股票简称：浙江建投 股票代码：002761
浙江省建设投资集团股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
募集说明书摘要
本期债券发行金额：
不超过8亿元（含8亿元）
担保情况：
无担保信用评级结果：
主体评级AA+、无债项评级
发行人：
浙江省建设投资集团股份有限公司
主承销商：
中国国际金融股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司、财通证券股份有限公司
受托管理人：
中国国际金融股份有限公司
信用评级机构：
中诚信国际信用评级有限责任公司牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人
联席主承销商
签署日期： 二〇二三年 六月 十五日
! "本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
#$%&'(请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、2023年3月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕657号文同
意注册，浙江省建设投资集团股份有限公司获准在中国境内面向专业投资者发行面值不超过（含）8亿元的公司债券。本期债券为本批文项下的首期发行。
二、发行人基本财务情况
本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为95.85亿元，合并口径资产负债率为91.34%，母公司口径资产负债率为78.63%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.30亿元（2020-2022年度经审计的合并财务报表中当年度归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
三、评级情况
本次公司债券暂未进行评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月27日出具的《2022年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报告》，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级有效期（2022年6月27日至2023年6月26日）内对发行人进行跟踪评级，对其风险程度进行全程跟踪监测。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到相关法律法规政策
变化，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况将受到冲击并导致无法如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
五、2019年，发行人前身多喜爱集团股份有限公司以资产置换及发行股份的方式
向浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投
资有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司收购其持有的浙建集团100%股份，形成重大资产重组。2019年12月26日，各交易对方完成将浙建集团100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。上述重大资产重组完成后，发行人资产实力和经营能力大幅提升。重大资产重组具体分析请见募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人历史沿革”之“（二）重大资产重组”。
六、随着经营规模的扩大，发行人现金流出较大。2020-2022年度及2023年1-3月，
发行人经营活动产生的现金流量净额分别为72,143.55万元、88,497.89万元、316,102.78万元及-285,589.62万元，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-27,601.78万元、-231,755.49万元、-148,719.87万元及-16,319.18万元，2020-2022年度及2023年1-3月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-46,338.45万元、-24,972.91万元、-154,784.79万元及249,940.64万元。近一期发行人经营活动产生的现金流量净额出现负值，主要系年初购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金金额较大且销售商品、提供劳务收到的现金通常于年终结算所致。近三年及一期发行人投资活动产生的现金流量净额为负值，主要系支付其他与投资活动有关的现金金额较大所致。近三年发行人筹资活动现金流量净额为负，主要系偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金较大所致。发行人的现金流流出将给其正常经营造成一定影响。
七、2020-2022年度及2023年1-3月，发行人资产负债率分别为91.54%、91.52%、
90.79%和91.34%。由于发行人应付工程款较多，资产负债率也保持在较高水平，但仍
属于建筑施工行业正常水平。如发行人未来存在较大规模的投资支出，发行人的债务负担将持续加重，其偿债能力存在被削弱的风险。
八、2020-2022年末及2023年3月末，公司的应收账款余额分别为2,748,843.24万
元、3,240,829.44万元、2,915,885.90万元及2,694,714.09万元，占总资产的比例分别为
31.68%、32.65%、26.24%及24.34%，主要为应收的建筑施工项目款项等，应收账款的
回收主要依赖于建筑施工业务的回款安排，回款时间存在一定不确定性。由于发行人客户涉及房地产等高风险行业，以恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）为代表
的民营房企信用剧烈波动将可能对发行人经营造成一定影响。当前发行人与恒大集团业务具体进展请见募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析”之“（3）应收账款”或发行人公开披露的2022年年度报告。由于发行人应收账款金额较大，若未来回款不力，则可能对公司经营状况、盈利水平造成一定影响。
九、2020-2022年末及2023年3月末，公司的合同资产余额分别为1,548,528.98万
元、2,472,356.69万元、3,626,035.12万元及3,719,916.74万元，报告期内保持增长态势，主要系会计政策变更后已完工未结算资产从存货科目转入合同资产科目核算及公司整体业务规模扩张导致。发行人作为属于建筑施工类企业，于工程开展过程中，因工程量定期结算、分项工程一并结算、工程变更导致延迟结算等因素导致合同的收入与计量的时间差异等原因，从而形成较大规模的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续相关项目结算或回款受阻，发行人经营状况及偿债能力将会受到不利影响。
十、2020-2022年度及2023年1-3月，发行人资产负债率分别为91.54%、91.52%、
90.79%和91.34%，短期借款分别为570,076.37万元、808,870.19万元、599,710.01万元
及986,683.39万元，一年内到期的非流动负债分别为159,238.38万元、163,616.15万元、193,191.53万元及166,979.08万元；最近一期末，发行人有息负债余额为219.51亿元，其中一年以内到期的有息负债余额为119.41亿元，占比54.40%，短期债务规模较大。随着经营规模扩大，如果发行人不断增加短期债务，可能加重短期偿债压力。
十一、报告期发行人建筑施工主业的主要客户包括市政项目、工业地产项目和商
业地产、住宅等房地产项目的相应业主单位或发包方。截至2023年3月31日，发行人涉及商业地产、住宅等房地产客户应收款项（包括应收账款、合同资产）余额为
198.15亿元，占发行人应收款项金额比例为28.76%，其中，非恒大的其他房地产客户
应收款项余额为130.91亿元，占发行人应收款项金额比例19.00%。截至2023年4月末，上述非恒大主要房地产客户2022年末应收账款的期后回款比例为27.58%。受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券违约的情形，公司参考公开市场信息、违约事件情形、财务状况、企业性质、应收款项回款及保障情况，综合确定应收款项计提方法，公司已对恒大集团、咸阳凯创等房地产客户及部分零星单位应收款项单项计提减值准备，截至2023年3月31日，公司单项计提应收账款
房地产客户应收账款余额为63.06亿元，已计提22.19亿元坏账准备，计提比例为
35.19%。
上述已单项计提坏账准备的房地产客户当前经营受到一定困难，未来的持续经营能力仍存在不确定性。由于下游房地产及工程施工客户的账期较长，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务人未来持续出现财务状况恶化，导致公司应收款项不能按期收回或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务人的风险评级下调，进而需要提高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而将对公司业绩和生产经营产生重大不利影响。
十二、截至2023年3月末，发行人银行借款余额为209.43亿元，2023年1-3月净
新增借款38.37亿元，超过上年末净资产102.31亿元的37.50%，新增借款主要用于建筑施工项目的资本金投入及发行人与子公司日常经营需要。截至2023年3月末，发行人资产负债率为91.34%，基本保持稳定，发行人债务结构进一步优化。前述新增有息负债符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。发行人目前经营状况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息，前述新增借款事项不会对发行人的日常经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。
十三、本次债券设置投资者保护条款，具体请见“第十节 投资者保护机制”之“四、
偿债保障措施”之“（七）发行人承诺”。
十四、本次债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所
有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。
十五、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者
发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市/挂牌后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
十六、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，
将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
十七、本期债券不符合进行通用质押式回购交易的基本条件。
) *声
明
...... 1重大事项提示 ...... 2
目
录 ...... 7
释
义 ...... 9
第一节
发行概况 ...... 12
一、本次发行的基本情况 ...... 12
二、认购人承诺 ...... 18
第二节
募集资金运用 ...... 20
一、募集资金运用计划 ...... 20
二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ...... 21
三、前次公司债券募集资金使用情况 ...... 22!"#
$%&'()* ...... 24
+,$%&-* ...... 24
.,$%&/012...................................................................................................... 25
",$%&3456 ...... 37
7,$%&8345694:;<)* ...... 39
=,$%&8>?569@AB ...... 51
C,$%&DEFG,HGIJKL?&M8'()* ...... 62
七、发行人主要业务情况 ...... 70
八、媒体质疑事项 ...... 123
九、发行人违法违规及受处罚情况 ...... 123第四节
财务会计信息 ...... 124
一、会计政策
/会计估计调整对财务报表的影响 ...... 124
二、合并报表范围的变化
...... 129
三、公司报告期内合并及母公司财务报表
...... 130
四、报告期内主要财务指标
...... 137
五、管理层讨论与分析
...... 139
六、公司有息负债情况
...... 181
七、关联方及关联交易
...... 183
八、重大或有事项或承诺事项
...... 190
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排
...... 202
第五节
发行人及本期债券的资信情况 ...... 204
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因 ...... 204
二、信用评级报告的主要事项 ...... 204
三、发行人的资信情况 ...... 205
四、其他重要事项 ...... 208第六节
备查文件 ...... 209
一、备查文件内容 ...... 209
二、备查文件查阅地点 ...... 209
三、备查文件查阅时间 ...... 210
+ ,
在募集说明书及本摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、本集团、公司、发行人、浙江建投
| 本公司、本集团、公司、发行人、浙江建投 | 指 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 |
| 浙建集团 | 指 | 浙江省建设投资集团有限公司（曾用名“浙江省建设投资集团股份有限公司”）、上市公司重大资产重组被合并方 |
| 控股股东、浙资运营 | 指 | 浙江省国有资本运营有限公司 |
| 实际控制人、浙江省国资委 | 指 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 本公司监事会 |
| 本次债券 | 指 | 发行人发行规模不超过8亿元的“浙江省建设投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券” |
| 本期债券 | 指 | 浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 本次发行 | 指 | 本次债券的发行 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的专业机构投资者 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《浙江省建设投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 发行人与债券受托管理人为本次债券发行签订的《浙江省建设投资集团股份有限公司（债券发行人）与中国国际金融股份有限公司（债券受托管理人）关于浙江省建设投资集团股份有限公司公司债券受托管理协议》 |
| 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司 |
| 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 发行人律师、律师 | 指 | 浙江天册律师事务所 |
| 会计师、审计机构、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 大华 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天职 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 东方金诚 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
债券登记机构、登记公司
| 债券登记机构、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 证券业协会 | 指 | 中国证券业协会 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 |
| 公司章程 | 指 | 《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》 |
| 最近三年及一期、报告期 | 指 | 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月 |
| 交易日、工作日 | 指 | 深圳证券交易所的正常营业日 |
| 法定假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾的法定假日） |
| 建工集团 | 指 | 浙江省建工集团有限责任公司 |
| 浙江一建 | 指 | 浙江省一建建设集团有限公司 |
| 浙江二建 | 指 | 浙江省二建建设集团有限公司 |
| 浙江三建 | 指 | 浙江省三建建设集团有限公司 |
| 浙江交建 | 指 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司（曾用名“浙江省大成建设集团有限公司”） |
| 工业安装 | 指 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |
| 建设装饰 | 指 | 浙江省建设装饰集团有限公司 |
| 浙江建机、建机集团 | 指 | 浙江省建设工程机械集团有限公司 |
| 商贸物流 | 指 | 浙江建设商贸物流有限公司 |
| 工程咨询 | 指 | 浙江建工建筑工程咨询有限公司 |
| 浙建实业 | 指 | 浙江浙建实业发展有限公司 |
| 浙建香港控股 | 指 | 浙江省建设集团（香港）控股有限公司 |
| 浙建株式会社 | 指 | 中国浙江建设集团日本株式会社 |
| 日中实业 | 指 | 日中建设实业有限公司 |
| 浙建尼日利亚 | 指 | 浙江建设投资（尼）有限公司 |
| 太仓中茵 | 指 | 太仓中茵建设投资有限公司 |
| 苏州浙建地产 | 指 | 苏州浙建地产发展有限公司 |
| 浙建工盈 | 指 | 杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙） |
| 阿拉尔浙建 | 指 | 阿拉尔浙建城市建设投资有限公司 |
| 建投环保 | 指 | 浙江建投环保工程有限公司 |
| 长兴浙建城镇 | 指 | 长兴浙建城镇建设有限公司 |
| 安吉浙建 | 指 | 安吉浙建投资有限公司 |
| 遂昌浙建 | 指 | 遂昌浙建投资有限公司 |
长兴浙永
| 长兴浙永 | 指 | 长兴浙永建设投资有限公司 |
| 玉环浙建 | 指 | 玉环市浙建城镇建设投资有限公司 |
| 长兴浙建投资 | 指 | 长兴浙建投资有限公司 |
| 新昌浙建投资 | 指 | 新昌县浙建投资管理有限公司 |
| 衢州浙建投资 | 指 | 衢州市衢江区浙建投资管理有限公司 |
| 绍兴浙建投资 | 指 | 绍兴市越城区浙建投资有限公司 |
| 永嘉浙建投资 | 指 | 永嘉县浙建投资有限公司 |
| 庆元浙建 | 指 | 庆元县浙建项目管理有限公司 |
| 越城浙建 | 指 | 绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 |
| 建材集团 | 指 | 浙江省建材集团有限公司 |
| 塔建三五九 | 指 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 |
| 建筑设计 | 指 | 浙江浙建建筑设计有限公司 |
| 卢旺达公司 | 指 | ZCIGC(RWANDA) CO.,LTD |
| 建投发展 | 指 | 浙江建投发展房地产开发有限公司 |
| 建投机械租赁 | 指 | 浙江建投机械租赁有限公司 |
| 基建投资 | 指 | 浙江基建投资管理有限公司 |
| 南昌城建 | 指 | 南昌城建构件有限公司 |
| 钢杰人力 | 指 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 |
| 金华网新科技 | 指 | 金华网新科技产业孵化园建设有限公司 |
| 装饰集成 | 指 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 |
注：若出现加总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。除非特别注明，涉及货币金额的默认单位为人民币元。
-./ 0123
!"#$%&'(#)*N+O(P$%8QRST)*9UV)*2021年9月7日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《关于公开发行一般公司债券的议案》。
2021年9月17日，本公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《关于公开发行一般公司债券的议案》。
本公司于2023年3月24日获得中国证券监督管理委员会印发的“证监许可[2023]657号”同意面向专业投资者发行面值不超过（含）8亿元的公司债券的注册。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。N.O(WXY'(Z[
发行主体：浙江省建设投资集团股份有限公司。
债券名称：
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
发行规模：
本期债券发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元）。本期债券分为两个品种，发行人和主承销商将根据本次债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过8亿元（含8亿元）。
债券期限：
本期债券分为两个品种，品种一债券期限为2年期，附第1年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。品种二债券期限为3年期，附第2年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券
引入品种间回拨选择权，两个品种之间可以双向回拨，发行人和主承销商将根据本次债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。债券票面金额：
本期债券票面金额为100元。
发行价格：
本期债券按面值平价发行。
增信措施：
本期债券无担保。
债券形式：
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
品种间回拨选择权：
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
债券利率及其确定方式：
本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。品种一在债券存续期的第1年末，如发行人行使债券票面利率调整选择权，债券存续部分在存续期的第2年的票面利率为债券存续期的第1年末票面利率加/减调整基点，在债券存续期的第2年固定不变；如在债券存续期的第1年末发行人未行使债券票面利率调整选择权，则债券存续部分在存续期的第2年的票面利率仍维持债券存续期的第1年末票面利率不变。品种二在债券存续期的第2年末，如发行人行使债券票面利率调整选择权，债券存续部分在存续期的第3年的票面利率为债券存续期的第2年末票面利率加/减调整基点，在债券存续期的第3年固定不变；如在债券存续期的第2年末发行人未行使债券票面利率调整选择权，则债券存续部分在存续期的第3年的票面利率仍维持债券存续期的第2年末票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式：
本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
发行对象：
本期债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的，并且符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
承销方式：
本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
配售规则：
本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。
网下配售规则：
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
起息日期：
本期债券起息日为2023年6月20日。
兑付及付息的债权登记日：
将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息方式：
按年付息。
付息日：
品种一债券：付息日为2024年至2025年每年的6月20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年的6月20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
品种二债券：付息日为2024年至2026年每年的6月20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2025年每年的6月20日，如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付方式：
到期一次还本。
兑付日：
品种一债券：兑付日为2025年6月20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2024年6月20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
品种二债券：兑付日为2026年6月20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年6月20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。偿付顺序：
本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：
经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券未评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
赎回选择权条款：
品种一债券：发行人将于本期债券品种一第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决
定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回债券的本金加第1年利息在第1年付息日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券品种一将继续在第2年存续。
品种二债券：发行人将于本期债券品种二第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券品种二将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回债券的本金加第2年利息在第2年付息日一起支付。发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券品种二将继续在第3年存续。
调整票面利率选择权：
品种一债券：发行人有权决定在存续期的第1年末调整本期债券品种一后1年的票面利率；发行人将于第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
品种二债券：发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券品种二后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
回售选择权：
品种一债券：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期内第1个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券品种一。本期债券品种一第1个计息年度付息日即为回售支付日，公司
将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。品种二债券：发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二存续期内第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券品种二。本期债券品种二第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：
自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
拟上市交易场所：
深圳证券交易所。
募集资金用途：
本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券的自有资金。
募集资金专项账户：
本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：
发行人聘请中金公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
联席主承销商：
发行人聘请中信建投证券、财通证券作为本期债券的联席主承销商。通用质押式回购安排：
发行人主体信用等级为AA+级，本期债券未评级。本期债券不符合进行通用质押式回购交易的基本条件。
上市安排：
本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。税务提示：
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。N"O(WXY$%9\]^_
1.本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2023年6月15日。发行首日：2023年6月19日。预计发行期限：2023年6月19日至2023年6月20日，共2个交易日。网下申购日：2023年6月19日。2.本期债券上市安排
本期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
+",-./0
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管
部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主
承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
-4/ 56789:
!"12345678N+O(WXY8`a<bcd经发行人股东大会、董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（“证监许可[2023]657号”），本期债券发行总额不超过8亿元（含8亿元）。N.O(WXY`a<befgh
本期债券募集资金8亿元拟用于置换已用于偿还到期公司债券的自有资金，当前公司拟置换的公司债券明细如下：
序号
| 序号 | 借款人 | 债券简称 | 起息日 | 到期日 | 借款余额（万元） | 拟置换金额（万元） | 借款方式 |
| 1 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 20浙建Y1 | 2020.3.25 | 2023.3.25 | 100,000.00 | 80,000.00 | 信用 |
| 合计 | - | - | - | 100,000.00 | 80,000.00 | - | |
注：发行人可以根据债券实际发行时间按实际情况调整偿还公司债券的具体明细N"O(WXY`a<bijklL?^_
公司拟开设募集资金监管账户作为本次募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。
1.募集资金管理制度的设立
为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。
2.债券受托管理人的持续监督
根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、
存储、划转与本息偿付进行监督。为履行受托管理职责，受托管理人有权代表债券持有人查询发行人专项账户中募集资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在募集资金使用完毕前，受托管理人应当每月检查1次发行人募集资金的使用情况是否与《募集说明书》约定一致。N7O`a<bmfn$%&opq*8rs
1.对发行人负债结构的影响
以2023年3月31日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动负债将由9,077,136.88万元降低至8,997,136.88万元，非流动负债将由1,036,966.56万元升高至1,116,966.56万元。
2.对于发行人短期偿债能力的影响
以2023年3月31日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由0.90提升至0.91。N=O$%&tu(WXY`a<b8vw
发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。
发行人承诺，本期债券募集资金仅用于募集说明书披露的用途，不转借他人使用，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，不直接或间接用于房地产业务，不直接或间接用于购置土地，不被控股股东、实际控制人及关联方违规占用，不用于二级市场股票投资。
+"#9:;%&<=>3?@:AB'CD
本期债券发行完成后，将引起公司资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1.相关财务数据模拟调整的基准日为2023年3月31日；
2.假设不考虑融资过程中产生的所有由公司承担的相关费用，募集资金净额为8亿
元；
3.假设本期债券募集资金总额8亿元计入2023年3月31日的合并资产负债表；
4.假设本期债券募集资金的用途为8亿元全部用于偿还有息债务；
5.假设公司债券发行在2023年3月31日完成。
基于上述假设，本次公司债券发行对公司资产负债结构的影响如下表所示：
合并报表资产负债结构变化
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月31日 | 本期债券发行后（模拟） | 模拟变动额 |
| 流动资产 | 8,183,247.77 | 8,183,247.77 | 80,000.00 |
| 非流动资产 | 2,889,326.00 | 2,889,326.00 | 0.00 |
| 资产合计 | 11,072,573.77 | 11,072,573.77 | 0.00 |
| 流动负债 | 9,077,136.88 | 8,997,136.88 | |
| 非流动负债 | 1,036,966.56 | 1,116,966.56 | 80,000.00 |
| 负债合计 | 10,114,103.44 | 10,114,103.44 | 0.00 |
| 资产负债率（%） | 91.34 | 91.34 | 0.00 |
| 流动比率 | 0.90 | 0.91 | 0.01 |
E"F$=>:;1234G6)*对于发行人主体而言，本次公司债券为发行人首次申请发行公司债券，不涉及前次公司债券募集资金使用情况。但是，此前重大资产重组进入上市公司主体浙建集团存在公开发行公司债券经历，现相关公司债券已承继进入发行人主体，相关债券募集资金使用情况披露如下：
2019年12月23日，重组进入上市公司主体浙建集团发行了“19浙建01”公司债券，发行规模为8亿元，期限为3+2年期，发行利率为4.30%，募集资金全部用于偿还有息负债。2020年3月23日，重组进入上市公司主体浙建集团发行了“20浙建Y1”可续期公司债券，发行金额为10亿元，期限为3+N年期，发行利率为5.30%，募集资金10%用
于公司湖北区域受疫情影响及防疫抗疫相关工程项目建设支出，促进相关工程项目早日复工复产，保障上下游企业的正常营运生产，其余用于偿还有息负债。截至2023年3月末，“19浙建01”、“20浙建Y1”净募集资金均使用完毕，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在转借他人的情况，未用于弥补亏损和非生产性支出。
-;/ 01<=>?3!"%&.H*
公司名称：
浙江省建设投资集团股份有限公司
股票代码：
002761法定代表人：
沈德法
注册资本：
108,134.0098万元人民币
实缴资本：
108,134.0098万元人民币
设立日期：
2006年12月21日
统一社会信用代码：
91430000796858896G
住所：
浙江省杭州市西湖区文三西路52号
邮政编码：
310012
联系电话：
0571-88057132
传真：
0571-88052152办公地址：
浙江省杭州市西湖区文三西路52号
信息披露事务负责人：
王莲军
信息披露事务负责人联系方式：
0571-88057132
所属行业：
土木工程建筑业经营范围：
建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公
自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）网址：
www.cnzgc.com
+"%&.IJKLN+O/012xy发行人历史沿革事件主要如下：
序号
| 序号 | 发生时间 | 事件类型 | 基本情况 |
| 1 | 2006-12-21 | 设立 | 发行人前身原名湖南多喜爱保健科技有限公司，注册资本200万元，实收资本200万元，湖南湘亚联合会计师事务所出具“湘亚验资（2006）第196号”《验资报告》。 |
| 2 | 2008-08-07 | 名称变更 | 公司名称由湖南多喜爱保健科技有限公司变更为湖南多喜爱纺织科技有限公司。 |
| 3 | 2011-08-05 | 改制、名称变更 | 企业类型变更为股份有限公司，原有限公司净资产折合成股份公司股本9,000万股。公司名称由湖南多喜爱纺织科技有限公司变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司。 |
| 4 | 2013-04-15 | 名称变更 | 企业名称由湖南多喜爱家纺股份有限公司变更为多喜爱家纺股份有限公司。 |
| 5 | 2015-06-05 | 首次公开发行股票 | 中国证监会出具“证监许可〔2015〕960号”《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准发行人公开发行新股不超过3,000万股。天职出具“天职业字[2015]10885号”《验资报告》，发行人收到募集资金净额人民币18,543.40万元，其中增加股本人民币3,000万元，增加资本公积人民币15,543.40万元。本次发行后，发行人总股本变更为12,000万股。 |
| 6 | 2015-06-08 | 股票上市 | 深交所出具“深证上〔2015〕252号”《关于多喜爱家纺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意发行人发行的人民币普通股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761”。 |
| 7 | 2016-06-29 | 名称变更 | 企业名称由多喜爱家纺股份有限公司变更为多喜爱集团股份有限公司。 |
| 8 | 2018-09-05 | 资本公积转增股本 | 发行人以总股本12,000万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股，发行人总股本变更为20,400万股。 |
| 9 | 2019-04-12 | 股份协议转让 | 发行人原控股股东陈军、黄娅妮向浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）转让其合计持有发行人29.83%的股份，对应发行人10,346.2万股股份。 |
| 10 | 2019-04-19 | 资本公积转增股本 | 发行人以总股本20,400万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股，发行人总股本变更为 |
序号
| 序号 | 发生时间 | 事件类型 | 基本情况 |
| 34,680万股。 | |||
| 11 | 2019-12-17 | 重大资产重组、股份转让 | 中国证券监督管理委员会出具了《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858号），发行人向浙建集团的股东浙江国资运营公司、中国信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司发行83,800.2098万股股份购买其持有的浙建集团100%的股份，同时注销浙建集团持有的发行人股份10,346.2万股。发行人原控股股东陈军、黄娅妮向浙建集团股东浙江国资运营公司转让持有的发行人6,941.197万股股票。本次发行后，公司总股本变更为108,134.0098万股。发行人控股股东变更为浙江国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委。 |
| 12 | 2020-01-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更为：建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 13 | 2020-07-21 | 住所变更 | 住所变更为：浙江省杭州市西湖区文三西路52号十七层，邮政编码为：310012 |
| 14 | 2021-04-27 | 名称变更 | 公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司。公司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”。 |
1.公司设立时的股权设置、股本结构
发行人前身为湖南多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“多喜爱”），系湖南多喜爱纺织科技有限公司（曾用名“湖南多喜爱保健科技有限公司”、以下简称“多喜爱有限”）按经审计的账面净资产值折股整体变更设立而来。2006年12月21日，多喜爱有限在湖南省工商行政管理局注册成立，设立时公司名称为“湖南多喜爱保健科技有限公司”，注册号为4300002008970，住所为长沙市岳麓区咸家湖西路350号（麓谷锦园48栋）；法定代表人为陈军；注册资本200万元；经营范围为床上用品、床垫、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；经营期限为2006年12月21日至2026年12月20日。
2006年12月11日，湖南湘亚联合会计师事务所出具“湘亚验资（2006）第196
号”《验资报告》，经该所审验，截至2006年12月11日，多喜爱有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200万元整，均以货币出资。2008年8月7日，多喜爱有限召开股东会，同意公司名称由“湖南多喜爱保健科技有限公司”变更为“湖南多喜爱纺织科技有限公司”。多喜爱有限设立时的股权结构如下：
序号
| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1. | 陈军 | 100 | 50% |
| 2. | 黄娅妮 | 100 | 50% |
| 合计 | 200 | 100% | |
2.公司的历次股本变动
（
）2011年
月，设立股份公司
2011年8月5日，多喜爱有限股东会作出决议，同意将多喜爱有限依法整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称由“湖南多喜爱纺织科技有限公司”变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，同意多喜爱有限全体股东作为发起人，以截止2011年7月31日公司经审计后的净资产值按比例折合成股份公司股本，并作为各发起人认购公司股份的对价。2011年8月23日，多喜爱召开创立大会，审议通过了《关于湖南多喜爱纺织科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司的议案》等议案。
2011年8月24日，湖南省工商行政管理局核发“（湘）名私字[2011]第7016号”《企业名称变更核准通知书》，同意核准多喜爱有限的企业名称变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”。截至2011年8月25日止，多喜爱已收到全体股东以其拥有的多喜爱有限的净资产折合的股本9,000万元。2011年9月5日，多喜爱完成了本次变更的工商变更登记。
本次变更完成后，多喜爱总股本变更为90,000,000股，股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1. | 陈军 | 3,421.2960 | 38.0144% |
| 2. | 黄娅妮 | 2,680.4970 | 29.7833% |
序号
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 3. | 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 1,091.7000 | 12.1300% |
| 4. | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 409.3830 | 4.5487% |
| 5. | 北京华清博远创业投资有限公司 | 363.8970 | 4.0433% |
| 6. | 湖南金科投资担保有限公司 | 227.4390 | 2.5271% |
| 7. | 其他31名自然人 | 805.7880 | 8.9532% |
| 合计 | 9,000 | 100% | |
2013年4月15日，多喜爱召开股东大会，同意公司名称由“湖南多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱家纺股份有限公司”。
（
）2015年
月，首次公开发行股票并上市
2015年5月21日，中国证监会出具“证监许可〔2015〕960号”《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准多喜爱公开发行新股不超过3,000万股。
2015年6月5日，天职出具“天职业字[2015]10885号”《验资报告》，经该所审验，截至2015年6月5日止，扣除本次发行费用后，多喜爱已收到募集资金净额人民币185,434,039.98元，其中增加股本人民币30,000,000元，增加资本公积人民币155,434,039.98元。
2015年6月8日，深交所出具“深证上〔2015〕252号”《关于多喜爱家纺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意多喜爱发行的人民币普通股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761”。多喜爱该次发行的股票已于2015年6月10日在深交所挂牌上市。多喜爱发行上市后，总股本变更为12,000万股。
2016年6月29日，多喜爱召开2016年第一次临时股东大会，同意公司名称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”。
（
）2018年
月，资本公积金转增股本
2018年4月23日，多喜爱召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意多喜爱以总股本12,000万股为基数，以资本公积金转
增股本的方式向全体股东每10股转增7股，合计转增股本8,400万股，本次转增后多喜爱总股本变更为20,400万股。2018年9月5日，多喜爱完成本次资本公积转增的工商变更登记。
（
）2019年
月，股份协议转让
2019年4月12日，多喜爱原控股股东陈军、黄娅妮与浙建集团签订《股份转让协议》，约定陈军、黄娅妮向浙建集团转让其合计持有的多喜爱29.83%的股份（对应协议签署时多喜爱60,860,000股股份，对应多喜爱2018年度利润分配后103,462,000股股份）。本次股份转让价格为20.5882元/股（多喜爱2018年度利润分配后，转让价格为
12.0989元/股），不低于该协议签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的90%。本
次股份转让后，陈军、黄娅妮仍持有多喜爱20.01%的股份。
2019年5月10日，浙建集团与陈军、黄娅妮办理完成本次股份转让在中证登的过户手续。
（
）2019年
月，资本公积金转增股本
2019年4月19日，多喜爱召开2018年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意多喜爱以总股本20,400万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股，合计转增股本14,280万股，转增后公司总股本变更为34,680万股。
（
）2019年
月，发行股份购买资产
2019年12月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858号），核准公司重大资产重组及向浙江国资运营公司等发行股份购买资产的交易。公司向浙江省建设投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司、中国信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司发行838,002,098股股份购买其持有的浙建集团100%的股份，同时注销浙江省建设投资集团有限公司持有的多喜爱股份103,462,000股。
2019年12月26日，浙江省建设投资集团有限公司100%的股权已登记至公司名下，完成了工商登记变更手续。2019年12月，公司原控股股东陈军、黄娅妮签署《多
喜爱集团股份有限公司与浙江国资公司与陈军、黄娅妮之置出资产交割确认书》，办理完成向浙江省建设投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司转让持有的69,411,970股上市公司股票，完成股份转让。本次股份发行后公司总股本增至1,081,340,098股，控股股东变更为浙江国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委。
2020年1月21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司经营范围从“床上用品、床垫、服装、窗帘家用饰品的开发、生产与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产品的研发、生产、销售；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年7月完成工商变更。
2020年7月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》。2020年12月30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将“第五条公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路102号，邮政编码为：410000”修改为“第五条公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52号十七层，邮政编码为：310012”。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年1月18日取得新营业执照。
（
）2021年
月，公司名称变更
2021年4月27日，公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由多喜爱集团股份
有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，拟将公司证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司2020年度股东大会审议通过。公司于2021年6月28日完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。公司证券简称自2021年6月30日起由“多喜爱”变更为“浙江建投”。
N.Oz{<|z}2019年，发行人前身多喜爱集团股份有限公司以资产置换及发行股份的方式向浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司收购其持有的浙建集团100%股份，形成重大资产重组。
1.重大资产重组情况
浙建集团于2019年4月9日召开股东大会，审议通过了《关于〈浙建集团借壳“多喜爱”上市方案〉的议案》，正式开始推进重大资产重组相关事宜。2019年4月16日，多喜爱公告《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案》，并分别于2019年6月6日及2019年6月20日公告《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
2019年9月26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第45次并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得审核通过。2019年11月1日，多喜爱取得中国证监会《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》（证监许可[2019]2015号）。
2019年11月10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，决定继续推进本次重组。2019年11月12日，多喜爱重新公告《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设
投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》。2019年11月29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第64次并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。2019年12月24日，多喜爱取得中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），核准多喜爱本次交易相关事项。
2019年12月26日，各交易对方完成将浙建集团100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。
