究中心项目-1 | 其他收益 | 200,000.00 | 与资产相关政府补助 | |
| 梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-2 | 其他收益 | 44,130.01 | 与资产相关政府补助 | |
| 退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究-2 | 其他收益 | 30,810.00 | 与资产相关政府补助 |
新能源电动汽车双面水冷多合一电机控制器关键技术研发
| 新能源电动汽车双面水冷多合一电机控制器关键技术研发 | 其他收益 | 180,000.00 | 与资产相关政府补助 | |
| 梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-3 | 其他收益 | 20,060.00 | 与资产相关政府补助 | |
| 深圳市智能配电网工程技术研究中心项目-2 | 其他收益 | 200,000.00 | 与资产相关政府补助 | |
| 退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究-3 | 其他收益 | 12,540.00 | 与资产相关政府补助 | |
| 南昌市财政局新能源汽车推广应用补助和奖励资金 | 其他收益 | 29,690.72 | 29,690.70 | 与资产相关政府补助 |
| 退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究-4 | 其他收益 | 29,590.00 | 与资产相关政府补助 | |
| 梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-4 | 其他收益 | 42,380.00 | 与资产相关政府补助 | |
| 基于锂电储能技术的虚拟电厂关键技术研究 | 其他收益 | 243,902.45 | 200,000.00 | 与资产相关政府补助 |
| 水系电池系统的设计集成失效分析与寿命预测 | 其他收益 | 91,432.97 | 40,000 | 与资产相关政府补助 |
| 本征安全、宽温域水系金属离子储能电池项目 | 其他收益 | 9,999.99 | --- | 与资产相关政府补助 |
| 市工业企业技术改造固定资产投资奖补配 | 其他收益 | 35,920.24 | 35,920.24 | 与资产相关政府补助 |
| 佛山市工业企业技术改造补贴 | 其他收益 | 15,484.02 | 15,484.02 | 与资产相关政府补助 |
| 合计 | 2,778,290.89 | 3,567,750.45 |
4、冲减成本费用的政府补助
单位：元
| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 冲减的成本费用项目 |
| 新能源汽车推广应用补助金 | 资产相关 | 2,494,265.39 | 7,973,359.13 | 电动汽车的折旧 |
| 合计 | 2,494,265.39 | 7,973,359.13 |
十二、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政
策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
1、金融工具产生的各类风险
（1）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四、（五）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
截止2024年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
单位：元
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收票据 | 30,466,527.85 | 693,082.94 |
| 应收账款 | 1,834,903,962.41 | 653,346,546.68 |
| 其他应收款 | 1,117,281,510.01 | 981,036,750.20 |
| 合计 | 2,982,652,000.27 | 1,635,076,379.82 |
（2）流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2024年6月30日，本公司已取得多家金融机构提供的银行授信额度，共计62.56亿元，其中：已使用授信额度为38.36亿元。
截止2024年6月30日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 2,868,816,994.11 | 2,868,816,994.11 | 2,868,816,994.11 | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 388,599,220.78 | 388,599,220.78 | 388,599,220.78 | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 1,382,807,713.70 | 1,382,807,713.70 | 1,382,807,713.70 | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 206,213,086.37 | 206,213,086.37 | 206,213,086.37 | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 | 429,881,305.64 | 429,881,305.64 | 429,881,305.64 | --- | --- | --- |
| 长期借款 | 153,302,428.75 | 153,302,428.75 | --- | 20,147,428.75 | --- | 133,155,000.00 |
| 金融负债小计 | 5,429,620,749.35 | 5,429,620,749.35 | 5,276,318,320.60 | 20,147,428.75 | --- | 133,155,000.00 |
（3）市场风险
1）汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。公司董事会授权公司财务总监负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，行使相关职责，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。
本报告期内，公司累计签署400万美元远期外汇合约。2）利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 3,225.60 | 3,225.60 |
其他非流动金融资产
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 155,202,179.31 | 155,202,179.31 |
资产合计
| 资产合计 | 3,225.60 | - | 155,202,179.31 | 155,205,404.91 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 |
负债合计
| 负债合计 |
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止2024年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：
第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。
第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 美的集团股份有限公司 | 广东佛山 | 家用空调、中央空调、供暖及通风系统、厨房家电、冰箱、洗衣机、各类小家电、机器人及自动化系统业务；其他业务包括智能供应链、家电原材料销售、批发及加工业务，以及吸收存款、同业拆借、消费信贷、买方信贷及融资租赁等金融业务。 | 702,169.8756万元 | 22.79% | 22.79% |
本企业最终控制方是何享健。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十（一）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十（三）在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 美的集团股份有限公司 | 公司控股股东 |
| 广东美的暖通设备有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 美云智数科技有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 广东美的供应链有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 北京合康新能变频技术有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 高创传动科技开发（深圳）有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 美的商业保理有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 广东美创希科技有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 上海凯昭商贸有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 安庆威灵汽车部件有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 美的集团（上海）有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 广东美的环境科技有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 广东美的希克斯电子有限公司 | 美的集团控制的公司 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 公司持股5%以上股东，过去12个月内为公司控股股东 |
| 深圳深南电燃机工程技术有限公司 | 深圳资本集团副总经理黄庆在该公司控股股东处任董事 |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 徐腊平任董事 |
| 何享健 | 公司实际控制人 |
| 何剑锋 | 公司实际控制人子女 |
| 何倩兴 | 公司实际控制人子女 |
| 何倩嫦 | 公司实际控制人子女 |
| 伏拥军 | 公司董事长，美的集团董事、副总裁 |
| 徐腊平 | 公司董事，深圳资本集团党委委员、副总经理 |
| 李葛丰 | 公司董事、总裁 |
| 吴德海 | 公司董事 |
| 张铭 | 公司董事 |
| 职帅 | 公司董事 |
| 谢东明 | 公司独立董事 |
| 姜齐荣 | 公司独立董事 |
| 李建林 | 公司独立董事 |
| 李文赢 | 公司监事会主席 |
| 林婕萍 | 公司监事 |
| 张树宏 | 公司职工监事 |
| 谢伟光 | 公司财务总监 |
| 黄幼平 | 公司董事会秘书 |
| 江西科能储能电池系统有限公司 | 参股公司 |
| 江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司 | 参股公司 |
| 深圳鲁电电力设计研究院有限公司 | 参股公司 |
| 深圳芯珑电子技术有限公司 | 参股公司 |
| 丰镇市联昌能源科技有限公司 | 参股公司 |
| 深圳市车电网络有限公司 | 参股公司，谢伟光任董事 |
| 广东科陆智泊信息科技有限公司 | 参股公司 |
| 中安创盈能源科技产业有限公司 | 参股公司 |
| 深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） | 参股公司 |
| 广东喜途新能源科技有限公司 | 参股公司 |
| 深圳仙苗科技有限公司 | 参股公司 |
| 北京国能电池科技股份有限公司 | 参股公司 |
| 上海卡耐新能源有限公司 | 参股公司 |
| 地上铁租车（深圳）有限公司 | 参股公司 |
| 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 | 子公司参股公司 |
| 浙江山顶资产管理有限公司 | 子公司参股公司 |
| 上海易道能源科技有限公司 | 子公司参股公司 |
| 科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 | 子公司参股公司 |
| 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） | 子公司参股公司 |
| 昆山天宝田电器设备有限公司 | 子公司参股公司 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 子公司参股公司 |
| 江西省科陆国能电力储能技术有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 江西省科能伟达储能电池系统有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 北京芯为技术有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 海口象前充新能源科技有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 广州车电象前充新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 江苏车电网新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 海南车电网新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 上海车电象前充新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 车电网（南通）新能源科技有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 北京车电网新能源技术有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 深圳车电象前充新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 东莞车电象前充新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 珠海象前充新能源科技有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 长沙象前充新能源科技有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 南宁车电网新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 深圳车电乐家新能源有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
| 厦门车电远盈新能源有限公司 | 参股公司的控股子公司 |
| 深圳市易维新能源汽车服务有限公司 | 参股公司的全资子公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广东美创希科技有限公司 | 采购商品 | 397,330.00 | 370,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 广东美的供应链有限公司 | 采购商品 | 3,101,874.45 | 0.00 | ||
| 广东美的暖通设备有限公司 | 采购商品 | 3,202,611.80 | 34,265.48 | ||
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 采购商品 | 8,288.42 | 0.00 | ||
| 上海凯昭商贸有限公司 | 采购商品 | 4,166,900.56 | 0.00 | ||
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 采购商品 | 55,760.00 | 300,000.00 | 否 | 141,600.00 |
| 深圳市车电网络有限公司 | 采购商品 | 2,628,316.60 | 40,000,000.00 | 否 | 3,880,373.43 |
| 深圳芯珑电子技术有限公司 | 采购商品 | 4,565,395.33 | 252,844.59 | ||
| 深圳市鸿陆技术有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 278,511.09 | ||
| 美云智数科技有限公司 | 接受服务 | 509,773.59 | 30,000,000.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安庆威灵汽车部件有限公司 | 销售商品 | 2,935,779.82 | 0.00 |
| 北京合康新能变频技术有限公司 | 销售商品 | 1,464,601.77 | 0.00 |
| 美的集团（上海）有限公司 | 销售商品 | 337,306.19 | 0.00 |
| 深圳市车电网络有限公司 | 销售商品/提供服务 | 586,147.54 | 3,129,074.59 |
| 车电网（南通）新能源科技有限公司 | 销售商品 | 139,291.89 | 0.00 |
| 深圳芯珑电子技术有限公司 | 销售商品 | 101,061.95 | 0.00 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 提供服务 | 366.97 | 2,201.83 |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司 | 提供服务 | 175,682.47 | 0.00 |
| 海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 | 提供服务 | 0.00 | 72,685.81 |
| 深圳南山热电股份有限公司 | 提供服务 | 0.00 | 1,651.38 |
| 上海易道能源科技有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 4,260,204.80 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 高创传动科技开发（深圳）有限公司 | 房屋建筑物 | 120,208.78 | 0.00 |
| 深圳市车电网络有限公司 | 房屋建筑物 | 109,993.49 | 849,330.14 |
| 南昌市亦高光电科技有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 26,991.59 |
| 深圳市科中物联技术有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 239,170.61 |
| 深圳市陆景生物技术有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 264,034.94 |
| 深圳市陆为生物技术有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 250,004.78 |
| 广东科陆智泊信息科技有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 38,393.74 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 支付的租金 | ||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 海口美的智慧家电器销售有限公司 | 房屋建筑物 | 38,172.80 | 0.00 | 38,172.80 | 0.00 |
| 福州美的智慧家居有限公司 | 房屋建筑物 | 19,808.70 | 0.00 | 19,808.70 | 0.00 |
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：万元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| CL Energy Storage Corporation | 356.34 | 2024年05月14日 | 2024年9月20日 | 否 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 970.00 | 2022年08月22日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 1,354.63 | 2023年06月28日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 482.52 | 2023年04月13日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 1,000 | 2023年03月17日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 3,960.00 | 2023年03月17日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 13,315.50 | 2023年03月17日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 812.00 | 2024年05月17日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 1,148.97 | 2024年03月06日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 2,898.88 | 2024年4月26日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 3,687.20 | 2024年02月26日 | 债务期限届满后三年止 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 165.03 | 444.21 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中安创盈能源科技产业有限公司 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 |
| 应收账款 | 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 | 24,457,750.00 | 24,457,750.00 | 24,457,750.00 | 24,457,750.00 |
| 应收账款 | 丰镇市联昌能源科技有限公司 | 23,830,215.82 | 23,749,225.85 | 23,830,215.82 | 20,391,060.31 |
| 应收账款 | 江西省科能伟达储能电池系统有限公司 | 9,035,823.23 | 9,035,823.23 | 9,035,823.23 | 9,035,823.23 |
| 应收账款 | 上海易道能源科技有限公司 | 6,667,800.00 | 214,695.07 | 7,367,800.00 | 242,400.62 |
| 应收账款 | 地上铁租车（深圳）有限公司 | 5,377,105.55 | 5,377,105.55 | 5,376,961.11 | 5,224,255.41 |
| 应收账款 | 北京合康新能变频技术有限公司 | 4,409,000.00 | 141,964.45 | 12,671,769.91 | 416,901.23 |
| 应收账款 | 深圳市车电网络有限公司 | 1,556,704.96 | 158,627.22 | 1,684,237.32 | 55,744.05 |
| 应收账款 | 车电网（南通）新能源科技有限公司 | 157,399.85 | 5,068.08 | ||
| 应收账款 | 高创传动科技开发（深圳）有限公司 | 114,630.22 | 3,690.95 | ||
| 应收账款 | 美的集团（上海）有限公司 | 47,256.00 | 1,521.59 | ||
| 应收账款 | 广东美的环境科技有限公司 | 1,265.49 | 40.75 | ||
| 应收账款 | 威灵（芜湖）电机制造有限公司 | 186,223.42 | 9,311.17 | ||
| 预付账款 | 上海易道能源科技有限公司 | 1,260,760.26 | |||
| 预付账款 | 深圳深南电燃机工程技术有限公司 | 75,806.78 | |||
| 预付账款 | 广东美的供应链有限公司 | 2,608,230.03 | |||
| 其他应收款 | 浙江山顶资产管理有限公司 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 其他应收款 | 上海易道能源科技有限公司 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 327,710.00 | 98,313.00 |