2020年12月30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将“第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为：410000”修改为“第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为：310012”。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年1月18日取得了新营业执照。
2021年6月25日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，经审查准予浙建集团注销。2021年6月26日，浙建集团的注销手续办理完成，浙建集团注销法人资格。
2021年6月28日，公司完成变更公司名称的工商变更登记手续，公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，公司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”。
2.重大资产重组方案概况
本次重大资产重组交易前，浙建集团与多喜爱股东陈军、黄娅妮于2019年4月12日签署《股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的上市公司60,860,000股股份（对应持股比例为29.83%）。本次老股转让的价款合计为1,252,997,852元，转让价格为20.5882元/股，不低于《股份转让协议》签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的90%。根据多喜爱于2019年4月30日实施的2018年
度权益分配方案，上述股份相应调整为103,462,000股。2019年5月10日，上述股份转让完成过户手续。
本次重大资产重组交易中，多喜爱拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。2019年12月11日和2019年12月27日，多喜爱分别召开第三届董事会第二十五次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，多喜爱拟以自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）对多喜爱家居进行增资。多喜爱确认以转让多喜爱家居100%的股权的方式实现资产置出。多喜爱以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换。同时，多喜爱向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。多喜爱为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，浙建集团持有的上市公司股份将相应注销。
国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份，差额部分以现金方式补足。
本次重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。
3.重大资产重组实施情况
（1）多喜爱已履行的决策和审批程序
2019年4月14日，多喜爱召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《重组预案》等与本次交易相关的议案。
2019年6月5日，多喜爱召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《重组报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，并同意召开2019年第二次临时股东大会就本次交易相关议案进行审议。
2019年6月21日，多喜爱召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《重组报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，并同意国资运营公司及其一致行动人免于以要约方式增持多喜爱的股份。2019年11月10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，决定继续推进本次重组。
（2）浙建集团已履行的决策和审批程序
2019年4月9日，浙建集团召开股东大会，审议通过了与本次交易初步方案相关的议案，并同意与相关方签署《吸收合并协议》、《股份转让协议》。
2019年5月30日，浙建集团召开股东大会，审议通过了本次交易的具体方案，并同意与相关方签署《吸收合并协议之补充协议》。
2019年11月5日，浙建集团召开股东大会，审议通过了《关于继续推进浙建集团借壳多喜爱集团股份有限公司上市事项的议案》等与本次交易相关的议案，同意继续推进本次交易。
（3）重组交易对方已履行的决策程序和审批程序
根据浙建集团全体股东提供的文件和确认，作为本次交易的交易对方，浙建集团全体股东已分别通过内部决策程序同意参与本次交易。
（4）已履行的其他审批程序
2019年4月2日，浙江省国资委出具了预审核意见，原则同意浙建集团开展本次交易。
2019年5月29日，浙江省国资委就本次交易的评估报告完成评估备案。
2019年6月19日，浙江省国资委出具“浙国资产权[2019]17号”《浙江省国资委关于同意多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的批复》，同意浙建集团开展本次交易。
2019年10月10日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]389号），决定对多喜爱与浙建集团合并案不实施进一步审查。2019年12月24日，多喜爱取得中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），核准多喜爱本次交易相关事项。
（5）交易需履行的决策和审批程序
1）本次交易已获得中国证监会正式核准；
2）交易各方根据届时最新法律法规及商务主管部门的意见，履行必要的批准或备案程序；
3）交易各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批或备案程序（如适用）。
（6）重大资产重组目前进展
多喜爱已于2019年7月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191803号）。2019年8月23日，多喜爱公告《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。2019年9月6日，多喜爱公告《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复》。2019年9月26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第45次并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得审核通过。2019年11月1日，多喜爱取得中国证监会《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》（证监许可[2019]2015号）。
2019年11月10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，决定继续推进本次重组。2019年11月29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第64次
并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。2019年12月24日，多喜爱取得中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号），核准多喜爱本次交易相关事项。2019年12月26日，各交易对方完成将浙建集团100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。2021年6月25日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，经审查准予浙建集团注销。2021年6月26日，浙建集团的注销手续办理完成，浙建集团注销法人资格。2021年6月28日，公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，公司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”，相关工商变更登记手续已完成。
4.重大资产重组相关评估情况
（1）置出资产评估情况
本次重大资产重组交易拟置出资产为截至评估基准日多喜爱全部资产和负债。根据沃克森评估出具的《置出资产评估报告》，评估机构以2018年12月31日为评估基准日，对多喜爱全部资产和负债采取资产基础法和收益法进行了评估。截至2018年12月31日，置出资产经审计的母公司口径净资产账面价值为70,139.10万元，资产基础法评估价值为71,958.31万元，增值1,819.21万元，增值率
2.59%；置出资产经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计69,401.44万元，收
益法评估价值为61,205.26万元，增值-8,196.18万元，增值率-11.81%。本次评估最终选取资产基础法评估价值作为评估结果，即71,958.31万元。
（2）置入资产评估情况
本次交易拟置入资产为浙建集团100%股权。根据坤元评估出具的《置入资产评估报告》，评估机构以2018年12月31日为评估基准日，对浙建集团的股东全部权益采取资产基础法和收益法进行了评估。
截至2018年12月31日，浙建集团经审计的母公司单体口径净资产账面价值（扣
除在股东权益中列示的永续债后）为384,081.96万元，资产基础法评估价值为721,630.41万元，较其账面价值增值337,548.46万元，增值率87.88%；浙建集团经审计的合并口径归属于母公司所有者权益（扣除在股东权益中列示的永续债后）合计455,997.16万元，收益法评估价值为826,615.73万元，较浙建集团合并报表归母净资产账面价值增值370,618.57万元，增值率为81.28%。本次评估最终选取收益法评估价值作为评估结果，即收益法下浙建集团100%股权评估价值为826,615.73万元。
E"%&.MNABN+O3456截至2023年3月31日，发行人的前十大股东持股情况如下：
截至2023年
月
日发行人前十大股东持股情况
序号
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 是否涉及限售/质押/冻结 |
| 1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 388,229,884 | 35.90 | 国有法人 | 是 |
| 2 | 工银金融资产投资有限公司 | 99,959,168 | 9.24 | 国有法人 | 是 |
| 3 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 74,773,100 | 6.91 | 国有法人 | 是 |
| 4 | 浙江建阳投资股份有限公司 | 67,108,013 | 6.21 | 境内非国有法人 | 是 |
| 5 | 迪臣發展國際集團投資有限公司 | 67,108,013 | 6.21 | 境外法人 | 是 |
| 6 | 鴻運建築有限公司 | 67,108,013 | 6.21 | 境外法人 | 是 |
| 7 | 浙江省财务开发有限责任公司 | 46,975,609 | 4.34 | 国有法人 | 是 |
| 8 | 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 3,529,603 | 0.33 | 其他 | 否 |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司 | 1,380,500 | 0.13 | 国有法人 | 否 |
| 10 | 周军 | 1,334,700 | 0.12 | 境内自然人 | 否 |
| 合计 | 817,506,603 | 75.60 | |||
截至2023年3月31日，发行人股本总额为108,134.01万股，股本结构如下表所示：
截至2023年
月
日发行人股本结构
股份类型
| 股份类型 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 一、有限售条件股份 | 588,743,762 | 54.45% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 387,419,723 | 35.83% |
| 3、其他内资持股 | 67,108,013 | 6.21% |
| 4、外资持股 | 134,216,026 | 12.41% |
| 二、无限售条件流通股份 | 492,596,336 | 45.55% |
| 1、人民币普通股 | 492,596,336 | 45.55% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |
| 三、股本总数 | 1,081,340,098 | 100.00% |
截至报告期末，发行人股权结构如下：
N.O~33?截至2023年3月31日，发行人的控股股东为浙江省国有资本运营有限公司。浙江省国有资本运营有限公司成立于2007年2月，注册资本为1,000,000万元人民币。浙江省国有资本运营有限公司前身为浙江省综合资产经营有限公司，是经浙江省人民政府批准设立，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，主要业务为投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年3月末，浙江省国有资本运营有限公司合并口径总资产3,262.34亿元，总负债2,451.35亿元，净资产810.99亿元。2022年度，浙江省国有资本运营有限公司营业收入6,786.77亿元，净利润86.04亿元；2023年1-3月，浙江省国有资本运营有限公司营业收入1,509.21亿元，净利润21.91亿元。
截至募集说明书签署日，浙江省国有资本运营有限公司持有发行人股份不存在被质押的情况。
N"O??~?&
截至2023年3月31日，发行人的实际控制人为浙江省国资委。
截至募集说明书签署日，浙江省国资委持有发行人股份不存在被质押的情况。
O"%&.'MNABPNQR3)*
N+O$%&????á)*9à3?á)*
1.主要子公司及其他有重要影响的参股公司基本情况及主营业务
截至募集说明书签署之日，发行人的主要子公司合计15家，基本情况如下：
截至募集说明书签署之日发行人主要子公司基本情况
序号
| 序号 | 公司名称 | 注册地 | 成立日期 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 杭州 | 2002.3.28 | 工程施工 | 200,000.00 | 100.00 |
| 2 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 杭州 | 2001.6.14 | 工程施工 | 115,015.02 | 86.95 |
| 3 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 宁波 | 1958.1.1 | 工程施工 | 48,120.71 | 75.27 |
| 4 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 杭州 | 1978.1.1 | 工程施工 | 68,039.34 | 75.22 |
| 5 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 杭州 | 1958.1.1 | 工程施工 | 10,028.00 | 98.43 |
| 6 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 杭州 | 1999.12.16 | 工程施工 | 101,000.00 | 100.00 |
| 7 | 浙江省建材集团有限公司 | 杭州 | 1990.10.4 | 建材 | 35,000.00 | 100.00 |
| 8 | 浙江省建设工程机械集团有限公司 | 杭州 | 1999.1.28 | 机械制造 | 5,188.00 | 100.00 |
| 9 | 浙江浙建美丽乡村建设有限公司 | 杭州 | 1986.2.8 | 工程施工 | 20,000.00 | 96.08 |
| 10 | 浙江建设商贸物流有限公司 | 杭州 | 2012.3.27 | 商品贸易 | 20,000.00 | 93.74 |
| 11 | 浙江建投环保工程有限公司 | 杭州 | 2014.7.17 | 工程施工 | 15,000.00 | 100.00 |
| 12 | 浙江浙建实业发展有限公司 | 杭州 | 2016.12.15 | 服务业 | 5,000.00 | 100.00 |
| 13 | 浙江省建设集团（香港）控股有限公司 | 英属维尔京群岛 | 2019.4.1 | 工程施工 | 20,000万港币 | 100.00 |
| 14 | 苏州浙建地产发展有限公司 | 苏州 | 2008.4.14 | 房产开发 | 16,000.00 | 85.00 |
| 15 | 浙江浙建云采贸易有限公司 | 杭州 | 2021.12.21 | 建材贸易 | 4,000.00 | 67.50 |
其中部分重要子公司信息如下：
（1）浙江省建工集团有限责任公司
浙江省建工集团有限责任公司成立于2002年3月，注册资金人民币200,000.00万元，由发行人全资控股，主要从事建筑工程、市政工程、园林工程、公路工程、机电安装工程等。
截至2022年末，浙江建工总资产3,938,135.79万元，净资产246,864.12万元，2022年实现营业收入2,789,573.89万元，净利润4,374.75万元。
（2）浙江省一建建设集团有限公司
浙江省一建建设集团有限公司成立于2001年6月，注册资金人民币115,015.02万
元，发行人控股86.95%，主要从事各种通用工业与民用建设项目的建筑施工、设备安装等业务。
截至2022年末，浙江一建公司总资产1,134,316.13万元，净资产153,934.39万元，2022年实现营业收入1,143,724.76万元，净利润16,059.11万元。
（3）浙江省二建建设集团有限公司
浙江省二建建设集团有限公司成立于1958年1月，注册资金48,120.71万元，发行人持股75.27%，主要从事建筑工程总承包。
截至2022年末，浙江二建总资产1,215,505.06万元，净资产163,489.19万元，2022年实现营业收入1,229,213.66 万元，净利润35,245.43万元。
（4）浙江省三建建设集团有限公司
浙江省三建建设集团有限公司成立于1978年1月，注册资金人民币68,039.34万元，发行人持股75.22%，主要从事承包通用工业与民用建设项目的建筑施工、市政工程、消防工程、防水防腐工程施工，特种建筑技术开发、施工，建筑装饰装潢，水、暖、电风设备安装等。
截至2022年末，浙江三建总资产1,323,196.53万元，净资产124,825.40万元，2022年实现营业收入1,388,864.37万元，净利润14,467.74万元。
（5）浙江省工业设备安装集团有限公司
浙江省工业设备安装集团有限公司成立于1958年1月，注册资金人民币10,028.00万元，发行人持股98.43%。公司主要从事特种设备安装改造修理、特种设备制造等业务。
截至2022年末，浙江省工业设备安装集团有限公司总资产523,969.43万元，净资产60,318.52万元，2022年实现营业收入731,194.64万元，净利润11,505.61万元。
（6）浙江省建投交通基础建设集团有限公司
浙江省建投交通基础建设集团有限公司成立于1999年12月，注册资本人民币
101,000万元，由发行人全资控股，主要开展对外承包工程业务。截至2022年末，浙江交建总资产715,624.94万元，净资产87,465.84万元，2022年实现营业收入215,555.45万元，净利润79.16万元。
（7）浙江省建材集团有限公司
浙江省建材集团有限公司成立于1990年10月，注册资本人民币35,000.00万元，由发行人全资控股，主要从事水泥混凝土制品、水泥预制构配件等产品的销售业务。
截至2022年末，建材集团总资产228,021.78万元，净资产41,873.84万元，2022年实现营业收入182,361.77万元，净利润3,610.33万元。
（8）浙江省建设工程机械集团有限公司
浙江省建设工程机械集团有限公司成立于1999年1月，注册资金人民币5,188万元，由发行人全资控股主要从事建筑工程机械及配件的生产制造，建筑工程机械的租赁。
截至2022年末，浙江建机总资产262,611.94万元，净资产74,198.08万元，2022年实现营业收入154,267.94万元，净利润12,274.55万元。
（9）浙江浙建美丽乡村建设有限公司
浙江浙建美丽乡村建设有限公司成立于1986年2月，注册资金人民币20,000.00万元，发行人持有股权比例96.08%，主要从事建筑装饰装修，机电设备安装，建筑智能化、消防设施、园林绿化、园林古建筑设计施工等业务。
截至2022年末，浙江浙建美丽乡村建设有限公司总资产270,182.78万元，净资产28,164.92万元，2022年实现营业收入242,768.07万元，净利润4,878.76万元。
（10）浙江建设商贸物流有限公司
浙江建设商贸物流有限公司成立于2012年3月，注册资本人民币20,000.00万元，发行人持有股权比例93.74%，主要从事实业投资，建筑材料、装饰材料、金属材料、机电产品、化工原料及化工产品等的销售等。
截至2022年末，浙江建设商贸物流有限公司总资产102,272.23万元，净资产36,058.50万元，2022年实现营业收入988,713.30万元，净利润5,685.93万元。
（11）浙江建投环保工程有限公司
浙江建投环保工程有限公司成立于2014年7月，注册资本人民币15,000.00万元，由发行人全资控股，主要从事污水处理、固废处理、垃圾处理、生态及土壤修复等业务。
截至2022年末，浙建环保总资产32,724.73万元，净资产21,650.70万元，2022年实现营业收入11,029.12万元，净利润1,011.65万元。
（12）浙江浙建实业发展有限公司
浙江浙建实业发展有限公司成立于2016年12月，注册资本人民币5,000.00万元，由发行人全资控股，主要从事实业投资、物业管理、物资贸易批发等。
截至2022年末，浙建实业总资产17,620.99万元，净资产4,099.39万元，2022年实现营业收入23,239.48万元，净利润578.03万元。
（13）浙江省建设集团（香港）控股有限公司
浙江省建设集团（香港）控股有限公司成立于2019年4月，注册资本人民币20,000万港币，主要从事建筑施工等业务。
截至2022年末，浙江省建设集团（香港）控股有限公司总资产329,957.86万元，净资产26,310.67万元，2022年实现营业收入538,349.84万元，净利润10.86万元。
（14）苏州浙建地产发展有限公司
苏州浙建地产发展有限公司成立于2008年4月，注册资本人民币1,000.00万元，由发行人控股85%，主要从事房地产开发经营、物业管理、销售、金属材料、建筑装饰材料、自有房屋租赁等，具备房地产开发相关资质，可按叁级标准从事房地产开发经营业务。
截至2022年末，苏州浙建地产总资产3,869.71万元，净资产3,263.90万元，2022
年实现营业收入2,911.02万元，净利润57.16万元。
（15）浙江浙建云采贸易有限公司
浙江浙建云采贸易有限公司成立于2021年12月，注册资本人民币4,000.00万元，由发行人控股67.50%，主要从事建筑材料销售、建筑装饰材料销售等业务。
截至2022年末，浙江浙建云采贸易有限公司总资产9,863.41万元，净资产9,335.99万元，2022年实现营业收入7,889.22万元，净利润5,335.99万元。
除以上重点披露的子公司，其余为发行人成立的项目公司或非主营业务子公司。截至2023年3月31日，发行人无重要参股公司。
2.主要子公司以及其他有重要影响的参股公司财务情况
发行人主要子公司2022年度主要财务数据如下：
截至2022年末/2022年度发行人主要子公司主要财务数据
单位：万元
公司名称
| 公司名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 3,938,135.79 | 3,691,271.67 | 246,864.12 | 2,789,573.89 | 4,374.75 |
| 浙江省一建建设集团有限公司 | 1,134,316.13 | 980,381.74 | 153,934.39 | 1,143,724.76 | 16,059.11 |
| 浙江省二建建设集团有限公司 | 1,215,505.06 | 1,052,015.87 | 163,489.19 | 1,229,213.66 | 35,245.43 |
| 浙江省三建建设集团有限公司 | 1,323,196.53 | 1,198,371.13 | 124,825.40 | 1,388,864.37 | 14,467.74 |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 523,969.43 | 463,650.91 | 60,318.52 | 731,194.64 | 11,505.61 |
| 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 715,624.94 | 628,159.10 | 87,465.84 | 215,555.45 | 79.16 |
| 浙江省建材集团有限公司 | 228,021.78 | 186,147.94 | 41,873.84 | 182,361.77 | 3,610.33 |
| 浙江省建设工程机械集团有限公司 | 262,611.94 | 188,413.86 | 74,198.08 | 154,267.94 | 12,274.55 |
| 浙江浙建美丽乡村建设有限公司 | 270,182.78 | 242,017.86 | 28,164.92 | 242,768.07 | 4,878.76 |
| 浙江建设商贸物流有限公司 | 102,272.23 | 66,213.73 | 36,058.50 | 988,713.30 | 5,685.93 |
| 浙江建投环保工程有限公司 | 32,724.73 | 11,074.03 | 21,650.70 | 11,029.12 | 1,011.65 |
| 浙江浙建实业发展有限公司 | 17,620.99 | 13,521.60 | 4,099.39 | 23,239.48 | 578.03 |
| 浙江省建设集团（香港）控股有限公司 | 329,957.86 | 303,647.19 | 26,310.67 | 538,349.84 | 10.86 |
| 苏州浙建地产发展有限公司 | 3,869.71 | 605.81 | 3,263.90 | 2,911.02 | 57.16 |
公司名称
| 公司名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 浙江浙建云采贸易 有限公司 | 9,863.41 | 527.42 | 9,335.99 | 7,889.22 | 5,335.99 |
N.O$%&??,???á)*1.合营、联营公司基本情况及主营业务
截至募集说明书签署之日，发行人的主要合营、联营企业情况如下：
截至募集说明书签署之日发行人主要合营、联营公司基本情况
| 序号 | 公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 持股 比例 | 享有表决权比例 | 会计处理 |
| 1 | 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 房地产业 | 20,000.00 | 50.00% | 50.00% | 权益法 |
| 2 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 龙游县 | 龙游县 | 工程施工 | 5,000.00 | 50.00% | 50.00% | 权益法 |
| 3 | 五矿财富投资管理有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 投资咨询 | 10,000.00 | 40.00% | 40.00% | 权益法 |
| 4 | 台州东部建材科技有限公司 | 台州市 | 台州市 | 建材销售 | 12,000.00 | 42.50% | 42.50% | 权益法 |
| 5 | 南昌城建构件有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 建材销售 | 3,200.00 | 40.00% | 40.00% | 权益法 |
| 6 | 浙江建投机械租赁有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 设备租赁 | 500.00万美元 | 20.00% | 20.00% | 权益法 |
| 7 | 浙江基建投资管理有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 租赁和商务服务业 | 5,000.00 | 44.00% | 44.00% | 权益法 |
| 8 | ChinaZhejiang–Westfields construction Limited Joint Venture | 英国 | 英国 | 建筑施工 | 529.70万英镑 | 51.00% | 50.00% | 权益法 |
| 9 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 租赁和商务服务业 | 1,000.00 | 40.00% | 40.00% | 权益法 |
| 10 | 宁波奉化交投基础建设工程有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 土木工程建筑业 | 4,000.00 | 49.00% | 49.00% | 权益法 |
| 11 | 衢州市慧城酒店管理有限公司 | 衢州市 | 衢州市 | 酒店管理 | 130,000.00 | 50.00% | 50.00% | 权益法 |
| 12 | 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 温州市 | 温州市 | 房地产业 | 10,000.00 | 50.00% | 50.00% | 权益法 |
| 13 | 丽水市振兴乡村建设发展有限公司 | 丽水市 | 丽水市 | 土地管理业 | 20,000.00 | 39.00% | 39.00% | 权益法 |
| 14 | 龙泉市浙建昊天建设发展有限公司 | 龙泉市 | 龙泉市 | 建筑装饰 | 30,000.00 | 50.00% | 50.00% | 权益法 |
| 15 | 浙江湖州梓城建设开发有限公司 | 湖州市 | 湖州市 | 房地产业 | 87,100.00 | 49.00% | 49.00% | 权益法 |
| 16 | 浙江中衡工程设计咨询有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 技术服务业 | 1,000.00 | 40.00% | 40.00% | 权益法 |
| 17 | 缙云县仙旭建设管理有限公司 | 丽水市 | 丽水市 | 工程管理服务 | 10,000.00 | 49.00% | 49.00% | 权益法 |
| 18 | 杭州财金未来社区股权投资合伙企业(有限合伙) | 杭州市 | 杭州市 | 投资与资产管理 | 300,700.00 | 33.30% | 33.30% | 权益法 |
（1）浙江建投发展房地产开发有限公司
浙江建投发展房地产开发有限公司成立于2010年4月，注册资本人民币20,000.00万元，由发行人持股50.00%，主要从事房地产开发经营、物业管理、实业投资、投资咨询等。截至2022年末，浙江建投发展房地产开发有限公司总资产27,442.60万元，净资产2,622.92万元，2022年实现营业收入515.52万元，净亏损1,052.72万元。该公司原为发行人一级子公司，因上市需要剥离部分房地产资产，故运作后现为合营企业。
（2）浙江建工装饰集成科技有限公司
浙江建工装饰集成科技有限公司成立于2018年6月，注册资本人民币5,000.00万元，由发行人持股50.00%，主要从事新型集成墙面（装饰背景墙，强弱电末端集成系统和成品隔断等）及装饰部品部件五金配套产品的研发和销售。
截至2022年末，浙江建工装饰集成科技有限公司总资产6,909.84万元，净资产4,859.59万元，2022年实现营业收入1,502.13万元，净利润6.93万元。
（3）五矿财富投资管理有限公司
五矿财富投资管理有限公司成立于2016年3月，注册资本人民币10,000.00万元，由发行人持股40.00%，主要从事非证券业务的投资管理、投资咨询等业务。
截至2022年末，五矿财富投资管理有限公司总资产34,069.37万元，净资产12,468.48万元，2022年实现营业收入37,548.39万元，净利润985.00万元。
（4）台州东部建材科技有限公司
台州东部建材科技有限公司成立于2017年9月，注册资本人民币12,000.00万元，由发行人持股42.50%，主要从事水泥制品销售、砼结构构件销售和制造等业务。
截至2022年末，台州东部建材科技有限公司总资产95,658.86万元，净资产6,974.88万元，2022年实现营业收入47,250.51万元，净亏损1,968.39万元。
（5）南昌城建构件有限公司
南昌城建构件有限公司成立于2009年11月，注册资本人民币3,200.00万元，由发行人持股40.00%，主要从事建筑工程、公路工程、市政工程、设备安装工程等业务。
截至2022年末，南昌城建构件有限公司总资产24,012.69万元，净资产4,117.64万元，2022年实现营业收入9,960.22万元，净亏损789.48万元。
（6）浙江建投机械租赁有限公司
浙江建投机械租赁有限公司成立于2005年1月，注册资本500万美元，由发行人持股20.00%，主要从事各种国内外建筑机械设备、工程机械设备租赁业务等。
截至2022年末，浙江建投机械租赁有限公司总资产9,276.97万元，净资产3,043.90万元，2022年实现营业收入5,951.41万元，净利润0.41万元。
（7）浙江基建投资管理有限公司
浙江基建投资管理有限公司成立于2014年12月，注册资本人民币5,000.00万元，由发行人持股44.00%，主要从事资产管理、投资管理、投资咨询等。
截至2022年末，浙江基建投资管理有限公司总资产3,245.24万元，净资产3,148.25万元，2022年实现营业收入-62.41万元，净利润57.81万元。
（8）China Zhejiang -Westfields construction Limited Joint Venture
China Zhejiang -Westfields construction Limited Joint Venture 成立于2017年 12 月，发行人持股比例为51.00%，主要从事建筑施工等。该公司系接洽英国工程而产生，合作伙伴为一家当地公司Westfields Construction Limited。因对该公司管理的决策双方都有同等的决策权，因此对该合营体未纳入发行人合并范围，而作为合营企业采用权益
法核算。截至2022年末，China Zhejiang -Westfields construction Limited Joint Venture总资产26,416.11万元，净资产6,083.82万元，2022年实现营业收入2,853.38万元，净亏损
23.55万元。
（9）宁波钢杰人力资源开发有限公司
宁波钢杰人力资源开发有限公司成立于2006年12月，注册资本人民币 1,000.00 万元，发行人持股比例为40.00%，主要从事人力资源外包服务、建设工程劳务专业分包服务、商品推广与代销服务等业务。
截至2022年末，宁波钢杰人力资源开发有限公司总资产5,390.69万元，净资产1,033.72万元，2022年实现营业收入80,070.89万元，净利润249.75万元。
（10）宁波奉化交投基础建设工程有限公司
宁波奉化交投基础建设工程有限公司成立于2021年5月，注册资本人民币4,000.00万元，发行人持股比例为49.00%，主要从事工程建筑业务。
截至2022年末，宁波奉化交投基础建设工程有限公司总资产15,336.16万元，净资产4,242.97万元，2022年实现营业收入6,766.47万元，净利润282.89万元。
（11）衢州市慧城酒店管理有限公司
衢州市慧城酒店管理有限公司成立于2021年6月，注册资本人民币130,000.00万元，发行人持股比例为50.00%，主要从事酒店管理等业务。
截至2022年末，衢州市慧城酒店管理有限公司总资产189,094.99万元，净资产128,613.56万元，2022年暂未产生收入，净亏损1,393.12万元。
（12）温州市浙建未来社区建设发展有限公司
温州市浙建未来社区建设发展有限公司成立于2022年7月，注册资本人民币10,000.00万元，发行人持股比例为50.00%，主要从事建设工程施工、房地产开发经营等业务。
截至2022年末，温州市浙建未来社区建设发展有限公司总资产93,997.49万元，净资产9,935.70万元，2022年暂未产生收入，净亏损64.30万元。
（13）丽水市振兴乡村建设发展有限公司
丽水市振兴乡村建设发展有限公司成立于2022年9月，注册资本人民币20,000.00万元，发行人持股比例为39.00%，主要从事安置房建设工程等业务。
截至2022年末，丽水市振兴乡村建设发展有限公司总资产53,366.68万元，净资产51,817.71万元，2022年暂未产生收入，净亏损38.45万元。
（14）龙泉市浙建昊天建设发展有限公司
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司成立于2022年9月，注册资本人民币30,000.00万元，发行人持股比例为50.00%，主要从事建设工程施工、房地产开发经营等业务。
截至2022年末，龙泉市浙建昊天建设发展有限公司总资产13,511.22万元，净资产6,960.23万元，2022年暂未产生收入，净亏损9.77万元。
（15）浙江湖州梓城建设开发有限公司
浙江湖州梓城建设开发有限公司成立于2022年12月，注册资本人民币87,100.00万元，发行人持股比例为49.00%，主要从事建设工程施工、房地产开发经营等业务。
截至2022年末，浙江湖州梓城建设开发有限公司总资产79,582.88万元，净资产39,282.88万元，2022年暂未实际经营。
（16）浙江中衡工程设计咨询有限公司
浙江中衡工程设计咨询有限公司成立于2022年2月，注册资本人民币1,000.00万元，发行人持股比例为40.00%，主要从事建设工程设计、建设工程勘察等业务。
截至2022年末，浙江中衡工程设计咨询有限公司总资产420.53万元，净资产
426.02万元，2022年暂未产生收入，净亏损73.98万元。
（17）缙云县仙旭建设管理有限公司
缙云县仙旭建设管理有限公司成立于2022年3月，注册资本人民币10,000.00万元，发行人持股比例为49.00%，主要从事工程管理服务、市政设施管理等业务。
截至2022年末，缙云县仙旭建设管理有限公司总资产3,500.44万元，净资产3,499.44万元，2022年暂未产生收入，净亏损0.56万元。
（18）杭州财金未来社区股权投资合伙企业(有限合伙)
杭州财金未来社区股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2022年6月，注册资本人民币300,700.00万元，发行人持股比例为33.30%，主要从事投资与资产管理。
截至2022年末，杭州财金未来社区股权投资合伙企业(有限合伙)总资产4,302.15万元，净资产4,302.94万元，2022年暂未实际经营。
2.合营、联营公司财务情况
发行人合营、联营公司2022年度主要财务数据如下：
截至2022年末/2022年
月
日发行人重要合营、联营公司主要财务数据
单位：万元
公司名称
| 公司名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 27,442.60 | 24,819.68 | 2,622.92 | 515.52 | -1,052.72 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 6,909.84 | 2,050.25 | 4,859.59 | 1,502.13 | 6.93 |
| 五矿财富投资管理有限公司 | 34,069.37 | 21,600.89 | 12,468.48 | 37,548.39 | 985.00 |
| 台州东部建材科技有限公司 | 95,658.86 | 88,683.97 | 6,974.88 | 47,250.51 | -1,968.39 |
| 南昌城建构件有限公司 | 24,012.69 | 19,895.05 | 4,117.64 | 9,960.22 | -789.48 |
| 浙江建投机械租赁有限公司 | 9,276.97 | 6,233.07 | 3,043.90 | 5,951.41 | 0.41 |
| 浙江基建投资管理有限公司 | 3,245.24 | 96.99 | 3,148.25 | -62.41 | 57.81 |
| China Zhejiang –Westfields construction Limited Joint Venture | 26,416.11 | 20,332.30 | 6,083.82 | 2,853.38 | -23.55 |
| 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 5,390.69 | 4,356.97 | 1,033.72 | 80,070.89 | 249.75 |
| 宁波奉化交投基础建设工程有限公司 | 15,336.16 | 11,093.19 | 4,242.97 | 6,766.47 | 282.89 |
| 衢州市慧城酒店管理有限公司 | 189,094.99 | 60,481.43 | 128,613.56 | - | -1,393.12 |
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 93,997.49 | 84,061.79 | 9,935.70 | - | -64.30 |
公司名称
| 公司名称 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 丽水市振兴乡村建设发展有限公司 | 53,366.68 | 1,548.97 | 51,817.71 | - | -38.45 |
| 龙泉市浙建昊天建设发展有限公司 | 13,511.22 | 6,550.98 | 6,960.23 | - | -9.77 |
| 浙江湖州梓城建设开发有限公司 | 79,582.88 | 40,300.00 | 39,282.88 | - | - |
| 浙江中衡工程设计咨询有限公司 | 420.53 | -5.49 | 426.02 | - | -73.98 |
| 缙云县仙旭建设管理有限公司 | 3,500.44 | 1.00 | 3,499.44 | - | -0.56 |
| 杭州财金未来社区股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,302.15 | -0.79 | 4,302.94 | - | - |
S"%&.'TUABPVWX发行人已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规章及规范性文件等的要求，建立了较为完善的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其关联企业之间在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持独立，完全具备直接面向市场独立经营的能力。N+O$%&8>?569}??6éèIm%)*1.公司治理机制
发行人已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定建立了健全的股东大会、董事会、监事会等决策及议事机构。上述机构和人员的职责完备、明确。发行人制定的上述规则、制度、条例的内容和形式均符合目前法律法规的相关规定。
（1）股东大会
根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
1）决定公司的经营方针和投资计划；
2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3）审议批准董事会报告；
4）审议批准监事会报告；
5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；8）对发行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10）修改公司章程；11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项；13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
14）审议批准变更募集资金用途事项；15）审议股权激励计划；16）因减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并规定的情形收购本公司股份作出决议；17）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
（2）董事会
根据《公司章程》，公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由13名董事组成，其中独立董事5人，职工代表董事1人，由职工代表大会民主选举产生。董事会行使下列职权：
1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2）执行股东大会的决议；3）决定公司的经营计划和投资方案；4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；
9）决定公司内部管理机构的设置；
10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖罚事项；
11）制定公司的基本管理制度；
12）制定《公司章程》的修改方案；
13）管理公司信息披露事项；
14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
15）听取公司总经理工作汇报并检查总经理的工作；
16）决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需的情形收购本公司股份；
17）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他职权。
根据国资监管有关规定，公司董事会审议通过事项应按相关程序向浙江省国有资
产监督管理委员会报备。
（3）监事会
根据发行人现行《公司章程》，监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股东大会负责。监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司和股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中监事会主席一名。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于监事会人数的1/3。监事会行使下列职权：
1）对董事会编制的证券发行文件公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2）检查公司财务；
3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会的职责时召集和主持股东大会；
6）向股东大会提出提案；
7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
9）《公司章程》或股东大会授予的其他职权。
（4）公司经营管理层
根据发行人现行《公司章程》，公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名若干名，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问、董事会秘书以及与上述人员履
行相同或相似职务的公司其他人员为公司高级管理人员。
2.公司组织机构
截至募集说明书签署日，发行人的组织结构如下图所示：
截至募集说明书签署日发行人组织结构图
公司主要职能部门职责如下：
（1）综合办公室。主要职责是：处理集团党委、经理层综合性日常工作，负责综
合协调、督查督办、综合文秘、机要管理、公共事务、外事管理、办文办会、行政后勤、综合统计、档案管理、工商管理、印信管理、实物资产管理等工作。
（2）党群工作部。主要职责是：负责集团宣传思想文化、意识形态、统战、共青
团、信访维稳、文明单位、离退休管理和工会日常事务等工作。
（3）党委组织部（人力资源）。主要职责是：负责党建、干部、人力资源、薪酬、
总部党委日常事务等工作。
（4）董事会办公室。主要职责是：负责上市公司日常管理工作，主要包括上市公
司董事会、监事会和股东大会议案征集、组织召开等工作；上市公司信息披露工作；监管沟通及投资者关系工作。同时，履行上市公司资本运作相关职能。
（5）战略发展部。主要职责是：负责集团规划编制、战略研究与政策咨询、内部
改革改制和重组、对外收购兼并。
（6）财务管理部。主要职责是：负责集团全面预算管理、会计核算、税务管理、
本级经费收支核算等工作。
（7）投资管理部。主要职责是：负责PPP项目及其他投资项目的投资、管理和
PPP项目公司管理等工作。
（8）成本合约与法务部。主要职责是：负责成本管理、合同合约管理、法务管理
和诉讼案件处理、清欠管理等工作。
（9）经营管理部。主要职责是：负责经营战略目标与年度经营目标编制和规划，
引领“三大市场”（浙江省外、境外市场、政府市场及大业主市场）拓展，大业主关系维护等工作。
（10）生产安全部（安委会办公室）。主要职责是：负责生产、安全、机械设施管
理和集团安委会办公室日常事务等工作。
（11）科技信息部。主要职责是：负责集团中长期科技发展规划编制、科技创新
体系建设、技术质量管理、节能环保、建筑工业化、信息化等工作，承担工程研究总院筹建日常事务。
（12）纪检监察室、巡察办公室。主要职责是：协助党委抓好党风廉政建设，负
责纪检、监察、内部巡察等工作。
（13）内审部。主要职责是：负责集团及下属企业的审计等工作。
（14）监事会办公室。主要职责是：负责监事会日常事务、督办有关事项等工作。
（15）项目管理办公室。主要职责是：负责《项目管理手册》宣贯、项目实施日
常事务等工作。
（16）金融发展部。主要职责是：负责集团资金运营、授信融资、资金结算、银
行账户、银企合作等管理工作。
（17）海外部。主要职责是：负责全集团海外业务的统一管理；负责集团总部海
外市场开拓、经营与管理；负责指导、帮助子公司开展海外业务。
（18）总承包公司。主要职责是：负责集团总部施工总承包、EPC工程总承包、
代建等业务的经营与管理。
（19）工程公司。主要职责是：负责集团总部建筑设计、EPC工程总承包等业务
的经营与管理。
（20）投资管理公司。主要职责是：集团投资管理公司以事业部形式运行，代表
集团履行投资职能，承担履行股权性投资项目的投放、运维和资金回收以及SPV公司的管理，实现对集团经营性投资行为的集中管理。
（21）工程研究总院：负责发行人科技情报建设、课题立项申报、重大技术攻关、
博士后工作站、院士工作站等工作。N.OQRL??ê发行人依据科学原则建立了公司管控体系，制定了较为健全的内部管理制度，并能够严格执行已建立的内部管理制度，确保公司规范运行。公司制定了《管控体系总体规范》，将内部管控体系划分为财务管控、资产管控、人力资源管控、工程管控、招投标与采购管控、安全管控、治理管控、信息管控、战略管控、行政管控、文化管控、法务管控、党务管控、审计管控、事业部管控、科技管控等十六条线，并就每一个管控条线落实了职能部门、明确了职能范围，并建立了对应的一系列内控制度。部分重要内控制度具体如下：
1.预算管理制度
为了进一步健全公司全面预算管理体系，加强企业内部控制，优化企业资源配置，促进企业标准化、精细化管理，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》和浙江省国资委《浙江省省属企业全面预算管理办法（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公
司全面预算管理办法》。公司的全面预算由业务预算、投资预算、资金营运预算和财务预算构成，全面预算管理体系包括预算组织和职责、预算编制和报告、预算执行和控制、预算调整和程序、预算分析和报告、预算考核和评价。
2.财务管理制度
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《浙江省省属国有企业重大财务事项报告制度（试行）》等有关法律法规，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司财务报告管理制度》、《浙江省建设投资集团股份有限公司重大财务事项报告制度实施办法》等规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合《企业会计准则》等相关法规的要求，能够独立进行财务决策。
3.投资管理制度
为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》的相关规定，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司对外投资管理制度》。公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同董事会办公室和财务部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料形成议案后，按《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》和《浙江省建设投资集团股份有限公司对外投资管理制度》的规定办理相应审批程序。
4.融资管理制度
为了规范公司融资行为，加强融资管理，降低融资成本，有效防范融资风险，提高资金利用效率，根据国家相关法律法规和《浙江省国资委关于印发浙江省属企业资金信用监督管理暂行办法的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司融资管理办法》，对公司及合并报表范围内的各级子企业的境内、境外通用的融资活动，包括授信、融资、保函、担保等融资相关事项明确
了管理要求。5.担保制度
为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》的规定，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司对外担保管理制度》。制度规定公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，明确对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的管理、责任人责任等要求。
6.关联交易制度
为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》中的相关规定，公司制订了《浙江省建设投资集团股份有限公司关联交易管理制度》，明确关联交易和关联人的认定、关联交易的认定及决策程序。同时，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生。
7.对下属子公司的内部控制制度
为加强公司对子（分）公司、事业部的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子（分）公司、事业部规范运作、健康发展，提高整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司子公司及分支机构管理制度》，
对子公司的组织管理、投资经营管理、财务管理、内部审计、信息披露管理、考核奖惩等作出了规定。
8.经营管理制度
为推动公司经营高质量发展，规范公司及各子公司的经营管理行为，加强公司经营管理体系建设，扩大经营规模，防范经营风险，提高经营绩效，依照国家有关的法律法规和公司现行相关规定，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司经营管理办法》、《浙江省建设投资集团股份有限公司投标保证金管理办法》、《浙江省建设投资集团股份有限公司加强经营风险防范管理办法》等经营管理制度，规范公司经营管理体系。
9.内部审计制度
为规范公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》有关法律法规以及股份公司规范化的要求，结合本公司实际，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司内部审计管理制度》，对内部审计机构的职责与权限、内部审计工作的实施等作出了规定。同时，公司还制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》、《浙江省建设投资集团股份有限公司审计委员会工作制度》、《浙江省建设投资集团股份有限公司内部审计档案管理办法》等内部审计制度。
10.安全生产管理制度
为全面贯彻落实国家安全生产法律法规、文件政策，进一步理顺生产安全管理关系，落实安全生产主体责任，提高安全生产管理水平，规范安全生产管理行为，杜绝重特大生产安全事故发生，有效控制和减少企业生产安全事故，保障员工的生命安全和财产安全，促进公司安全生产形势持续健康平稳发展，公司依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（国务院国资委令第21）号及《浙江省安全生产条例》等国家现行安全生产法律法规、文件政策，制定了《浙
江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》、《浙江省建设投资集团股份有限公司安全管理应急值班暂行规定》、《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故应急处置暂行规定》等一系列安全生产管理制度，全面推行企业安全生产管理标准化工作，建立完善企业可靠、有序、安全、经济的安全生产管理标准体系。N"O$%&8@AB
1.资产独立
截至募集说明书签署日，发行人合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。发行人与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所进行生产经营的情况。报告期内，发行人没有以资产或信用为控股股东及其控制的其他企业的债务提供担保，发行人对所有资产拥有完全的控制权和支配权。2.人员独立
截至募集说明书签署日，发行人拥有独立的人力资源部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理；发行人依照国家及所在地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。发行人副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东及其控制的其他企业领薪的情况。发行人的财务人员亦不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情况。
3.机构独立
截至募集说明书签署日，根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门等机构，各机构独立于控股股东及其控制的其他企业运作，依法行使各自职权。发行人建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、生产、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东及其控制的其他企业或个人干预公司机构设置的情况。
4.财务独立
截至募集说明书签署日，发行人设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合《企业会计准则》等相关法规的要求，能够独立进行财务决策。发行人制定了规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，建立了完善的内部控制体系，未与公司控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与公司控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。5.业务独立
截至募集说明书签署日，发行人主要从事建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，拥有开展业务所必需的独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。发行人在业务经营上与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。
Y"%&.Z[\]"^]_`abU.c'(#)*
N+O$%&FG,HGIJKL?&M8'()*
截至募集说明书签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：
1.董事会成员基本情况
截至募集说明书签署日，公司董事会共有董事12名，其中独立董事5名，具体情况如下：
姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期期间 |
| 沈德法 | 董事长、党委书记 | 男 | 58 | 2021.1.15-2024.1.14 |
| 叶锦锋 | 董事、总经理、党委副书记 | 男 | 52 | 2022.4.18-2024.1.14 |
| 陈光锋 | 董事、党委副书记、工会主席 | 男 | 52 | 2021.1.15-2024.1.14 |
| 金盈 | 董事 | 男 | 38 | 2022.12.26-2024.1.14 |
| 陆胜东 | 董事 | 男 | 53 | 2021.6.16-2024.1.14 |
姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期期间 |
| 沈康明 | 职工董事、综合办公室主任 | 男 | 52 | 2021.6.16-2024.1.14 |
| 甄建敏 | 董事 | 男 | 54 | 2021.6.16-2024.1.14 |
| 陈建根 | 独立董事 | 男 | 60 | 2021.6.16-2024.1.14 |
| 邢以群 | 独立董事 | 男 | 59 | 2021.6.16-2024.1.14 |
| 张美华 | 独立董事 | 女 | 59 | 2021.1.15-2024.1.14 |
| 谢鹏 | 独立董事 | 男 | 43 | 2021.1.15-2024.1.14 |
| 杨杨 | 独立董事 | 男 | 61 | 2022.12.26-2024.1.14 |
2.监事会成员基本情况
截至募集说明书签署日，公司监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名，具体情况如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期期间 |
| 方霞蓓 | 监事会主席、党委委员 | 女 | 59 | 2021.1.15-2024.1.14 |
| 施永斌 | 职工代表监事、纪委委员、工会副主席、党群工作部主任、党委宣传部部长 | 女 | 54 | 2021.1.15-2024.1.14 |
| 江建军 | 监事 | 男 | 54 | 2021.6.16-2024.1.14 |
3.高级管理人员基本情况
截至募集说明书签署日，公司共有7名高级管理人员，具体情况如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期期间 |
| 叶锦锋 | 董事、总经理、党委副书记 | 男 | 52 | 2022.4.18-2024.1.14 |
| 刘建伟 | 副总经理、党委委员 | 男 | 57 | 2021.6.16-2024.1.14 |
| 钟建波 | 副总经理、党委委员 | 男 | 50 | 2022.5.26-2024.1.14 |
| 蒋莹 | 总工程师 | 男 | 60 | 2021.6.16-2024.1.14 |
| 陈海燕 | 总经济师、总法律顾问 | 女 | 47 | 2022.5.26-2024.1.14 |
| 王志祥 | 财务负责人、副总会计师 | 男 | 59 | 2022.5.26-2024.1.14 |
| 王莲军 | 董事会秘书 | 女 | 40 | 2021.1.15-2024.1.14 |
发行人董事、监事和高级管理人员已掌握进入证券市场应具备的法律、行政法规和相关知识，知悉上市公司及其董事、监事及高级管理人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验，其任职均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
N.O$%&FG,HGIJKL?&M8???íì/
截至募集说明书签署日，发行人现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历情况如下：
1.董事
沈德法先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师，正高级经济师。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总经理、总经理，董事长、党委书记；2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2015年2月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015年2月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司总经理，主持党委、董事会全面工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委书记、董事长。现任浙江省建筑业行业协会会长，中国建筑业协会副会长，中国施工企业管理协会副会长。第十三届全国人大代表。第十三届浙江省政协委员。
叶锦锋先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1994年7月参加工作，历任华东勘测设计研究院三峡工程监理中心施工监理部副部长、部长、副总监、总监理工程师；浙江华东建设工程有限公司副总经理；华东勘测设计研究院白鹤滩水电站（专项）勘测试验项目副经理；浙江华水建设有限公司董事长；浙江华东工程咨询有限公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司副总经理、党委委员。2022年3月起至今，担任公司党委副书记。2022年4月起至今，担任公司董事及总经理。
陈光锋先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1993年参加工作，历任杭州市第三建筑工程公司总经理秘书；《江南游》编辑；浙江省
人事厅干部、外国专家局副主任科员、办公室主任科员；浙江省公共行政与人才科学研究所副所长；浙江省政府办公厅人事处助理调研员、副处长、调研员；浙江省政府公报室主任；浙江省政府办公厅人事处处长；2017年4月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、党委副书记、工会主席；2019年12月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事。金盈先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年7月至今任职于中国信达资产管理股份有限公司，历任浙江省分公司业务一处业务经理、业务审核处副经理、经理、高级副经理、副处长、处长，业务二处处长，现任浙江省分公司党委委员、总经理助理。2022年12月至今任公司董事。
陆胜东先生，1970年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。1993年8月在中国工商银行厦门分行参加工作，先后在人事处、信贷处、工商信贷处工作；2001年2月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场检查处工作；2004年8月任中国工商银行工商信贷部贷后监督处副处长；2005年10月调入中国工商银行总行，先后任信贷管理部贷后监督检查中心贷后监督处副处长、大户风险管理处副处长；2009年5月任中国工商银行信贷管理部信贷监督中心（信用风险监控中心）处长（2013年1月-2013年9月加拿大多伦多大学进修）；2015年8月任中国工商银行信贷与投资管理部信贷专家；2017年9月任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁。2018年11月起至今，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁；工银资本管理有限公司董事、总经理。2021年6月起至今，担任公司董事。
沈康明先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任浙江省建设投资集团有限公司投资发展部经理、产业发展部经理；浙江省建设机械集团有限公司党委书记、董事长；浙江省长城建设集团股份有限公司党委书记、董事长。2014年7月至2016年7月挂职任嘉善县委常委、副县长。2016年7月至2019年9月，历任浙江省建设投资集团有限公司副总经济师、投资管理部经理、PPP中心主任、董事会办公室主任、党政办公室主任、职工董事。2019年9月起至今，任浙江省建设投资集团股份有限公司综合办公室主任、职工董事。
甄建敏先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企
业领导人员管理处副调研员；浙江省国有资本运营有限公司（正处级）董事、党委副书记、纪委书记；浙江省国有资本运营有限公司（正厅级）资产运营部总经理、党群工作部临时负责人、职工董事。现任浙江省国有资本运营有限公司组织部（人力资源部）部长，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事。2021年6月起至今，担任公司董事。
陈建根先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所（之江资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016年3月至2020年4月，任公司独立董事。现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁兼董事长；同时兼任华闻传媒文化投资集团股份有限公司（“华闻集团”，000793）、大晟时代文化投资股份有限公司（“大晟时代”，600892）独立董事。2021年6月起至今，担任公司独立董事。
邢以群先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学教授。1986年8月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992年10月至1997年9月，任浙江大学管理学院副教授，1997年10月至今任浙江大学管理学院教授；2016年3月至2020年4月，任浙建集团独立董事。1998年4月至今，任浙江众成企业管理咨询有限公司董事长、总经理；2020年4月至今，任杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事。2021年6月起至今，担任公司独立董事。
张美华女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、副教授。曾任职于上海财经大学。曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管理处处长、审计处处长；现担任浙江财经大学会计学院副教授，浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立董事，杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任公司独立董事。
谢鹏先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。历任长沙市岳麓区人民法院代理书记员、湖南湘成律师事务所执行主任、中联重科股份有限公司诉讼律师、大区风控经理、混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任、
湖南联进律师事务所副主任，高级合伙人，律师等。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所副主任、高级合伙人。2017年12月至今，任公司独立董事。
杨杨先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，教授。1982年8月至2022年5月在浙江工业大学工作，历任土木系助教、讲师，建筑工程学院副教授、副院长、院长，土木工程学院教授，2022年5月退休。2016年7月至2022年11月外聘兼职浙江理工大学建筑工程学院院长。2022年12月至今任公司独立董事。
2.监事
方霞蓓女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生，高级政工师。1983年12月至1996年3月，历任杭州钢铁厂团委办公室主任、团委副书记等职；1996年3月至2019年3月，历任杭州钢铁集团公司工会副主席、党委宣传部部长、党委委员、工会主席等职；2019年4月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委委员、监事会主席；2019年12月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司非职工代表监事。
施永斌女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。1991年8月参加工作。2011年5月起，历任浙江省建设投资集团有限公司纪委委员、党委工作部副主任、总部党委副书记、党委组织（人力资源）部副主任、工会副主席、总部党委书记、总部工会主席等。2019年2月任浙江省建设投资集团股份有限公司纪委委员、工会副主席、党群工作部主任、总部工会主席、职工监事。2018年10月至今，任浙江省建设投资集团股份有限公司职工监事。
江建军先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。2021年1月起任浙江省国有资本运营有限公司公司治理部副部长。2021年4月起兼任物产中大集团股份有限公司监事、安邦护卫集团股份有限公司监事。2021年6月至今，担任公司非职工代表监事。
3.非董事高级管理人员
刘建伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。历任浙江省建设投资集团有限公司海外部副经理、经理、党总支书记等职；2014年11月至今，任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。2021年6月至今，任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理。
钟建波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，文学硕士，正高级经济师。1999年7月参加工作，历任杭州电视台新闻部、评论部记者；宁波市江东区文化局副局长；宁波市江东区政府党组成员、办公室副主任；宁波市江东区东柳街道党工委副书记、办事处主任；宁波市江东区贸易局党委书记、局长；宁波市商贸集团有限公司党委委员、董事、副总经理；宁波市商贸集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。2022年4月至今，任浙江省建设投资集团股份有限公司党委委员。2022年5月至今，任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理。
蒋莹先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工程师、高级经济师。历任浙江省二建建设集团有限公司第一分公司经理，浙江省二建建设集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职。2018年6月至2019年3月，任浙江省建设投资集团有限公司总经理助理；2019年3月至2021年6月，任浙江省建设投资集团有限公司总工程师；2021年6月至今，任浙江省建设投资集团股份有限公司总工程师。
陈海燕女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，正高级工程师，正高级经济师。1997年8月参加工作，历任浙江省二建建设集团经营部副经理、经理；浙江省建设投资集团生产与经营管理部副经理；浙江省二建建设集团党委委员、副总经理；浙江省二建建设集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；浙江省二建建设集团有限公司党委书记、董事长。2022年5月至今，担任公司总经济师、总法律顾问。
王志祥先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计
师。1982年12月参加工作，历任浙江省建设机械公司财务科科长、副总会计师；浙江省建工集团财务处副处长、资产财务部副经理；浙建集团财务管理部副经理、结算中心主任、资金营运中心主任、副总会计师（兼财务管理部经理）。2017年7月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司副总会计师（兼财务管理部经理）。2022年5月至今，在公司担任财务负责人。王莲军女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级会计师。2011年2月至今在公司任职，历任财务部主管、财务部副经理、财务部经理、证券事务部经理、证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书。2021年6月至今，在公司担任董事会秘书。
N"O?áFG,HGIJKL?&M?R??)*截至募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员兼职情况如下：
截至募集说明书签署日发行人董事、监事及高级管理人员兼职情况
姓名
| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 所任职务 | 兼职单位与 本公司关系 |
| 沈德法 | 董事长、党委书记 | 浙江省建筑业行业协会 | 理事会会长、法定代表人 | 无关联关系 |
| 中国建筑业协会 | 副会长 | 无关联关系 | ||
| 中国施工企业管理协会 | 副会长 | 无关联关系 | ||
| 金盈 | 董事 | 中国信达资产管理股份有限公司浙江分公司 | 党委委员、总经理助理 | 本公司5%以上股东 |
| 陆胜东 | 董事 | 工银金融资产投资有限公司 | 党委委员、副总裁 | 本公司5%以上股东 |
| 工银资本管理有限公司 | 董事、总经理 | 本公司5%以上股东的子公司 | ||
| 甄建敏 | 董事 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 组织部部长 | 控股股东 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 董事 | 控股股东控制的企业 | ||
| 陈建根 | 独立董事 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
| 浙江金海棠投资管理有限公司 | 董事、总裁 | 无关联关系 | ||
| 华闻传媒投资集团股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 邢以群 | 独立董事 | 浙江众成企业管理咨询有限公司 | 董事长兼总经理 | 无关联关系 |
| 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
姓名
| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 所任职务 | 兼职单位与 本公司关系 |
| 张美华 | 独立董事 | 浙江美大实业股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 | ||
| 浙江财经大学会计学院 | 副教授 | 无关联关系 | ||
| 谢鹏 | 独立董事 | 北京市鑫诺（长沙）律师事务所 | 副主任、高级合伙人 | 无关联关系 |
| 江建军 | 监事 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 公司治理部副部长 | 控股股东 |
| 物产中大集团股份有限公司 | 监事 | 控股股东控制的企业 | ||
| 安邦护卫集团股份有限公司 | 监事 | 控股股东控制的企业 |
N7ODEFG,HGIJKL?&Móòóc)*截至募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员符合《公司法》关于公司董事、监事以及高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》中所禁止的情形，不存在最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内受到过证券交易所的公开谴责、因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不会对发行人本期债券发行构成实质性障碍。
d"%&.efgh)*N+O??%?)*建筑业涵盖与建筑生产相关的全部服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料及成品和半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等。建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。在我国，随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑业整体市场化程度的提高，建筑业已处于完全竞争状态。从具备的资质和能力上看，中国建筑业企业主要分为总承包企业和专业承包企业。具备总承包资质的企业，可以承揽总承包覆盖范围内的专业工程；具备专业承包资质的企业，仅承接施工总承包企业分包的专
业工程和建设单位依法发包的专业工程。目前，随着“双循环”战略不断深入、城镇化建设持续推进、新旧基建加大投入，国家已进一步明确基础设施建设仍是经济社会发展的重要支撑。浙江省正在推进高质量发展建设共同富裕示范区建设，将给行业与公司带来持续发展机遇。1.市场需求状况
建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的整体规模，因此建筑业的市场需求与固定资产投资增速密切相关。随着我国经济的持续发展以及固定资产投资的恢复增加，建筑业市场需求也呈上升态势。2022年国内继续实行积极稳健的财政政策和货币政策，大力推动新型基建及老旧小区改造，刺激建筑业市场需求持续增长。2016-2023年一季度，我国国内生产总值及增长率情况如下：
资料来源：国家统计局
随着经济持续发展，我国固定资产投资呈现恢复增长态势。2016-2023年一季度，我国社会固定资产投资（不含农户）及增长率情况如下：
746,395
832,036
919,281
986,515
1,013,567
1,143,670
270,178
284,997
8.35%
11.47%
10.49%
7.31%
2.99%
12.84%
5.82%
5.48%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000
20162017201820192020202120222023Q1
国内生产总值（单位：亿元）增速
资料来源：国家统计局
固定资产投资规模基本上决定了建筑业的市场规模，建筑业占固定资产投资比例逐步增加。2016-2022年，建筑业总产值占全社会固定资产投资比重从31.9%增长至
53.83%，建筑业在国民经济中的支柱地位稳固。2023年一季度，建筑业增加值为1.36
万亿元，同比增长4.18%。2016-2023年一季度，全国建筑业增加值及增长率情况如下：
资料来源：国家统计局
固定资产投资可分为房地产、基建及制造业投资，分别拉动建筑业投资不同板块。
424,399451,729
478,460
504,212
518,907
544,547
579,556
107,282
7.3%
6.4%
5.9%
5.4%
2.9%
4.9%
6.4%
2.3%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000
20162017201820192020202120222023Q1
固定资产投资额（不含农户）（单位：亿元）增速
424,399451,729
478,460
504,212
518,907
544,547
579,556
107,282
7.3%
6.4%
5.9%
5.4%
2.9%
4.9%
6.4%
2.3%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000
20162017201820192020202120222023Q1
固定资产投资额（不含农户）（单位：亿元）增速
51,499
57,906
65,493
70,648
72,445
78,741
83,383
13,574
7.83%
12.44%
13.10%
7.87%
2.54%
8.69%
5.90%
4.18%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
20162017201820192020202120222023Q1
全社会建筑业增加值（单位：亿元）增速
2023年一季度，房地产、基建、制造业固定资产投资分别累计同比增长-5.8%、8.8%、
7.0%。
（
）房屋建设及房地产开发投资稳中有升
根据国家统计局数据，2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降
10.0%，其中住宅投资100,646亿元，下降9.5%。2022年，房地产开发企业房屋施工面
积904,999万平方米，比上年下降7.2%，其中住宅施工面积639,696万平方米，下降
7.3%；房屋新开工面积120,587万平方米，比上年下降39.4%，其中住宅新开工面积
88,135万平方米，下降39.8%；房屋竣工面积86,222万平方米，比上年下降15.0%，其中住宅竣工面积62,539万平方米，下降14.3%。2022年，房地产开发企业到位资金148,979亿元，比上年下降25.9%。2022年，房地产开发企业土地购置面积10,052万平方米，比上年下降53.4%，降幅比上年扩大
37.9个百分点；土地成交价款9,166亿元，比上年下降48.4%，上年为增长2.8%。
（
）基础建设总体平稳，存量项目托底
2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，指出到2035年基本建成交通强国，基本形成现代化综合交通体系。2022年末，全国公路总里程535万公里，比上年末增加7万公里。2022年末，全国铁路营业里程15.5万公里，比上年末增长2.9%，其中高铁营业里程4.2万公里。全年完成铁路固定资产投资7,109亿元，交通运输固定资产投资超3.8万亿元，同比增长6%。2020年7月，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，全面推进城镇老旧小区改造工作。2020年10月，老旧小区改造列入“十四五”规划，明确提出实施城市更新行动、加强城镇老旧小区改造和社区建设，2022年新开工改造城镇老旧小区5.1万个，惠及居民840万户，2023年预计新开工建设筹集保障性租赁住房、公租房和棚改安置住房360万套（间），有望带来需求提升。
2020年10月，中共中央发布《十四五规划和2035年远景目标的建议》，明确指出推进基础设施补短板、推进重大水利交通基础设施建设、推进新型城镇化建设等，基建投资项目需求充足。
为刺激经济复苏，政府出台一系列基建稳增长政策，2022年安排新增专项债限额
3.65万亿元，另外2022年全国发行新增债券47,566亿元，其中一般债券7,182亿元、
专项债券40,384亿元，带动基建进一步增长。2023年1-3月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长8.8%，基建投资力度进一步加大。
（
）制造业投资增长，有望拉动建筑业需求
2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84,038.5亿元，同比下降4.0%；规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元，比上年增长5.9%；发生营业成本116.84万亿元，增长7.1%；营业收入利润率为6.09%，比上年下降0.64个百分点。制造业固定资产投资累计增长9.1%，明显高于固定资产投资总额增速。制造业投资增加将直接拉动工业厂房建设、设备安装等需求。
分地区看，2022年，江苏建筑业总产值达到4.07万亿元，居全国之首；浙江、广东、湖北三省的建筑业总产值也都超过了2万亿元，分列第二、三、四位。4省建筑业总产值共占全国建筑业总产值的34.82%。除这4省外，总产值超过1万亿元的还有四川、山东、福建、河南、湖南、北京、安徽、江西、重庆、陕西10个省市，上述14个地区完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的79.58%。2022年，各地区跨省完成的建筑业产值10.6万亿元，比上年增长5.2%；跨省完成建筑业产值占全国建筑业总产值的34.0%。
近年建筑行业新签合同额触底反弹。2019年至2022年，建筑行业新签合同额分别为28.92万亿元、32.5万亿元、34.5、36.6万亿元。2019年建筑施工企业新签合同额同比增长6.00%，增速较上年下降1.14个百分点，主要由于经济下行压力、贸易摩擦加剧、市场风险升温、需求端疲乏、固定资产投资显著下降。2020年，政府出台一系列稳增长政策，带动建筑业投资逆周期增长，新签合同额增速上涨6.4个百分点，同时建筑业行业政策从为企业减负降费促产值到引导行业高质量发展逐渐过渡。2021年，建筑施工企业新签合同额同比增长5.96%，增速比上年下降6.46个百分点，主要受经济下行压力、房地产开发投资继续回落、房地产相关调控政策加强及部分头部房企的负面信息影响。
2022年，中国经济持续发展，2022年国内生产总值同比增长3.0%。尽管仍然面临
一系列的不确定性，但中国经济已经展现出了强劲韧性。2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。当前我国发展仍然处于重要战略机遇期，逐步转向高质量发展阶段，经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强劲。未来我国将加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着我国拓展投资空间，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，固定资产投资将进一步提升，为建筑业带来广阔的需求空间。2.市场供给状况
目前，中国建筑业施工企业数量众多、竞争较为激烈。企业实力、规模差异较大。具体企业单位个数和从业人员情况如下：
指标
| 指标 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 企业单位数（个） | 116,722.00 | 128,746.00 | 143,621.00 |
| 从业人员（万人） | 5,367.00 | 5,282.94 | 5,184.02 |
资料来源：《中国统计年鉴》国家统计局
近年来，国家有关主管部门通过实施资质管理等行业准入政策，对建筑企业的质量、数量和结构进行调控，目前行业内企业数量基本保持稳定，企业规模和质量有所改善。截至2022年底，全国共有建筑业企业143,621个，比上年增加14,875个，增速为11.55%；从业人数5,184.02万人，比上年末减少98.92万人，同比下降0.31%。3.行业利润水平变化情况
近年来我国固定资产投资规模持续增长，我国建筑业的产业规模和收入水平保持了增长的态势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行业整体利润水平不高，具体情况如下：
| 指标 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 利润总额（亿元） | 8,447.74 | 8,554.00 | 8,369.00 |
| 产值利润率（%） | 3.20 | 2.89 | 2.68 |
资料来源：国家统计局
4.影响建筑业的有利因素和不利因素
（
）有利因素
）固定资产投资恢复增长保证建筑业持续发展
近年来，我国全社会固定资产投资总额呈现恢复增长态势，带动了建筑业持续发展。未来我国保障性住房建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、水利建设、新农村建设、节能环保等仍将保持持续增长。作为投资拉动型产业，建筑业将伴随我国固定资产投资的持续增长而保持增长态势。“十四五”以来，我国加快提高新型城镇化质量，对城市进行有机更新。大力拓展城际交通，优先发展城市公共交通，健全养老服务中心，更新城市停车场等设施。有序推进未来社区建设、“城中村”和老旧小区改造，完善配套设施。同时，加强城市排涝管网、地下综合管廊等建设，稳步提升城市基础设施水平。科学制定规划，全面推进乡村振兴。健全城乡融合发展和城乡要素平等交换和自由流动。推动农村各项事业全面发展，坚持完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视和物流等基础设施，同时进一步完善农村生活垃圾处理和污水处理设施。截至2022年末，我国城镇化率为65.22%，较2010年末的49.68%提升15.54个百分点，年均提升1.30个百分点，未来新型城镇化将进一步发展；2022年全国新改建农村公路超18万公里，另外2022年全国将新增约2.59万个较大人口规模村组通硬化路、5万公里农村公路安全生命防护工程，推动“四好农村路”高质量发展，助力乡村振兴五大工程，为行业发展带来新机遇。
）国家产业政策支持行业带动经济增长和结构升级
我国80年代初提出使建筑业成为国民经济发展的三大支柱产业之一。1992年以来，我国又进一步明确提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持的行业。
）“一带一路”国家倡议和相关国家战略持续利好行业发展
我国实施“一带一路”建设，牵头成立“亚投行”、“丝路基金”等金融机构，对区域合作及沿线基础设施网络建设带来巨大推动。2017年5月第一届“一带一路”国际合作高峰论坛举办以来，中国在“一带一路”上继续取得多项成果，共建“一带一路”成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。截至2022年7月底，全球已有149个国家和32个国际组织与中国签署了200多份关于“一带一路”的合作文件，形成3000多个合作项目，投资规模近1万亿美元。 “一带一路”为促进全球经济复苏作出了重要贡献，并将带动沿线国家经济向绿色化、数字化、可持续发展转变。自贸（园）区与“一带一
路”、区域协同发展、长江经济带等战略相关联，构成区域与开放型经济新体制的基础，建筑企业的国际工程业务将持续受益。
）建筑工业化、数字化、智能化升级带来行业变革新机遇
在经济转向高质量发展的时代，国家全面深化改革的总目标对建筑业提出了转型发展的新要求，建筑业的转型升级，必然带来行业生产方式的变革。在这个变革期，新型建筑工业化作为转型方向之一已经明确，将成为行业实现“蝶变”的机遇。向新型建筑工业化方向转型，须从两方面着力：一是要掌握工业化的建造技术；二是转变管理模式，由传统的管理模式向一体化、专业化、现代化管理模式转变；三是与智能化、数字化紧密结合。装配式仍是“十四五”时期建筑业发展的重要趋势。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》提出到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上，“十四五”期间装配式建筑发展空间广阔。政策补贴驱动、装配式渗透率强制要求，叠加装配式建筑自身环境亲和及人工率低的优势，装配式建筑在“十四五”期间将有巨大成长空间，同时钢结构装配式建筑将成为未来发展趋势。（
）不利因素
）我国经济发展和行业调控的复杂性和不确定性
国家持续对房地产行业进行调控，并出台“三条红线”政策限制高负债率的房地产企业扩张，行业发展面临整体调整和不确定性。上述情况可能对建筑业的发展造成不利影响。
）利率水平对利润水平的影响
从资产负债率角度来看，建筑业资产负债率长期居高不下。从财务费用角度来看，建筑业净利息支出占利润总额的比例较高。整体来看，利率水平将在一定程度上影响建筑业的利润水平。
）劳动密集型建工市场竞争激烈
建筑业属于劳动密集型产业，中国建筑企业数量众多，随着建筑业产业规模的持
续扩大，行业过度竞争现象相对普遍，尤其在低层次的劳动密集型建筑工程市场，行业竞争比较激烈，行业利润率水平较低。
）原材料价格波动和劳动力成本上升
近年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大，造成在建工程项目的实际施工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加大。建筑业属于劳动密集型产业，劳动力成本对建筑企业经营成本影响较大。近年来，我国建筑劳务市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对建筑企业造成一定不利影响。
5.行业技术水平及特点
激烈的市场竞争和建筑市场的对外开放，促使中国建筑业研发与技术水准快速提高。大型建筑企业成立技术研发中心，大力开发具有自主知识产权的技术创新项目，形成自有核心技术和专有技术已成为发展趋势。目前中国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进水平，完成了大量规模大、技术复杂、工艺难度高且需要集成创新的工程，如超高层、大空间房屋建筑的设计与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁的设计与施工，长大隧洞及地下工程的设计与施工，大型复杂成套设备的安装等。但与发达国家相比，我国整体建筑行业技术发展较慢，技术水准仍然偏低，装备仍然较为落后，平均建筑能耗物耗较高。
近年来，随着国家重视环境保护和建设资源节约型社会，建筑业在推行节能减排方面加大了技术创新力度，绿色建筑设计与建造、建筑节能、绿色施工等技术都有了一定的发展。同时，传统建筑业积极寻求与现代高新技术结合，以信息化带动工业化，现代信息技术在建筑业的生产和管理中都得到了大量的应用和发展。相比发达国家，中国建筑企业仍然存在技术创新经费投入不足、专利和专有技术数量较低、管理水平有待提高等问题。
6.行业的经营模式
目前我国建筑工程通常以施工总承包方式为主。随着我国建筑业发展，在建筑工程中采取工程总承包，推行工程项目管理已逐步成为一种发展趋势。以BOT、EPC等方式组织实施工程项目也逐步被国内所采用。建筑业的主要经营模式具体如下：
（
）施工总承包
施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。
（
）工程总承包
工程总承包是指工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工和试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。主要有如下方式：
）设计-采购-施工总承包（EPC）/交钥匙总承包
设计-采购-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。交钥匙总承包是设计-采购-施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
）设计-施工总承包（D-B）
设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计-采购总承包（E-P）、采购-施工总承包（P-C）等方式。
（
）工程项目管理
工程项目管理是指工程项目管理企业受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。主要有如下方式：
）项目管理服务（PM）
项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业
主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。
）项目管理承包（PMC）
项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。对于需要完成工程初步设计（基础工程设计）工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企业一般应当按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。
（
）其他模式
根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可以采用其他项目管理方式，对具备条件的工程项目，根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）、PPP等方式组织实施。
7.建筑业的周期性、区域性、季节性特征
建筑业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程、房地产发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业。
建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大区域。虽然招投标制度已经推行，但仍存在许多不规范之处，建筑市场存在一定程度的区域分割。
建筑业因寒冷、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。随着工程技术和装备水平的日益提高，建筑行业的季节性特征将逐步降低。
8.建筑业的上、下游行业及其影响
建筑业的上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减排”政策的推行，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的波动，可能导致产品出厂价格波动，最终引起建筑企业成本的波动。
建筑业的下游行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业，市政基础设施建设的相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建设的相关行业为各种交通运输业。随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品保持一定的持续需求。在未来较长时期内，政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，从而增加对交通基础设施工程产品的需求量。房地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的稳定发展，将推动中国建筑业可持续发展。
近年来，为了保持房地产市场的平稳健康发展，平抑房地产销售价格，遏制投机性需求，国家对房地产行业宏观调控力度持续加码，先后出台一系列调控政策。2016年3月，热点城市房地产政策开始逐步收紧，以抑制房地产市场本地及外地投资性需求。2017年，中央以“防控金融风险，坚决治理市场乱象”为经济工作重点，推出金融去杠杆、严格限贷、严防资金违规流入房地产市场等措施。2018年以来，我国房地产调控政策在稳中推进，在“房住不炒”的大政方针指引下，继续实行“因城因地制宜、精准施策”等差别化调控。一方面增加住房和用地有效供给，支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。另一方面，抑制购房投机行为，严禁利用消费贷、信用卡透支、违规提取公积金等方式购房。2019年，第十三届全国人民代表大会第二次会议《政府工作报告》中提到要“稳步推进房地产税立法”，随着房地产税的逐步落地，购房需求或将回归刚需。2021年1月1日，房地产“三条红线”政策正式生效，政策要求“房企剔除预收款后的资产负债率不得大于70%”、“房企的净负债率不得大于100%”、“房企的现金短债比小于1”，限制房地产金融属性，控制房地产规模。2021年10月23日，全国人大常委会会议通过，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，将对房地产行业带来深远影响。2022年以来，为应对国内经济下行压力，全国已有超100个城市优化调整房地产政策超200次，其中包括杭州、南京、成都等热点城市，楼市调控放松的节奏预计仍将持续。
9.行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
（
）行业主管部门及行业监管体制
我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制，主要监管内容包括市场主体资格和资质的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等。
行业主要监管部门和体系包括：
主管部门名称
| 主管部门名称 | 相关行业管理内容 |
| 住建部 | 负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能 |
| 交通部和地方各级交通主管部门 | 负责管理公路、水路的建设市场，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理等职能 |
| 国家发改委及地方各级发改委 | 负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批等职能 |
| 水利部及地方水利厅（局） | 负责管理全国及地方水利建设工程 |
（
）行业主要法律法规及政策
）资质管理
根据《建筑法》及其他相关法律、法规的规定，从事建设工程咨询、勘察设计、施工及监理业务的企业，仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。
A、施工总承包、专业承包、施工劳务资质
根据新的《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列，各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。
取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。
取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位
依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
取得施工劳务资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。
B、建设工程勘察、设计资质
根据《建设工程勘察设计资质管理规定》等文件规定，建设工程勘察、设计资质分为工程勘察资质、工程设计资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质。
C、工程咨询资质
根据《工程咨询单位资格认定办法》等文件规定，工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发的工程咨询资格证书，凭证书开展相应的工程咨询业务。工程咨询单位专业资格，划分为31个专业，服务范围包括八项内容，资格等级分为甲级、乙级、丙级。
D、工程总承包资质
根据建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号）等文件规定，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。
E、安全生产许可证
根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规规定，国家对建筑行业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
）招标、投标管理
按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》等法律法规对有关工程建设项目的勘察、设计、施工、监理的招投标程序等职能进行管理。根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。根据《中华人民共和国招标投标法》，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段：
A、招标分为公开招标和邀请招标。国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经批准，可以进行邀请招标。
B、投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。
C、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
D、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
E、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
）质量管理
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法对建设工程质量负责。工程质量管理法规还包括《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《港口工程竣工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》等。
）安全生产和环境保护管理
工程承包过程中安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》等。工程承包过程中环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等。
）其他行业相关法律法规
其他行业相关法律法规包括《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《交通运输部关于公布中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》、《外商投资建筑业企业管理规定》、《注册建造师管理规定》、《注册造价工程师管理办法》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《民用建筑节能条例》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。
N.O?á?ú%?ù?