| 其他应收款 | 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 | 341,050.00 | 341,050.00 | 341,050.00 | 341,050.00 |
| 其他应收款 | 深圳市车电网络有限公司 | 282,996.60 | 28,299.66 | 342,945.80 | 17,147.29 |
| 其他应收款 | 广东美的供应链有限公司 | 222,770.28 | 11,138.51 | 374,296.68 | 18,714.83 |
| 其他应收款 | 深圳芯珑电子技术有限公司 | 440.66 | 44.07 | 440.66 | 22.03 |
| 其他应收款 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 31.00 | 1.55 | ||
| 其他非流动资产 | 广东美的供应链有限公司 | 53,932.89 | 29,417.94 | ||
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳市车电网络有限公司 | 22,583,193.56 | 32,698,596.10 |
| 应付账款 | 北京国能电池科技股份有限公司 | 38,786,419.27 | 38,786,419.27 |
| 应付账款 | 江西省科能伟达储能电池系统有限公司 | 8,897,055.13 | 8,897,055.13 |
| 应付账款 | 深圳芯珑电子技术有限公司 | 5,083,048.77 | 10,001,598.32 |
| 应付账款 | 广东美的暖通设备有限公司 | 3,286,664.89 | 3,659,618.79 |
| 应付账款 | 上海凯昭商贸有限公司 | 823,851.00 | |
| 应付账款 | 美云智数科技有限公司 | 420,240.00 | 413,174.15 |
| 应付账款 | 广东美创希科技有限公司 | 398,886.53 | |
| 应付账款 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 63,008.80 |
| 应付账款 | 上海易道能源科技有限公司 | 2,820,936.85 | |
| 其他应付款 | 深圳市车电网络有限公司 | 847,541.93 | 1,395,116.77 |
| 其他应付款 | 广东美的希克斯电子有限公司 | 116,678.31 | |
| 其他应付款 | 高创传动科技开发（深圳）有限公司 | 65,966.66 | 65,966.66 |
| 其他应付款 | 张树宏 | 514.00 | 8,212.00 |
| 合同负债 | 上海易道能源科技有限公司 | 197,650.68 | |
| 合同负债 | 科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 | 15,880.53 | 15,880.53 |
| 合同负债 | 深圳芯珑电子技术有限公司 | 9,734.51 | |
| 其他流动负债 | 上海易道能源科技有限公司 | 25,694.59 | |
| 其他流动负债 | 科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 | 2,064.47 | 2,064.47 |
| 其他流动负债 | 深圳芯珑电子技术有限公司 | 1,265.49 |
7、关联方承诺
8、其他
（1）公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与美的集团财务有限公司（以下简称“美的财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期1年，由美的财务公司在经营范围内为公司及公司下属子公司提供包括票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务、担保业务等在内的金融服务，其中，公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币0.45亿元，授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币6亿元。
（2）公司第九届董事会第十次（临时）会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司拟增加2024年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不超过人民币12,000万元，其中：新增向关联人盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购原材料、商品预计不超过人民币5,400万元，新增向关联人盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司销售商品预计不超过人民币6,600万元。
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）抵押资产情况
单位：万元
| 资产类别 | 资产名称 | 抵押总额 | 抵押用途 | 截止2024年6月30日资产账面价值 |
| 无形资产-土地使用权 | 科陆大厦 | 74,349.75 | 银行贷款 | 460.52 |
| 投资性房地产-房屋建筑物 | 科陆大厦 | 银行贷款 | 10,845.72 | |
| 固定资产-房屋建筑物 | 科陆大厦 | 银行贷款 | 6,614.96 | |
| 无形资产-土地使用权 | 顺德开关五沙新厂房项目 | 17,275.50 | 银行贷款 | 4,753.33 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 顺德开关五沙新厂房属建筑物 | 银行贷款 | 15,338.35 | |
| 固定资产-房屋建筑物 | 顺德开关厂宿舍 | 3,898.88 | 银行贷款 | 2.80 |
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 深圳市水木清建筑设计事务所 | 被告：深圳市科陆电子科技股份有限公司 第三人：深圳和华国际工程与设计有限公司、陈云涛 | 原告请求判决被告向原告支付设计费用389.5万元。 公司反诉请求：深圳市水木清建筑设计事务所向公司支付违约金311.6万元并承担本案全部诉讼费用。 | 二审撤销原判决，发回重审，追加陈云涛、深圳和华国际工程与设计有限公司为当事人。 重审判决：被告向原告偿付设计费389.50万元，驳回被告的反诉请求。 公司已上诉：1、撤销重申判决；2、改判驳回深圳市水木清建筑设计事务所全部诉讼请求、支持公司全部反诉请求。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 广东科陆顺新机电设备安装有限公司 | 新疆建工集团建设工程有限责任公司西北分公司、新疆建工集团建设工程有限责任公司 | 原告请求判令：1、二被告共同向原告支付货款3,478.62万元及逾期付款违约金409.96万元（暂计至2022年8月10日）；2、本案诉讼费由二被告承担。 | 已调解：1、经双方当事人核对确认新疆建工西北分公司、新疆建工仍欠科陆顺新机电案涉货款3,478.62万元（含质保金），新疆建工西北分公司、新疆建工同意支付科陆顺新机电逾期付款违约金136.65万元，合计3,615.27万元；2、新疆建工西北分公司、新疆建工于2022年9月5日前支付科陆顺新机电200万元，2022年9月25日前支付600万元，2022年10月至2023年5月每月15日前支付300万元，剩余货款及逾期付款违约金415.27万元于2023年6月30日前全部付清；3、科陆顺新机电放弃主张其他诉讼请求，双方当事人调解后就本案再无其他争议；4、如新疆建工西北分公司、新疆建工未按上述约定按期足额给付钱款，则科陆顺新机电有权就全案申请强制执行，新疆建工西北分公司、新疆建工应承担的逾期付款违约金由136.65万元变为273.31万元；5、新疆建工西北分公司、新疆建工给付货款后，科陆顺新机电应当配合开具相应的合规发票；6、案件受理费、保全费由新疆建工西北分公司、新疆建工负担。 双方于2023年4月签订执行还款协议书：1、两被告应于协议生效后2日内向原告付款900万元，作为2023年2月、3月、4月的分期应付款；2、原告收到900万元后，应向法院申请中止执行；3、两被告应于2023年5月至9月每月月底前向原告支付300万元，剩余货款278.62万元应于2023年10月底前向原告支付；4、逾期付款违约金273.31万元及案件受理费、保全费，两被告应于2023年11月30日前向原告全部付清；5、如两被告未按上述约定按期足额给付，原告有权申请恢复强制执行。 新疆建工西北分公司、新疆建工已累计支付1,700万元，剩余款项科陆顺新机电已申请强制执行，目前执行程序中。 |
| 广东科陆顺新机电设备安装有限公司 | 兰州新区土地开发建设工程有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付工程款1,247.36万元、逾期付款利息72.35万元（暂计至2023年4月10日）；2、原告对兰州新区现代示范园智能温室用电项目110KV变电站工程的折价或拍卖款项在1,247.36万元范围内享有优先受偿权；3、本案诉讼费由被告承担。 | 已调解：1、经双方核对，确认被告应向原告支付工程款1,240.66万元（含质保金，已扣减维修费用）；2、上述1,240.66万元，被告于2023年4月30日前向原告支付400万元，于2023年7月31日前支付300万元，于2023年9月30日前支付500万元，于2023年12月30日前支付40.66万元，原告放弃其他诉讼请求；3、如被告未能按上述期限足额履行给付义务，则原告有权就全案申请强制执行，被告除继续履行给付工程款的义务外，还应承担违约金77.90万元；4、本案调解后，双方就本案再无其他争议。 被告已支付761.78万元。因无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序。 |
| 绿色储能技术研究院有限公司（以下简称“绿色储能研究院”） | 深圳市科陆电子科技股份有限公司、四川陆纵电力设计有限责任公司 | 原告请求判令：1、解除双方EPC合同；2、两被告将广东省东莞市长安镇新民详街2号东莞新溢眼镜制造有限公司的储能电站项目拆除并恢复原状；3、两被告向原告支付违约金82.65万元；4、两被告承担诉讼费。 | 一审判决：确认双方EPC合同所涉权利义务已终止，驳回原告其他诉讼请求。 原告绿色储能研究院已上诉：撤销原一审判决，解除双方EPC合同，两被告将广东省东莞市长安镇新民详街2号东莞新溢眼镜制造有限公司的储能电站项目拆除并恢复原状。 二审驳回上诉，维持原判。 |
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 被告一：新疆光润能源开发有限公司；被告二：王骞 | 原告请求判令：1、被告一向原告支付款项350万元以及逾期付款利息损失8.93万元，被告二承担连带清偿保证责任；2、被告一向原告支付十四师退回的100万元；3、两被告承担本案诉讼费等费用。 | 一审判决：1、被告一自判决生效之日起十日内支付原告人民币350万元及利息；2、被告二对被告一的以上债务承担连带责任；3、驳回原告的其他诉讼请求。 已申请强制执行。因无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 第一被申请人：宁夏天怀新能源有限公司；第二被申请人：李仕涛 | 原告请求裁决：1、第一被申请人向申请人支付申请人代付的项目保证金款项人民币680万元及违约利息损失20.29万元；2、第二被申请人对第一被申请人应承担的仲裁请求承担连带责任；3、第一被申请人向申请人开具额度为80万元人民币的技术服务费发票；4、两被申请人承担一切仲裁费用、保全费用等。 | 已裁决：1、第一被申请人向原告支付680万元；2、第一被申请人承担诉讼费和保全费；3、第二被申请人承担连带责任。 已申请强制执行。 |
| 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 被告一：东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司；被告二：东风特汽（十堰）专用车有限公司；被告三：东风特种汽车有限公司；被告四：湖北雷雨新能源汽车投资有限公司；被告五：张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告一、被告二立即向原告支付原告购买新能源汽车应获得的地方补贴款共计人民币5,468.85万元、赔偿原告逾期支付的损失221.66万元（暂计至2022年12月26日）；2、被告三、被告四、被告五在未实缴被告二注册资本的范围内，对被告二在第1项诉讼请求中的债务承担补充赔偿责任；3、五被告承担本案诉讼费用。 | 一审已判决：1、被告东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司、被告东风特汽（十堰）专用车有限公司于本判决生效后十日内向原告中电绿源支付地方补贴款5,468.85万元；2、驳回原告中电绿源的其他诉讼请求。 被告东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司、东风特汽（十堰）专用车有限公司已上诉。 二审程序中。 |