根据历年的《浙江省国民经济和社会发展统计公报》， 2020年、2021年及2022年，浙江省具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业总产值分别为20,939亿元、23,011亿元及23,861亿元；浙江建投2020年、2021年及2022年营业收入分别为795.50亿元、953.35亿元及985.35亿元。浙江建投营业收入占全省具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业总产值的比例为3.80%、4.14%及4.13%。
此外，浙江建投连续多年入选ENR“250家全球最大国际承包商”、中国承包商10强、中国企业500强、浙江省百强企业等排名。2022年，浙江建投在中国承包商80强排名第10位；2020-2022年，浙江建投在中国企业500强排名分别为第273位、第266位及252位；在ENR“全球最大250家国际承包商”排名分别为第82位、第84位及第69位，综合经济技术指标在全国及全球同行中始终保持前列。
N"O?áü?8??°?q*1.中国建筑业的整体竞争格局和特点
（
）市场竞争格局
建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。在我国，随着多种所有制建筑施工企业的发展、建筑业整体市场化程度的提高，建筑业已处于完全竞争状态。根据中国建筑业协会统计数据，截至2022年末，全国共有建筑业企业143,621家。其中，从具备的资质和能力上看，中国建筑业企业主要分为总承包企业和专业承包企业，具备总承包资质的企业，可以承揽总承包覆盖范围内的专业工程；具备专业承包资质的企业，仅承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。目前，中国建筑业总承包企业分布呈现“金字塔”状，竞争格局主要分为三类：
一是大型国有、国有控股建筑央企。该类企业在我国建筑业内居于主导地位。以中国建筑集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中国交通建设集团有限公司等为代表的中央建筑企业，规模大、技术水平高并具有侧重的专业建筑领域，拥有显著的竞争优势。
二是省属国有建筑企业。各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团及路桥公司为代表的地方建筑企业，利用区域优势占据了一定的市场份额。比如上海建工、浙江建投、重庆建工、陕西建工、广西建工集团有限责任公司、云南省建设投资控股集团有限公司等，依托国有优势、区域优势、规模优势，在所在区域具有较强的竞争力。
三是民营大型建筑企业以及行业细分龙头企业，该类企业依托优秀的管理、细分市场竞争力及较强的主业经营能力在市场中立足，表现出较强的竞争力。比如中天建设集团有限公司、浙江宝业建设集团有限公司、宁波建工、宏润建设、中南建设等。
（
）市场竞争特点
中国建筑业市场建筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，市场呈现充分竞争及完全竞争的局面，主要特点如下：
一是呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争严重，
经营领域主要集中于施工工程总承包业务。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，专业能力强的企业较少，与建筑业多层次专业化分工的需求不匹配。二是呈现大型建筑企业优势明显、中小企业依附发展两级分化特点。从总体上来看，大型建筑企业具备规模、资金、技术、资质和管理的优势，央企和大型地方建筑企业占据了市场的较大份额，承揽了大部分大型工程项目。中小企业则主要依附于前述大型企业，承担劳务分包、专业分包业务等中小型工程业务。总体来说，实力的分化造成了市场的两级分化局面。三是呈现房建企业集中、基建企业较少的特点。中国城市化推进中，房地产开发获得了突飞猛进，一直主导着国内固定资产投资，也造就了一大批房建施工企业。随着房地产投资增速滑坡，一定程度上产生了房建施工企业的过剩产能的情况。然而，基建业务市场容量大，企业相对偏少，水利水电、港口航道、机场航空等基建市场仍不饱和，未来发展空间巨大。
四是在高端市场竞争力不足、转型较慢的特点。近年来，我国建筑企业在技术、装备和经验等方面均有较大提高，但总体在技术革新、设备更新等方面资金投入偏少，管理方式和理念变革较为落后，与国际先进水平相比尚有一定差距。我国建筑企业当前正积极推进转型，尝试运用EPC等新模式，发展建筑工业化。虽然目前已取得了一定成效，但与国际建筑强企相比，中国建筑企业在走向高端市场转型中经验和能力仍存在差距，效益水平较低。
建筑行业目前正迎来大企业发展时代，顶层企业在行业增速下降的大背景下，依然保持相对较高的增长速度，在新签合同、营业收入、利润等指标上依然保持相对较快的增长速度。未来，拥有品牌、资金、人力、管理等优势的大型央企、优秀的省级建筑国有企业和少数大型民营企业将成为行业顶层企业，在行业竞争中占据更加有力的地位。
2.进入本行业的主要障碍
（
）从业资质的限制
我国对建筑业企业实行较严格的市场准入和资质审批、认定制度。根据2015年3月1日开始实施的新的《建筑业企业资质管理规定》，从净资产、专业技术人员、技术
装备和已完成的建筑工程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定。新制度下的资质框架设立了施工总承包、专业承包和施工劳务三大序列，各个序列有不同专业类别。建筑业企业应当按照其拥有的净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。从业资质是企业进入本行业的主要障碍。
（
）净资产的限制
建筑业企业要取得相应的从业资质首先需要有符合规定的净资产。建筑业企业从事建筑施工业务必须具备与之相适应的资金规模。建筑业企业在项目投标和合同履行过程中都需要交纳一定数量的保证金，在项目建设过程中还经常垫付各种建设资金，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金。净资产是企业进入本行业的一个障碍。（
）管理人员和专业技术人员的限制
从事建筑施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量的符合要求的经济管理人员和专业技术人员。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证建筑施工项目正常开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。建筑施工队伍的专业技术水平、管理经验和数量，决定着企业在同一时间可以进行施工项目的数量、工程质量和业绩水平。是否具备符合要求的管理人员和专业技术人员也构成企业进入本行业的一个障碍。
（
）技术装备的限制
建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相适应的技术装备。这不但要求企业投入大量资金购置符合规定的施工机械和质量检测设备，同时要求具备与之配套的专业技术。建筑业的技术装备是企业进入本行业的一个障碍。
（
）从业经验的限制
建筑业企业已往的业绩、经验是业主进行招标时重点关注的因素。具有丰富施工经验的企业往往更能给业主提供优质服务。同时，由于不同地区的地质地理条件差异
较大，施工企业在某一地区的成功施工经验，往往能帮助该企业提高在该地区的市场占有率，对限制其他企业进入该地区起到十分重要的作用。建筑业的从业经验也是企业进入本行业的一个障碍。3.同行业可比上市公司情况
浙江建投主营业务为建筑施工业务，同时从事与建筑主业产业链相配套的工业制造及工程服务等业务，同行业可比上市公司主要包括中国建筑、上海建工、重庆建工、龙元建设以及宁波建工。上述同行业可比上市公司2022年的资产规模、销售规模及研发水平等经营情况如下所示：
单位：亿元，%
证券代码
| 证券代码 | 证券简称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 研发 支出 | 研发支出占营业收入的比例 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 26,529.03 | 6,803.87 | 20,550.52 | 692.12 | 497.53 | 2.42 |
| 600170.SH | 上海建工 | 3,668.04 | 510.80 | 2,860.37 | 16.80 | 101.85 | 3.56 |
| 600939.SH | 重庆建工 | 820.68 | 92.53 | 493.30 | 1.60 | 1.07 | 0.22 |
| 600491.SH | 龙元建设 | 666.52 | 134.33 | 142.46 | 3.76 | 1.01 | 0.71 |
| 601789.SH | 宁波建工 | 247.68 | 55.01 | 218.67 | 3.66 | 5.11 | 2.34 |
| 浙江建投 | 1,111.20 | 102.31 | 985.35 | 12.11 | 5.27 | 0.53 | |
资料来源：iFinD
N7O$%&???p)*
1.发行人经营范围及主营业务
截至募集说明书签署日，发行人的经营范围为：建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装，城乡规划编制服务，工程技术开发、建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询业务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。（涉证商品凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行人主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服
务、基础设施投资运营等业务。发行人在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。发行人主营业务具体情况如下：
截至募集说明书签署日发行人主营业务情况
业务类型
| 业务类型 | 主要服务或产品 |
| 建筑施工业务 | 发行人建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨道交通、水利水电、工业设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务 |
| 工业制造业务 | 建筑设备制造、建筑材料制造等 |
| 工程服务业业务 | 工程商贸、工程物业、工程咨询管理等 |
| 其他业务 | 公路、桥梁、隧道、城市轨道交通设施以及水利水电业务的投资建设运营 |
2.发行人报告期内主营业务结构
报告期内，发行人营业收入按业务类型构成情况如下表所示：
最近三年及一期发行人营业收入按业务类型构成情况
单位：万元、%
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 建筑施工 | 1,911,512.78 | 87.00 | 8,424,518.59 | 85.50 | 8,568,745.53 | 89.88 | 7,285,652.45 | 91.59 |
| 工业制造 | 45,699.23 | 2.08 | 270,286.46 | 2.74 | 390,914.05 | 4.10 | 333,485.42 | 4.19 |
| 工程服务业 | 216,317.59 | 9.90 | 1,055,028.74 | 10.71 | 460,904.05 | 4.83 | 231,074.55 | 2.90 |
| 其他 | 23,628.73 | 1.08 | 103,678.96 | 1.05 | 112,931.87 | 1.19 | 104,752.89 | 1.32 |
| 合计 | 2,197,158.33 | 100.00 | 9,853,512.76 | 100.00 | 9,533,495.49 | 100.00 | 7,954,965.31 | 100.00 |
最近三年及一期，公司营业收入分别为7,954,965.31万元、9,533,495.49万元、9,853,512.76万元和2,197,158.33万元，呈逐年上升态势。
公司营业收入主要来源于建筑施工业务。最近三年及一期，发行人施工业务收入合计占营业收入的比例为91.59%、89.88%、85.50%和87.00%。
最近三年及一期，发行人营业成本按业务类型构成情况如下表所示：
最近三年及一期发行人营业成本按业务类型构成情况
单位：万元、%
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 建筑施工 | 1,823,253.50 | 87.01 | 8,018,542.52 | 85.77 | 8,145,841.80 | 90.12 | 6,936,661.30 | 92.30 |
| 工业制造 | 38,286.78 | 1.83 | 224,466.71 | 2.40 | 379,685.93 | 4.20 | 293,997.76 | 3.91 |
| 工程服务业 | 213,321.09 | 10.18 | 1,023,683.43 | 10.95 | 427,808.12 | 4.73 | 197,932.89 | 2.63 |
| 其他 | 20,480.93 | 0.98 | 82,310.86 | 0.88 | 85,887.62 | 0.95 | 87,107.81 | 1.16 |
| 合计 | 2,095,342.30 | 100.00 | 9,349,003.52 | 100.00 | 9,039,223.47 | 100.00 | 7,515,699.75 | 100.00 |
最近三年及一期，公司营业成本分别为7,515,699.75万元、9,039,223.47万元、9,349,003.52万元和2,095,342.30 万元，呈逐年上升态势。
建筑施工业务是公司的核心业务，同时也是公司营业成本的主要组成部分。最近三年及一期，发行人建筑施工成本合计占营业成本的比例为92.30%、90.12%、85.77%和87.01%。
最近三年及一期，发行人营业毛利润按业务类型构成情况如下表所示：
最近三年及一期发行人营业毛利润按业务类型构成情况
单位：万元、%
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 建筑施工 | 88,259.28 | 86.69 | 405,976.07 | 80.47 | 422,903.73 | 85.56 | 348,991.15 | 79.45 |
| 工业制造 | 7,412.45 | 7.28 | 45,819.75 | 9.08 | 11,228.12 | 2.27 | 39,487.66 | 8.99 |
| 工程服务业 | 2,996.50 | 2.94 | 31,345.30 | 6.21 | 33,095.93 | 6.70 | 33,141.66 | 7.54 |
| 其他 | 3,147.80 | 3.09 | 21,368.11 | 4.24 | 27,044.25 | 5.47 | 17,645.08 | 4.02 |
| 合计 | 101,816.03 | 100.00 | 504,509.24 | 100.00 | 494,272.02 | 100.00 | 439,265.56 | 100.00 |
最近三年及一期，发行人营业毛利率按业务类型分类情况如下表所示：
最近三年及一期发行人营业毛利率按业务类型分类情况
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 建筑施工 | 4.62% | 4.82% | 4.94% | 4.79% |
| 工业制造 | 16.22% | 16.95% | 2.87% | 11.84% |
| 工程服务业 | 1.39% | 2.97% | 7.18% | 14.34% |
| 其他 | 13.32% | 20.61% | 23.95% | 16.84% |
| 综合毛利率 | 4.63% | 5.12% | 5.18% | 5.52% |
最近三年及一期，公司实现的营业毛利润分别为439,265.56万元、494,272.02万元、504,509.24万元和101,816.03万元，整体呈增长趋势。
最近三年及一期，建筑施工业务对毛利润的贡献比例分别为79.45%、85.56%、
80.47%和86.69%，为公司主要利润来源。
最近三年及一期，公司的综合毛利率分别为5.52%、5.18%、5.12%和4.63%。
此外，发行人已于2023年4月29日于深圳证券交易所公布“浙江省建设投资集团股份有限公司2023 年第一季度报告”，请各位投资者关注。
3.发行人取得的相关资质
截至2023年3月末，发行人共获得各类资质共85类、176项，行业最高28类、62项，其中建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项，市政公用工程施工总承包资质3项，石油化工工程施工总承包资质1项，工程设计各类甲级资质共14项，其中工程设计行业甲级资质2项，公路行业工程设计甲级资质1项。
截至2023年
月末发行人主要资质明细
| 序号 | 类别 | 资质名称 | 等级 | 项数 | |
| 1 | 建筑业企业资质 | 施工总承包序列 | 建筑工程施工总承包 | 特级 | 4 |
| 2 | 一级 | 4 | |||
| 3 | 建筑工程施工总承包（限钢结构主体工程） | 一级 | 1 | ||
| 4 | 公路工程施工总承包 | 特级 | 1 | ||
序号
| 序号 | 类别 | 资质名称 | 等级 | 项数 | |
| 5 | 石油化工工程施工总承包 | 一级 | 1 | ||
| 6 | 建筑业企业资质 | 施工总承包序列 | 市政公用工程施工总承包 | 一级 | 3 |
| 7 | 机电工程施工总承包 | 一级 | 2 | ||
| 8 | 专业承包序列 | 地基基础工程专业承包 | 一级 | 5 | |
| 9 | 起重设备安装工程专业承包 | 一级 | 2 | ||
| 10 | 预拌混凝土专业承包 | 不分等级 | 2 | ||
| 11 | 电子与智能化工程专业承包 | 一级 | 2 | ||
| 12 | 建筑业企业资质 | 专业承包序列 | 消防设施工程专业承包 | 一级 | 5 |
| 13 | 桥梁工程专业承包 | 一级 | 1 | ||
| 14 | 钢结构工程专业承包 | 一级 | 5 | ||
| 15 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 一级 | 7 | ||
| 16 | 建筑机电安装工程专业承包 | 一级 | 5 | ||
| 17 | 建筑业企业资质 | 专业承包序列 | 建筑幕墙工程专业承包 | 一级 | 4 |
| 18 | 公路路基工程专业承包 | 一级 | 1 | ||
| 19 | 公路路面工程专业承包 | 一级 | 1 | ||
| 20 | 特种工程（结构补强）专业承包 | 不分等级 | 2 | ||
| 21 | 施工劳务 | 不分等级 | 1 | ||
| 22 | 模板脚手架专业承包 | 不分等级 | 1 | ||
| 23 | 起重机械安装（含修理） | 不分等级 | 1 | ||
| 24 | 特种工程（特种防雷分项）专业承包 | 不分等级 | 1 | ||
| 25 | 建设工程勘察设计资质 | 工程设计行业资质 | 工程设计建筑行业 | 甲级 | 2 |
| 26 | 建筑行业（建筑工程） | 甲级 | 4 | ||
| 27 | 公路行业工程设计 | 甲级 | 1 | ||
| 28 | 建设工程勘察设计资质 | 工程设计专项资质 | 风景园林工程设计专项 | 甲级 | 1 |
| 29 | 建筑装饰工程设计专项 | 甲级 | 3 | ||
| 30 | 建筑幕墙工程设计专项 | 甲级 | 3 | ||
| 31 | 其他类别资质 | 施工图审查 | 不分等级 | 1 | |
| 32 | 对外承包工程资格 | 不分等级 | 1 | ||
| 33 | 人防工程和其他人防防护设施设计行政许可 | 甲级 | 1 | ||
| 34 | 房屋建筑工程监理 | 甲级 | 2 | ||
| 35 | 公路养护工程施工 | 二类（甲级） | 1 | ||
4.发行人各板块业务经营模式及运营情况
（1）建筑施工业务
1）建筑施工业务总体情况建筑施工是发行人主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务。公司不仅承担了杭州钢铁集团有限公司、衢化集团公司和中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司等浙江省多家历史悠久的工业企业和城乡基础设施建设任务，还承担了浙江省对科威特、几内亚和塞拉利昂等国家多个经济援助项目。公司以市场为导向，大力拓展省外及海外市场，推进国际化经营。公司积极参与“一带一路”建设，以海外工程承包为主导，开拓了以阿尔及利亚为中心的北非市场和以中国香港为核心的东南亚市场。承担的建设项目包括斯里兰卡“国门第一路”科伦坡机场高速公路（CKE）项目、“一带一路”标志性工程斯里兰卡外环高速公路（OCH）项目、国家“两优”贷款的白俄罗斯全循环高科技农工综合体施工总承包、电厂EPC等工程、哈萨克斯坦风能太阳能安装工程、马来西亚吉隆坡白沙罗高地Hampton住宅发展项目工程、英国伦敦改建项目和英国曼市住项目、加纳综合专科医院综合体项目（EPC）总承包工程、中国联通（环球）数据中心、香港观塘中心住宅上盖发展项目等海外重大系列工程。近年来，公司积极响应国家战略和浙江省委省政府决策部署，参与了新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、乡村振兴、美丽乡村、建筑工业化、援疆援藏建设等建筑施工项目，承建了浙江音乐学院、G20峰会工程、桐乡乌镇世界互联网大会永久会址、杭州火车东站枢纽工程等一大批精品工程。
2）建筑施工经营及区域情况近年来，公司施工能力不断提高，施工规模稳定上升。2020-2022年，公司的新开工面积分别为1,709万平方米和1,688万平方米和1,904万平方米，新签合同额分别为1,240亿元、1,292亿元和1,228.51亿元。2023年1-3月，公司的新开工面积为446万平方米，新签约合同323.63亿元，公司房建施工面积达到8,049万平方米，在手合同金额为1,023亿元。
近三年及一期建筑施工经营情况表
指标
| 指标 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 新开工面积（万平方米） | 446 | 1,904 | 1,688 | 1,709 |
| 施工面积（万平方米） | 8,049 | 8,020 | 8,165 | 8,130 |
| 竣工面积（万平方米） | 417 | 1,949 | 1,653 | 1,207 |
| 在施工中标项目数量（个） | 845 | 827 | 748 | 751 |
| 新签合同数量（个） | 392 | 1,794 | 1,881 | 2,017 |
| 新签合同金额（亿元） | 324 | 1,229 | 1,292 | 1,240 |
| 在手合同金额（亿元） | 1,023 | 1,011 | 1,103 | 934 |
| 境外业务新签合同额（亿元） | 29 | 58 | 60 | 85 |
| 竣工率 | 5.18% | 24.30% | 20.24% | 14.85% |
| 当期完成金额（亿元） | 226 | 1,033 | 999 | 598 |
注：竣工率=竣工面积/施工面积，今年新开工面积+去年施工面积-今年竣工面积=今年施工面积，当期完成金额系建筑施工板块已完成金额。
从区域分布来看，作为浙江省唯一一家国有建筑企业，经过多年的发展和区域化整合的推进，公司形成了以浙江省为中心，影响力逐渐辐射至全国各大城市的经营格局。2022年，公司继续大力拓展浙江省内业务，当年省内新签合同额为829.96亿元，占房建新签合同总额的比例为67.56%，承接了浙江省全民健身中心工程、龙游滨水文化客厅（EPC）工程总承包等重大工程建设任务，在省内继续保持很强的竞争实力。
公司在巩固本地承揽优势的同时，为降低对浙江省内市场依赖度，逐步向省外和境外发展。2022年，公司在外省的新签合同额为340.67亿元，占新签合同总额的比重为27.73%，在境外的新签合同金额为57.88亿元，占新签合同总额的比重为4.71%。虽然目前公司对省内市场依存度仍然较高，但随着战略的实施和对省外市场拓展力度逐步加大，省外市场建筑业务收入对公司的贡献有望逐步提高。截至2022年末，公司业务已辐射亚洲、非洲多个国家和地区；经营区域遍布国内31个省区市。
公司境外业务主要选择在政治环境较为稳定，风险较低的国家和地区，包括阿尔及利亚、日本、中国香港和新加坡等国家和地区。2020-2023年及2023年1-3月，公司境外业务新签合同额分别为85亿元、60亿元、58亿元和29亿元。公司境外业务大多采用美元结算，随着人民币汇率的波动，2020-2022年，公司境外业务造成的汇兑损益
分别为734.78万元、768.93万元和1,278.19万元，总体较好的控制了汇率风险。
发行人近三年及一期公司建筑施工新签合同及区域结构
单位：亿元
地区
| 地区 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 浙江 | 220.29 | 829.96 | 755 | 737 |
| 外省 | 74.08 | 340.67 | 477 | 417 |
| 境外 | 29.26 | 57.88 | 60 | 85 |
| 合计 | 323.63 | 1,228.51 | 1,292 | 1,240 |
注：2022年公司省外新签合同额前三的省份为新疆（85.63亿元）、湖北（37.19亿元）、江苏（30.81亿元），合计占外省总新签合同额的45.10%；2023年1-3月发行人省外新签合同额前三的省份为新疆（17.86亿元）、江苏（17.49亿元）、湖北（7.63亿元），合计占外省总新签合同额的
58.02%。
3）主要合同情况近一年及一期，公司建筑施工业务新签前十大合同明细如下：
2022年公司建筑施工业务新签前十大合同情况
| 序号 | 合同名称 | 业主方 | 项目类型 | 合同金额 （亿元） | 占当年新签合同总额比例 |
| 1 | 香港房屋协会启德房屋发展项目 | 香港房屋协会 | 施工总承包 | 34.92 | 2.84% |
| 2 | 金银湖CBD设计采购施工总承包（EPC）1标段 | 武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司 | 工程总承包 | 17.00 | 1.38% |
| 3 | 浙江省全民健身中心工程施工总承包 | 杭州市体育局 | 施工总承包 | 16.09 | 1.31% |
| 4 | 龙游滨水文化客厅(EPC)工程 | 龙游灵衢旅游资源开发有限公司 | 工程总承包 | 15.27 | 1.24% |
| 5 | 欣旺达浙江锂欣产业园圆柱锂电池项目EPC总承包 | 兰溪市鸿腾实业有限公司 | 工程总承包 | 15.05 | 1.23% |
| 6 | 杭州西站枢纽天元公学（西站校区）工程总承包（EPC） | 杭州市西站枢纽开发有限公司 | 工程总承包 | 14.40 | 1.17% |
| 7 | 浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）二标段 | 义乌市双江湖建设开发有限公司 | 施工总承包 | 13.97 | 1.14% |
| 8 | 杭州钱塘健康驿站工程 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 施工总承包 | 13.46 | 1.10% |
| 9 | 中新产业园定制厂房一期 | 嘉善县中新产业发展投资有限公司 | 施工总承包 | 11.90 | 0.97% |
序号
| 序号 | 合同名称 | 业主方 | 项目类型 | 合同金额 （亿元） | 占当年新签合同总额比例 |
| 10 | 杭政工出[2021]45号新制造业项目设计-采购-施工（EPC）总承包项目 | 杭州智辰计算机有限公司 | 工程总承包 | 11.60 | 0.94% |
| 合计 | 163.66 | 13.32% | |||
2023年1-3月公司建筑施工业务新签前十大合同情况
| 序号 | 合同名称 | 业主方 | 项目类型 | 合同金额 （亿元） | 占当年新签合同总额比例 |
| 1 | 香港理工大学九龙塘达康路学生宿舍_THH | 香港理工大学 | 施工总承包 | 18.48 | 5.71% |
| 2 | 三墩北单元A-R21-25地块人才共有产权保障房工程设计-采购-施工（EPC）总承包项目 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 工程总承包 | 16.99 | 5.25% |
| 3 | 魏塘街道善和苑四期施工合同 | 嘉善县北部新城开发建设有限公司 | 施工总承包 | 9.04 | 2.79% |
| 4 | 荃湾西数据中心 | GTWW Investment No. 2 Limited | 施工总承包 | 8.77 | 2.71% |
| 5 | 浙江景宁民族双创中心工程EPC总承包 | 景宁畲族自治县景创置业有限公司 | 工程总承包 | 8.38 | 2.59% |
| 6 | 15GWN型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目（739地块土建工程） | 东方日升（宁波）光伏科技有限公司 | 施工总承包 | 7.60 | 2.35% |
| 7 | 甬江实验室研究院集聚区项目（施工）二标段 | 宁波甬江实验室开发建设有限公司 | 工程总承包 | 6.34 | 1.96% |
| 8 | 西城花园三期安置小区南、北区工程超工 | 淮安市淮城市更新建设发展有限公司 | 施工总承包 | 6.13 | 1.89% |
| 9 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-F-35地块新建工程施工总承包工程 | 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 工程总承包 | 5.77 | 1.78% |
| 10 | 江东街道毛店区块集聚安置项目二期地块二工程一标段 | 义乌市佛堂小城市开发建设有限公司 | 施工总承包 | 5.73 | 1.77% |
| 合计 | 93.22 | 28.81% | |||
| 序号 | 合同名称 | 业主方 | 项目类型 | 合同金额 （亿元） | 占当年新签合同总额比例 |
| 1 | 香港理工大学九龙塘达康路学生宿舍_THH | 香港理工大学 | 施工总承包 | 18.48 | 5.71% |
| 2 | 三墩北单元A-R21-25地块人才共有产权保障房工程设计-采购-施工（EPC）总承包项目 | 杭州市居住区投资建设集团有限公司 | 工程总承包 | 16.99 | 5.25% |
序号
| 序号 | 合同名称 | 业主方 | 项目类型 | 合同金额 （亿元） | 占当年新签合同总额比例 |
| 3 | 魏塘街道善和苑四期施工合同 | 嘉善县北部新城开发建设有限公司 | 施工总承包 | 9.04 | 2.79% |
| 4 | 荃湾西数据中心 | GTWW Investment No. 2 Limited | 施工总承包 | 8.77 | 2.71% |
| 5 | 浙江景宁民族双创中心工程EPC总承包 | 景宁畲族自治县景创置业有限公司 | 工程总承包 | 8.38 | 2.59% |
| 6 | 15GWN型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目（739地块土建工程） | 东方日升（宁波）光伏科技有限公司 | 施工总承包 | 7.60 | 2.35% |
| 7 | 甬江实验室研究院集聚区项目（施工）二标段 | 宁波甬江实验室开发建设有限公司 | 工程总承包 | 6.34 | 1.96% |
| 8 | 西城花园三期安置小区南、北区工程超工 | 淮安市淮城市更新建设发展有限公司 | 施工总承包 | 6.13 | 1.89% |
| 9 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-F-35地块新建工程施工总承包工程 | 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 工程总承包 | 5.77 | 1.78% |
| 10 | 江东街道毛店区块集聚安置项目二期地块二工程一标段 | 义乌市佛堂小城市开发建设有限公司 | 施工总承包 | 5.73 | 1.77% |
| 合计 | 93.22 | 28.81% | |||
4）建筑施工业务模式发行人建筑施工业务模式的业务流程图如下：
A、招标信息收集
企业层级
| 工程竣工交付 | |||||||||||||||||||
| 尾款清收 | 项目总结 | ||||||||||||||||||
发行人招标信息来源主要是行业报刊、行业信息网站、政府网站、其他媒体及业务邀请招标。B、组织投标发行人相关部门将有关工程招投标的文件和其他资料进行统一整理、筛选，初步评审投标的可行性，提出初步意见后上报发行人相关部门负责人审批，审批后组建投标小组，开展投标工作；相关部门负责人审批投标后，发行人组织投标项目组，购买标书，进行投标前工程调查和评审，组织编写投标文件并进行投标。
C、签订合同
合同中标后，发行人将与客户进一步商谈有关合同细节，并签订正式合同。
D、施工组织和设计
合同签订后，组建项目部，明确项目管理目标、落实职责，制定项目管理实施计划，编制施工组织设计、专项施工方案，配备相应的物力和财力资源，并办理开工前相关手续。
E、工程施工
发行人工程管理相关部门根据施工组织设计，进行现场布置、设备调遣、材料采购等准备工作。项目部严格按照合同要求的技术标准、质量控制规定、安全和环境保护要求，进行工程施工流程的控制与管理。同时，发行人建立和实施科学严格的目标责任考核制度和风险评价体系，加强工程成本核算工作，提高项目事前、事中、事后的全过程控制力度，根据业主批准核实的工程量清单及实际施工进度、基础数据和设计变更，对工程项目部门的成本预测、成本分析、成本核算、经济运行进行监督。
F、工程验收、竣工和保修
现场施工完成后，发行人组织工程效果验证，在达到合同要求并经业主确认后办理工程竣工手续；业主按合同支付工程款。工程完工后发行人在保修期内负责保修。
发行人建筑施工业务的施工流程图如下：
①采购模式
公司采购模式主要有两种：业主供料和自行采购。业主供料是指业主利用工程整体采购的优势，对大宗主要材料进行集中统一招标采购，供货商的选择、材料价格、付款方式等主要由业主决定。发行人只是材料的接收和使用者，控制的重点是材料在进入工地时的数量和质量。此种方式发行人的工作程序是：根据施工计划编制用料计划报送业主；材料到位后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库手续。
自行采购是指发行人根据承接的工程项目的实际需要，自主进行材料设备、专业分包、工程服务等方面的采购活动。发行人搭建了浙建云商平台（包含统一招采协同平台和电商平台），凡集团内部采购活动均须在平台上进行，进一步统一和规范了内部采购行为，并制定了统一的合格分供商评价标准，强化分供商考核，实施分级管理，以便进一步集聚优质分供商资源，实现降本增效目的。同时发行人还积极推进大宗材料采购统一管理，其采购的材料主要包括：钢材及制品；水泥、混凝土、外墙砖；各型阀门等通用机械产品；焊条、焊丝等机械类；防水材料；电线电缆；建筑机械设备、通用机械设备、生产安装设备；给排水管道等。此外，通过内部产业链单位自营及与外部电商平台对接，进一步扩展采购品类，做大做强集团贸易版块，推动集团高质量发展。
②生产模式
发行人的施工合同按照承包范围包括三类：施工总承包、工程总承包和专业施工承包。
a.工程总承包
工程总承包承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包括各项目、各专业）、办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主负责。
b.施工总承包
公司与业主或工程总承包方签订合同，约定相关工作内容和付款方式，负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及建设主管部门
的监督，办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。施工总承包单位可以将部分分项、分专业工程再分包给其他施工单位，但要管理、监督分包单位的工作质量，对分包单位的施工质量向业主或工程总承包商负责。
c.专业施工承包专业施工承包是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。接受业主（或施工总承包商）及业主委托监理及建设主管部门的监督。办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主或施工总承包商移交完工工程，直接对业主或业主委托的施工总承包商负责，不得再对外分包。
③营销模式
发行人积极推行政府市场、两外市场（省外及境外）及大业主市场的“三大市场”经营战略，结合国家战略和省委省政府重大决策部署，结合整体宏观经济形势和行业走向，战略性地推进市场建设，有质量地完成市场布局。一是依托自身国企优势，全面推进与浙江各级地方政府的战略合作，同时拓展省外政府市场。二是在省外境外推行“基地化、规模化、本土化”经营方针，大力拓展两外市场。三是大力推动大业主市场建设，定期拜访大业主，建立《业主资信评价管理办法》，推动组建业主资信评价信息库，形成业主评价“档案”，并积极拓展新的优质大业主，不断提升大业主市场品质。同时，发行人还运用投融建相结合的模式开展经营，承接以浙江省内为主的PPP项目。
④结算模式
公司承接的境内和境外项目均采用项目投标方式，在签订的合同中对预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式，工程进度款的支付方式、数额及时限，工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式，工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限都有明确的约定。在合同签订后，业主或发包方支付一定比例的预付工程款，一般按合同金额的5%-30%；发行人缴纳一定比例的质保金，一般按合同金额的5%-15%。此后，公司按建筑施工进度按月或按阶段进行工程款项结算，项目竣工后进行工程款清算。质保金则在竣工结算后的质保期间按阶段回款，质保期间一般为1-2年。在会计核算上，公司按实际工程完工进度确认工程收入，
结转成本。G、工程质量管理制度发行人质量管理体系通过GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》审核认证及政府相关部门的要求等进行项目质量管理策划，明确项目质量管理总体目标。
①质量控制一般规定
a.项目部应建立、健全质量责任制和质量管理体系，建立项目质量管理机构、配备专职质量管理人员。
b.项目部应配置必要的施工规范、技术标准和法律法规等，配备施工所需的各类检测工具等。
c.项目质量目标、质量保证措施等确定后，项目技术负责人应对相关管理人员进行交底；分部分项工程、检验批和工序施工前，项目技术负责人应分别对各专业工种进行书面技术质量交底。
d.项目部与分包单位签订的分包合同中应明确总、分包单位之间的责任、权利和义务关系。
e.项目开工前，项目部应明确关键过程、特殊过程，针对质量控制点（包括：施工顺序、技术间隙、技术参数、质量通病、“四新”技术、技术难度大的施工环节和重要部位以及有可能影响工程质量的人员、材料和设备等）制定控制措施并实施有效控制。
f.实行工程质量“样板制”，做到样板引路。
g.项目实施过程中，项目部应按规定建立和保存相应的质量记录，并及时收集整理、归档保存。
②质量检查
a.项目部应开展经常性的质量检查（包括：日常检查、定期检查、旁站监督检查、
隐蔽工程检查、工序质量检查、竣工验收检查等），发现质量缺陷（或隐患）应按规定要求限期整改。
b.项目部质量检查每周不少于1次，专职质量管理人员应每天巡查。c.质量检查应形成书面记录并做好质量检查总结，每月编制《项目质量管理月度报告》（详见“附表10.1//管理记录表10-1 项目质量管理月度报告”）。
③成品保护
a.项目部应根据项目实际情况制定成品保护管理措施，对工程进行全过程的成品保护管理。b.成品保护的内容包括：进场的原材料、半成品、中间产品，已完成的工序、分项工程、分部工程和单位工程等。c.项目部下达施工作业任务时，应同步下达成品保护计划和措施、对作业班组（人员）进行成品保护交底，施工过程中监督指导作业班组（人员）对成品实施保护。
④质量问题（事故）处置
a.发生质量问题时，项目部技术负责人应组织评审，确认质量问题的原因和影响程度，制定处理方案并组织实施。
b.发生质量事故时，项目部应按规定上报企业质量管理部门处置。
⑤检验与试验
c.项目开工前，项目部应制定物资进场验收计划、工程检验批划分及验收计划，确定验收依据、质量标准、检验和试验内容等。
d.物资进场后，项目部应按规定组织验收。需要取样送检的物资和过程产品应按规定取样送检，取样时应通知建设单位（或监理单位）代表参加。
e.项目部应按规定设置施工现场试验室，配备专（兼）职试验员，配置必要的试验设备，明确试验人员的工作职责。
f.对不合格的检验结果、错误的检验报告，项目部技术负责人应及时分析原因、采取有效纠正措施。
⑥分析与改进
a.企业（分公司）和项目部应通过全面质量管理（QC）小组、“四新”技术应用等手段，不断提高项目质量管理水平。
b.项目实施过程中，企业（分公司）和项目部应及时收集质量信息、分析不合格产生的原因、制定纠正和预防措施，避免同类质量问题重复发生，实现质量管理持续改进。
c.进场验收不合格的原材料、半成品、构配件以及验收不合格的工序产品，项目部应及时进行确认、封存、隔离、标识、分析、评审和处置。
⑦质量验收
a.项目部应按照国家和行业规范、标准的规定，组织相关人员进行从工序到单位工程的验收。
b.项目部应进行质量内部预验收，内部预验收合格后方准予申请外部验收。
c.项目部应按照有关规范和规定的要求，做好竣工资料的整理、归档和移交工作。
⑧创优管理
a.工程承包合同、项目管理目标责任书约定创优的项目，项目部应进行创优策划，明确创优目标、过程控制、质量亮点、费用投入、激励措施等。
b.企业（分公司）质量管理部门应编制年度创优计划，明确目标、分类指导，确保创优计划落地。
c.创优工作应坚持“策划先行、样板引路、一次成优”的原则。
d.项目部应指定专人负责收集整理创优过程中的资料（包括：文字材料、影像资料等）。
此外，发行人已完工项目中，未发生重大工程质量事故及重大行政处罚等情况，且顾客重大质量投诉为零。
5）已完工代表性项目及在建工程情况
发行人已完工项目主要为施工总承包项目、EPC项目、PPP项目及BT项目，近三年主要完工项目合计11个，涉及合同金额共192.11亿元。发行人项目遍布境内31个省市自治区及阿尔及利亚、中国香港等境外国家及地区，主要为浙江省域内，工程项目基本按照合同正常运行，回款拥有充分保障。
近三年公司主要已完工项目情况表（境内）
序号
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目所在地 | 合同金额（亿元） | 合同签订时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 经营模式 | 结算方式 | 截至2023年3月末累计回款金额（亿元） |
| 1 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司拉萨市南环线 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 拉萨 | 22.02 | 2016/1/28 | 2016/1/1 | 2020/1/14 | 施工总承包 | 按月支付进度款 | 18.10 |
| 2 | 之江实验室一期工程-园区工程（西区）设计采购施工（EPC）总承包项目 | 杭州南湖小镇投资开发有限公司 | 浙江 | 33.18 | 2019/8/28 | 2019/5/10 | 2020/10/28 | 施工总承包 | 竣工资料提交审核后建安费支付至85%，设计费及管理费支付至80% | 27.38 |
| 3 | 宁波镇海骆驼街道棚户区改造PPP项目 | 浙江亚盛投资有限公司 | 浙江 | 17.08 | 2017/2/6 | 2017/5/2 | 2021/2/8 | PPP | 按节点支付 | 11.55 |
| 4 | 武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设项目（标段一） | 浙江武义城市建设投资集团有限公司 | 浙江 | 12.64 | 2018/6/19 | 2018/12/1 | 2021/5/27 | EPC | 按节点支付 | 11.41 |
| 5 | 杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-1标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 浙江 | 13.06 | 2018/3/19 | 2018/4/1 | 2022/12/31 | 施工总承包 | 按月支付 | 10.92 |
近三年公司主要已完工项目情况表（境外）
| 项目名称 | 业主单位 | 项目所在地 | 合同金额（亿元） | 合同签订时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 经营模式 | 结算方式 | 截至2023年3月末应回款金额（亿元） | 截至2023年3月末累计回款金额（亿元） | 回款比例 |
| 观塘市中心第二及第三区住宅发展项目平台工程PHW | 溢顺投资有限公司（信和置业及华人置业） | 中国香港 | 10.11 | 2018/12/28 | 2017/7/10 | 2020/12/2 | 施工总承包 | 过程结算 | 13.03 | 13.03 | 100.00% |
项目名称
| 项目名称 | 业主单位 | 项目所在地 | 合同金额（亿元） | 合同签订时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 经营模式 | 结算方式 | 截至2023年3月末应回款金额（亿元） | 截至2023年3月末累计回款金额（亿元） | 回款比例 |
| 东涌58区地段38酒店发展项目HSM | 铭阳有限公司 | 中国香港 | 20.83 | 2018/6/29 | 2017/8/21 | 2020/9/30 | 施工总承包 | 过程结算 | 19.19 | 19.06 | 99.32% |
| 观塘市中心第二及第三区住宅发展项目上盖工程SHW | 溢顺投资有限公司 （信和置业及华人置业） | 中国香港 | 25.35 | 2020/5/28 | 2018/7/3 | 2021/1/22 | 施工总承包 | 过程结算 | 31.96 | 31.20 | 97.62% |
| 香港湾仔港湾道26号酒店上盖工程HCR | 华润物业有限公司 | 中国香港 | 11.89 | 2017/6/22 | 2016/4/15 | 2019/2/28 | 施工总承包 | 过程结算 | 11.50 | 11.50 | 100.00% |
| 布利达省布依南镇5000套项目 | AADL国家住房改善与发展司 | 阿尔及利亚 | 13.06 | 2014/3/3 | 2014/3/3 | 2022/2 | EPC | 过程结算 | 10.62 | 10.12 | 95.29% |
| 布利达省思蒂塞安纳镇5000套项目 | AADL国家住房改善与发展司 | 阿尔及利亚 | 12.89 | 2014/3/3 | 2014/3/3 | 2022/8/7 | EPC | 过程结算 | 10.12 | 9.89 | 97.73% |
截至2023年
月末公司主要在建房建工程项目情况表（境内项目）
| 序号 | 项目地点 | 项目名称 | 合同金额（亿元） | 业主单位 | 合同签订时间 | 开工日期 | 预计竣工时间 | 经营模式 | 结算方式 | 回款情况 |
| 1 | 杭州市 | 浙江省之江文化中心建设工程 | 26.09 | 浙江省文化和旅游厅 | 2019/2/22 | 2019/9/5 | 2023/6/30 | EPC | 按季结算 | 截至2023年3月末，累计业主审定产值21.16亿元，按合同到期应收17.97亿元，累计已收款17.97亿元 |
| 2 | 浙江杭州 | 杭州经济技术开发区文体中心项目EPC总承包工程 | 11.38 | 杭州东部大学科技园建设有限公司 | 2019/1/14 | 2019/3/26 | 2023/8/31 | EPC | 月度结算 | 截至2023年3月末，业主累计审定产值10.57亿元，按合同到期应收款8.57亿元，累计已收款8.34亿元，业主资金支付到位 |
| 3 | 浙江温州 | 梧田街道蟠凤村、北村村城中村改造安置房工程代建开发项目 | 10.05 | 温州市瓯海建设集团有限公司 | 2019/12/1 | 2020/1/29 | 2023/1/13 | 施工总承包 | 阶段结算 | 截止2023年3月底，业主确认产值8.04亿元，已回款7.54亿，应收账款余额0.5亿元 |
| 4 | 湖南怀化 | 湖南怀化岳麓青城项目总承包工程 | 45.00 | 怀化宏凌青城置业有限公司 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2020/11/23 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，累计业主审定产值17.96亿元，按合同到期应收款16.78亿元，累计已收款16.78亿元，业主资金支付到位 |
| 5 | 湖南永州 | 湖南永州·长丰棚改项目总承包工程 | 12.73 | 怀化青宏置业有限公司 | 2019/11/19 | 2019/12/1 | 2021/5/30 | 施工总承包 | 按阶段+按月结算 | 截至2023年3月末，累计业主审定产值6.02亿元，按合同到期应收款5.87亿元，累计已收款5.87亿元，业主资金支付到位 |
| 6 | 浙江绍兴 | 人民医院镜湖总院建设项目A地块施工总承包 | 10.84 | 绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 | 2020/7/31 | 2020/8/10 | 2024/4/15 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，业主累计审定产值5.32亿元，按合同到期应收款4.34亿元，累计已收款4.25亿元，业主资金支付到位 |
| 7 | 浙江衢州 | 龙游县公共文化服务中心和城东商务中心项目EPC总承包 | 10.19 | 龙游县城市发展投资有限公司 | 2019/11/18 | 2020/4/14 | 2023/5/31 | 工程总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，业主累计审定产值10.12亿元，按合同到期应收款8.1亿元，累计已收款7.88亿元，尚有0.22亿元业主资金未支付到位 |
| 8 | 浙江杭州 | 河庄街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目II标设计-采购-施工（EPC）工程总承包 | 10.94 | 杭州大江东建设发展有限公司 | 2018/9/29 | 2020/4/8 | 2023/4/7 | EPC | 月度结算 | 截至2023年3月末，业主累计审定产值11.7亿元，按合同到期应收款10.2亿元，累计已收款10.2亿元，业主资金已支付到位 |
| 9 | 浙江杭州 | 杭政储出201825号地块项目及周边配套EPC项目 | 15.58 | 杭州月隐天城投资有限公司 | 2019/2/1 | 2019/3/14 | 2022/2/22 | EPC | 月度结算和阶段结算相结合 | 截至2023年3月末，业主累计审定产值8.11536278亿元，按合同到期应收款7.67113014亿元，累计已收款7.66116371亿元，业主资金已支付到位 |
| 10 | 上海市 | 陆家嘴御桥11A-06地块项目总承包工程 | 13.25 | 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 2019/11/ | 2019/11/30 | 2023/6/30 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，业主累计审定产值12.7870亿元，按合同到期应收款10.3552亿元，累计应收款10.3552亿元，业主资金已经支付到位 |
| 11 | 杭州市 | 之江度假区单元XH1711-R21-06A地块拆迁安置房 | 16.09 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 2018/10/26 | 2018/12/15 | 2022/2/3 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，项目产值13.60亿元，按产值应收11.57亿，目前已收11.42亿元（含预付）。 |
| 12 | 杭州市 | 双浦单元XH23-R21-B05地块拆迁安置房 | 11.86 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | 2018/11/1 | 2019/6/9 | 2021/11/21 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，完成产值11.69亿元，按合同应付9.35亿元（含预付款1.10亿），实际收款9.76亿元（预付款按约定全额支付） |
| 13 | 浙江杭州 | 河庄街道城乡一体化安置小区（棚户区三期）项目Ⅰ标设计-采购-施工（EPC）工程总承包 | 11.65 | 杭州大江东地产开发有限公司 | 2018/9/29 | 2019/9/15 | 2022/8/10 | EPC | 月度结算 | 截至2023年3月末，应收款9.45亿元，已收款9.45亿元 |
| 14 | 浙江嘉兴 | 中心城区“棚户区”大西门安置房项目全过程代建开发 | 11.00 | 嘉善善建旧城改造有限公司 | 2019/8/21 | 2019/9/30 | 2022/3/17 | 全过程代建 | 月度结算 | 截至2023年3月末，完成产值10.44亿元，累计收款8.36亿元。（按约定全部收到） |
| 15 | 浙江杭州 | 杭政储出[2018]17号、19号地块商业商务用房EPC工程总承包 | 10.62 | 杭州恒昇置业有限公司 | 2019/12/31 | 2020/2/26 | 2022/10/3 | EPC | 月度结算 | 截至2023年3月末，应收款6.03亿元，已收款6.03亿元 |
| 16 | 浙江杭州 | 浙江理工大学时尚学院建设工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目 | 12.75 | 杭州余杭经济开发建设有限公司 | 2020/1/1 | 2019/12/22 | 2022/5/30 | EPC | 月度结算 | 截至2023年3月末，项目产值15.55亿元，按产值应收12.44亿，实际收款12.40亿元（含预付） |
| 17 | 浙江湖州 | 申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程第TJ03标段 | 11.16 | 浙江吉宁高速公路有限公司 | 2018/11/1 | 2018/12/1 | 2023/12/4 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，累计收款9.72亿元（预付款已扣回）；欠付0.15亿元 |
| 18 | 西藏自治区 | 国道216线（西藏境）区界至改则段公路新改建工程 | 15.09 | 西藏交通建设集团有限公司 | 2018/4/10 | 2018/5/26 | 2023/8/25 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末，累计收款14.69亿元（含预付款1.51亿元）；无欠款 |
| 19 | 杭州市余杭区 | 阿里巴巴达摩南湖园区项目施工总承包工程 | 22.05 | 传嘉科技（杭州）有限公司 | 2020/11/26 | 2020/12/1 | 2023/5/10 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末累计收款金额146643.51万元（其中：总包预付款0万元，甲指分包预付款0万元。）无欠款 |
| 20 | 珠海市横琴新区 | 横琴澳门新街坊总承包项目 | 10.97 | 珠海横琴澳门新街坊发展有限公司 | 2020/12/26 | 2020/12/26 | 2023/3/27 | 施工总承包 | 月度结算 | 截至2023年3月末收款76964.90万元（其中预付款0万元）无欠款 |
| 21 | 新疆自治区 | 第一师阿拉尔市长租房建设项目（一期）总承包EPC+F | 10.64 | 阿拉尔西北兴业房地产开发有限公司 | 2021/9/8 | 2021/9/8 | 2023/10/31 | EPC+F | 施工过程中结算 | 截至2023年3月末，累计收款2000万 |
| 22 | 浙江湖州 | 长三角（湖州）产业合作区天子湖镇2021-28、29、30地块项目工程总承包项目 | 13.33 | 湖州励城建设开发有限公司 | 2021/12/27 | 2021/12/1 | 2023/3/31 | EPC | 月度结算 | 截至2023年3月末，业主累计审定产值4.4亿元，按合同到期应收款3.5亿元，累计已收款3.5亿元，业主资金已支付到位 |
| 23 | 浙江金华 | 浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）二标段 | 13.97 | 义乌市双江湖建设开发有限公司 | 2022/2/28 | 2022/3/24 | 2024/06/07 | 施工总承包 | 按月计量支付 | 截至2023年3月末，累计业主审定产值4.89亿元，按合同到期应收4.78亿元，累计已收款4.25亿元（应收和已收包含预付款1.36亿元，差额0.53亿为3月开票4月收款） |
| 24 | 浙江金华 | 欣旺达浙江锂欣产业园圆柱锂电池项目EPC总承包 | 15.05 | 兰溪市鸿腾实业有限公司 | 2022/9/30 | 2022/9/9 | 2024/3/2 | 施工总承包 | 月度结算 | 截止2023年3月末，项目产值1.55亿元，按产值应收1.24亿元，实际收款1.08亿元（含预付款） |
注：部分在建项目受实际开工过程中多方面因素综合影响，存在未于预计竣工时间完成竣工的情况。
截至2023年
月末公司主要在建房建工程项目情况表（境外项目）
| 项目地点 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 （亿元） | 合同签订 时间 | 开工时间 | 预计竣工 时间 | 经营模式 | 结算方式 | 回款情况 |
| 阿尔及尔省 | 阿尔及尔省杜维拉镇四万座体育场项目 | DEP公共设备局 | 17.10 | 2009/12/28 | 2009/12/31 | 2023/12 | EPC | 过程结算 | 按约定支付，未发生拖欠款 |
| 阿尔及尔省 | 阿尔及尔省达尔贝达镇旧一万套项目 | OPGI | 23.29 | 2009/2/22 | 2009/2/22 | 2022/10/1 | EPC | 过程结算 | 按约定支付，未发生拖欠款 |
| 中国香港 | 香港城市大学赛马会健康一体化大楼工程 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 10.01 | 待签 | 2020/1/6 | 2024/2 | 施工总承包 | 过程结算 | 按约定支付，未发生拖欠款 |
| 中国香港 | 香港九龙油塘崇信街与仁宇围交界的油塘内地段第44号住宅项目 | MASSIVE LEADER LTD | 17.78 | 2020/7/30 | 2020/4/7 | 2023/5/23 | 施工总承包 | 过程结算 | 按约定支付，未发生拖欠款 |
| 中国香港 | 万泰大埔滘住宅项目 | OBTAIN HOLDINGS LTD | 11.31 | 待签 | 2021/1/1 | 2023/7/27 | 施工总承包 | 过程结算 | 按约定支付，未发生拖欠款 |
| 中国香港 | 尖沙咀中间道11号海员俱乐部重建项目 | 裕和發展有限公司（帝国集团附属公司） | 14.21 | 待签 | 2020/10/30 | 2024/1/21 | 施工总承包 | 过程结算 | 按合同约定支付，未发生拖欠款 |
| 中国香港 | 香港中文大学综合科研实验大楼项目 | 香港中文大学 | 10.81 | 待签 | 2022/1/3 | 2025/8/4 | 施工总承包 | 过程结算 | 按合同约定支付，未发生拖欠款 |
| 英国曼彻斯特 | Victoria Riverside 维多利亚河畔住宅项目 | Northern Gateway (FEC) No. 7 Limited | 10.45 | 2021/9/14 | 2021/11/8 | 2025/1/17 | 施工总承包 | 过程结算 | 按合同约定支付，未发生拖欠款 |
| 中国香港 | 香港理工大學學生宿舍 | Hong Kong Housing Society | 18.48 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 2027/7./3 | 施工总承包 | 过程结算 | 按合同约定支付，未发生拖欠款 |
项目地点
| 项目地点 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 （亿元） | 合同签订 时间 | 开工时间 | 预计竣工 时间 | 经营模式 | 结算方式 | 回款情况 |
| 中国香港 | 啟德1E區1號公營房屋發展項目 | GTWW Investment No.2 Limited | 34.92 | 2022/12/15 | 2023/1/26 | 2025/9/26 | 施工总承包 | 过程结算 | 按合同约定支付，未发生拖欠款 |
注：部分在建项目受实际开工过程中多方面因素综合影响，存在未于预计竣工时间完成竣工的情况。
6）安全生产情况公司党委和二级班子坚持把安全发展作为重要内容纳入公司发展的总体布局，进一步健全“责任明确、条块清晰”的安全生产责任体系。公司通过董事长与下属单位的主要负责人分别签订安全生产工作责任书的形式明确了企业主要负责人是单位安全生产第一责任人，实行较大安全生产事故一票否决制度，进一步强化了安全生产控制指标和管理目标，加大了奖罚力度，并在防范安全生产方面加大资金投入。同时，为防范安全生产事件，公司推行标准化生产体系，形成了完备的制度体系，从事前预防、事中控制和事后应急处置进行控制，并狠抓落实。公司较早通过了质量、环境和职业健康安全一体化管理的贯标认证，并连续三年被省政府评为安全生产目标管理优秀单位。公司近三年安全生产情况正常，未发生过重大安全生产事故。
（2）工业制造业务
工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥产业链协同效应，主要包括工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件的建设以及起重机智能监控系统的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。发行人在工业制造领域拥有起重设备安装工程专业承包壹级、预制构件、预拌混凝土等多项资质，主要产品包括钢结构、PC构件、地铁管片、混凝土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。此外，发行人所属子公司浙江建机是浙江省塔式起重机制造龙头企业，连续10多年被认定为国家高新技术企业。浙江建机在电力抱杆施工机械上走在行业前列，自主研制了1,260吨米世界高度最高、起重量最大的超大型电力抱杆。发行人系浙江省第一批建筑工业化示范企业，也是浙江省建筑工业化发展的主力军，现有省内外多个建筑工业化生产基地。随着近年来建筑施工业务的不断发展，发行人工业制造业务也将继续保持较快增长。
（3）工程服务业
工程服务业业务主要包括建筑材料商贸物流、工程物业、工程咨询管理等。其中，商贸物流业务主要包括建设“浙建集团电子采招平台”，完善浙江建投产业链市场。近年来发行人工程服务业业务发展稳健，成为了新的利润增长点。
（4）其他业务
其他业务主要包括基础设施投资运营业务，主要涉及基础设施工程的投资、建设和运营。随着城市化进程的不断推进，基础设施投资运营业务发展空间广阔。未来，发行人将持续开拓城市轨道交通、地下空间开发、水利水电、环保等基建投资市场相关业务。
1）PPP项目情况
PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作模式，是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
一般PPP项目运作模式为：政府授权机构作为政府方出资代表，通过法定形式选择社会投资人，与社会投资人组建SPV项目公司，项目公司负责项目投资、建设、运营，且由具有资质的社会投资人负责项目总承包任务。建设期结束后，由政府或政府授权机构向项目公司支付可行性服务费用和运营绩效费用。
当前公司全部控股PPP项目共39个，项目预计总投资282.05亿元，其中资本金投入66.09亿元、项目贷款等投入215.96亿元。截至2023年3月末，公司控股PPP项目已投资230.68亿元，其中资本金合计63.08亿元、项目贷款等合计167.60亿元。
其中资本金部分，发行人预计负责投入资本金58.66亿元、当前已完成出资55.86亿元，尚需出资3.20亿元；其他参与方预计投入资本金7.43亿元，当前已完成资本金出资7.22亿元，尚需出资0.21亿元。
截至2023年3月末，全部控股PPP项目中，处于运营期的31个，处于建设期的8个，大部分项目在2020年陆续进入运营期开始回款。目前项目已回款72.95亿元，预计2023-2025年回款分别为22.46亿元、23.53亿元、23.53亿元。
公司PPP项目履约保障较强，全部控股PPP项目合法合规，已入库，已通过物有所值和财政承受能力评价，并且均已在相关PPP文件中明确将确保政府付费列入当地财政预算，31个项目已开始收取政府付费，目前已进入运营期的31个项目均回款正常。此外，浙江省经济状况及政府信用良好，不存在政府及政府平台债务违约先例，目前已入库且已进入运营期的PPP项目没有违约情况。
近三年及一期公司主要PPP项目投资情况
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目公司名称 | 政府代表方 | 政府代表方股权比例 | 社会 资本方 | 社会资本方股权比例 | 资本金 总额 （亿元） | 资本金 到位金额（亿元） | 到位 比例 |
| 1 | 绍兴新三江闸河道拓浚、文渊路南延一期、越城区育才学校工程PPP项目 | 绍兴市越城区浙建投资有限公司 | 越城区农林水利局 | 10.00% | 浙江建投 | 90% | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 2 | 宁波镇海骆驼街道棚户区改造PPP项目 | 浙江亚盛投资有限公司 | 宁波镇海骆驼街道办事处 | 10.00% | 浙江二建 | 90% | 4.94 | 4.94 | 100.00% |
| 3 | 美丽新昌小城镇综合整治PPP项目 | 新昌县浙建投资管理有限公司 | 新昌县住建局 | 0.00% | 浙江建投、浙江一建、浙江基建投资管理有限公司 | 100% | 3.60 | 3.60 | 100.00% |
| 4 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程、文渊路南延工程二期及配套工程等基础设施工程PPP项目 | 绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 | 越城区农林水利局 | 10.00% | 浙江建投、建工集团、浙江建工水利水电建设有限公司 | 90% | 3.47 | 3.47 | 100.00% |
| 5 | （文成）G322（56省道）文成樟台至龙川段改建工程PPP项目 | 浙江鹏成交通投资有限公司 | 文成县交通运输局 | 0.00% | 浙江交建 | 100% | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 6 | 浙江师范大学行知学院迁建工程 PPP项目 | 兰溪市建诚投资开发有限公司 | 兰溪市教育局 | 0.00% | 浙江建工 | 100% | 2.92 | 2.92 | 100.00% |
| 7 | （文成）322国道文成西坑至景宁交界段改建工程PPP项目 | 浙江旭成交通投资有限公司 | 文成县交通运输局 | 0.00% | 浙江交建 | 100% | 2.60 | 1.50 | 58.00% |
| 8 | 台州市路桥飞龙湖生态区PPP项目 | 台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司 | 台州市路桥区飞龙湖生态区建设发展中心 | 10.00% | 浙江建工、浙江建工交通工程建设有限公司 | 90% | 2.52 | 2.52 | 100.00% |
| 9 | 浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师宿 | 兰溪市建兰投资开发有限公 | 兰溪市教育局 | 0.00% | 浙江建工 | 100% | 2.32 | 2.32 | 100.00% |
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目公司名称 | 政府代表方 | 政府代表方股权比例 | 社会 资本方 | 社会资本方股权比例 | 资本金 总额 （亿元） | 资本金 到位金额（亿元） | 到位 比例 |
| 舍（一期）PPP项目 | 司 | ||||||||
| 10 | 长兴湖滨路工程等PPP项目 | 长兴浙建投资有限公司 | 长兴县经济技术开发区管委会 | 0.00% | 浙江建投 | 100% | 2.31 | 2.31 | 100.00% |
发行人主要PPP项目投资回收期及回款周期情况如下：
近三年及一期公司主要PPP项目投资回收期及回款周期情况
单位：亿元
| 序号 | 项目名称 | 截至2023年3月末已投金额 | 投资 回收期 （年） | 回款 周期（年） | 回款起始年限 | 已回款金额 | 2023年预计回款 | 2024年预计回款 | 2025年预计回款 | 2026年预计回款 |
| 1 | 绍兴新三江闸河道拓浚、文渊路南延一期、越城区育才学校工程PPP项目 | 15.82 | 9.58 | 10 | 建设期 | 1.50 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 2 | 宁波镇海骆驼街道棚户区改造PPP项目 | 25.55 | 8.81 | 8 | 2020年 | 8.64 | 4.58 | 4.73 | 2.90 | 2.90 |
| 3 | 美丽新昌小城镇综合整治PPP项目 | 16.55 | 9.79 | 10 | 2020年 | 3.79 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程、文渊路南延工程二期及配套工程等基础设施工程PPP项目 | 12.565 | 10.86 | 12 | 建设期 | 0.56 | 1.63 | 1.72 | 1.82 | 1.82 |
| 5 | （文成）G322（56省道）文成樟台至龙川段改建工程PPP项目 | 10.54 | 11.07 | 12 | 2019年 | 7.99 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 6 | 浙江师范大学行知学院迁建工程 PPP项目 | 11.40 | 8.90 | 10 | 2020年 | 4.68 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 7 | （文成）322国道文成西坑至景宁交界段改建工程PPP项目 | 6.54 | 7.73 | 12 | 建设期 | 2.88 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 8 | 台州市路桥飞龙湖生态区PPP项目 | 7.76 | 13.31 | 15 | 建设期 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师宿舍（一期）PPP项目 | 7.92 | 9.95 | 10 | 2022年 | 2.08 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.09 |
| 10 | 长兴湖滨路工程等PPP项目 | 7.76 | 9.21 | 8 | 2019年 | 3.11 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
2）BT项目情况BT指建设-移交（Build-Transfer），是社会资金参与政府基础设施项目建设的一种投融资方式，由BT投资人组建的项目公司按照政府部门的要求进行项目投资、建设，项目竣工验收合格后由政府分期回购。
截至2023年3月末，公司存续BT项目共4个，预计总投资28.10亿元，已累计投资27.26亿元，累计回购23.19亿元（含投资收益等）。各项目详细情况如下表所示：
BT项目情况表
单位：亿元
序号
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 2023年3月末累计已投资 | 业主合作方 | 项目所在地 | 主要建设内容 | 建设期限 | 建设计划及进展情况 | 项目资金来源 | 项目所处状态 | 2023年3月末已回购金额 |
| 1 | 湖州市陌路祥和花园BT项目 | 4.75 | 4.75 | 湖州市民生建设有限公司 | 浙江湖州 | 单体工程施工图范围内的所有内容及区块内市政配套工程（供水、电力、供气、通讯等接至专业分包的接口处） | 750日历天 | 已竣工交付 | 自筹资金 | 处于回购期，预计2023年完成回购 | 6.09 |
| 2 | 桐庐县江南镇窄溪农民集聚安置点BT项目 | 4.65 | 4.56 | 桐庐滨江建设有限公司江南镇分公司 | 浙江桐庐 | A区块1#～10#楼房建工程，B区块1#～30#楼房建工程，及A、B区块室外配套工程的投资、建设，包括土建、安装，室外管道、室外场地道路、室外园林绿化工程。室外供水、电力、供气、通讯除外。 | 840日历天 | 已竣工交付 | 自筹资金 | 处于回购期，预计2025年完成回购 | 3.56 |
| 3 | 瓜沥镇城乡一体化安置房(二期)BT项目 | 7.20 | 6.73 | 杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司 | 浙江杭州 | 房建、安装（包括暖通、消防、智能化）等所有内容及小区道路、管线（供水、电力和供气、通信等除外）等室外配套和绿化景观工程 | 960日历天 | 已竣工交付 | 自筹资金 | 处于回购期，预计2025年完成回购 | 4.00 |
序号
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 2023年3月末累计已投资 | 业主合作方 | 项目所在地 | 主要建设内容 | 建设期限 | 建设计划及进展情况 | 项目资金来源 | 项目所处状态 | 2023年3月末已回购金额 |
| 4 | 杭州未来科技城核心区块地下空间综合开发工程 | 11.50 | 11.22 | 杭州未来科技城建设有限公司 | 浙江杭州 | 地面五条配套道路工程、地下车行环路工程、公共地下空间开发工程及附属园林绿化、地下空间装饰装修、智能交通等专业工程 | 840日历天 | 已竣工未交付 | 自筹资金 | 处于回购期，预计2025年完成回购 | 9.54 |
| 合计 | 28.10 | 27.26 | 23.19 |
3）房地产业务情况截至2023年3月末，公司下属房地产项目大多已剥离，合并口径剩余未剥离项目仅余苏州枫华紫园项目，该项目已经完工交付、已决算。2020-2022年及2023年1-3月，公司房地产业务板块营业收入分别为17,109.53万元、1,954.10万元、291.10万元和-
0.07万元，主要由商业地产收入构成，公司房地产业务具体情况如下所示：
近三年及一期房地产业务营业收入明细表
单位：万元、%
| 业务板块 | 2023年1-3月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 商业地产 | -0.07 | 100.00 | 226.67 | 77.87 | 1,723.07 | 88.18 | 16,774.97 | 98.04 |
| 房租 | 0.00 | 0.00 | 64.43 | 22.13 | 231.03 | 11.82 | 334.56 | 1.96 |
| 合计 | -0.07 | 100.00 | 291.10 | 100.00 | 1,954.10 | 100.00 | 17,109.53 | 100.00 |
近三年及一期房地产业务营业成本明细表
单位：万元、%
| 业务板块 | 2023年1-3月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 商业地产 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 100.00 | 724.99 | 82.96 | 13,726.86 | 99.68 |
| 房租 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.91 | 17.04 | 43.40 | 0.32 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 100.00 | 873.90 | 100.00 | 13,770.25 | 100.00 |
近三年及一期房地产业务毛利润明细表
单位：万元、%
业务板块
| 业务板块 | 2023年1-3月 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 商业地产 | -0.07 | 100.00 | -3.33 | -5.45 | 998.08 | 92.40 | 3,048.11 | 91.28 |
| 房租 | 0.00 | 0.00 | 64.43 | 105.45 | 82.12 | 7.60 | 291.16 | 8.72 |
| 合计 | -0.07 | 100.00 | 61.10 | 100.00 | 1,080.20 | 100.00 | 3,339.28 | 100.00 |
截至2023年
月末发行人合并口径已完工房地产项目情况表
单位：亿元、m2、万元
| 项目主体 | 项目名称 | 所在区域 | 开发模式 | 项目类别 | 总投资额 | 竣工时间 | 总可售面积 | 累计销售面积 | 累计销售金额 |
| 苏州浙建地产发展有限公司 | 浙建枫华紫园一期 | 苏州 | 合作开发 | 住宅 | 20.47亿 | 2011.9.29 | 63937.09 | 63937.09 | 51949 |
| 浙建枫华紫园二期 | 苏州 | 合作开发 | 住宅 | 2012.8.3 | 64634.97 | 64634.97 | 62199 | ||
| 浙建枫华广场 | 苏州 | 合作开发 | 商业 | 2014.6.7 | 97358.32 | 97358.32 | 93817 |
截至2023年
月末公司完工在售房地产项目情况
| 项目名称 | 位置 | 持股比例（%） | 项目类别 | 资金来源 | 可售面积（万平方米） | 预计投资（亿元） | 累计投资（亿元） | 累计销售面积（万平方米） | 累计销售金额（亿元） | 项目进度 |
| 浙建枫华紫园一期 | 苏州 | 85 | 住宅 | 自有资金、股东借款、销售回款 | 6.39 | 20.47 | 20.44 | 6.39 | 5.19 | 已完成交付 |
| 浙建枫华紫园二期 | 苏州 | 85 | 住宅 | 6.46 | 6.46 | 6.22 | ||||
| 浙建枫华广场 | 苏州 | 85 | 商业 | 9.74 | 9.74 | 9.38 |
上述项目均已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证和商品房预售许可证、环评批复与发改部门的批复，手续合法合规。
苏州枫华紫园由苏州浙建地产发展有限公司负责开发。该公司成立于2008年4月，注册资本16,000.00万元，其中浙江建投持有85.00%股权。注册资金已按时全部到位。该项目总用地面积84,298.00平方米，地上总建筑面积250,600.50平方米，地下总建筑
面积60,711.10平方米，项目开发共计19栋，规划住宅1,553户，SOHO1,478户，分三期开发。项目物业形态由高层和沿街商业组成。该项目计划总投20.47亿元，资金来源于自有资金、股东借款和银行借款，截至2023年3月末，该项目已经累计投入20.44亿元，累计已销售面积22.59万平方米，销售额20.80亿元，项目已完成交付。
房地产板块属于公司剥离业务，目前无其余无在建项目，且无房地产相关土地储备，报告期内不存在违反“国办发〔2013〕17 号”规定的重大违法违规行为或经国土资源部门查处且尚未按规定整改的行为；房地产市场调控期间，于重点调控的热点城市不存在竞拍“地王”，哄抬地价等行为；不存在因扰乱房地产市场秩序被住建部、国土资源部等主管部门查处的情形。发行人在信息披露中不存在未披露或失实披露违法违规行为，不存在因重大违法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。发行人诚信合法经营，不存在其他违反国家相关政策法律等情况。N=O???pIì?B<|??§?)*1.主营业务变更情况
2019年12月，公司进行重大资产重组，以资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团有限公司。本次重大资产重组前，公司主营业务为家纺用品的研发设计生产、委托加工、品牌推广、渠道建设和销售业务，以及新材料面料的应用研发和生产业务。本次重大重组完成后，公司承接浙建集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，浙建集团的资产业务将整体注入公司，公司的原有业务已置出。公司的主营业务变更为建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。
2.经营性资产变更情况
上市公司重大资产重组收购标的资产浙建集团前身为浙江建筑公司，成立于1949年7月，是浙江省成立最早的国有建筑企业。浙建集团主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。浙建集团在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。
本次重大资产重组完成后，公司将原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置出，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的建筑类相关业务资产注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型，改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提高公司价值和股东回报。
根据天职出具的《上市公司2018年年度审计报告》和天健出具的《备考审计报告》，本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响如下所示：
重大资产重组对公司主要财务指标的影响
单位：万元
项目
| 项目 | 2018年度/2018年12月31日 | ||
| 实际数 | 备考数 | 变动幅度 | |
| 资产总额 | 100,792.91 | 6,486,680.60 | 6,335.65% |
| 归属母公司股东所有者权益 | 69,401.44 | 383,637.87 | 452.78% |
| 每股净资产（元/股） | 3.40 | 3.55 | 4.28% |
| 营业收入 | 90,282.52 | 6,567,486.89 | 7,174.37% |
| 利润总额 | 4,925.84 | 115,831.89 | 2,251.51% |
| 归属于母公司股东净利润 | 2,778.48 | 81,996.89 | 2,851.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.76 | 456.75% |
i"jklm]n
报告期内，发行人不存在媒体质疑事项。
o"%&.pqprPstu)*
报告期内，本公司不存在因违反相关法律法规而受到有关主管部门重大行政处罚的情形。
第四节
财务会计信息
发行人2020年的合并及母公司财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2021〕4888号标准无保留意见的审计报告，2021年及2022年的合并及母公司财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了大华审字[2022]0011339号、大华审字[2023]003670号标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2020年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年末的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
公司2021-2022年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年及2022年末的合并及母公司财务状况以及2021-2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2023年1-3月财务报表未经审计。
2020-2022年度、2023年1-3月财务报表均以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。
非经特别说明，募集说明书摘要中引用的财务会计数据摘自发行人财务报告或公司提供的财务数据资料，其中，2020年末及2020年度的财务会计数据引2020年审计报告数据，2021年末及2021年度的财务会计数据引用2021年审计报告数据，2022年末及2022年度的财务会计数据引用2022年审计报告数据，2023年3月末及2023年1-3月的财务会计数据引用2023年1-3月未经审计的财务报表数据。投资者如需了解详细财务会计信息，请参阅2020年、2021年与2022年经审计的财务报告及2023年1-3月未经审计的财务报告。
本章节中，财务数据部分计算结果与各数直接加减后的尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、会计政策
/会计估计调整对财务报表的影响
（一）会计政策变更情况
1.2020年会计政策变更情况
（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——
收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
执行新收入准则对公司列报前期财务报表项目及金额的影响
单位：万元
项目
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 应收账款 | 2,726,705.99 | -154,757.46 | 2,571,948.54 |
| 存货 | 1,491,735.64 | -1,361,647.12 | 130,088.52 |
| 合同资产 | - | 1,363,035.92 | 1,363,035.92 |
| 一年内到期的非 流动资产 | - | 58,996.92 | 58,996.92 |
| 长期应收款 | 1,483,015.05 | -970,594.22 | 512,420.83 |
| 其他非流动资产 | 2,426.89 | 1,064,965.95 | 1,067,392.84 |
| 预收款项 | 272,757.52 | -270,732.90 | 2,024.62 |
| 合同负债 | - | 253,922.82 | 253,922.82 |
| 其他流动负债 | 187,056.07 | 16,810.08 | 203,866.15 |
对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。
（2）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解
释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2.2021年会计政策变更情况
（1）财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（新租
赁准则），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计变更不涉及对公司
以前年度的追溯调整。2021年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于主要会计政策和会计估计变更》的议案。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
执行新租赁准则对公司列报前期财务报表项目及金额的影响
单位：万元
项目
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 预付账款 | 115,224.07 | -35.92 | 115,188.15 |
| 使用权资产 | - | 12,530.71 | 12,530.71 |
| 其他流动资产 | 124,595.46 | -91.27 | 124,504.19 |
| 资产合计 | 8,678,075.96 | 12,403.52 | 8,690,479.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,238.38 | 4,945.43 | 164,183.81 |
| 长期应付款 | 16,249.72 | -203.52 | 16,046.20 |
| 租赁负债 | - | 7,661.61 | 7,661.61 |
| 负债合计 | 7,944,300.80 | 12,403.52 | 7,956,704.32 |
（2）财政部于2021年2月发布关于印发《企业会计准则解释第14号》（14号解
释）的通知，本公司自2021年1月1日起按14号解释对所涉及的PPP业务进行会计处理和追溯调整。2021年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于主要会计政策和会计估计变更》的议案。执行14号解释对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
执行
号解释对公司列报前期财务报表项目及金额的影响
单位：万元
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 14号解释调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 应收账款 | 2,748,843.24 | 9,793.88 | 2,758,637.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | 131,927.52 | -3,635.99 | 128,291.53 |
| 其他流动资产 | 124,504.19 | 18.88 | 124,523.08 |
| 长期应收款 | 955,282.47 | -9,606.44 | 945,676.03 |
| 其他非流动资产 | 829,562.73 | 20,725.04 | 850,287.78 |
| 递延所得税资产 | 51,921.76 | 263.68 | 52,185.44 |
| 资产合计 | 8,690,479.48 | 17,559.06 | 8,708,038.54 |
| 应交税费 | 70,916.16 | 4,383.52 | 75,299.69 |
| 其他流动负债 | 354,871.92 | 963.43 | 355,835.36 |
| 负债合计 | 7,956,704.32 | 5,346.96 | 7,962,051.28 |
项目
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 14号解释调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 盈余公积 | 18,635.64 | 238.87 | 18,874.51 |
| 未分配利润 | 264,918.37 | 9,956.51 | 274,874.88 |
| 少数股东权益 | 151,996.40 | 2,016.73 | 154,013.13 |
| 所有者权益合计 | 733,775.16 | 12,212.11 | 745,987.27 |
（3）财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会
〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行集中统一管理的列报进行了规范。
发行人自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间的财务报表无重大影响。
3.2022年会计政策变更情况
（1）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响
2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
执行企业会计准则解释第15号对本期期初报表项目无影响。
（2）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
执行企业会计准则解释第16号对本期期初报表项目无影响。
4.2023年1-3月会计政策变更情况
2023年1-3月主要会计估计未发生变更。
（二）会计估计变更情况
报告期内主要会计估计未发生变更。
（三）会计差错更正情况
1.2020年会计差错更正情况
2020年无会计差错更正。
2.2021年会计差错更正情况
2021年无会计差错更正。
3.2022年会计差错更正情况
为准确反映公司一个会计年度内直接支付给与发行人建立劳动关系的全部职工的工资总额以及平均工资情况，原列入应付职工薪酬核算的工程施工劳务作业成本转入应付账款核算。在编制2022年度比较财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述，更正后，调减期初应付职工薪酬7,999,779,761.38元，调增期初应付账款7,999,779,761.38元，调增上年购买商品、接受劳务支付的现金20,138,033,487.44元，调减上年支付给职工及为职工支付的现金20,138,033,487.44元。
追溯重述法
项目
| 项目 | 2021年12月31日 | 累积影响金额 | 2022年1月1日 |
| 应付账款 | 43,169,217,927.59 | 7,999,779,761.38 | 51,168,997,688.97 |
| 应付职工薪酬 | 8,399,474,727.53 | -7,999,779,761.38 | 399,694,966.15 |
| 负债合计 | 90,833,041,269.60 | 90,833,041,269.60 | |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 66,298,874,099.05 | 20,138,033,487.44 | 86,436,907,586.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,855,961,310.26 | -20,138,033,487.44 | 3,717,927,822.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,470,533,005.02 | 96,470,533,005.02 |
4.2023年1-3月会计差错更正情况
2023年1-3月无会计差错更正。
二、合并报表范围的变化
最近三年及一期，发行人合并报表合并范围变更情况如下：
发行人报告期内合并报表合并范围变更情况
2020年度新纳入合并的子公司
| 2020年度新纳入合并的子公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 所属行业 | 持股比例变化情况 |
| 1 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 房屋建筑业 | 非同一控制合并，66% |
| 2 | 杭州富瀚建设工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 新设立，100% |
| 3 | 浙江甬富建设管理有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 新设立，67.74% |
| 4 | 浙江建投交通构件制造有限公司 | 金属制品业 | 新设立，100% |
| 5 | 浙江浙建建筑设计有限公司 | 专业技术服务业 | 新设立，51% |
| 6 | ZCIGC (RWANDA) CO.,LTD （浙建卢旺达） | 房屋建筑业 | 新设立，100% |
| 2020年不再纳入合并的公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 所属行业 | 持股比例变化情况 |
| 1 | 舟山市一海置业有限公司 | 房地产业 | 协议转让，100% |
| 2 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 协议转让，50% |
| 3 | 浙江省建工集团广西有限公司 | 建筑业 | 注销 |
| 4 | 芜湖市雷霆建设有限公司 | 非金属矿物制品业 | 注销 |
| 5 | 浙江建设投资（新）有限公司 | 房屋建筑业 | 注销 |
| 2021年新纳入合并的子公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 所属行业 | 持股比例变化情况 |
| 1 | 台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司 | 商务服务业 | 非同一控制合并，90% |
| 2 | 浙江建工新材料有限公司 | 批发业 | 新设立，100% |
| 3 | 建德筑福企业管理有限公司 | 商务服务业 | 新设立，100% |
| 4 | 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 新设立，70% |
| 5 | 浙江省建材集团绿砼科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | 新设立，100% |
| 6 | 浙江省一建城投工程建设有限公司 | 房屋建筑业 | 新设立，100% |
| 7 | 浙江交基工程技术有限公司 | 专业技术服务业 | 新设立，100% |
| 8 | 宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司 | 土木工程建筑业 | 新设立，100% |
| 9 | 浙江建机数智机械制造有限公司 | 金属制品、机械和设备修理业 | 新设立，100% |
| 10 | 浙江浙建美丽乡村建设有限公司 | 房屋建筑业 | 新设立，100% |
| 11 | 开化浙建美丽乡村建设投资有限公司 | 商务服务业 | 新设立，60% |
| 12 | 华营科技投资有限公司 | 建筑业 | 新设立，100% |
| 13 | 华营建筑科技有限公司 | 建筑业 | 新设立，100% |
| 14 | 华营建筑基础工程投资有限公司 | 建筑业 | 新设立，100% |
| 15 | 华营建筑基础工程有限公司 | 建筑业 | 新设立，100% |
| 16 | 浙建（兰溪）矿业有限公司 | 批发业 | 新设立，100% |
| 17 | 浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司 | 建筑业 | 新设立，100% |
| 18 | 浙江建投创新科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 新设立，100% |
| 19 | 浙江浙建云采贸易有限公司 | 批发业 | 新设立，86.14% |
| 2021年不再纳入合并的公司 | |||
| 序号 | 公司名称 | 所属行业 | 持股比例变化情况 |
| 1 | 浙江省建工集团长春有限公司 | 房屋建筑业 | 注销，100% |
| 2 | 浙江一湖建筑材料有限公司 | 租赁业 | 注销，100% |
| 3 | 嵊州大成交通投资有限公司 | 商务服务业 | 挂牌转让，65.3% |
| 4 | 杭州浙建工盈投资合伙企业 （有限合伙） | 商务服务业 | 注销，20% |
| 2022年新纳入合并的子公司 | |||
| 1 | 浙江昌业建材有限公司 | 非金属矿物制品业 | 新设立，100% |
| 2 | 浙江天台浙建环保科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 新设立，80.0091% |
| 3 | 浙建项目管理（杭州）有限公司 | 商务服务业 | 新设立，100% |
| 4 | 浙江安吉甬安建设投资有限公司 | 投资与资产管理业 | 非同一控制下企业合并，75.27% |
| 5 | 浙江建投工程物资设备有限公司 | 商务服务业 | 新设立，100% |
| 6 | 浙港置业（温州）有限公司 | 房地产业 | 新设立，83.422% |
| 7 | 嘉善建投交通基础建设工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 新设立，100% |
| 8 | 天台县建投基础建设有限公司 | 建筑业 | 新设立，51% |
| 9 | 浙江昌业建材有限公司 | 批发业 | 非同一控制下企业合并，100% |
| 10 | 浙江一建建筑装饰有限公司 | 房屋建筑业 | 非同一控制下企业合并，100% |
| 11 | 浙江安吉甬安建设投资有限公司 | 商务服务业 | 非同一控制下企业合并，100% |