| 绿色储能技术研究院有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司/四川陆纵电力设计有限责任公司 | 绿色储能研究院请求判令：1、解除原告与两被告签订的《电储能系统项日采购订单》；2、两被告将广东省佛山市高明区沧江工业园兴洲路9号“佛山高明骏腾塑胶有限公司”电储能项目拆除，恢复原状；3、两被告向原告返还合同款230.85万元、向原告支付违约金69.26万元；4、两被告承担本案全部诉讼费用。 公司反诉请求：1、绿色储能研究院支付合同到货款本金230.85万元及逾期违约金127.50万元（暂计至2022年10月27日）、支付合同第三笔工程款本金230.85万元及违约金88.58万元（暂计至2022年10月27日）；2、本案诉讼费由绿色储能研究院承担。 | 一审判决：1、绿色储能研究院于判决生效之日十日内向科陆电子支付230.85万元及违约金（自2017年10月13日至清偿之日止计算）；2、绿色储能研究院于判决生效之日十日内向科陆电子支付230.85万元及违约金（自2019年4月28日至清偿之日止计算）；3、驳回绿色储能研究院全部诉讼请求；4、驳回科陆电子其他反诉请求。 绿色储能研究院上诉请求：1、撤销一审判决；2、本案发回重审，或依法改判支持绿色储能研究院的全部一审诉讼请求、驳回公司的全部反诉请求。 二审维持原判。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 绿色储能技术研究院有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司/四川陆纵电力设计有限责任公司 | 绿色储能研究院请求判令：1、解除原告与两被告签订的《电储能系统项目采购订单》；2、两被告将广州开发区永和经济区新安路4号“美轲化学”储能电站项目拆除，恢复原状；3、两被告向原告返还合同款230.85万元；4、两被告向原告支付违约金69.26万元；5、两被告承担本案全部诉讼费用。 公司反诉请求：1、绿色储能研究院支付合同到货款本金230.85万元及违约金125.35万元、支付合同第三笔工程款本金230.85万元违约金88.58万元；2、本案诉讼费由反诉被告承担。 | 一审程序中 |
| 绿色储能技术研究院有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司/四川陆纵电力设计有限责任公司 | 绿色储能研究院请求判令：1、解除原告与两被告签订的《北京拉斐特城堡酒店电储能系统总承包（EPC）合同》；2、两被告将北京市昌平区永安路昌平区北七家镇羊各庄村北拉斐特城堡的储能电站项目拆除并恢复原状；3、两被告向原告返还合同款177.84万元、向原告支付违约金53.35万元；4、两被告承担本案全部诉讼费用。 | 一审判决如下：1、原告与两被告签署的《北京拉菲特城堡酒店电储能系统项目总承包(EPC)合同》于2023年4月7日解除：2、两被告于判决生效后七日内返还原告合同款177.84万元、向原告支付违约金53.35万元。 |
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：被告向原告支付项目开发费用417.85万元及逾期付款违约金131.12万元并承担全部诉讼费。 | 一审判决如下：被告于判决生效之日起五日内偿付原告开发费用417.85万元及逾期付款违约金（以417.85万元为基数，按照日利率0.03%，自2019年10月20日起，计至付清之日止）。 公司上诉请求：1、撤销一审判决，并依法予以改判；2、深圳天源迪科信息技术股份有限公司承担本案一、二审诉讼费用。 二审程序中 |
| 深圳市国龙建筑装饰工程有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告立即向原告支付工程款1,019.96万元及资金占用利息88.25万元（暂计至2022年10月19日）；2、被告向原告支付资金占用利息至实际清偿之日止；3、本案诉讼费全部由被告承担。 | 一审判决如下：1、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付工程款477.99万元及资金占用利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，以工程款368.98万元为基数，自2021年4月15日起计算至款项付清之日止；以工程款227.14万元为基数，自2021年2月3日计算至2022年11月29日；以工程款200万元为基数，自2022年11月30日起计算至款项付清之日止；以156.74万元为基数，自2020年10月21日起计算至款项付清之日止）。2、驳回原告的其他诉讼请求。 原告深圳市国龙建筑装饰工程有限公司已上诉。 二审程序中。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 乌兰察布市宏大实业有限公司 | 申请人科陆电子请求裁决：1、《乌兰察布市宏大实业有限公司新建储能调频项目合同》已于2022年9月13日解除；2、被申请人向申请人支付拖欠的机组AGC储能调频项目收益结算款293.06万元及逾期付款违约金61.05万元；3、被申请人向申请人返还移交案涉项目的所有储能系统设备；4、被申请人承担一切仲裁费用、保全费用等。后增加仲裁请求：1、保留追究被申请人向申请人支付2021年1月1日-2022年9月13日应得的分配收益；2、保留追究《乌兰察布市宏大实业有限公司新建储能调频项目合同》解除而造成的损失。 被申请人乌兰察布市宏大实业有限公司提出仲裁反请求：1、申请人科陆电子继续履行合同；2、申请人向被申请人支付收益补偿款200万元及电费66.87万元。 | 双方已达成和解协议并提交仲裁委，仲裁委根据和解协议作出裁决：1、解除双方签订的《乌兰察布市宏大实业有限公司新建储能调频项目合同》；2、公司放弃主张违约金61.05万元及相应损失，被申请人放弃2020年11月之后的所有收益补偿款；3、公司在裁决生效后60日内将所有储能设备拆除并恢复原状；4、被申请人在裁决生效后60日内向公司支付收益结算款的80%即210.00万元，余20%款项52.50万元在公司将被申请人场地恢复原状，被申请人7日内验收，验收合格后15日内支付。 已支付完毕，结案。 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 被告一：合肥品恩智能科技有限公司；被告二：北京品恩科技股份有限公司 | 原告请求判令：被告一向原告支付所欠货款426.8万元及利息82.56万元，被告二承担连带责任，两被告承担诉讼费。 合肥品恩智能科技有限公司反诉请求判令：1、顺德开关支付逾期交货违约金6.38万元；2、顺德开关承担因逾期交货而造成的损失1,478.98万元；3、顺德开关承担诉讼费。 | 一审判决如下：1、被告一于判决生效之日起十日内向原告支付货款416.8万元及违约金；2、被告二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；3、驳回原告的其他诉讼请求。 合肥品恩智能科技有限公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判合肥品恩智能科技有限公司无需向广东省顺德开关厂有限公司支付货款416.8万元及违约金；2、依法改判北京品恩科技股份有限公司无需承担连带责任；3、本案的诉讼费由广东省顺德开关厂有限公司承担。 二审驳回上诉，维持原判。已申请强制执行。 已支付完毕，结案。 |
| 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 被告一：深圳车多多新能源汽车服务有限公司；被告二：侯冠军；被告三：赵海馨 | 原告请求判令：1、与被告一解除合同及补充协议；2、被告一向原告返还车辆并支付占有使用费、拖欠的租金暂计297.77万元、滞纳金暂计22.52万元，没收被告一的保证金90万元；3、被告一承担保全费及律师费；4、被告二、被告三承担连带责任；5、各被告承担诉讼费。以上租金及滞纳金暂计至2023年2月28日。 | 一审判决如下：1、被告一于本判决生效之日起五日向原告支付租金380.95万元及滞纳金（以380.95万元为基数，自2023年6月25日起按每日万分之三的标准计至款项付清之日止）；2、确认被告一付清全部分期款（租金）之前，案涉90台车辆的所有权归原告；3、驳回原告的其他诉讼请求。 已申请强制执行。 |
| 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 被告一：德州车多多新能源汽车销售有限公司；被告二：侯冠军 | 原告请求判令：1、与被告一解除合同及补充协议；2、被告一向原告返还车辆并支付占有使用费，支付拖欠的租金暂计287.03万元、滞纳金暂计0.06万元，没收被告一的保证金66万元；3、被告一承担保全费及律师费；4、被告二承担连带责任；5、各被告承担诉讼费。以上租金及滞纳金暂计至2023年2月28日。 | 一审判决如下：1、被告一于本判决生效之日起五日向原告支付租金343.16万元及滞纳金（以343.16万元为基数，自2023年7月13日起按每日万分之三的标准计至款项付清之日止）；2、确认被告一付清全部分期款（租金）之前，案涉66台车辆的所有权归原告；3、驳回原告的其他诉讼请求。 已申请强制执行。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 湖州锐格物流科技有限公司 | 深圳市科陆智慧工业有限公司/深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告支付原告逾期欠款90万元；2、两被告支付逾期付款违约损失59.85万元；3、被告支付律师费、差旅费等暂定7万元；4、被告深圳市科陆电子科技股份有限公司对上述诉讼请求承担连带清偿责任；5、本案诉讼费由两被告承担。 | 已调解：1、双方一致确认，截至2023年4月14日被告深圳市科陆智慧工业有限公司尚欠原告货款90万元，原告同意被告深圳市科陆智慧工业有限公司支付85.4万元予以一次性了结；2、被告深圳市科陆智慧工业有限公司承诺于2023年4月30日前一次性支付85.4万元；3、如被告深圳市科陆智慧工业有限公司按上述约定及时并足额向原告支付85.4万元款项，原告自愿放弃本案其他诉讼请求；4、如被告深圳市科陆智慧工业有限公司未按上述约定及时并足额支付85.4万元款项，原告有权要求被告以原合同货款金额90万元为基数，就剩余未付货款及逾期利息（逾期利息以剩余未付款本金为基数，自2019年3月17日起至实际清偿全部款项之日止，按照每日万分之五标准计算）一次性向人民法院申请强制执行。 已支付完毕，结案。 |
| 深圳市科陆智慧能源有限公司 | 唐山航天万源科技有限公司 | 原告请求判令：1、确认被告向原告提供的案涉产品不符合《采购合同》及《磷酸铁锂电池LT12185265电池技术协议》约定的技术要求；2、被告更换全部案涉不合格产品（涉案金额暂定400万元）；3、被告承担因案涉产品不合格给原告造成的经济损失，损失暂定200万元；4、被告承担本案诉讼费、保全费、鉴定费用等费用。 | 一审程序中 |
| 绿色储能技术研究院有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司/四川陆纵电力设计有限责任公司 | 绿色储能研究院请求判令：1、解除原告与被告签订的《电储能系统项目采购订单》；2、被告将北京市大兴区西红门地区办事处兴华大街三段商业综合区一期“北京盛玺置业”储能电站项目拆除，恢复该处原状；3、被告向原告返还合同款108.50万元：4、被告向原告支付违约金32.55万元；5、被告承担本案全部诉讼费用。 | 一审判决如下：1、确认原告与两被告签订的《电储能系统项目采购订单于2023年5月17日解除；2、两被告于判决生效之日起十日内向原告返还合同价款108.50万元，向原告支付违约金32.55万元。 |
| 绿色储能技术研究院有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司/四川陆纵电力设计有限责任公司 | 绿色储能研究院请求判令：1、解除合同；2、被告将广东省东莞市横沥镇新城工业区“联志玩具礼品（东莞）有限公司”储能电站项目拆除，恢复原状；3、被告返还合同款192.38万元及违约金57.71万元，并承担诉讼费。 | 一审判决如下：1、解除原告与两被告签订的合同；2、两被告于判决发生法律效力之日起五日内向原告返还工程款192.38万元；3、驳回原告的其他诉讼请求。 公司上诉请求：1、撤销一审判决；2、判决驳回绿色储能研究院全部诉讼请求；3、绿色储能研究院承担诉讼费。 二审尚未判决。 |
| 深圳市科陆智慧能源有限公司 | 被告：晟阳建设工程有限公司/张辅军 | 原告请求判令：1、两被告向原告支付工程延期违约金57万元；2、两被告向原告支付因工程延期及中途退场而造成的损失85.5万元（暂按合同金额的30%计算）；3、两被告在其收到的工程款范围内返还工程款85.5万元及利息11.46万元；4、两被告承担本案诉讼费、保全费等。 晟阳建设工程有限公司反诉请求：深圳市科陆智慧能源有限公司和第三人深圳市科陆电子科技股份有限公司向晟阳建设工程有限公司支付工程款176.33万元及利息17.69万元并承担全部诉讼费用。 | 一审判决：被告张辅军向原告支付违约金57万元，并赔偿损失28.5万元，被告晟阳建设工程有限公司承担连带赔偿责任。 二审判决：撤销原一审判决，驳回原告的诉讼请求，驳回被告晟阳建设工程有限公司的反诉请求。 |
| 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 被告一：深圳市科陆驱动技术有限公司 被告二：深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告一支付货款245.22万元及逾期付款利息57.10万元；2、被告二对被告一上述债务承担无限连带责任。 | 一审判决如下：1、被告一于判决生效之日起七日内向原告支付货款245.22万元及利息（2019年1月23日至2019年8月19日期间以245.22万元为基数，按照人民银行贷款基准利率的1.5倍为标准计算；自2019年8月20日起，以245.22万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍为标准，计至实际付清之日）；2、驳回原告的其他诉讼请求。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 深圳市国龙建筑装饰工程有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付工程款及工程费用1,446.86万元；2、被告向原告支付利息227.91万元（暂计至2023年5月4日）；3、被告承担全部诉讼费用。 公司反诉请求：1、深圳市国龙建筑装饰工程有限公司向公司支付违约金294.78万元；2、判令本案诉讼费用由深圳市国龙建筑装饰工程有限公司承担。 | 一审已判决：1、被告深圳市科陆电子科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告工程款1,025.82万元及利息（以1,025.82万元为基数，自2021年10月6日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）；2、驳回深圳市国龙建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求；3、驳回深圳市科陆电子科技股份有限公司全部反诉请求。 原告深圳市国龙建筑装饰工程有限公司已上诉。 二审程序中。 |
| 深圳市国龙建筑装饰工程有限公司 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付工程款225.62万元；2、被告向原告支付利息30.83万元；3、被告承担全部诉讼费用。 | 已调解：1、双方协商一致，被告尚欠原告工程款225.62万元。2、被告应于（2023）粤0306民初31530号、（2023）粤0305民初19571号、（2023）粤0303民初11537号三个案件的全部保全措施解除之日起十个工作日内，向原告支付第一笔工程款项89.74万元；于2024年2月25日前向原告支付第二笔工程款项112.60万元；于2024年3月25日前向原告支付第三笔工程款项23.28万元。3、如被告未按上述调解协议按期足额支付工程款项，原告可就全部未支付的剩余工程款及违约金向法院申请强制执行，违约金以各期未支付的工程款为基数，按年利率10.95%的标准，自各工程竣工验收之日起计算至实际付清之日止。4、原、被告关于涉案的建设工程施工合同纠纷就此了结，各方均不得向对方追诉，原告放弃本案其他诉讼请求。 已支付完毕，结案。 |
| 临洮县宏陆新能源科技有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付因未按工程设计图施工导致产生的整改费用254.91万元；2、被告向原告返还超付的工程款170.48万元。 | 一审驳回临洮县宏陆新能源科技有限公司的全部诉讼请求。 已结案。 |
| 科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司 | 温州亿租汽车有限公司 | 原告请求判令：1、解除原、被告签订的《新能源物流车租赁合同》；2、被告归还原告租赁给被告的车辆共3辆；3、被告向原告支付租金及车辆占用费至被告实际返还车辆之日止，暂计至2023年3月31日为120万元；4、被告向原告支付违约金，暂计至2023年3月31日为11.41万元；5、本案的诉讼费用由被告承担。 | 一审判决如下：1、被告于本判决生效之日起十日内给付原告租金及车辆占用费共，计122.22万元并支付违约金（以39.90万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的4倍标准，自2021年11月26日计算至实际付清之日止）；2、驳回原告的其他诉讼请求。 温州亿租汽车有限公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司一审全部诉讼请求，科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司承担诉讼费。 二审维持原判。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 深能合和电力（河源）有限公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告继续履行《深能合和电力（河源）有限公司一期2*600MW机组新建储能调频项目合同》。2、被告向原告支付2021年12月至2023年5月项目保底收益及电费867.95万元、2021-2022年度项目保险费9.71万元、2022年度等级保护费3.6万元，以及逾期支付款项产生的违约金（违约金以881.26万元为基数，按每日3%的标准从每笔费用的发票送达被告（包括被告拒收发票）之日起计算至全部款项付清之日止，暂计至2023年9月1日，为5,702.38万元）。3、本案案件受理费、财产保全费及保全保险责任保险费用由被告承担。 原告将诉讼请求变更为：1、判令被告向原告支付2021年12月1日至2024年2月29日的项目保底收益及电费共1,391.94万元，支付2021-2023年度代垫项目保险费14.34万元、2022-2023年度代垫等级保护费7.15万元，以及逾期支付上述款项产生的违约金5,702.38万元（违约金以1,413.44万元为基数，按每日3%的标准从每笔费用的发票送达被告(包括被告拒收发票)之日起计算至全部款项付清之日止，暂计至2023年9月1日）。2、判令被告赔偿原告合同履行后可以获得利益的损失，从合同解除次月即2024年3月1日起至2030年5月31日止，按照保底收益金额55万元/月，共计金额为4,125万元。3、判令被告立即搬离、拆除被告为调频储能项目的运营安装、建设、施工的所有设备及附属设施，归还原告提供的场地、水接口、电接口，恢复原状。4、本案诉讼费用由被告承担。 | 一审程序中 |
| 上海罗宾升国际货运有限公司重庆分公司 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付一期运费650.32万元，二期运费542.99万元以及按照每日万分之五计算至实际支付日的逾期付款违约金（逾期付款违约金暂计至2023年8月24日为40万元）2、被告向原告返还投标保证金10万元；3、被告承担本案案件受理费、财产保全申请费以及诉讼财产保全责任险保险费暂合计11.33万元。 | 一审程序中 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 中建四局安装工程有限公司 | 原告请求判令：1、被告支付原告货款111.17万元及逾期付款利息15.39万元（暂计至2023年3月20日）；2、被告承担本案诉讼费用。 | 一审判决如下：被告于判决发生法律效力之日起七日内向原告支付货款111.17万元及逾期付款利息（1.截止至2023年3月16日的利息为10.12万元；2.以111.17万元为基数，从2023年3月17日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%的标准计算至实际支付之日止） 已支付完毕，结案。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 中铁融创电力建设有限公司 | 申请人广东省顺德开关厂有限公司请求裁决：1、被申请人中铁融创电力建设有限公司向申请人支付货款289.23万元及质保金84万元，支付逾期付款违约金10.21万元（暂计至2023年5月15日），支付申请人为实现债权支出的律师费10.15万元；2、仲裁费用、保全费、保全保险费由被申请人承担。 | 已调解：1、双方确认，截止2023年10月25日，被申请人已向申请人支付1,604万元（含补偿利息8万元），尚欠未到期质保金84万元。被申请人于2023年12月28日前向申请人退还质保金84万元。如案涉合同项下产品于2023年12月28日前出现质量问题，申请人应承担案涉合同项下的质保义务。2、如被申请人按上述约定履行付款义务，则本案共计13.60万元仲裁费、保全费、保全保险费、律师费由申请人自行承担，如被申请人未按上述约定按时足额支付，则被申请人应以未付款金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.5倍向申请人支付逾期付款利息，并承担共计13.60万元仲裁费、保全费、保全保险费、律师费。 已支付完毕，结案。 |
| 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司（以下简称“湛江中电”）、广州市宇辉汽车租赁有限公司、王万进 | 原告请求判令：1、三被告向原告支付债权债务欠款合计406.15万元、支付逾期应付款的利息24.98万元（暂计至2023年10月19日）、支付违约金10万元；2、三被告承担本案全部诉讼费用。 | 已和解如下：1、原告及三被告确认湛江中电欠付原告的股权转让往来款为393.47万元，在湛江中电按期足额支付有关款项的前提下，原告不再追究任何违约金及逾期付款利息。原告、三被告一致同意对支付股权转让往来款和解除财产保全措施按以下方式履行：（1）各方认可，抵扣后剩余湛江中电应付原告《股权转让协议》项下的往来款余额375.41万元；（2）湛江中电应在和解协议签订之日起一日内向原告支付25.41万元，原告应在收到该款之日向法院申请解除对湛江中电、广州市宇辉汽车租赁有限公司银行账户的冻结及湛江中电名下5辆车的查封；（3）湛江中电应于2024年5月10日之前向原告支付100万元，原告应在收到该款之日向法院申请解除对湛江中电名下12辆车的查封；（4）湛江中电于2024年6月10日之前向原告支付140万元，原告应在收到该款之日向法院申请解除对湛江中电名下20辆车的查封；（5）湛江中电应于2024年6月30日之前向原告支付110万元，原告应在收到该款之日向法院申请解除对湛江中电名下其余34辆车的查封。2、如湛江中电未按上述第1条约定时间内足额支付任一期款项，原告有权继续要求湛江中电按《股权转让协议》约定支付10万元违约金及逾期付款利息，并要求广州市宇辉汽车租赁有限公司、王万进对余下未付的款项承担连带担保责任。3、在湛江中电按约定时间内付清393.47万元股权转让款后，三被告不再因股权转让事宜欠付原告任何款项。 已支付完毕，结案。 |
| 深圳科泰商业有限公司 | 被告一：冯越；被告二：王丽；被告三：冯伟 | 原告请求判令：1、被告一、被告三对133.79万债务向原告承担连带赔偿责任。2、三被告承担本案全部诉讼费用。3、被告一、被告三向原告支付律师费3万元。 | 深圳科泰商业有限公司已撤诉。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 公司 | 被告段小广； 第三人：百年金海科技有限公司、中投广聚（北京）新能源投资有限公司、安徽汇川电子科技有限公司 | (2021)皖0123民初5943号裁定如下：1、被告中投广聚(北京)新能源投资有限公司于判决生效后10日内向原告段小广偿还借款本金1,050万元，截止于2020年8月19日利息344.85万元及后期利息（以1,050万元为基数，自2020年8月20日起按照LPR一年期3.85%的4倍即年利率15.4%计算利息至款清之日止）；2、被告百年金海科技有限公司、安徽汇川电子科技有限公司对中投广聚(北京)新能源投资有限公司上述的借款本息承担连带清偿责任。 (2023)皖0123执异22号裁定如下：1、追加深圳市科陆电子科技股份有限公司为本案的被执行人；2、深圳市科陆电子科技股份有限公司应在本裁定生效之日起向申请人段小广履行(2021)皖0123民初5943号民事判决书所确定的义务。 公司请求判令：1、法院撤销(2023)皖0123执异22号裁定；2、不予追加深圳市科陆电子科技股份有限公司为(2021)皖0123民初5943号案件的被执行人；3、本案诉讼费由被告段小广承担。 | 一审程序中 |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 被告：张丽红 第三人：百年金海科技有限公司、河南省诚盛通信安装有限责任公司 | （2023）豫0481执异51号裁定如下：追加深圳市科陆电子科技股份有限公司为（2020）豫0481执805号案件的被执行人，深圳市科陆电子科技股份有限公司对百年金海科技有限公司应履行而未履行部分承担连带责任。 公司请求判令：1、请求法院撤销（2023）豫0481执异51号裁定；2、请求法院判令不予追加公司为（2020）豫0481执805号案件的被执行人；3、请求法院判令本案诉讼费由被告承担。 | 一审判决不得追加公司为被执行人。 张丽红已上诉。 二审程序中。 |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 宁波港兴国际货运代理有限公司 | 公司请求依法追究宁波港兴国际货运代理有限公司及其员工王亚飞涉嫌合同诈骗罪的刑事责任，诈骗金额为110.27万美元，折合人民币806万元。 | 公安局立案侦查，拟将提起民事诉讼。 |