| 2022年不再纳入合并的子公司 | |||
| 1 | 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 制造业 | 股权转让，21% |
| 2023年1-3月新纳入合并的公司 | |||
| 1 | 舟山市一海置业有限公司 | 房地产业 | 股权转让，86.9452% |
| 2 | 浙建云采（龙游）贸易有限责任公司 | 批发业 | 新设立，67.5% |
| 2023年1-3月不再纳入合并的公司 | |||
| 1 | 澳利屋国际不动产有限公司 | 房地产业 | 注销，100% |
| 2 | 嘉善建投交通基础建设工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 注销，100% |
三、公司报告期内合并及母公司财务报表
（一）公司
2020-2023年
月合并资产负债表
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 704,144.97 | 761,633.47 | 752,815.40 | 900,895.00 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 42,193.60 | 30,737.24 | 36,793.48 | 437,310.89 |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 应收账款 | 2,694,714.09 | 2,915,885.90 | 3,240,829.44 | 2,748,843.24 |
| 应收款项融资 | 41,638.56 | 50,455.82 | 30,614.83 | 32,775.18 |
| 预付款项 | 173,605.93 | 104,095.56 | 121,117.94 | 115,224.07 |
| 其他应收款 | 253,335.92 | 257,105.52 | 234,116.04 | 238,798.09 |
| 其中：应收利息 | - | - | - | 2,395.07 |
| 应收股利 | - | - | - | 1,589.48 |
| 存货 | 152,006.73 | 108,293.96 | 125,828.89 | 131,018.85 |
| 合同资产 | 3,719,916.74 | 3,626,035.12 | 2,472,356.69 | 1,548,528.98 |
| 持有待售资产 | 4,272.35 | 4,272.35 | 769.96 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 283,409.01 | 310,321.71 | 257,754.09 | 131,927.52 |
| 其他流动资产 | 114,009.88 | 110,860.77 | 138,918.36 | 124,595.46 |
| 流动资产合计 | 8,183,247.77 | 8,279,697.43 | 7,411,915.13 | 6,409,917.28 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期应收款 | 1,290,357.67 | 1,271,906.57 | 1,238,258.99 | 955,282.47 |
| 长期股权投资 | 161,333.84 | 142,351.22 | 22,306.64 | 34,757.88 |
| 其他权益工具投资 | 4,420.77 | 4,342.14 | 5,819.50 | 4,917.39 |
| 投资性房地产 | 35,700.84 | 39,293.07 | 37,045.80 | 30,832.87 |
| 固定资产 | 277,444.21 | 267,981.88 | 241,247.19 | 256,990.51 |
| 在建工程 | 16,180.66 | 17,986.66 | 32,913.54 | 10,999.77 |
| 使用权资产 | 22,671.91 | 24,387.04 | 20,158.78 | - |
| 无形资产 | 226,271.38 | 226,215.09 | 72,450.96 | 65,809.67 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | 18,047.30 | 17,666.56 | 18,281.90 | 19,611.49 |
| 长期待摊费用 | 6,477.15 | 5,702.50 | 5,971.88 | 7,472.13 |
| 递延所得税资产 | 123,744.59 | 124,348.32 | 88,305.18 | 51,921.76 |
| 其他非流动资产 | 706,675.68 | 690,105.19 | 729,902.22 | 829,562.73 |
| 非流动资产合计 | 2,889,326.00 | 2,832,286.23 | 2,512,662.57 | 2,268,158.68 |
| 资产总计 | 11,072,573.77 | 11,111,983.66 | 9,924,577.70 | 8,678,075.96 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 986,683.39 | 599,710.01 | 808,870.19 | 570,076.37 |
| 应付票据 | 80,256.01 | 58,223.38 | 134,594.77 | 175,124.70 |
| 应付账款 | 5,661,208.31 | 6,096,360.08 | 4,316,921.79 | 3,518,325.66 |
| 预收款项 | 1,568.83 | 2,251.16 | 1,558.93 | 2,131.41 |
| 合同负债 | 628,354.98 | 511,981.01 | 313,628.44 | 427,145.14 |
| 应付职工薪酬 | 30,613.98 | 44,568.27 | 839,947.47 | 782,206.61 |
| 应交税费 | 69,613.00 | 79,691.89 | 95,174.39 | 70,916.16 |
| 其他应付款 | 977,258.48 | 950,219.73 | 883,250.02 | 763,515.59 |
| 其中：应付利息 | - | - | 9.24 | - |
| 应付股利 | 1,145.67 | 1,595.67 | 645.50 | 726.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,979.08 | 193,191.53 | 163,616.15 | 159,238.38 |
| 其他流动负债 | 474,600.83 | 542,526.13 | 365,473.34 | 354,871.92 |
| 流动负债合计 | 9,077,136.88 | 9,078,723.18 | 7,923,035.50 | 6,823,551.94 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 979,842.04 | 946,266.06 | 1,045,514.91 | 1,010,479.15 |
| 应付债券 | - | - | 80,057.33 | 80,057.33 |
| 租赁负债 | 18,284.68 | 15,667.00 | 11,909.69 | - |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 长期应付款 | 24,684.78 | 33,624.02 | 6,243.99 | 16,249.72 |
| 预计负债 | 2,508.66 | 2,924.03 | 4,490.42 | 1,080.00 |
| 递延收益 | 10,661.98 | 10,700.31 | 11,042.94 | 11,788.07 |
| 递延所得税负债 | 984.42 | 984.77 | 1,009.35 | 1,094.58 |
| 非流动负债合计 | 1,036,966.56 | 1,010,166.19 | 1,160,268.62 | 1,120,748.86 |
| 负债合计 | 10,114,103.44 | 10,088,889.37 | 9,083,304.13 | 7,944,300.80 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 108,134.01 | 108,134.01 | 108,134.01 | 121,382.45 |
| 其他权益工具 | 89,964.00 | 189,822.49 | 99,858.49 | 99,850.00 |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | 89,964.00 | 189,822.49 | 99,858.49 | 99,850.00 |
| 资本公积 | 90,838.93 | 90,886.95 | 90,656.20 | 77,609.93 |
| 其他综合收益 | -3,690.91 | -3,857.43 | -2,396.85 | -2,162.39 |
| 专项储备 | 2,244.28 | 2,235.94 | 1,862.65 | 1,544.76 |
| 盈余公积 | 27,241.51 | 27,241.51 | 23,463.28 | 18,635.64 |
| 未分配利润 | 443,014.34 | 414,630.98 | 347,999.76 | 264,918.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 757,746.16 | 829,094.44 | 669,577.53 | 581,778.76 |
| 少数股东权益 | 200,724.18 | 193,999.85 | 171,696.04 | 151,996.40 |
| 所有者权益合计 | 958,470.33 | 1,023,094.29 | 841,273.58 | 733,775.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,072,573.77 | 11,111,983.66 | 9,924,577.70 | 8,678,075.96 |
（二）公司
2020-2023年
月合并利润表
单位：万元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 2,197,158.33 | 9,853,512.76 | 9,533,495.49 | 7,954,965.31 |
| 其中：营业收入 | 2,197,158.33 | 9,853,512.76 | 9,533,495.49 | 7,954,965.31 |
| 二、营业总成本 | 2,149,691.14 | 9,592,491.15 | 9,264,212.34 | 7,788,902.65 |
| 其中：营业成本 | 2,095,342.30 | 9,349,003.52 | 9,039,223.47 | 7,515,699.75 |
| 税金及附加 | 6,182.08 | 25,071.29 | 25,264.70 | 24,043.62 |
| 销售费用 | 752.48 | 2,714.93 | 3,081.43 | 3,130.28 |
| 管理费用 | 42,293.06 | 180,487.87 | 168,766.70 | 153,555.02 |
| 研发费用 | 10,178.61 | 52,661.29 | 33,604.16 | 25,388.69 |
| 财务费用 | -5,057.38 | -17,447.76 | -5,728.13 | 67,085.31 |
| 其中：利息费用 | 24,459.45 | 103,736.88 | 104,131.34 | 79,442.07 |
| 利息收入 | 30,037.50 | 123,945.33 | 113,023.46 | 16,719.85 |
| 加：其他收益 | 1,214.46 | 5,552.52 | 5,448.19 | 7,281.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,096.68 | -4,568.55 | 5,379.70 | 905.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -543.00 | -2,223.88 | -167.20 | -575.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,014.15 | -127,711.35 | -108,125.03 | -31,397.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 763.22 | -15,288.02 | -29,428.02 | -1,221.20 |
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61.22 | 38,438.71 | 5,955.28 | 2,485.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,423.56 | 157,444.93 | 148,513.28 | 144,116.68 |
| 加：营业外收入 | 768.19 | 7,397.11 | 18,379.77 | 8,075.80 |
| 减：营业外支出 | 105.52 | 1,481.55 | 4,492.45 | 1,995.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,086.23 | 163,360.49 | 162,400.60 | 150,196.93 |
| 减：所得税费用 | 14,210.70 | 42,283.49 | 35,599.95 | 34,823.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,875.53 | 121,077.00 | 126,800.64 | 115,373.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,875.53 | 121,075.95 | 126,779.88 | 115,373.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 1.05 | 20.76 | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 33,683.36 | 96,907.99 | 104,640.44 | 107,506.90 |
| 2.少数股东损益 | 5,192.17 | 24,169.01 | 22,160.20 | 7,866.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 166.53 | -324.56 | -818.97 | -1,139.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 166.53 | -1,460.59 | -234.45 | -751.29 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | 1,136.02 | -584.51 | -388.38 |
| 七、综合收益总额 | 39,042.05 | 120,752.44 | 125,981.67 | 114,234.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,849.89 | 95,447.40 | 104,405.99 | 106,755.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,192.17 | 25,305.03 | 21,575.68 | 7,478.56 |
（三）公司
2020-2023年
月合并现金流量表
单位：万元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,455,903.47 | 9,674,687.32 | 8,944,295.79 | 7,745,473.23 |
| 收到的税费返还 | 668.98 | 23,718.16 | 12,724.40 | 12,427.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,024.44 | 735,260.38 | 778,531.00 | 1,132,943.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,607,596.89 | 10,433,665.87 | 9,735,551.19 | 8,890,843.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,526,047.56 | 8,915,211.65 | 6,629,887.41 | 5,493,108.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,088.46 | 375,321.96 | 2,385,596.13 | 2,150,263.23 |
| 支付的各项税费 | 61,286.44 | 246,850.25 | 187,342.44 | 179,547.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,764.06 | 580,179.23 | 444,227.32 | 995,781.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,893,186.51 | 10,117,563.08 | 9,647,053.30 | 8,818,700.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,589.62 | 316,102.78 | 88,497.89 | 72,143.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 收回投资收到的现金 | - | 4,300.00 | 19,270.14 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 400.00 | 6,102.92 | 3,635.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,087.66 | 14,349.10 | 7,591.90 | 6,275.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,608.07 | 3,544.05 | 11,947.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 18,379.88 | 37,922.66 | 137,712.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,087.66 | 39,037.05 | 74,431.68 | 159,570.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,760.27 | 43,167.53 | 202,210.73 | 49,757.27 |
| 投资支付的现金 | 19,146.57 | 121,521.05 | 10,290.87 | 2,846.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,750.00 | 22,055.31 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 21,318.34 | 71,630.27 | 134,568.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,406.84 | 187,756.92 | 306,187.17 | 187,172.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,319.18 | -148,719.87 | -231,755.49 | -27,601.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,666.00 | 12,377.00 | 3,500.00 | 100,747.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,666.00 | 12,377.00 | 3,500.00 | 100,747.00 |
| 取得借款收到的现金 | 630,655.71 | 1,244,775.66 | 1,408,661.46 | 1,210,222.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,205.57 | 284,424.37 | 296,338.45 | 405,708.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,527.28 | 1,541,577.02 | 1,708,499.92 | 1,716,677.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,218.83 | 1,414,417.97 | 1,331,553.66 | 1,192,571.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,742.65 | 137,511.60 | 125,664.86 | 143,654.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 8,073.99 | 5,895.78 | 1,178.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,625.17 | 144,432.24 | 276,254.30 | 426,790.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,586.64 | 1,696,361.82 | 1,733,472.82 | 1,763,015.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,940.64 | -154,784.79 | -24,972.91 | -46,338.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.90 | 1,224.39 | -444.08 | -1,449.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,323.07 | 13,822.51 | -168,674.59 | -3,246.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 691,505.57 | 677,683.06 | 846,357.64 | 849,604.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,182.51 | 691,505.57 | 677,683.06 | 846,357.64 |
（四）公司
2020-2023年
月母公司资产负债表
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 155,014.03 | 181,735.05 | 140,776.16 | 54.39 |
| 应收账款 | 103,392.94 | 93,646.75 | 40,601.49 | - |
| 应收款项融资 | 800.00 | 100.00 | - | - |
| 预付款项 | 19,150.19 | 15,126.05 | 15,558.13 | 0.52 |
| 其他应收款 | 333,679.60 | 302,826.77 | 242,374.47 | - |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 存货 | 887.69 | 913.92 | 1,118.33 | - |
| 合同资产 | 76,822.60 | 102,580.31 | 230,070.59 | - |
| 持有待售资产 | - | - | 28.22 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,786.91 | 59,786.91 | 51,827.99 | - |
| 其他流动资产 | 10,766.29 | 9,472.32 | 8,369.55 | 260.13 |
| 流动资产合计 | 760,300.24 | 766,188.08 | 730,724.93 | 315.04 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期应收款 | 125,429.21 | 117,400.49 | 95,747.91 | - |
| 长期股权投资 | 811,637.30 | 810,540.23 | 741,297.34 | 672,776.85 |
| 其他权益工具投资 | 910.00 | 910.00 | 468.00 | - |
| 投资性房地产 | 7,131.99 | 2,528.00 | 2,590.15 | - |
| 固定资产 | 7,295.76 | 7,396.33 | 7,063.63 | 1.14 |
| 在建工程 | 438.91 | 318.63 | 695.09 | - |
| 使用权资产 | 36.69 | 40.92 | - | - |
| 无形资产 | 1,111.72 | 1,166.86 | 300.38 | - |
| 长期待摊费用 | 818.24 | 813.22 | 710.19 | - |
| 递延所得税资产 | 2,423.21 | 2,770.37 | 1,938.09 | - |
| 其他非流动资产 | 58,500.23 | 64,830.39 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,015,733.26 | 1,008,715.44 | 850,810.79 | 672,778.00 |
| 资产总计 | 1,776,033.51 | 1,774,903.52 | 1,581,535.71 | 673,093.04 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 558,940.84 | 275,625.85 | 305,811.08 | - |
| 应付票据 | - | 2,500.00 | 11,290.00 | - |
| 应付账款 | 174,983.79 | 213,867.41 | 183,868.70 | - |
| 预收款项 | - | 0.36 | 24.27 | - |
| 合同负债 | 51,467.88 | 29,425.48 | 44,677.14 | - |
| 应付职工薪酬 | 2,693.24 | 4,838.10 | 10,882.58 | 19.40 |
| 应交税费 | 3,287.60 | 2,860.69 | 4,709.29 | - |
| 其他应付款 | 446,271.46 | 552,985.94 | 415,636.77 | 1,247.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 540.07 | - |
| 其他流动负债 | 71,788.14 | 123,543.27 | 18,035.87 | - |
| 流动负债合计 | 1,309,432.94 | 1,205,647.11 | 995,475.78 | 1,266.54 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | - | - | 37,212.14 | - |
| 应付债券 | - | - | 80,057.33 | - |
| 长期应付款 | 85,502.30 | 85,502.30 | 85,502.30 | - |
| 预计负债 | 1,507.53 | 1,709.45 | 2,082.59 | - |
| 非流动负债合计 | 87,009.83 | 87,211.75 | 204,854.36 | - |
| 负债合计 | 1,396,442.78 | 1,292,858.86 | 1,200,330.14 | 1,266.54 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 108,134.01 | 108,134.01 | 108,134.01 | 108,134.01 |
| 其他权益工具 | 89,964.00 | 189,822.49 | 99,858.49 | - |
| 资本公积 | 34,346.03 | 34,346.03 | 34,346.03 | 531,186.25 |
| 专项储备 | 40.95 | 19.56 | - | - |
| 盈余公积 | 27,241.51 | 27,241.51 | 23,463.28 | 6,092.40 |
| 未分配利润 | 119,864.23 | 122,481.06 | 115,403.77 | 26,413.83 |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 所有者权益合计 | 379,590.73 | 482,044.66 | 381,205.57 | 671,826.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,776,033.51 | 1,774,903.52 | 1,581,535.71 | 673,093.04 |
（五）公司
2020-2023年
月母公司利润表
单位：万元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 29,783.62 | 247,489.33 | 138,982.61 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 26,741.48 | 232,039.64 | 132,853.83 | 0.00 |
| 税金及附加 | 235.82 | 1,294.89 | 733.13 | 152.99 |
| 销售费用 | - | - | - | - |
| 管理费用 | 4,205.04 | 19,935.67 | 11,093.76 | 625.26 |
| 研发费用 | 184.23 | 1,097.57 | -41.47 | - |
| 财务费用 | -233.63 | 4,333.00 | -4,586.92 | -3.46 |
| 其中：利息费用 | 5,737.26 | 22,688.67 | - | - |
| 利息收入 | 4,566.02 | 18,766.32 | - | 3.86 |
| 加：其他收益 | 35.83 | 552.01 | 416.23 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,843.57 | 51,942.77 | 36,609.29 | 26,841.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 248.44 | -2,708.48 | -249.53 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4.87 | -389.27 | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8.52 | 322.45 | -0.99 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,791.91 | 38,508.04 | 35,705.29 | 26,066.81 |
| 加：营业外收入 | 15.68 | 440.19 | 1,137.20 | 0.10 |
| 减：营业外支出 | - | 120.89 | 723.73 | 99.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,807.59 | 38,827.33 | 36,118.76 | 25,967.41 |
| 减：所得税费用 | 1,124.42 | 1,045.01 | 1,307.22 | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,683.17 | 37,782.32 | 34,811.53 | 25,967.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 2,683.17 | 37,782.32 | 34,811.53 | 25,967.41 |
（六）公司
2020-2023年
月母公司现金流量表
单位：万元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,762.44 | 250,943.47 | 167,888.63 | - |
| 收到的税费返还 | 15.98 | 2,761.15 | 108.47 | 41.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 280,627.21 | 259,013.45 | 33,892.53 | 1,156.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,405.63 | 512,718.07 | 201,889.62 | 1,197.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,498.35 | 232,668.17 | 141,560.47 | - |
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,885.93 | 19,286.41 | 15,989.29 | 130.36 |
| 支付的各项税费 | 691.32 | 7,286.92 | 2,850.92 | 339.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,444.95 | 178,798.36 | 37,680.63 | 5,899.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,520.55 | 438,039.85 | 198,081.31 | 6,369.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,885.08 | 74,678.22 | 3,808.32 | -5,171.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | - | - | 10,850.95 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,050.00 | 24,906.55 | 21,348.99 | 26,841.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332.80 | 159.17 | 3.69 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 130,836.81 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,814.79 | 304,098.31 | 136,627.42 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 66,197.59 | 329,164.03 | 299,667.87 | 26,841.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,770.78 | 1,375.14 | 691.50 | 1.86 |
| 投资支付的现金 | 1,117.55 | 78,722.75 | 44,045.74 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 116,622.82 | 322,636.90 | 131,614.31 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 121,511.14 | 402,734.79 | 176,351.56 | 1.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,313.55 | -73,570.76 | 123,316.31 | 26,839.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 取得借款收到的现金 | 387,000.00 | 510,000.00 | 227,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,988.75 | 448,949.25 | 171,641.47 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,988.75 | 958,949.25 | 398,641.47 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 103,950.00 | 657,861.25 | 243,720.70 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,608.37 | 45,459.18 | 33,172.23 | 21,626.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487,525.86 | 222,132.81 | 133,929.57 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 602,084.22 | 925,453.25 | 410,822.51 | 21,626.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,095.47 | 33,496.00 | -12,181.04 | -21,626.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -310.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,523.94 | 34,292.78 | 114,943.59 | 41.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,290.76 | 114,997.98 | 54.39 | 13.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,766.82 | 149,290.76 | 114,997.98 | 54.39 |
四、报告期内主要财务指标
（一）发行人最近三年及一期的主要财务指标
发行人最近三年及一期的主要财务指标如下：
发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标
单位：亿元，%，倍
项目
| 项目 | 2023年3月31日/2023年1-3月! | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
| 总资产 | 1,107.26 | 1,111.20 | 992.46 | 867.81 |
| 总负债 | 1,011.41 | 1,008.89 | 908.33 | 794.43 |
| 全部债务 | 219.51 | 186.05 | 223.27 | 209.04 |
| 所有者权益 | 95.85 | 102.31 | 84.13 | 73.38 |
| 营业总收入 | 219.72 | 985.35 | 953.35 | 795.50 |
| 利润总额 | 5.31 | 16.34 | 16.24 | 15.02 |
| 净利润 | 3.89 | 12.11 | 12.68 | 11.54 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3.73 | 7.68 | 10.05 | 10.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3.37 | 9.69 | 10.46 | 10.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28.56 | 31.61 | 8.85 | 7.21 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -1.63 | -14.87 | -23.18 | -2.76 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 24.99 | -15.48 | -2.50 | -4.63 |
| 流动比率 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
| 速动比率 | 0.47 | 0.50 | 0.61 | 0.69 |
| 资产负债率 | 91.34 | 90.79 | 91.52 | 91.54 |
| 债务资本比率 | 69.61 | 64.52 | 72.63 | 74.02 |
| 营业毛利率 | 4.63 | 5.12 | 5.18 | 5.52 |
| 平均总资产回报率 | 0.70 | 2.54 | 2.87 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.36 | 15.20 | 18.79 | 24.73 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | - | 8.69 | 14.16 | 21.02 |
| EBITDA | - | 30.83 | 31.33 | 26.19 |
| EBITDA全部债务比 | - | 16.57 | 14.03 | 12.53 |
| EBITDA利息倍数 | - | 2.97 | 2.99 | 2.64 |
| 应收账款周转率（次） | 0.78 | 3.20 | 3.18 | 2.91 |
| 存货周转率（次） | 0.55 | 2.95 | 4.23 | 4.74 |
| 总资产周转率（次） | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 0.96 |
（二）上述财务指标的计算方法
1.全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期
债券+一年内到期的非流动负债；
2.流动比率＝流动资产/流动负债；
3.速动比率＝（流动资产-存货-合同资产）/流动负债；
4.资产负债率（%）＝负债总额/资产总额×100%；
5.债务资本比率（%）＝全部债务/（全部债务+所有者权益）×100%；
6.平均总资产回报率（%）＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产
总额+年末资产总额）÷2×100%；
7.加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
8.EBITDA＝利润总额+计入财务费用的利息支出＋固定资产折旧＋摊销（无形资
产摊销＋长期待摊费用摊销）；
9.EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；
10.EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息
支出＋资本化利息）；
11.应收账款周转率=营业收入/平均应收账款；
12.存货周转率=营业成本/（平均存货+平均合同资产）
13.总资产周转率=营业收入/平均总资产
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
五、管理层讨论与分析
公司管理层结合公司报告期内的财务报表，对公司的资产负债结构、盈利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下讨论与分析。为完整反映公司的实际情况和财务实力，以下的管理层讨论和分析将主要以合并财务报表为基础分析说明发行人资产负债结构、盈利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等问题。
（一）资产结构分析
最近三年及一期末，发行人资产结构如下所示：
发行人最近三年及一期末资产结构明细表
单位：万元，%
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动资产： | ||||||||
| 货币资金 | 704,144.97 | 6.36 | 761,633.47 | 6.85 | 752,815.40 | 7.59 | 900,895.00 | 10.38 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收票据 | 42,193.60 | 0.38 | 30,737.24 | 0.28 | 36,793.48 | 0.37 | 437,310.89 | 5.04 |
| 应收账款 | 2,694,714.09 | 24.34 | 2,915,885.90 | 26.24 | 3,240,829.44 | 32.65 | 2,748,843.24 | 31.68 |
| 应收款项融资 | 41,638.56 | 0.38 | 50,455.82 | 0.45 | 30,614.83 | 0.31 | 32,775.18 | 0.38 |
| 预付款项 | 173,605.93 | 1.57 | 104,095.56 | 0.94 | 121,117.94 | 1.22 | 115,224.07 | 1.33 |
| 其他应收款 | 253,335.92 | 2.29 | 257,105.52 | 2.31 | 234,116.04 | 2.36 | 238,798.09 | 2.75 |
| 其中：应收利息 | - | - | - | - | - | - | 2,395.07 | 0.03 |
| 应收股利 | - | - | - | - | - | - | 1,589.48 | 0.02 |
| 存货 | 152,006.73 | 1.37 | 108,293.96 | 0.97 | 125,828.89 | 1.27 | 131,018.85 | 1.51 |
| 合同资产 | 3,719,916.74 | 33.60 | 3,626,035.12 | 32.63 | 2,472,356.69 | 24.91 | 1,548,528.98 | 17.84 |
| 持有待售资产 | 4,272.35 | 0.04 | 4,272.35 | 0.04 | 769.96 | 0.01 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 283,409.01 | 2.56 | 310,321.71 | 2.79 | 257,754.09 | 2.60 | 131,927.52 | 1.52 |
| 其他流动资产 | 114,009.88 | 1.03 | 110,860.77 | 1.00 | 138,918.36 | 1.40 | 124,595.46 | 1.44 |
| 流动资产合计 | 8,183,247.77 | 73.91 | 8,279,697.43 | 74.51 | 7,411,915.13 | 74.68 | 6,409,917.28 | 73.86 |
| 非流动资产： | - | - | - | |||||
| 长期应收款 | 1,290,357.67 | 11.65 | 1,271,906.57 | 11.45 | 1,238,258.99 | 12.48 | 955,282.47 | 11.01 |
| 长期股权投资 | 161,333.84 | 1.46 | 142,351.22 | 1.28 | 22,306.64 | 0.22 | 34,757.88 | 0.40 |
| 其他权益工具投资 | 4,420.77 | 0.04 | 4,342.14 | 0.04 | 5,819.50 | 0.06 | 4,917.39 | 0.06 |
| 投资性房地产 | 35,700.84 | 0.32 | 39,293.07 | 0.35 | 37,045.80 | 0.37 | 30,832.87 | 0.36 |
| 固定资产 | 277,444.21 | 2.51 | 267,981.88 | 2.41 | 241,247.19 | 2.43 | 256,990.51 | 2.96 |
| 在建工程 | 16,180.66 | 0.15 | 17,986.66 | 0.16 | 32,913.54 | 0.33 | 10,999.77 | 0.13 |
| 使用权资产 | 22,671.91 | 0.20 | 24,387.04 | 0.22 | 20,158.78 | 0.20 | - | - |
| 无形资产 | 226,271.38 | 2.04 | 226,215.09 | 2.04 | 72,450.96 | 0.73 | 65,809.67 | 0.76 |
| 商誉 | 18,047.30 | 0.16 | 17,666.56 | 0.16 | 18,281.90 | 0.18 | 19,611.49 | 0.23 |
| 长期待摊费用 | 6,477.15 | 0.06 | 5,702.50 | 0.05 | 5,971.88 | 0.06 | 7,472.13 | 0.09 |
| 递延所得税资产 | 123,744.59 | 1.12 | 124,348.32 | 1.12 | 88,305.18 | 0.89 | 51,921.76 | 0.60 |
| 其他非流动资产 | 706,675.68 | 6.38 | 690,105.19 | 6.21 | 729,902.22 | 7.35 | 829,562.73 | 9.56 |
| 非流动资产合计 | 2,889,326.00 | 26.09 | 2,832,286.23 | 25.49 | 2,512,662.57 | 25.32 | 2,268,158.68 | 26.14 |
| 资产总计 | 11,072,573.77 | 100.00 | 11,111,983.66 | 100.00 | 9,924,577.70 | 100.00 | 8,678,075.96 | 100.00 |
2020-2022年末及2023年3月末，发行人的资产总额分别为8,678,075.96万元、9,924,577.70万元、11,111,983.66万元和11,072,573.77万元。
2020-2022年末及2023年3月末，发行人流动资产占资产总额的比例远高于非流动资产。2020-2022年末及2023年3月末，发行人流动资产分别为6,409,917.28万元、7,411,915.13万元、8,279,697.43万元和8,183,247.77万元，占资产总额的比例分别为
73.86%、74.68%、74.51%和73.91%。由于发行人业务规模持续扩张，报告期内公司流
动资产持续增长，公司应收账款及合同资产相应增加。
2020-2022年末及2023年3月末，发行人非流动资产分别为2,268,158.68万元、2,512,662.57万元、2,832,286.23万元和2,889,326.00万元，占资产总额的比例分别为
26.14%、25.32%、25.49%和26.09%，报告期内公司非流动资产持续增长，主要系集团
实施PPP项目，导致长期应收款项及其他非流动资产逐年增长所致。
1.流动资产分析
2020-2022年末及2023年3月末，发行人流动资产分别为6,409,917.28万元、7,411,915.13万元、8,279,697.43万元和8,183,247.77万元，占资产总额的比例分别为
73.86%、74.68%、74.51%和73.91%，主要由货币资金、应收票据、应收账款、其他应
收款、存货和合同资产组成。
（1）货币资金
2020-2022年末及2023年3月末，公司的货币资金余额分别为900,895.00万元、752,815.40万元、761,633.47万元及704,144.97万元，占总资产的比例分别为10.38%、
7.59%、6.85%及6.36%。
发行人最近三年及一期末货币资金情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 库存现金 | 146.61 | 121.79 | 268.86 | 167.04 |
| 银行存款 | 679,102.76 | 739,728.72 | 697,960.76 | 857,065.98 |
| 其他货币资金 | 24,895.60 | 21,782.96 | 54,585.78 | 43,661.97 |
| 合计 | 704,144.97 | 761,633.47 | 752,815.40 | 900,895.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 38,863.58 | 37,251.54 | 45,390.34 | 42,332.54 |
最近三年及一期末，发行人受限货币资金分别为54,537.35万元、75,132.34万元、70,127.90万元及64,962.46万元，占比较小，使用受限制的货币资金明细如下：
发行人最近三年及一期末受限制的货币资金情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 因诉讼而冻结的银行存款 | 46,026.22 | 50,687.44 | 53,599.01 | 24,992.11 |
| 担保保证金 | 6,258.44 | 6,200.54 | 7,813.81 | 9,803.84 |
| 保函保证金 | 2,024.91 | 2,122.79 | 2,489.14 | 5,224.73 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,410.43 | 3,664.46 | 6,221.78 | 4,963.77 |
| 民工工资保证金 | 1,998.42 | 2,192.80 | 3,545.48 | 4,618.48 |
| 信用证保证金 | - | - | - | 3,000.00 |
| 复耕保证金 | 144.14 | 133.32 | 894.03 | 1,468.28 |
| 职工住房基金 | 4,929.11 | 4,929.11 | 154.27 | 152.13 |
| 定期存款 | - | - | - | - |
| 其他 | 170.78 | 197.43 | 414.84 | 314.02 |
| 合计 | 64,962.46 | 70,127.90 | 75,132.34 | 54,537.35 |
（2）应收票据
2020-2022年末及2023年3月末，公司的应收票据余额分别为437,310.89万元、36,793.48万元、30,737.24万元及42,193.60万元，占总资产的比例分别为5.04%、
0.37%、0.29%及0.38%。2021年末，发行人应收票据较2020年末增加-400,517.41万
元，增幅-91.59%，主要系采用商业汇票结算规模增加所致；2023年3月末发行人应收票据较2022年末增幅37.27%，主要原因系票据收款增加。
截至2021年末和2022年末，发行人应收票据情况如下：
发行人2022年末应收票据情况
单位：万元，%
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 商业承兑汇票组合 | 31,724.21 | 986.97 | 3.11 | 30,737.24 |
| 合计 | 31,724.21 | 986.97 | 3.11 | 30,737.24 |
发行人2023年
月末应收票据情况
单位：万元，%
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| 商业承兑汇票组合 | 43,541.25 | 1,347.65 | 3.10 | 42,193.60 |
| 合计 | 43,541.25 | 1,347.65 | 3.10 | 42,193.60 |
（3）应收账款
2020-2022年末及2023年3月末，公司的应收账款价值分别为2,748,843.24万元、3,240,829.44万元、2,915,885.90万元及2,694,714.09万元，占总资产的比例分别为
31.68%、32.65%、26.24%及24.34%，主要为应收工程款。2022年末，发行人应收账款
较2021年末减少324,943.54万元，降幅10.03%，主要原因是公司实施应收账款资产支持专项计划减少应收账款。
近一期末，发行人应收账款分类情况如下：
发行人2023年
月末应收账款分类情况
单位：万元，%
类别
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 单项计提坏账准备 | 649,016.70 | 20.75 | 235,228.41 | 36.24 | 413,788.29 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,477,065.97 | 79.24 | 196,140.17 | 7.92 | 2,280,925.80 |
| 合计 | 3,126,082.67 | 100.00 | 431,368.58 | 13.80 | 2,694,714.09 |
近三年末，发行人应收账款余额占营业收入比例情况如下：
发行人近三年末应收账款余额占营业收入比例情况
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
| 应收账款余额 | 3,351,547.08 | 3,549,545.17 | 2,937,364.29 |
| 营业收入 | 9,853,512.76 | 9,533,495.49 | 7,954,965.31 |
| 应收账款余额占各期营业收入比例 | 34.01% | 37.23% | 36.92% |
| 应收账款增长率 | -5.58% | 20.84% | 1.57% |
| 营业收入增长率 | 3.36% | 19.84% | 5.16% |
如上表所示，公司应收账款余额占营业收入的比重相对稳定。2021年应收账款余额增幅高于营业收入增幅，主要是因恒大集团商业承兑汇票逾期，公司将与恒大集团相关应收票据410,702.84万元转入应收账款核算所致。2022年末应收账款增长率与营业收入增长率趋势相反的主要原因系公司实施应收账款资产支持专项计划以及公司加大对工程项目催收力度所致。
近一年及一期末，发行人前五大应收账款情况如下：
发行人2022年末前五大应收账款情况
单位：万元，%
2022年末
| 2022年末 | ||||
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 恒大集团有限公司 | 562,978.06 | 16.80 | 200,540.56 | 362,437.50 |
| 浙江大学创新创业研究院有限公司 | 43,695.96 | 1.30 | 1,310.88 | 42,385.08 |
| 杭州南湖小镇投资开发有限公司 | 42,673.57 | 1.27 | 1,280.21 | 41,393.36 |
| 杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司 | 30,487.03 | 0.91 | 914.61 | 29,572.42 |
| 浙江省建筑设计研究院 | 27,271.32 | 0.81 | 818.14 | 26,453.18 |
| 合计 | 707,105.93 | 21.09 | 204,864.40 | 502,241.53 |
发行人2023年
月末前五大应收账款情况
单位：万元，%
| 2023年3月末 | ||||
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 恒大集团有限公司 | 557,963.42 | 17.85 | 200,540.56 | 357,422.86 |
| 杭州南湖小镇投资开发有限公司 | 31,924.69 | 1.02 | 957.74 | 30,966.95 |
| 杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司 | 30,487.03 | 0.98 | 914.61 | 29,572.41 |
| 浙江大学创新创业研究院有限公司 | 28,884.59 | 0.92 | 866.54 | 28,018.05 |
| 浙江省建筑设计研究院 | 25,604.66 | 0.82 | 768.14 | 24,836.52 |
| 合计 | 674,864.39 | 21.59 | 204,047.59 | 470,816.79 |
对于恒大集团，因公司承建恒大集团及其项目公司的项目持有的应收账款及商业票据出现了到期不能兑付的情形，公司持续积极协商寻求解决方案，已于2020年停止新承接与恒大集团相关业务，报告期内发行人对恒大业务整体依赖程度较小。
综上，除恒大集团外发行人应收账款集中度较低、风险较为分散，不存在对单一客户高度依赖的情形，重点客户款项回收持续推进中，报告期内发行人应收账款余额变动及分布相对合理。
近三年末，发行人应收账款坏账准备计提情况如下：
发行人近三年应收账款坏账准备计提情况
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2020年 12月31日 |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 235,229.01 | 128,628.19 | 13,865.62 |
| 按组合计提坏账准备的 | 200,432.18 | 180,087.54 | 174,655.43 |
应收账款
| 应收账款 | |||
| 合计 | "#$%&&'(')! | 308,715.73 | 188,521.05 |
①按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况如下：
发行人近三年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况
单位：万元，%
| 项目 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 1,997,987.99 | 3.00 | 59,938.81 |
| 1-2年 | 391,006.83 | 10.00 | 39,100.68 |
| 2-3年 | 161,061.46 | 15.00 | 24,159.22 |
| 3-4年 | 61,658.55 | 20.00 | 12,331.71 |
| 4-5年 | 36,948.86 | 50.00 | 18,474.43 |
| 5年以上 | 46,427.32 | 100.00 | 46,427.32 |
| 合计 | 2,695,091.01 | 200,432.18 | |
（续上表）
单位：万元，%
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日（注） | ||||
| 账面余额 | 计提 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 2,358,876.00 | 3.00 | 70,761.88 | 2,475,005.62 | 3.00 | 74,250.17 |
| 1-2年 | 348,559.18 | 10.00 | 34,855.32 | 220,919.68 | 10.00 | 22,091.97 |
| 2-3年 | 102,074.96 | 15.00 | 15,311.24 | 105,724.29 | 15.00 | 15,858.64 |
| 3-4年 | 57,318.50 | 20.00 | 11,463.70 | 49,039.04 | 20.00 | 9,807.81 |
| 4-5年 | 22,012.37 | 50.00 | 11,006.18 | 29,893.58 | 50.00 | 14,946.79 |
| 5年以上 | 36,689.22 | 100.00 | 36,689.22 | 37,700.06 | 100.00 | 37,700.06 |
| 合计 | 2,925,530.23 | 180,087.54 | 2,918,282.27 | 174,655.43 | ||
注：上表中，2020年12月31日应收账款不包括应收质保金。2020年开始适用新收入准则，将符合应收账款确认条件的已到期质保金纳入账龄组合计提坏账准备。
公司大部分应收账款账龄在2年以内，主要是公司工程项目周期较长，一方面，公司与客户按照工程完工情况和比例进行工程款结算，部分已结算工程款需达到一定的工程进度或工程竣工阶段支付，导致部分款项回款周期超过1年；另一方面，公司工程项目会与客户约定一定比例的质保金，待满足合同约定的质保期并达到合同约定的质量标准后支付。
近三年末，公司账龄组合法下应收账款计提坏账准备分别为174,655.43万元、180,087.54万元和200,432.18万元，占应收账款余额的比例分别为5.95%、5.07%和
5.98%。
②近三年末，公司按照单项计提坏账准备的应收账款情况如下：
发行人近三年按照单项计提坏账准备的应收账款情况
单位：万元，%
名称
| 名称 | 2022年末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 恒大集团有限公司 | 562,978.06 | 200,540.56 | 35.62 | 预计存在收回风险 |
| 咸阳凯创置业有限责任公司 | 12,938.12 | 5,564.12 | 43.01 | 预计存在收回风险 |
| 温州恒腾房地产开发有限公司 | 10,064.18 | 709.19 | 7.05 | 预计存在收回风险 |
| 成都市南洋置业有限公司 | 9,274.28 | 2,782.28 | 30.00 | 预计存在收回风险 |
| 芜湖中睿置业有限公司 | 6,330.96 | 1,920.90 | 30.34 | 预计存在收回风险 |
| 温州恒睿房地产开发有限公司 | 5,317.26 | 217.98 | 4.10 | 预计存在收回风险 |
| 其他单项汇总 | 49,553.21 | 23,493.97 | 47.41 | 预计存在收回风险 |
| 合计 | 656,456.07 | 235,229.01 | — | |
| 名称 | 2021年末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 恒大集团有限公司 | 596,883.82 | 117,048.58 | 19.61 | 预计存在收回风险 |
| 宁波心广置业有限公司 | 5,006.41 | 500.00 | 9.99 | 预计存在收回风险 |
| 浙江中宁硅业有限公司 | 2,417.95 | 2,417.95 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州世茂世纪置业有限公司 | 1,236.19 | 1,236.19 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零星单项汇总 | 18,470.57 | 7,425.46 | 40.20 | 预计无法收回或存在收回风险 |
| 合计 | 624,014.94 | 128,628.19 | ||
| 名称 | 2020年末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 宁波心广置业有限公司 | 5,006.41 | 500.00 | 9.99 | 预计无法全部收回 |
| 浙江中宁硅业有限公司 | 2,417.95 | 2,417.95 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽万信光电科技园开发有限公司 | 2,145.61 | 2,145.61 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州世茂世纪置业有限公司 | 1,236.19 | 1,236.19 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零星单项汇总 | 8,275.86 | 7,565.87 | 91.42 | 预计无法收回或存在收回风险 |
| 合计 | 9,843.99 | 9,843.99 | ||
③与同行业上市公司的坏账计提政策及坏账计提情况对比
A. 同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况如下：
同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况
公司简称
| 公司简称 | 坏账准备计提政策（摘录） |
| 上海建工 | 如果有客观证据表明某项金融资产预计或已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据业务性质，本集团应收账款信用组合区分为：“建筑、承包、设计、施工组合”、“BT及PPP项目组合”、“融资租赁组合”、“其他组合”。 |
| 宁波建工 | 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合1：账龄组合 应收账款组合2：合并范围内关联方组合 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 重庆建工 | 应收款项计量损失准备的方法 本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）与合同资产，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为800万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认损失准备。余下应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合1：账龄 应收账款组合2：合并范围内关联方款项 对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 中国建筑 | 本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄为基础评估应收款项及合同资产的预期信用损失。 当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合1 应收政府部门及中央企业客户 应收账款组合2 应收海外企业客户 应收账款组合3 应收其他客户 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款中的BT项目款、土地一级开发以及其他基建项目款等，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 龙元建设 | 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该 |
公司简称
| 公司简称 | 坏账准备计提政策（摘录） |
| 金融资产计提减值准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。 | |
| 安徽建工 | 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合1 合并范围内关联方 应收账款组合2 其他客户应收账款 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 陕西建工 | 本集团基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 商业承兑汇票及应收账款组合1 应收本集团合并范围关联方款项 商业承兑汇票及应收账款组合2 本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项 商业承兑汇票及应收账款组合3 本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项 对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 发行人 | 对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
注：同行业上市公司会计政策来源于各公司年度报告。
如上所示，同行业上市公司均按照企业会计准则规定采用预期损失法计提坏账准备并结合自身生产经营实际情况制定了相关的减值测试方法，总体上基于个别认定和账龄组合认定法计提坏账准备。
B. 按照账龄组合计提坏账准备，同行业上市公司计提比例情况如下：
同行业上市公司应收账款坏账计提比例情况
| 公司简称 | 组合 | 1年以内（含，下同） | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 上海建工 | 未披露 | ||||||
公司简称
| 公司简称 | 组合 | 1年以内（含，下同） | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 宁波建工 | 账龄组合 | 1.50% | 5.00% | 13.00% | 31.00% | 55.00% | 80.00% |
| 重庆建工 | 账龄组合 | 3.00% | 5.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 100.00% |
| 中国建筑 | 政府客户及央企客户 | 2.00% | 5.00% | 15.00% | 30.00% | 45.00% | 100.00% |
| 海外客户 | 6.00% | 12.00% | 25.00% | 45.00% | 70.00% | 100.00% | |
| 其他客户 | 4.50% | 10.00% | 20.00% | 40.00% | 65.00% | 100.00% | |
| 龙元建设 | 其他不重大应收款项 | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 期后回款的应收款项（一般为截止至次年的三月一日前） | 不计提坏账准备 | ||||||
| 安徽建工 | 账龄组合 | 5.00% | 8.00% | 10.00% | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| 陕西建工 | 石油、化工行业客户 | 3.00% | 10.00% | 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| 房建、公路、市政等行业客户 | 3.00% | 5.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 100.00% | |
| 发行人 | 账龄组合 | 3.00% | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 50.00% | 100.00% |
2020年-2022年，采用账龄组合法计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账比例与同行业上市公司比较如下：
采用账龄组合法计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账比例与同行业上市公司
近三年比较情况
单位：%
| 账龄 | 2022年 | ||||||||
| 上海建工（注1） | 宁波 建工 | 重庆 建工 | 中国 建筑 | 龙元 建设 （注2） | 安徽 建工 | 陕西 建工 | 均值 | 发行人 | |
| 1年以内（含1年） | 未披露 | 75.83 | 66.32 | 66.27 | 40.55 | 63.54 | 61.01 | 62.25 | 84.51 |
| 1-2年 | 11.04 | 19.69 | 19.09 | 13.06 | 19.36 | 22.69 | 17.49 | 8.51 | |
| 2-3年 | 5.23 | 6.25 | 6.25 | 11.25 | 8.01 | 9.13 | 7.69 | 4.16 | |
| 3-4年 | 1.85 | 2.75 | 4.36 | 7.03 | 4.26 | 3.81 | 4.01 | 1.06 | |
| 4-5年 | 1.39 | 1.36 | 2.05 | 9.97 | 1.94 | 2.17 | 3.15 | 1.02 | |
| 5年以上 | 4.65 | 3.63 | 1.98 | 18.14 | 2.89 | 1.19 | 5.41 | 0.74 | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 账龄组合占应收账款账面余额比重 | 89.01 | 90.07 | 84.02 | 63.28 | 96.80 | 98.66 | 97.14 | 88.43 | 96.82 |
账龄
| 账龄 | 2022年 | ||||||||
| 上海建工（注1） | 宁波 建工 | 重庆 建工 | 中国 建筑 | 龙元 建设 （注2） | 安徽 建工 | 陕西 建工 | 均值 | 发行人 | |
| 平均计提坏账比例 | 7.68 | 7.43 | 9.36 | 10.24 | 6.00 | 11.48 | 8.32 | 8.64 | 5.47 |
注：1、上海建工未披露组合计提分账龄情况，分析时仅对组合计提占应收款比重和计提比例进行列示分析，下同。
2、龙元建设对于期后回款的应收款项（一般为截止至次年的三月一日前）不计提坏账准备，本次
在对比分析时，仍将该部分视为按照账龄计提计算账龄结构，下同。
3、“平均计提坏账比例”是指按照账龄法计提坏账准备占同期账龄组合应收款余额的比例，下同。
（续上表）
单位：%
| 账龄 | 2021年 | ||||||||
| 上海建工 | 宁波建工 | 重庆建工 | 中国建筑 | 龙元建设 | 安徽 建工 | 陕西 建工 | 均值 | 发行人 | |
| 1年以内（含1年） | 未披露 | 67.79 | 74.68 | 71.04 | 51.52 | 65.91 | 63.20 | 65.69 | 80.63 |
| 1-2年 | 13.48 | 11.69 | 14.03 | 10.26 | 16.15 | 21.86 | 14.58 | 11.91 | |
| 2-3年 | 4.14 | 4.60 | 8.55 | 7.33 | 7.66 | 8.13 | 6.74 | 3.49 | |
| 3-4年 | 6.53 | 3.78 | 3.31 | 11.25 | 4.40 | 4.28 | 5.59 | 1.96 | |
| 4-5年 | 4.74 | 2.19 | 1.12 | 5.84 | 3.20 | 1.76 | 3.14 | 0.75 | |
| 5年以上 | 3.33 | 3.07 | 1.94 | 13.80 | 2.69 | 0.77 | 4.27 | 1.25 | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 账龄组合占应收账款账面余额比重 | 90.33 | 94.65 | 88.18 | 67.23 | 94.79 | 98.60 | 97.59 | 90.20 | 82.42 |
| 平均计提坏账比例 | 7.40 | 9.52 | 9.04 | 9.53 | 4.73 | 12.04 | 7.72 | 8.57 | 6.16 |
（续上表）
单位：%
| 账龄 | 2020年 | ||||||||
| 上海建工 | 宁波 建工 | 重庆建工 | 中国建筑 | 龙元建设 | 安徽 建工 | 陕西 建工 | 均值 | 发行人 | |
| 1年以内（含1年） | 未披露 | 68.38 | 66.10 | 67.13 | 47.60 | 60.09 | 68.95 | 63.04 | 84.81 |
| 1-2年 | 9.41 | 16.65 | 20.10 | 11.29 | 15.15 | 18.64 | 15.21 | 7.57 | |
| 2-3年 | 10.13 | 8.50 | 7.39 | 12.44 | 12.51 | 7.83 | 9.80 | 3.62 | |
| 3-4年 | 6.45 | 4.19 | 2.20 | 6.88 | 6.64 | 3.23 | 4.93 | 1.68 | |
| 4-5年 | 3.34 | 2.63 | 1.12 | 8.47 | 3.69 | 0.66 | 3.32 | 1.02 | |
| 5年以上 | 2.30 | 1.92 | 2.06 | 13.31 | 1.92 | 0.70 | 3.70 | 1.29 | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
账龄组合占应收账款账面余
额比重
| 账龄组合占应收账款账面余额比重 | 95.66 | 93.50 | 98.17 | 70.74 | 95.99 | 99.25 | 99.41 | 93.25 | 99.35 |
| 平均计提坏账比例 | 7.55 | 8.49 | 9.01 | 9.46 | 4.14 | 12.62 | 6.77 | 8.29 | 5.98 |
如上所示，公司按照账龄组合法计提坏账准备比例略低于行业均值，主要是公司1年以内的应收款占比较高，公司账龄结构优于同行业上市公司。
（4）应收款项融资
2020-2022年末及2023年3月末，公司的应收款项融资余额分别为32,775.18万元、30,614.83万元、50,455.82万元及41,638.56万元，占总资产的比例分别为0.38%、
0.31%、0.45%和0.38%。2022年末，发行人应收款项融资较2021年末增幅64.81%，
主要原因系应收银行承兑汇票和融信e信等债权凭证增加。
（5）预付款项
2020-2022年末及2023年3月末，公司的预付款项余额分别为115,224.07万元、121,117.94万元、104,095.56万元及173,605.93万元，占总资产的比例分别为1.33%、
1.22%、0.94%和1.57%。
近一年及一期末，发行人按账龄组合归集的预付款项情况如下：
发行人2022年末按账龄组合归集的预付款项情况
单位：万元，%
| 账龄 | 2023年3月末余额 | 2022年末 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 155,675.28 | 89.66 | 94,916.67 | 91.17 |
| 1至2年 | 14,129.80 | 8.14 | 5,544.99 | 5.33 |
| 2至3年 | 2,365.99 | 1.36 | 1,988.21 | 1.91 |
| 3年以上 | 1,459.36 | 0.84 | 1,657.21 | 1.59 |
| 坏账 | 24.50 | - | 11.52 | - |
| 合计 | 173,605.93 | 100.00 | 104,095.56 | 100.00 |
近一年及一期末，发行人预付款项前五大明细如下：
发行人2022年末预付款项前五大明细
单位：万元，%
单位名称
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
| 广德县新远达金属制品有限公司 | 5,172.39 | 4.97 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 4,765.52 | 4.58 |
| 新疆塔建中汇金属制品有限责任公司 | 4,643.29 | 4.46 |
| 中国诚通国际贸易有限公司 | 3,685.81 | 3.54 |
| 山东富泰建设工程有限公司 | 2,504.85 | 2.41 |
| 合计 | 20,771.86 | 19.96 |
发行人2023年
月末预付款项前五大明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
| 海南华菱资源有限公司 | 17,107.35 | 9.85 |
| 广德县新远达金属制品有限公司 | 7,423.60 | 4.28 |
| 杭州热联集团股份有限公司 | 5,588.00 | 3.22 |
| 海螺（浙江）控股有限公司 | 5,487.83 | 3.16 |
| 浙江鑫晟富科技发展有限公司 | 5,170.08 | 2.98 |
| 合计 | 40,776.86 | 23.48 |
（6）其他应收款
2020-2022年末及2023年3月末，公司其他应收款账面价值分别为238,798.09万元、234,116.04万元、257,105.52万元及253,335.92万元，占总资产的比例分别为
2.75%、2.36%、2.31%及2.29%，主要为应收暂付款、押金保证金等。
近三年及一期末，公司其他应收款构成情况如下：
公司近三年及一期末其他应收款构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,395.07 |
| 应收股利 | - | - | - | 1,589.48 |
| 其他应收款项 | 253,335.92 | 257,105.52 | 234,116.04 | 234,813.55 |
| 合计 | 253,335.92 | 257,105.52 | 234,116.04 | 238,798.09 |
近一年及一期末，公司其他应收款按款项性质的分类情况如下：
公司近一年及一期末其他应收款按款项性质的分类情况
单位：万元
款项性质
| 款项性质 | 期末余额 | |
| 2023年3月末 | 2022年末 | |
| 保证金 | 168,249.11 | 161,325.26 |
| 应收暂付款 | 85,668.33 | 81,598.10 |
| 拆借款 | 28,280.25 | 27,401.40 |
| 拆迁补偿款 | 11,666.50 | 35,330.57 |
| 备用金及其他往来款 | 18,442.27 | 11,515.94 |
| 减值准备 | -58,970.54 | -60,065.74 |
| 合计 | 253,335.92 | 257,105.52 |
2022年末及2023年3月末，发行人其他应收款项账面价值分别为257,105.52万元及253,335.92万元。最近一年末，发行人其他应收款项按阶段计提坏账准备情况如下：
2022年末发行人其他应收款项按阶段计提坏账准备情况
单位：万元，%
| 坏账准备 | 期初余额 | 期末余额 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 第一阶段 | 未来12个月预期信用损失 | 5.29 | 5.29 | 3,504.91 | 5.73 |
| 第二阶段 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 4.48 | 4.48 | 1,496.46 | 2.44 |
| 第三阶段 | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 90.22 | 90.22 | 56,215.01 | 91.83 |
| 合计 | 60,065.74 | 100.00 | 61,216.38 | 100.00 | |
最近一年末，发行人其他应收款项按种类计提坏账准备情况如下：
2022年末发行人其他应收款项按种类计提坏账准备情况
单位：万元，%
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 27,495.67 | 8.67 | 25,223.25 | 91.74 | 2,272.41 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 289,675.60 | 91.33 | 34,842.49 | 12.03 | 254,833.11 |
| 合计 | 317,171.27 | 100.00 | 60,065.74 | 18.94 | 257,105.52 |
2023年
月末发行人其他应收款项按种类计提坏账准备情况
单位：万元，%
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 27,484.17 | 8.80 | 25,211.75 | 91.73 | 2,272.41 |
种类
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 284,822.30 | 91.20 | 33,758.79 | 11.85 | 251,063.51 |
| 合计 | 312,306.46 | 100.00 | 58,970.54 | 18.88 | 253,335.92 |
最近一年末，发行人其他应收款账面余额账龄情况如下：
发行人最近一年末其他应收款账面余额账龄情况
单位：万元，%
| 账龄 | 2022年末 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 105,929.51 | 3,177.89 | 3 |
| 1-2年 | 26,938.15 | 2,693.81 | 10 |
| 2-3年 | 9,405.14 | 1,410.77 | 15 |
| 3-4年 | 4,473.66 | 894.73 | 20 |
| 4-5年 | 4,140.62 | 2,070.31 | 50 |
| 5年以上 | 24,594.98 | 24,594.98 | 100 |
| 合计 | 175,482.05 | 34,842.49 | — |
近一年及一期末发行人按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细如下：
发行人2022年末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 账面余额 | 款项分类 | 账龄 | 占其他应收款账面余额的比例 | 是否关联方 |
| 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 23,333.00 | 履约保证金 | 1年以内 | 7.36 | 否 |
| 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 | 19,067.31 | 履约保证金 | 1年以内 | 6.01 | 否 |
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 18,349.37 | 履约保证金 | 1年以内 | 5.79 | 否 |
| ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 11,801.43 | 往来款 | 1年以内 | 3.72 | 否 |
| 衢州市国土整治和征收储备中心 | 11,477.00 | 民工工资保证金 | 1年以内 | 3.62 | 否 |
| 合计 | 84,028.12 | - | - | 26.50 | - |
发行人2023年
月末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 账面余额 | 款项分类 | 账龄 | 占其他应收款账面余额的比例 | 是否关联方 |
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 19,260.31 | 拆借款 | 1年以内 | 6.17 | 否 |
单位名称
| 单位名称 | 账面余额 | 款项分类 | 账龄 | 占其他应收款账面余额的比例 | 是否关联方 |
| ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 12,057.93 | 应收暂付款 | 1年以内 | 3.86 | 否 |
| 杭州市拱墅区城市建设投资发展集团有限公司 | 11,666.50 | 拆迁补偿款 | 1年以内 | 3.74 | 否 |
| 江西省东部实业有限责任公司 | 10,500.00 | 履约保证金 | 1-2年 | 3.36 | 否 |
| 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 10,000.00 | 履约保证金 | 1年以内 | 3.20 | 否 |
| 合计 | 63,484.74 | - | - | 20.33 | - |
最近一年末，发行人其他应收款（不含应收股利及应收利息部分）按其是否与发行人经营相关进行分类。其中，经营性其他应收款账面余额为31,846.93万元，占发行人其他应收款账面余额的比例为10.04%；非经营性其他应收款账面余额为285,324.34万元，占发行人其他应收款账面余额的比例为 89.96%。2022年末，非经营性款项占最近一年末经审计总资产的2.57%。最近一年末，发行人其他应收款按经营性和非经营性分类如下：
发行人近一年末经营性与非经营性其他应收款情况
单位：万元，%
| 项目 | 2022年末 | |
| 账面余额 | 占比 | |
| 经营性 | 31,846.93 | 10.04 |
| 非经营性 | 285,324.34 | 89.96 |
| 合计 | 317,171.27 | 100.00 |
最近一年末，发行人前五大非经营性其他应收款明细情况如下：
发行人2022年末前五大非经营性其他应收款明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 是否关联方 | 账面余额 | 占其他应收款账面余额的比例 | 款项性质 |
| 浙建项目管理（杭州）有限公司 | 是 | 119,605.88 | 37.71 | 资金拆借及代垫款 |
| 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 是 | 42,249.55 | 13.32 | 资金拆借 |
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 是 | 34,726.60 | 10.95 | 资金拆借 |
| 中国浙江建设集团（香港）有限公司 | 是 | 25,221.63 | 7.95 | 资金拆借及代垫款 |
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 是 | 18,349.37 | 5.79 | 资金拆借 |
| 合计 | - | 240,153.03 | 75.72 | - |
（7）存货/合同资产
2020-2022年末及2023年3月末，公司的存货余额分别为131,018.85万元、125,828.89万元、108,293.96万元及152,006.73万元，占总资产的比例分别为1.51%、
1.27%、0.97%及1.37%。2021年末，发行人存货较2020年末减少5,189.96万元，降幅
3.96%，主要原因系公司执行新收入准则导致科目变动，建造合同形成的资产调整至合
同资产科目。2023年3月末，发行人存货较2022年末增幅40.36%，主要原因系原材料等增加。
2020-2022年末及2023年3月末，公司的合同资产余额分别为1,548,528.98万元、2,472,356.69万元、3,626,035.12万元及3,719,916.74万元，占总资产的比例分别为
17.84%、24.91%、32.63%及33.60%。2022年末，发行人合同资产较2021年末增加
1,153,678.43万元，增幅46.66%，主要原因系建造合同形成的已完工未结算资产增加。
最近三年及一期末，发行人存货构成情况如下：
发行人最近三年及一期末存货构成情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 原材料 | 63,644.45 | 60,261.57 | 65,625.63 | 65,428.54 |
| 库存商品 | 42,681.70 | 17,071.68 | 18,225.52 | 46,481.95 |
| 周转材料 | 6,035.31 | 4,200.83 | 4,984.53 | 3,657.41 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | - | - | - | - |
| 发出商品 | 22,495.94 | 15,436.92 | 21,128.19 | 3,720.97 |
| 开发产品 | - | - | 2,988.63 | 3,790.17 |
| 开发成本 | - | - | - | - |
| 生产成本 | 16,920.74 | 11,320.68 | 12,876.40 | 6,855.28 |
| 委托加工物资 | - | 2.29 | - | 1,084.54 |
| 低值易耗品 | 228.58 | - | - | - |
| 合计 | 152,006.73 | 108,293.96 | 125,828.89 | 131,018.85 |
最近一年末，发行人合同资产构成和单项计提减值准备的合同资产明细如下：
发行人最近一年末合同资产构成
单位：万元
| 项目名称 | 2023年3月末账面价值 | 2022年末账面价值 | 是否受限 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 3,697,128.72 | 3,611,067.31 | 否 |
| 应收质保金 | 22,788.02 | 14,967.81 | 否 |
| 合计 | 3,719,916.74 | 3,626,035.12 | - |
公司已完工未结算工程量价值较高，主要是：由于建筑工程施工行业的结算特点所致。公司的工程结算包括进度款结算和竣工结算。进度款在项目实施过程中按照合同约定与业主进行结算，一般除为支付进度款而进行的工程进度结算外，剩余工程量将在竣工验收后结算。为了控制支付进度，业主有时会审核调减各期申报的工程量，故施工过程中形成已完工未结算工程量。竣工结算通常需要组织各方进行初审和复审，审核完成无异议后才进行结算和安排付款。因此，除正常在执行项目形成的已完工未结算工程量外，已竣工项目的竣工结算期较长也是造成已完工未结算工程余额较大的主要原因。此外，公司承接的项目一般规模较大，导致项目建设周期长且决算时间长，故工程款的结算周期较长。
2021年末和2022年末，合同资产账面余额分别较上年末增加947,043.82万元和1,167,292.45万元，增幅分别为60.87%和31.81%，主要是：一方面，借助浙江省内区位优势积极拓展省内业务，公司承接了部分杭州亚运会场馆及基础设施等项目、浙江省内各县（市、区）多个旧城改造和棚改项目以及国家版本馆杭州分馆、杭州地铁、之江实验室、之江文化中心、浙江大学校友企业总部经济园二期项目EPC工程总承包、义乌综合保税区新型进口市场南区工程、南湖广场文旅综合体建设项目等重点重大项目建设；另一方面，在维持省内优势的基础上，公司积极拓展包括新疆、西藏、海南、湖北等省外区域市场并取得显著成效。随着公司承建工程项目规模增加，带动了工程项目已完工未结算资产金额大幅度增加。
报告期内，公司根据承建工程项目的实际情况，对部分已完工未结算资产及应收质保金情况进行减值测试并根据会计政策计提减值准备。
发行人近三年合同资产根据会计政策计提减值准备情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 单项计提减值准备 | 43,613.95 | 43,613.95 | 30,403.64 | 7,185.32 |
| 组合计提减值准备 | 704.78 | 462.21 | 58.50 | 60.71 |
| 合计 | 44,318.74 | 44,076.16 | 30,462.14 | 7,246.03 |
报告期各期末，公司合同资产减值准备逐年增加，主要原因系公司承建的恒大集团相关工程项目而持有的应收账款及商业票据出现到期不能兑付的情形，公司一直在
积极协商寻求解决方案，已停止与恒大集团新的相关业务。同时，公司管理层根据承建的每个项目就截止报告日的资产状况、开发程度、债权债务情况进行了尽调、评估和减值测试，对合同资产的可回收性进行了分析评估，认为前述合同资产存在减值迹象，因此，对每个恒大项目的合同资产根据尽调情况，分门别类，单独计提资产减值准备。
报告期内，公司单独计提减值准备的合同资产情况如下：
报告期内公司单独计提减值准备的合同资产情况
单位：万元，%
名称
| 名称 | 2023年3月末余额! | |||
| 账面余额! | 减值准备! | 计提比例! | 计提理由! | |
| 中国恒大集团恒大集团有限公司 | 114,455.56 | 40,723.40 | 35.58 | 预计存在收回风险! |
| 舟山市普陀区文体广电新闻出版局 | 3,434.06 | 745.23 | 21.70 | 预计存在收回风险! |
| 淮北唯一置业有限公司 | 3,135.06 | 313.51 | 10.00 | 预计存在收回风险! |
| 舟山市锦乐大酒店有限公司 | 1,984.13 | 384.24 | 19.37 | 预计存在收回风险! |
| 武汉中大十里房地产开发有限公司 | 1,844.86 | 553.46 | 30.00 | 预计存在收回风险! |
| 浙江国大集团有限责任公司 | 617.27 | 407.00 | 65.94 | 预计存在收回风险! |
| 其他零星客商 | 3,087.95 | 487.11 | 15.77 | 预计存在收回风险! |