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 被告：谢恳增 第三人：百年金海科技有限公司 | （2024）鲁0202执异2号裁定如下：1、追加深圳市科陆电子科技股份有限公司为（2022）鲁0202执2251号案件的被执行人；2、深圳市科陆电子科技股份有限公司对百年金海科技有限公司在（2022）鲁0202执2251号民事判决书项下的债务承担连带责任。 公司请求判令：1、法院撤销（2024）鲁0202执异2号裁定；2、法院判令不予追加公司为（2022）鲁0202执2251号案件的被执行人；3、法院判令公司不对百年金海科技有限公司在（2020）鲁0202民初1531号民事判决书项下的债务承担连带责任；4、本案诉讼费由被告承担。 | 一审程序中 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司 | 被告一：长沙道勤物流有限公司； 被告二：易中威 | 原告请求判令：1、两被告连带向原告支付应付而未付的合同内租赁车辆租金44.89万元以及违约金4.74万元（暂计至2023年8月17日）；2、两被告连带向原告支付合同外租赁车辆的租金共计47.12万元以及违约金3.68万元（暂计至2023年8月17日）；3、两被告连带向原告支付车损费用、事故考核扣款、涉诉案件费用共计6.33万元；4、被告退回车牌号为湘AD06309的车辆；5、被告处理原告交付的所有车辆违章情况；6、本案全部诉讼费用由两被告承担。 | 一审程序中 |
| 四川科陆新能电气有限公司 | 江苏银基烯碳能源科技有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付货款本金230万元及逾期付款违约金（以183.5万元为基数，自2020年7月24日起至实际付清之日止按每日千分之一计算，以46.5万元为基数，自2021年7月24日起至实际付清之日止按每日千分之一计算）；2、被告承担本案全部诉讼费用。 | 一审判决如下：被告于本判决生效之日起十日内向原告支付货款230万元及违约金（其中以183.5万元为基数，自2020年7月24日起至付清之日止；以46.5万元为基数，自2021年7月24日起至付清之日止；均按年利率8%计算） 已申请强制执行。 |
| 深圳市科陆驱动技术有限公司 | 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告偿还欠款2,445.78万元；2、被告支付已到期部分欠款违约金20.17万元(暂计至2024年2月29日)；3、被告支付剩余欠款资金占用费；4、被告承担本案全部诉讼费用。 | 一审程序中 |
| 于丽丽 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、确认原告及被告签订的《房屋租赁意向协议》解除；2、被告向原告返还预收租赁款75.6万元；3、被告向原告支付利息34.27万元（暂计至2024年1月31日）；4、被告负担本案诉讼费。 | 已和解：1、双方协商一致确认解除案涉《房屋租赁意向协议》；2、被告于2024年6月30日前一次性向原告返还预收租赁款75.6万元及支付截止2024年5月31日期间产生的资金占用利息36.27万元；3、被告如按约支付完毕上述款项，则原告自愿放弃其余利息；被告如未能按约支付完毕上述款项，被告则应继续支付资金占用利息（以未付的预收租赁款为基数，按照年利率8%自2024年6月1日起计算至实际付清时止），原告有权就剩余未付的预收租赁款及资金占用利息一并向人民法院申请强制执行；4、若被告已履行完上述全部付款义务后，则双方在本案中的所有权利义务均终结，一方不得再向对方主张任何权利。 |
| 深圳市科陆智慧工业有限公司 | 山东瑞吉德自动化股份有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付货款78万元；2、被告向原告支付货款78万元资金占用利息22.82万元（暂计至2024年2月1日）；3、被告承担本案全部诉讼费用。 | 一审程序中 |
| 王庆华 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、确认原告及被告签订的《房屋租赁意向协议》解除；2、被告向原告返还预收租赁款151.2万元；3、被告向原告支付利息71.02万元（暂计至2024年1月31日）；4、被告负担本案诉讼费用。 | 已和解：1、原被告双方同意解除《房屋租赁意向协议》；2、被告同意向原告返还预收租赁款151.2万元及支付截至2024年5月31日期间产生的利息共计76.04万元，其中在2024年6月30日前支付100万元，余款127.24万元在2024年7月31日之前支付完毕；3、被告按约支付上述款项，则原告自愿放弃其余利息，如被告未能按约支付上述款项，则应按照原定利率（年利率8%）继续支付资金占用利息至实际付清时止；4、被告按本协议履行完毕后，原、被告双方就本案所涉合同不再存在任何权利义务纠纷。 |
| 原告 | 被告 | 诉讼事宜 | 案件进展情况 |
| 王庆华 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 原告请求判令：1、确认原、被告签订的《房屋租赁意向协议》解除；2、被告向原告返还预收租赁款75.60万元；3、被告向原告支付相关利息35.18万元（暂计至2024年1月31日）；4、被告负担本案诉讼费用。 | 已和解：1、原被告双方同意解除《房屋租赁意向协议》；2、被告同意向原告返还预收租赁款75.6万元及支付截至2024年5月31日期间产生的资金占用利息37.68万元，于2024年6月30日前一次性支付上述款项；3、被告按约支付上述款项，则原告自愿放弃其余利息，如被告未能按约支付上述款项，则应按照原定利率（年利率8%）继续支付资金占用利息至实际付清时止；4、被告按本协议履行完毕后，原、被告双方就本案所涉合同不再存在任何权利义务纠纷。 |
| 广东省顺德开关厂有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 原告请求判令：1、被告向原告支付所欠货款212.27万元及逾期付款利息11.28万元；2、被告向原告退还履约保证金2万元及逾期付款利息0.12万元（（暂计算至2023年7月15日）；3、本案诉讼费由被告承担。 | 一审判决如下：被告中建五局第三建设有限公司于判决生效之日起十日内向原告支付货款210.42万元及逾期付款损失；2、被告于本判决生效之日起十日内向原告退还履约保证金2万元及资金占用损失；3、驳回原告其他诉讼请求。 中建五局第三建设有限公司已上诉。 二审程序中。 |
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 期后关联交易 | 公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司拟与美的集团财务有限公司（以下简称“美的财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期1年，由美的财务公司在经营范围内为公司及公司下属子公司提供包括票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务、担保业务等在内的金融服务，其中，公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币0.45亿元，授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币6亿元。 | 美的财务公司作为一家经批准成立的非银行金融机构，可为公司提供丰富的金融服务选择和支持，公司与美的财务公司开展金融业务，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资风险，符合公司和全体股东的利益。美的财务公司为公司提供金融服务时，服务价格遵循公平合理的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。 | --- |
| 公司第九届董事会第十次（临时）会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司拟增加2024年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不超过人民币12,000万元，其中：新增向关联人盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购原材料、商品预计不超过人民币5,400万元，新增向关联人盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司销售商品预计不超过人民币6,600万元。 | 本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 | --- |
2、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 0 |
| 拟分配每10股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每10股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 不适用 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 688,817,609.81 | 725,781,080.06 |
| 1至2年 | 278,850,208.95 | 321,502,844.03 |
| 2至3年 | 60,577,834.51 | 48,767,751.28 |
| 3年以上 | 1,467,388,870.63 | 1,479,342,392.93 |
| 3至4年 | 121,779,072.97 | 310,211,945.02 |
| 4至5年 | 145,200,178.65 | 60,909,264.98 |
| 5年以上 | 1,200,409,619.01 | 1,108,221,182.93 |
| 合计 | 2,495,634,523.90 | 2,575,394,068.30 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收 | 121,244,787.63 | 4.86% | 121,244,787.63 | 100.00% | 0.00 | 121,244,787.63 | 4.71% | 121,244,787.63 | 100.00% | 0.00 |
| 账款 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,374,389,736.27 | 95.14% | 291,939,268.43 | 12.30% | 2,082,450,467.84 | 2,454,149,280.67 | 95.29% | 276,326,258.60 | 11.26% | 2,177,823,022.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内关联方组合 | 1,490,368,350.26 | 59.72% | 0.00 | 0.00% | 1,490,368,350.26 | 1,522,999,065.83 | 59.13% | 0.00 | 0.00% | 1,522,999,065.83 |
| 非关联方 | 884,021,386.01 | 35.42% | 291,939,268.43 | 33.02% | 592,082,117.58 | 931,150,214.84 | 36.16% | 276,326,258.60 | 29.68% | 654,823,956.24 |
| 合计 | 2,495,634,523.90 | 100.00% | 413,184,056.06 | 16.56% | 2,082,450,467.84 | 2,575,394,068.30 | 100.00% | 397,571,046.23 | 15.44% | 2,177,823,022.07 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 绿色储能技术研究院有限公司 | 74,307,042.34 | 74,307,042.34 | 74,307,042.34 | 74,307,042.34 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 中安创盈能源科技产业有限公司 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 30,608,045.29 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 华泰超威(北京)新能源科技有限公司 | 16,329,700.00 | 16,329,700.00 | 16,329,700.00 | 16,329,700.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 合计 | 121,244,787.63 | 121,244,787.63 | 121,244,787.63 | 121,244,787.63 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方 | 1,490,368,350.26 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,490,368,350.26 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：非关联方
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 514,742,169.56 | 16,574,697.86 | 3.22% |
| 1－2年 | 85,679,258.04 | 13,006,111.37 | 15.18% |
| 2－3年 | 9,976,978.72 | 3,713,431.48 | 37.22% |
| 3－4年 | 33,066,523.24 | 19,608,448.28 | 59.30% |
| 4－5年 | 48,097,373.71 | 46,577,496.70 | 96.84% |
| 5年以上 | 192,459,082.74 | 192,459,082.74 | 100.00% |
| 合计 | 884,021,386.01 | 291,939,268.43 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 121,244,787.63 | 121,244,787.63 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 276,326,258.60 | 15,670,058.48 | 57,048.65 | 291,939,268.43 | ||
| 其中：合并范围内关联方组合 | ||||||
| 非关联方 | 276,326,258.60 | 15,670,058.48 | 57,048.65 | 291,939,268.43 | ||
| 合计 | 397,571,046.23 | 15,670,058.48 | 0.00 | 57,048.65 | 0.00 | 413,184,056.06 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 57,048.65 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 353,293,507.90 | 0.00 | 353,293,507.90 | 14.16% | 0.00 |
| 第二名 | 308,205,525.10 | 0.00 | 308,205,525.10 | 12.35% | 0.00 |
| 第三名 | 147,642,056.19 | 0.00 | 147,642,056.19 | 5.92% | 0.00 |
| 第四名 | 141,794,585.96 | 0.00 | 141,794,585.96 | 5.68% | 0.00 |
| 第五名 | 140,173,856.64 | 0.00 | 140,173,856.64 | 5.62% | 0.00 |
| 合计 | 1,091,109,531.79 | 0.00 | 1,091,109,531.79 | 43.73% | 0.00 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 0.00 | 3,183,970.00 |
| 其他应收款 | 1,560,374,612.72 | 1,624,716,581.19 |
| 合计 | 1,560,374,612.72 | 1,627,900,551.19 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海东自电气有限公司 | 0.00 | 3,183,970.00 |
| 合计 | 0.00 | 3,183,970.00 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
交易产生
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 19,872,381.33 | 15,444,544.42 |
| 备用金 | 157,989.63 | 192,445.13 |
| 股权转让款 | 147,050,763.00 | 147,550,763.00 |
| 往来款 | 389,865,480.07 | 370,098,894.94 |
| 关联方往来 | 1,525,281,400.73 | 1,598,308,504.23 |
| 其他 | 124,497.06 | 1,293,738.87 |
| 合计 | 2,082,352,511.82 | 2,132,888,890.59 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 544,278,389.54 | 555,568,292.50 |
| 其中：6个月以内（含6个月） | 273,265,631.54 | 505,117,382.87 |
| 6个月－1年以内（含1年） | 271,012,758.00 | 50,450,909.63 |
| 1至2年 | 38,215,790.32 | 26,204,791.89 |
| 2至3年 | 1,512,191.98 | 39,521,778.88 |
| 3年以上 | 1,498,346,139.98 | 1,511,594,027.32 |
| 合计 | 2,082,352,511.82 | 2,132,888,890.59 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 479,529,774.83 | 23.03% | 479,529,774.83 | 100.00% | 0.00 | 479,529,774.83 | 22.48% | 479,529,774.83 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,602,822,736.99 | 76.97% | 42,448,124.27 | 2.65% | 1,560,374,612.72 | 1,653,359,115.76 | 77.52% | 28,642,534.57 | 1.73% | 1,624,716,581.19 |
| 其中： | ||||||||||
| 无合同纠纷组合 | 69,555,286.41 | 3.34% | 42,448,124.27 | 61.03% | 27,107,162.14 | 56,794,772.72 | 2.66% | 28,642,534.57 | 50.43% | 28,152,238.15 |
| 特殊款项组合 | 1,533,267,450.58 | 73.63% | 0.00 | 0.00% | 1,533,267,450.58 | 1,596,564,343.04 | 74.86% | 0.00 | 0.00% | 1,596,564,343.04 |
| 合计 | 2,082,352,511.82 | 100.00% | 521,977,899.10 | 25.07% | 1,560,374,612.72 | 2,132,888,890.59 | 100.00% | 508,172,309.40 | 23.83% | 1,624,716,581.19 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 百年金海科技有限公司 | 344,967,924.83 | 344,967,924.83 | 344,967,924.83 | 344,967,924.83 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 恒大新能源动力科技（深圳）有限公司 | 134,561,850.00 | 134,561,850.00 | 134,561,850.00 | 134,561,850.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 合计 | 479,529,774.83 | 479,529,774.83 | 479,529,774.83 | 479,529,774.83 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：无合同纠纷组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内（含6个月） | 17,316,361.34 | 865,818.07 | 5.00% |
| 6个月－1年以内（含1年） | 2,441,283.62 | 122,064.18 | 5.00% |
| 1－2年 | 9,228,399.50 | 922,839.95 | 10.00% |
| 2－3年 | 45,485.54 | 13,645.66 | 30.00% |
| 3年以上 | 40,523,756.41 | 40,523,756.41 | 100.00% |
| 合计 | 69,555,286.41 | 42,448,124.27 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：特殊款项组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 特殊款项组合 | 1,533,267,450.58 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,533,267,450.58 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 755,023.60 | 27,887,510.97 | 479,529,774.83 | 508,172,309.40 |
| 本期计提 | 232,858.65 | 13,572,731.05 | 13,805,589.70 | |
| 本期转回 |
| 本期核销 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 987,882.25 | 41,460,242.02 | 479,529,774.83 | 521,977,899.10 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 479,529,774.83 | 479,529,774.83 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 28,642,534.57 | 13,805,589.70 | 42,448,124.27 | |||
| 其中：无合同纠纷组合 | 28,642,534.57 | 13,805,589.70 | 42,448,124.27 | |||
| 特殊款项组合 | ||||||
| 合计 | 508,172,309.40 | 13,805,589.70 | 521,977,899.10 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 491,958,868.50 | 1年以内、3年以上 | 23.63% | 0.00 |
| 第二名 | 往来款 | 467,462,233.30 | 1年以内、1-2年 | 22.45% | 0.00 |
| 第三名 | 往来款 | 344,956,924.83 | 3年以上 | 16.57% | 344,956,924.83 |
| 第四名 | 股权转让款 | 134,561,850.00 | 3年以上 | 6.46% | 134,561,850.00 |
| 第五名 | 往来款 | 91,210,644.47 | 1年以内、3年以上 | 4.38% | 0.00 |
| 合计 | 1,530,150,521.10 | 73.49% | 479,518,774.83 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
| 因资金集中管理而列报于其他应收款的金额 | 0.00 |
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,944,610,054.15 | 22,504,108.61 | 3,922,105,945.54 | 3,954,395,954.15 | 22,504,108.61 | 3,931,891,845.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 273,202,941.16 | 73,803,836.79 | 199,399,104.37 | 409,607,267.08 | 98,663,380.53 | 310,943,886.55 |
| 合计 | 4,217,812,995.31 | 96,307,945.40 | 4,121,505,049.91 | 4,364,003,221.23 | 121,167,489.14 | 4,242,835,732.09 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳市科陆智慧工业有限公司 | 50,695,879.44 | 50,695,879.44 | ||||||
| 深圳市科陆驱动技术有限公司 | 72,348,143.24 | 72,348,143.24 | ||||||
| 深圳市鸿志软件有限公司 | 512,103,452.03 | 512,103,452.03 | ||||||
| 科陆国际技术有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||||
| 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 1,664,671,300.00 | 1,664,671,300.00 | ||||||
| 上海东自电气有限公司 | 84,563,700.00 | 84,563,700.00 | ||||||
| 四川科陆新能电气有限公司 | 55,600,000.00 | 55,600,000.00 | ||||||
| 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 玉门市科陆新能源有限 | 90,000,000.00 | 10,000,00 | 100,000,000.00 | |||||
| 公司 | 0.00 | |||||||
| 香港港科实业有限公司 | 83,767.44 | 83,767.44 | ||||||
| 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | |||||
| 深圳市科陆物业管理有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 四川锐南电力建设工程有限公司 | 77,550,175.00 | 77,550,175.00 | ||||||
| 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 | 60,874,378.39 | 22,504,108.61 | 60,874,378.39 | 22,504,108.61 | ||||
| CLOU ENERGY LLC | 6,493,600.00 | 6,493,600.00 | 0.00 | |||||
| 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 深圳市科陆售电有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||
| 深圳科泰商业有限公司 | 49,990,000.00 | 49,990,000.00 | ||||||
| 深圳市科陆智慧能源有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 宜春市科陆储能技术有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 深圳市陆润能源有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
| 河北万酷新能源科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| CL Energy Storage Corporation | 6,417,450.00 | 707,700.00 | 7,125,150.00 | |||||
| 佛山市科陆储能技术有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 3,931,891,845.54 | 22,504,108.61 | 10,707,700.00 | 20,493,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922,105,945.54 | 22,504,108.61 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 江西科能储能电池系统有限公司 | 0.00 | 44,047,191.89 | 0.00 | 44,047,191.89 | ||||||||
| 小计 | 0.00 | 44,047,191.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,047,191.89 |
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 江苏兴盛诚速 | 3,318,3 | -1,538,570.50 | 1,779,7 | |||||||||
| 通新能源科技有限公司 | 09.77 | 39.27 | ||||||||||
| 中安创盈能源科技产业有限公司 | 0.00 | 26,481,001.49 | 0.00 | 26,481,001.49 | ||||||||
| 丰镇市联昌能源科技有限公司 | 0.00 | 3,275,643.41 | 0.00 | 3,275,643.41 | ||||||||
| 广东科陆智泊信息科技有限公司 | 3,796,335.01 | -224,393.94 | 3,571,941.07 | |||||||||
| 深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） | 19,137,620.27 | 426,877.40 | 19,564,497.67 | |||||||||
| 海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 | 13,696,706.19 | 24,859,543.74 | 13,696,706.19 | 0.00 | ||||||||
| 深圳芯珑电子技术有限公司 | 196,231,647.27 | 83,776,940.01 | 218,800.33 | 112,673,507.59 | ||||||||
| 深圳市车电网络有限公司 | 74,763,268.04 | -12,953,849.27 | 61,809,418.77 | |||||||||
| 小计 | 310,943,886.55 | 54,616,188.64 | 0.00 | 97,473,646.20 | -14,071,135.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,399,104.37 | 29,756,644.90 |
| 合计 | 310,943,886.55 | 98,663,380.53 | 0.00 | 97,473,646.20 | -14,071,135.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,399,104.37 | 73,803,836.79 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,372,706,243.27 | 944,802,452.91 | 919,747,905.29 | 654,567,775.87 |
| 其他业务 | 1,968,193.27 | 324,429.46 | 2,853,246.58 | 22,221.27 |
| 合计 | 1,374,674,436.54 | 945,126,882.37 | 922,601,151.87 | 654,589,997.14 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 智能电网 | 储能 | 物业 | 其他 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 在某一时点转让 | 927,992,006.55 | 625,791,161.60 | 432,289,128.60 | 316,091,298.15 | 1,968,193.27 | 324,429.46 | 1,362,249,328.42 | 942,206,889.21 | ||
| 在某一时段内转让 | 12,425,108.12 | 2,919,993.16 | 12,425,108.12 | 2,919,993.16 | ||||||
| 合计 | 927,992,006.55 | 625,791,161.60 | 432,289,128.60 | 316,091,298.15 | 12,425,108.12 | 2,919,993.16 | 1,968,193.27 | 324,429.46 | 1,374,674,436.54 | 945,126,882.37 |
与履约义务相关的信息：无其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,206,576.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,071,135.98 | -18,440,546.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -88,568,158.93 | 14,466,754.22 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,120,288.05 | -243.60 |
| 合计 | -101,519,006.86 | 1,232,540.20 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 17,549,339.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 20,949,029.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,485,218.04 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 783,333.33 | |
| 债务重组损益 | -5,508,192.85 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | -3,584,583.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,992,455.22 | |
| 减：所得税影响额 | -4,473,089.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,908,390.85 | |
| 合计 | 68,231,297.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.25% | -0.0239 | -0.0239 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.57% | -0.0650 | -0.0650 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长：伏拥军二〇二四年八月十四日