| 合计 | 128,558.89 | 43,613.95 | *! | *! |
| 名称 | 2022年末余额 | |||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 恒大集团有限公司 | 112,151.95 | 40,723.40 | 36.31 | 预计存在收回风险! |
| 舟山普陀文化发展有限公司 | 3,434.06 | 745.23 | 21.70 | 预计存在收回风险! |
| 淮北唯一置业有限公司 | 3,135.06 | 313.51 | 10.00 | 预计存在收回风险! |
| 舟山市锦乐大酒店有限公司 | 1,984.13 | 384.24 | 19.37 | 预计存在收回风险! |
| 武汉中大十里房地产开发有限公司 | 1,844.86 | 553.46 | 30.00 | 预计存在收回风险! |
| 浙江国大集团有限责任公司 | 617.27 | 407.00 | 65.94 | 预计存在收回风险! |
| 其他零星客商 | 3,087.95 | 487.11 | 15.77 | 预计存在收回风险! |
| 合计 | 126,555.28 | 43,613.95 | *! | *! |
| 名称 | 2021年末余额 | |||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 恒大集团有限公司 | 107,986.55 | 24,156.90 | 22.37 | 预计存在收回风险 |
| 浙江国大集团有限责任公司 | 3,951.33 | 407.00 | 10.30 | 预计不能完全收回 |
| 淮北唯一置业有限公司 | 3,135.06 | 313.51 | 10.00 | 预计不能完全收回 |
| 舟山普陀文化发展有限公司 | 3,424.84 | 745.23 | 21.76 | 预计不能完全收回 |
| 舟山市锦乐大酒店有限公司 | 1,984.13 | 384.24 | 19.37 | 预计不能完全收回 |
奥利屋房地产开发有限公司
| 奥利屋房地产开发有限公司 | 1,961.27 | 1,961.27 | 100.00 | 预计不能完全收回 |
| 舟山市城市建设综合开发管理办公室（舟山市城市建设综合开发总公司） | 1,345.76 | 269.15 | 20.00 | 预计不能完全收回 |
| 其他零星客商 | 3,048.29 | 2,166.34 | 71.07 | 预计存在收回风险 |
| 合计 | 126,837.23 | 30,403.64 | ||
| 名称 | 2020年末余额 | |||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江国大集团有限责任公司 | 3,798.94 | 407.00 | 10.71 | 预计不能完全收回 |
| 舟山普陀文化发展有限公司 | 3,726.15 | 558.92 | 15.00 | 预计不能完全收回 |
| 浙江中友实业有限公司 | 3,611.76 | 108.35 | 3.00 | 预计不能完全收回 |
| 淮北唯一置业有限公司 | 3,135.06 | 313.51 | 10.00 | 预计不能完全收回 |
| 奥利屋房地产开发有限公司 | 2,299.82 | 2,299.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 舟山市锦乐大酒店有限公司 | 1,921.20 | 288.18 | 15.00 | 预计不能完全收回 |
| 舟山市城市建设综合开发管理办公室（舟山市城市建设综合开发总公司） | 1,831.33 | 274.70 | 15.00 | 预计不能完全收回 |
| 北山路84号国宾接待中心B区装饰项目 | 1,345.77 | 900.00 | 66.88 | 预计不能完全收回 |
| 舟山金宇船务发展有限公司 | 1,345.76 | 201.86 | 15.00 | 预计不能完全收回 |
| 杭州花家山庄3#楼改建精装修项目 | 1,124.19 | 847.00 | 75.34 | 预计不能完全收回 |
| 其他零星客商 | 1,383.97 | 985.97 | 71.24 | 预计存在收回风险 |
| 合计 | 25,523.95 | 7,185.32 | ||
（8）一年内到期的非流动资产
2020-2022年末及2023年3月末，公司的一年内到期的非流动资产分别为131,927.52万元、257,754.09万元、310,321.71万元及283,409.01万元，占总资产的比例分别为1.52%、2.60%、2.79%和2.56%。2022年末，发行人一年内到期的非流动资产较2021年末增加52,567.62万元，增幅20.39%，主要原因系PPP项目工程款和BT代建款的大幅增加。
近一年及一期末，发行人一年内到期的非流动资产明细情况如下：
发行人近一年及一期末一年内到期的非流动资产明细情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 应收质保金 | 65,475.64 | 72,672.71 | 39,446.88 | 28,516.99 |
| 已完工PPP项目工程款 | 156,889.80 | 178,899.99 | 168,622.11 | 104,266.04 |
| BT代建款 | 63,007.83 | 60,928.89 | 51,827.99 | - |
| 小计 | 285,373.28 | 312,501.59 | 259,896.98 | 132,783.03 |
| 减值准备 | 1,964.27 | 2,179.88 | 2,142.89 | 855.51 |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 合计 | 283,409.01 | 310,321.71 | 257,754.09 | 131,927.52 |
2.非流动资产分析
2020-2022年末及2023年3月末，发行人非流动资产分别为2,268,158.68万元、2,512,662.57万元、2,832,286.23万元和2,889,326.00万元，占当期总资产的比重分别为
26.14%、25.32%、25.49%和26.09%，主要为长期应收款、固定资产和其他非流动资产。
（1）长期应收款
2020-2022年末及2023年3月末，公司的长期应收款分别为955,282.47万元、1,238,258.99万元、1,271,906.57万元及1,290,357.67万元，占总资产的比例分别为
11.01%、12.48%、11.45%和11.65%。
最近三年及一期末，发行人长期应收款明细情况如下：
发行人最近三年及一期末长期应收款明细情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 分期收款提供劳务 | 9,959.95 | 9,959.95 | 228,345.83 | - |
| BT等其他代垫项目款 | 146,519.53 | 113,678.90 | 95,747.91 | 152,752.69 |
| 已完工PPP项目工程款 | 1,133,878.19 | 1,148,267.71 | 913,170.25 | 789,280.41 |
| 国泰君安投资基金 | - | - | - | 13,249.37 |
| 押金 | - | - | 995.00 | - |
| 合计 | 1,290,357.67 | 1,271,906.57 | 1,238,258.99 | 955,282.47 |
（2）固定资产
2020-2022年末及2023年3月末，公司的固定资产分别为256,990.51万元、241,247.19万元、267,981.88万元及277,444.21万元，占总资产的比例分别为2.96%、
2.43%、2.41%及2.51%。
最近三年及一期末，发行人固定资产明细情况如下：
发行人最近三年及一期末固定资产明细情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 房屋及建筑物 | 210,525.41 | 197,992.76 | 164,603.13 | 171,290.00 |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 通用设备 | 24,266.54 | 24,477.85 | 25,238.56 | 6,736.17 |
| 专用设备 | 35,016.51 | 36,694.80 | 40,317.16 | 67,402.22 |
| 运输工具 | 3,721.50 | 3,629.29 | 4,083.68 | 4,471.67 |
| 临时设施 | 3,839.62 | 5,105.94 | 6,956.66 | 7,081.78 |
| 固定资产清理 | 74.63 | 81.24 | 48.00 | 8.67 |
| 合计 | 277,444.21 | 267,981.88 | 241,247.19 | 256,990.51 |
最近一年末，发行人未办妥产权证书的固定资产明细情况如下：
发行人2022年末未办妥产权证书的固定资产明细情况
单位：万元，%
| 项目 | 账面价值 | 期末固定资产账面价值总额的比例 | 未办妥产权证书原因 |
| 西溪诚品办公楼 | 6,050.53 | 22.00 | 尚在办理中 |
| 浙西产业化房屋 | 7,937.08 | 28.85 | 浙西产业化房屋整体验收未完成，期末未办理产权证 |
| 塘河南村19套房屋 | 1,170.60 | 4.26 | 拆迁未办妥 |
| D2-4商务楼 | 7,550.00 | 27.45 | 2022年11月，根据本公司与宁波心广置业有限公司（以下简称心广公司）签订的转让协议，本公司接受心广公司位于镇海新城D2-4地块商务楼总建筑面积19,076.58平方米的项目转让，转让总价为7,750.00万元，其中抵减心广公司未支付工程款5,189.00万元，本公司支付心广公司转让款1,954.00万元及转让过程需缴纳的所有税费暂估407.00元。相关不动产权证尚在办理中 |
| 贵州部分房产 | 1,507.03 | 5.48 | 尚在办理中 |
| 新厂房、涂装车间 | 693.93 | 2.52 | 无法办理房产证 |
| 上海松江区三迪创富中心4幢9号754室 | 441.79 | 1.61 | 尚在办理中 |
| 其他房屋建筑 | 2,157.05 | 7.84 | 尚在办理中 |
| 合计 | 27,507.99 | 100.00 |
（3）在建工程
2020-2022年末及2023年3月末，公司的在建工程分别为10,999.77万元、32,913.54万元、17,986.66万元及16,180.66万元，占总资产的比例分别为0.13%、0.33%、0.16%及0.15%。2021年末，发行人在建工程较2020年末减少-21,913.77万元，降幅-199.22%，主要原因系浙西新型建筑工业化产业园部分项目等竣工交付转入固定资产和无形资产减少所致。2022年末，发行人在建工程较2021年末减少14,926.88万元，降幅45.35%，主要系建设大型工程机械制造厂房投入。
最近三年末，发行人在建工程项目明细情况如下：
发行人近三年末在建工程项目明细情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2022年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2020年 12月31日 |
| 年产10000套大型工程机械制造项目建设（二期项目建设） | 7,800.96 | 17,685.38 | 2,123.48 |
| 总部大楼及安置房补偿工程 | 1,634.08 | 4,796.48 | - |
| 浙建新型建材产业园项目 | 1,912.12 | 3,432.35 | - |
| 龙游生产基地年产1万吨新型水性涂料生产线项目、年产1万吨腻子粉生产线技改项目 | - | 2,304.49 | 764.33 |
| 浙西产业化PC构件龙游生产基地二期项目 | 416.06 | 1,564.92 | 952.63 |
| 信息化建设 | 1,205.30 | 1,016.95 | - |
| 浙江一建办公楼和宿舍楼建造工程 | - | - | 4,796.48 |
| 基于BIM和机器人的H形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用 | - | - | 1,183.83 |
| 浙西新型建筑工业化产业园 | - | - | - |
| 煤山中水回用项目 | - | - | - |
| 煤山污水厂续建及提标改造工程 | - | - | - |
| 煤山镇新增区域供水设施改造工程 | - | - | - |
| 年产一万吨建筑工业化专用砂浆母料生产项目 | 1,291.85 | 881.14 | - |
| 华埠镇金星村党建服务中心 | 3,456.14 | 654.87 | - |
| 全自动砂浆母料、新型腻子、特种砂浆生产线 | - | 218.38 | - |
| 零星工程 | 270.14 | 358.58 | 1,179.02 |
| 合计 | 17,986.66 | 32,913.54 | 10,999.77 |
（4）其他非流动资产
2020-2022年末及2023年3月末，公司的其他非流动资产分别为829,562.73万元、729,902.22万元、690,105.19万元及706,675.68万元，占总资产的比例分别为9.56%、
7.35%、6.21%及6.38%。
近一年及一期末，发行人其他非流动资产明细情况如下：
发行人2022年其他非流动资产明细情况
单位：万元
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产（质保金） | 208,551.89 | 6,256.56 | 202,295.33 |
| 未完工PPP项目工程款 | 310,535.66 | - | 310,535.66 |
项目
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房产车位购置款 | 5,009.90 | - | 5,009.90 |
| 其他长期资产购置款 | 1,172.19 | - | 1,172.19 |
| BT等其他代垫项目款 | 171,092.11 | - | 171,092.11 |
| 合计 | 696,361.75 | 6,256.56 | 690,105.19 |
发行人2023年
月末其他非流动资产明细情况
单位：万元
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产（质保金） | 196,496.37 | 5,894.89 | 190,601.47 |
| 未完工PPP项目工程款 | 344,762.19 | - | 344,762.19 |
| 房产车位购置款 | 5,009.90 | - | 5,009.90 |
| 未完工项目代建款 | 165,978.22 | - | 165,978.22 |
| 合计 | 712,246.67 | 5,894.89 | 706,351.78 |
（二）负债结构分析
最近三年及一期末，发行人负债结构如下所示：
发行人最近三年及一期末负债结构明细表
单位：万元，%
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动负债： | ||||||||
| 短期借款 | 986,683.39 | 9.76 | 599,710.01 | 5.94 | 808,870.19 | 8.91 | 570,076.37 | 7.18 |
| 应付票据 | 80,256.01 | 0.79 | 58,223.38 | 0.58 | 134,594.77 | 1.48 | 175,124.70 | 2.20 |
| 应付账款 | 5,661,208.31 | 55.97 | 6,096,360.08 | 60.43 | 4,316,921.79 | 47.53 | 3,518,325.66 | 44.29 |
| 预收款项 | 1,568.83 | 0.02 | 2,251.16 | 0.02 | 1,558.93 | 0.02 | 2,131.41 | 0.03 |
| 合同负债 | 628,354.98 | 6.21 | 511,981.01 | 5.07 | 313,628.44 | 3.45 | 427,145.14 | 5.38 |
| 应付职工薪酬 | 30,613.98 | 0.30 | 44,568.27 | 0.44 | 839,947.47 | 9.25 | 782,206.61 | 9.85 |
| 应交税费 | 69,613.00 | 0.69 | 79,691.89 | 0.79 | 95,174.39 | 1.05 | 70,916.16 | 0.89 |
| 其他应付款 | 977,258.48 | 9.66 | 950,219.73 | 9.42 | 883,250.02 | 9.72 | 763,515.59 | 9.61 |
| 其中：应付利息 | - | - | - | - | 9.24 | 0.00 | - | - |
| 应付股利 | 1,145.67 | 0.01 | 1,595.67 | 0.02 | 645.50 | 0.01 | 726.70 | 0.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,979.08 | 1.65 | 193,191.53 | 1.91 | 163,616.15 | 1.80 | 159,238.38 | 2.00 |
| 其他流动负债 | 474,600.83 | 4.69 | 542,526.13 | 5.38 | 365,473.34 | 4.02 | 354,871.92 | 4.47 |
| 流动负债合计 | 9,077,136.88 | 89.75 | 9,078,723.18 | 89.99 | 7,923,035.50 | 87.23 | 6,823,551.94 | 85.89 |
| 非流动负债： | ||||||||
| 长期借款 | 979,842.04 | 9.69 | 946,266.06 | 9.38 | 1,045,514.91 | 11.51 | 1,010,479.15 | 12.72 |
| 应付债券 | - | - | - | - | 80,057.33 | 0.88 | 80,057.33 | 1.01 |
| 租赁负债 | 18,284.68 | 0.18 | 15,667.00 | 0.16 | 11,909.69 | 0.13 | - | - |
| 长期应付款 | 24,684.78 | 0.24 | 33,624.02 | 0.33 | 6,243.99 | 0.07 | 16,249.72 | 0.20 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 预计负债 | 2,508.66 | 0.02 | 2,924.03 | 0.03 | 4,490.42 | 0.05 | 1,080.00 | 0.01 |
| 递延收益 | 10,661.98 | 0.11 | 10,700.31 | 0.11 | 11,042.94 | 0.12 | 11,788.07 | 0.15 |
| 递延所得税负债 | 984.42 | 0.01 | 984.77 | 0.01 | 1,009.35 | 0.01 | 1,094.58 | 0.01 |
| 非流动负债合计 | 1,036,966.56 | 10.25 | 1,010,166.19 | 10.01 | 1,160,268.62 | 12.77 | 1,120,748.86 | 14.11 |
| 负债合计 | 10,114,103.44 | 100.00 | 10,088,889.37 | 100.00 | 9,083,304.13 | 100.00 | 7,944,300.80 | 100.00 |
2020-2022年末及2023年3月末，发行人的负债总额分别为7,944,300.80万元、9,083,304.13万元、10,088,889.37万元和10,114,103.44万元。
2020-2022年末及2023年3月末，发行人流动负债占负债总额的比例远高于非流动负债，发行人流动负债分别为6,823,551.94万元、7,923,035.50万元、9,078,723.18万元和9,077,136.88万元，占负债总额的比例分别为85.89%、87.23%、89.99%和89.75%，报告期内公司流动负债持续增长，主要系短期借款、应付账款和其他流动负债增加所致。
2020-2022年末及2023年3月末，发行人非流动负债分别为1,120,748.86万元、1,160,268.62万元、1,010,166.19万元及1,036,966.56万元，占负债总额的比例分别为
14.11%、12.77%、10.01%及10.25%，报告期内公司非流动负债持续增长，主要系长期
借款和租赁负债的金额增加所致。
1.流动负债分析
2020-2022年末及2023年3月末，发行人流动负债分别为6,823,551.94万元、7,923,035.50万元、9,078,723.18万元及9,077,136.88万元，占当期总负债的比重分别为
85.89%、87.23%、89.99%及89.75%，主要为短期借款、应付账款和其他应付款。
（1）短期借款
2020-2022年末及2023年3月末，公司的短期借款余额分别为570,076.37万元、808,870.19万元、599,710.01万元及986,683.39万元，占总负债的比例分别为7.18%、
8.91%、5.94%及9.76%。2022年末，发行人短期借款较2021年末减少209,160.18万元，
降幅25.86%，主要原因系因生产经营需要，借入的银行借款增加。
最近三年及一期，发行人短期借款明细情况如下：
发行人近三年及一期末短期借款明细情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 保证借款 | 290,037.67 | 214,263.34 | 214,648.51 | 260,322.25 |
| 信用借款 | 645,764.03 | 291,811.68 | 359,575.15 | 164,117.05 |
| 质押借款 | 3,198.00 | 398.00 | 50,438.01 | 144,659.50 |
| 抵押借款 | 6,794.68 | 4,948.28 | 18,558.82 | - |
| 抵押及保证借款 | - | - | 7,000.00 | - |
| 应付利息 | 708.20 | 194.70 | 548.10 | 977.57 |
| 融信通 | 21,750.46 | 56,039.84 | 158,101.59 | - |
| 银行承兑汇票融资 | - | 2,000.00 | - | - |
| 信用证借款 | 18,430.34 | 30,054.17 | - | - |
| 合计 | 986,683.39 | 599,710.01 | 808,870.19 | 570,076.37 |
（2）应付账款
2020-2022年末及2023年3月末，公司的应付账款余额分别为3,518,325.66万元、4,316,921.79万元、6,096,360.08万元及5,661,208.31万元，占总负债的比例分别为44.29%、47.53%、60.43%及55.97%，主要为应付工程款。
近一年及一期末，发行人应付账款构成情况如下：
发行人三年及一期末应付账款构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 应付货款 | 2,566,333.15 | 1,802,817.16 | 1,677,377.42 | 188,974.70 |
| 购买长期资产款 | 6,180.03 | 528.43 | 13,160.35 | 32,160.36 |
| 应付工程款 | 2,383,199.53 | 3,451,473.46 | 2,626,384.02 | 3,297,190.60 |
| 应付劳务费 | 705,495.60 | 841,541.02 | - | - |
| 合计 | 5,661,208.31 | 6,096,360.08 | 4,316,921.79 | 3,518,325.66 |
近一年及一期末，发行人账龄超过1年的前五大重要应付账款明细如下：
发行人2022年末账龄超过
年的前五大重要应付账款明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 是否关联关系 | 金额 | 占应付账款总额比例 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江浙安建设劳务有限公司 | 否 | 15,732.67 | 38.47 | 尚未结算 |
| 那曲鸣德建材有限公司 | 否 | 9,447.49 | 23.10 | 尚未结算 |
| 绿艺建设集团有限公司 | 否 | 6,050.48 | 14.80 | 尚未结算 |
| 阿拉尔市和平机械服务有限公司 | 否 | 5,124.28 | 12.53 | 尚未结算 |
| 浙江同兴技术股份有限公司 | 否 | 4,538.38 | 11.10 | 尚未结算 |
单位名称
| 单位名称 | 是否关联关系 | 金额 | 占应付账款总额比例 | 未偿还或结转的原因 |
| 合计 | - | 40,893.30 | 100.00 | - |
发行人2023年
月末账龄超过
年的前五大重要应付账款明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 是否关联关系 | 金额 | 占应付账款总额比例 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江浙安建设劳务有限公司 | 否 | 10,043.22 | 27.06 | 尚未结算 |
| 那曲鸣德建材有限公司 | 否 | 9,276.72 | 24.99 | 尚未结算 |
| 山东省显通安装有限公司 | 否 | 7,183.29 | 19.35 | 尚未结算 |
| 浙江同兴技术股份有限公司 | 否 | 5,475.24 | 14.75 | 尚未结算 |
| 阿拉尔市和平机械服务有限公司 | 否 | 5,138.72 | 13.84 | 尚未结算 |
| 合计 | - | 37,117.19 | 100.00 |
上述应付款项均为正常的生产经营业务而产生，主要系尚未结算的应付工程款，不存在逾期仍处于继续状态的借贷债务。
（3）应付职工薪酬
2020-2022年末及2023年3月末，公司的应付职工薪酬余额分别为782,206.61万元、839,947.47万元、44,568.27万元及30,613.98万元，占总负债的比例分别为9.85%、
9.25%、0.44%及0.30%。2022年，公司将应付职工薪酬核算的工程施工劳务作业成本
转入应付账款核算。2023年3月末，发行人应付职工薪酬较2022年末降幅31.31%，主要原因系发放职工工资。
发行人近三年及一期应付职工薪酬构成情况如下：
发行人近三年及一期应付职工薪酬构成情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 短期薪酬 | 27,108.58 | 39,018.90 | 835,241.54 | 778,185.03 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 3,505.40 | 5,549.37 | 4,705.93 | 4,021.59 |
| 合计 | 30,613.98 | 44,568.27 | 839,947.47 | 782,206.61 |
（4）应交税费
2020-2022年末及2023年3月末，公司的应交税费余额分别为70,916.16万元、95,174.39万元、79,691.89万元及69,613.00万元，占总负债的比例分别为0.89%、
1.05%、0.79%及0.69%。2021年末，发行人应交税费较2020年末增加24,258.23万元，
增幅34.21%，主要原因系增值税、企业所得税以及代扣代缴个人所得税金额大幅增加。2022年末，发行人应交税费较2021年末减少15,482.50万元，降幅16.27%，主要原因系企业所得税、印花税大额增加。
最近三年及一期末，发行人应交税费明细情况如下：
发行人近三年及一期末应交税费明细情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 增值税 | 7,455.43 | 15,811.76 | 20,948.85 | 32,103.46 |
| 消费税 | - | - | - | 15.08 |
| 企业所得税 | 58,502.69 | 56,239.91 | 65,502.54 | 30,288.16 |
| 代扣代缴个人所得税 | 603.26 | 1,582.45 | 1,585.26 | 2,157.12 |
| 城市维护建设税 | 640.83 | 1,233.75 | 1,642.35 | 2,091.00 |
| 房产税 | 225.90 | 1,198.71 | 1,421.24 | 1,327.73 |
| 土地使用税 | 191.89 | 766.14 | 728.79 | 700.29 |
| 教育费附加 | 330.57 | 587.02 | 738.97 | 844.49 |
| 地方教育附加 | 168.69 | 387.23 | 454.44 | 521.79 |
| 地方水利建设基金 | 115.98 | 115.98 | 8.61 | 8.62 |
| 印花税 | 1,102.43 | 1,489.64 | 1,864.59 | 838.13 |
| 土地增值税 | 273.72 | 273.72 | - | - |
| 环境保护税 | - | 0.64 | - | - |
| 残保金 | - | 0.31 | - | - |
| 其他 | 1.61 | 4.64 | 278.75 | 20.29 |
| 合计 | 69,613.00 | 79,691.89 | 95,174.39 | 70,916.16 |
（5）其他应付款
2020-2022年末及2023年3月末，公司的其他应付款余额分别为763,515.59万元、883,250.02万元、950,219.73万元及977,258.48万元，占总负债的比例分别为9.61%、
9.72%、9.42%及9.66%。
近一年及一期末，发行人账龄超过1年的重要其他应付款项明细如下：
发行人2022年末账龄超过
年的前五大其他应付款项明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 是否关联关系 | 金额 | 占其他应付款总额比例 | 未偿还或结转的原因 |
| 张贵福 | 否 | 15,218.68 | 1.60 | 押金及垫资款未偿还 |
| 高建伟 | 否 | 12,536.70 | 1.32 | 押金及垫资款未偿还 |
单位名称
| 单位名称 | 是否关联关系 | 金额 | 占其他应付款总额比例 | 未偿还或结转的原因 |
| 王卫中 | 否 | 7,680.96 | 0.81 | 押金及垫资款未偿还 |
| 王嘉婧 | 否 | 7,369.75 | 0.78 | 押金及垫资款未偿还 |
| 郑昌云 | 否 | 6,147.53 | 0.65 | 押金及垫资款未偿还 |
| 合计 | - | 48,953.62 | 5.15 | - |
发行人2023年
月末账龄超过
年的前五大其他应付款项明细
单位：万元，%
| 单位名称 | 是否关联关系 | 金额 | 占其他应付款总额比例 | 未偿还或结转的原因 |
| 张贵福 | 否 | 15,147.57 | 1.55 | 押金及垫资款未偿还 |
| 高建伟 | 否 | 12,723.16 | 1.30 | 押金及垫资款未偿还 |
| 王卫中 | 否 | 8,022.13 | 0.82 | 押金及垫资款未偿还 |
| 王嘉婧 | 否 | 6,769.75 | 0.69 | 押金及垫资款未偿还 |
| 童列波 | 否 | 6,139.49 | 0.63 | 押金及垫资款未偿还 |
| 合计 | - | 48,802.10 | 4.99 | - |
上述其他应付款项的对手方主要为发行人施工项目的承包人。在承包发行人施工项目的部分工作量前，承包人需向发行人缴纳一定比例的押金和项目前期垫资款。上述款项因此形成，且不存在逾期仍处于继续状态的借贷债务。
（6）一年内到期的非流动负债
2020-2022年末及2023年3月末，公司的一年内到期的非流动负债余额分别为159,238.38万元、163,616.15万元、193,191.53万元及166,979.08万元，占总负债的比例分别为2.00%、1.80%、1.91%及1.65%。2021年末，发行人一年内到期的非流动负债较2020年末增加4,377.77万元，增幅2.75%，主要原因系一年内到期的长期借款相比往年进一步增加。
最近三年及一期末，发行人一年内到期的非流动负债分类情况如下：
发行人近三年及一期末一年内到期的非流动负债分类情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 1年内到期的长期借款 | 127,813.08 | 164,663.31 | 150,859.32 | 151,361.12 |
| 1年内到期的长期借款利息 | 338.42 | 445.66 | 657.14 | 263.39 |
| 1年内到期的应付融资租赁款 | 29,219.97 | 18,955.63 | 447.77 | 7,613.86 |
| 1年内到期的租赁负债 | 9,607.60 | 9,126.93 | 8,080.18 | - |
| 1年内到期的长期应付款 | - | - | 3,571.74 | - |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 合计 | 166,979.08 | 193,191.53 | 163,616.15 | 159,238.38 |
2.非流动负债分析
2020-2022年末及2023年3月末，发行人非流动负债分别为1,120,748.86万元、1,160,268.62万元、1,010,166.19万元及1,036,966.56万元，占负债总额的比例分别为
14.11%、12.77%、10.01%及10.25%，主要为长期借款。
（1）长期借款
2020-2022年末及2023年3月末，公司的长期借款余额分别为1,010,479.15万元、1,045,514.91万元、946,266.06万元及979,842.04万元，占总负债的比例分别为12.72%、
11.51%、9.38%及9.69%。最近三年及一期，发行人长期借款分类情况如下：
发行人最近三年及一期末长期借款分类情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 质押借款 | 775,465.67 | 750,282.32 | 877,388.65 | 837,783.26 |
| 信用借款 | 8,750.00 | 8,750.00 | 46,183.50 | 78,056.00 |
| 担保及质押借款 | 51,865.22 | 43,236.00 | 59,406.70 | 65,662.00 |
| 抵押及保证借款 | 6,650.00 | 6,650.00 | - | - |
| 保证借款 | 110,652.39 | 111,003.84 | 40,870.57 | 11,240.09 |
| 抵押借款 | 25,139.69 | 24,800.25 | 20,198.38 | 16,245.61 |
| 长期借款利息 | 1,319.08 | 1,543.65 | 1,467.11 | 1,492.20 |
| 合计 | 979,842.04 | 946,266.06 | 1,045,514.91 | 1,010,479.15 |
（2）长期应付款
2020-2022年末及2023年3月末，公司的长期应付款余额分别为16,249.72万元、6,243.99万元、33,624.02万元及24,684.78万元，占总负债的比例分别为0.20%、0.07%、
0.33%及0.24%。近一年及一期末，发行人长期应付款金额构成情况如下：
发行人近一年及一期末长期应付款金额构成情况
单位：万元，%
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 长期应付款 | 21,710.24 | 87.95 | 30,102.31 | 89.53 |
| 专项应付款 | 2,974.54 | 12.05 | 3,521.71 | 10.47 |
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 合计 | 24,684.78 | 100.00 | 33,624.02 | 100.00 |
2022年末，发行人长期应付款较2021年末增加23,858.32万元，增幅382.10%，主要原因系应付融资租赁款大额增加。2023年3月末，发行人长期应付款较2022年末减少5,417.53万元，降幅18.00%，主要原因系应付融资租赁款大额增加。最近三年及一期，发行人长期应付款明细情况如下：
发行人最近三年及一期末长期应付款明细情况
单位：万元
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 应付融资租赁款 | 21,168.63 | 29,560.71 | 729.15 | 3,946.20 |
| 未确认融资费用 | - | - | - | -394.35 |
| 改制提留各项费用 | 441.62 | 441.62 | 441.62 | 441.62 |
| 企业改制核销挂账 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 89.30 |
| 提留退休人员医药费 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
| 合计 | 21,710.24 | 30,102.31 | 1,270.75 | 4,093.46 |
（3）应付债券
2020-2022年末及2023年3月末，公司的应付债券余额分别为80,057.33万元、80,057.33万元、0万元及0万元，占总负债的比例分别为1.01%、0.88%、0%及0%。2019年，公司根据证监许可[2019]2712号相关批复发行“浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（债券代码：
149016.SZ，债券简称“19浙建01”），发行规模8亿元，票面利率4.30%，期限为3+2年，存续期第3年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。截至2022年末，该应付债券已全部偿还。
（4）预计负债
2020-2022年末及2023年3月末，公司的预计负债余额分别为1,080.00万元、4,490.42万元、2,924.03万元及2,508.66万元，占总负债的比例分别为0.01%、0.05%、
0.03%及0.02%。2021年末，发行人预计负债较2020年末增加3,410.42万元，增幅
315.78%，主要原因系预计负债金额为将诉讼事项按照律师预估需承担责任确认的预计
负债，其金额根据发行人当下的未决诉讼情况产生了变化。2022年末，发行人预计负
债较2021年末减少1,566.39万元，降幅34.88%，2023年3月末，发行人预计负债较2022年末减少415.37万元，降幅14.21%，主要原因系未决诉讼减少。最近三年及一期末，发行人预计负债明细情况如下：
发行人最近三年及一期末预计负债明细情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 未决诉讼 | - | 38.60 | 2,080.00 | 1,080.00 |
| 待执行亏损合同 | 2,508.66 | 2,885.42 | 2,410.42 | - |
| 小计 | 2,508.66 | 2,924.03 | 4,490.42 | 1,080.00 |
2023年3月末，发行人未决诉讼明细详见本节“八、重大或有事项或承诺事项”之“（二）重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况”。
（三）盈利能力分析
最近三年及一期，发行人主要盈利能力如下所示：
发行人最近三年及一期主要盈利能力情况
单位：万元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 2,197,158.33 | 9,853,512.76 | 9,533,495.49 | 7,954,965.31 |
| 其中：营业收入 | 2,197,158.33 | 9,853,512.76 | 9,533,495.49 | 7,954,965.31 |
| 二、营业总成本 | 2,149,691.14 | 9,592,491.15 | 9,264,212.34 | 7,788,902.65 |
| 其中：营业成本 | 2,095,342.30 | 9,349,003.52 | 9,039,223.47 | 7,515,699.75 |
| 税金及附加 | 6,182.08 | 25,071.29 | 25,264.70 | 24,043.62 |
| 销售费用 | 752.48 | 2,714.93 | 3,081.43 | 3,130.28 |
| 管理费用 | 42,293.06 | 180,487.87 | 168,766.70 | 153,555.02 |
| 研发费用 | 10,178.61 | 52,661.29 | 33,604.16 | 25,388.69 |
| 财务费用 | -5,057.38 | -17,447.76 | -5,728.13 | 67,085.31 |
| 其中：利息费用 | 24,459.45 | 103,736.88 | 104,131.34 | 79,442.07 |
| 利息收入 | 30,037.50 | 123,945.33 | 113,023.46 | 16,719.85 |
| 加：其他收益 | 1,214.46 | 5,552.52 | 5,448.19 | 7,281.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,096.68 | -4,568.55 | 5,379.70 | 905.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -543.00 | -2,223.88 | -167.20 | -575.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,014.15 | -127,711.35 | -108,125.03 | -31,397.57 |
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 763.22 | -15,288.02 | -29,428.02 | -1,221.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61.22 | 38,438.71 | 5,955.28 | 2,485.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,423.56 | 157,444.93 | 148,513.28 | 144,116.68 |
| 加：营业外收入 | 768.19 | 7,397.11 | 18,379.77 | 8,075.80 |
| 减：营业外支出 | 105.52 | 1,481.55 | 4,492.45 | 1,995.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,086.23 | 163,360.49 | 162,400.60 | 150,196.93 |
| 减：所得税费用 | 14,210.70 | 42,283.49 | 35,599.95 | 34,823.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,875.53 | 121,077.00 | 126,800.64 | 115,373.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,875.53 | 121,075.95 | 126,779.88 | 115,373.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 1.05 | 20.76 | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 33,683.36 | 96,907.99 | 104,640.44 | 107,506.90 |
| 2.少数股东损益 | 5,192.17 | 24,169.01 | 22,160.20 | 7,866.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 166.53 | -324.56 | -818.97 | -1,139.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 166.53 | -1,460.59 | -234.45 | -751.29 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | 1,136.02 | -584.51 | -388.38 |
| 七、综合收益总额 | 39,042.05 | 120,752.44 | 125,981.67 | 114,234.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,849.89 | 95,447.40 | 104,405.99 | 106,755.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,192.17 | 25,305.03 | 21,575.68 | 7,478.56 |
发行人营业收入来源包括建筑施工、工业制造、工程相关等其他业务。2020-2022年度及2023年1-3月，公司营业收入分别为7,954,965.31万元、9,533,495.49万元、9,853,512.76万元及2,197,158.33万元。2020-2022年度，发行人净利润分别为115,373.85万元、126,800.64万元和121,077.00万元。公司盈利水平较为稳健，主要原因系公司大力拓展主业，随着营业收入、项目毛利逐年增长，同时加强三项费用管理，净利润逐年增长。
1.营业收入
报告期内，发行人业务主要为建筑施工、工业制造、工程相关及其他四大业务板块。报告期内发行人营业收入具体构成如下：
报告期内公司营业收入情况
单位：万元，%
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 建筑施工 | 1,911,512.78 | 87.00 | 8,424,518.59 | 85.50 | 8,568,745.53 | 89.88 | 7,285,652.45 | 91.59 |
| 工业制造 | 45,699.23 | 2.08 | 270,286.46 | 2.74 | 390,914.05 | 4.10 | 333,485.42 | 4.19 |
| 工程服务业 | 216,317.59 | 9.85 | 1,055,028.74 | 10.71 | 460,904.05 | 4.83 | 231,074.55 | 2.90 |
| 其他 | 23,628.73 | 1.08 | 103,678.96 | 1.05 | 112,931.87 | 1.19 | 104,752.89 | 1.32 |
| 合计 | 2,197,158.33 | 100.00 | 9,853,512.76 | 100.00 | 9,533,495.49 | 100.00 | 7,954,965.31 | 100.00 |
报告期各期，发行人营业毛利润情况如下：
报告期内公司营业毛利润情况
单位：万元，%
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 建筑施工 | 88,259.28 | 86.69 | 405,976.07 | 80.47 | 422,903.73 | 85.56 | 348,991.15 | 79.45 |
| 工业制造 | 7,412.45 | 7.28 | 45,819.75 | 9.08 | 11,228.12 | 2.27 | 39,487.66 | 8.99 |
| 工程服务业 | 2,996.50 | 2.94 | 31,345.30 | 6.21 | 33,095.93 | 6.70 | 33,141.66 | 7.54 |
| 其他 | 3,147.80 | 3.09 | 21,368.11 | 4.24 | 27,044.25 | 5.47 | 17,645.08 | 4.02 |
| 合计 | 101,816.03 | 100.00 | 504,509.24 | 100.00 | 494,272.02 | 100.00 | 439,265.56 | 100.00 |
报告期各期，发行人营业毛利率情况如下：
报告期内公司营业毛利率情况
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 建筑施工 | 4.62% | 4.82% | 4.94% | 4.79% |
| 工业制造 | 16.22% | 16.95% | 2.87% | 11.84% |
| 工程服务业 | 1.39% | 2.97% | 7.18% | 14.34% |
| 其他 | 13.32% | 20.61% | 23.95% | 16.84% |
| 综合毛利率 | 4.63% | 5.12% | 5.18% | 5.52% |
最近三年及一期，公司营业收入分别为7,954,965.31万元、9,533,495.49万元、9,853,512.76万元和2,197,158.33万元，呈逐年上升态势。
公司营业收入主要来源于建筑施工业务。最近三年及一期，发行人施工业务收入合计占营业收入的比例为91.59%、89.88%、85.50%和87.00%。
最近三年及一期，公司实现的营业毛利润分别为439,265.56万元、494,272.02万元、504,509.24万元和101,816.03万元，整体呈增长趋势。
最近三年及一期，建筑施工业务对毛利润的贡献比例分别为79.45%、85.56%、
80.47%和86.69%，为公司主要利润来源。
最近三年及一期，公司的综合毛利率分别为5.52%、5.18%、5.12%和4.63%。
2.期间费用
报告期内发行人期间费用情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 销售费用 | 752.48 | 2,714.93 | 3,081.43 | 3,130.28 |
| 管理费用 | 42,293.06 | 180,487.87 | 168,766.70 | 153,555.02 |
| 研发费用 | 10,178.61 | 52,661.29 | 33,604.16 | 25,388.69 |
| 财务费用 | -5,057.38 | -17,447.76 | -5,728.13 | 67,085.31 |
| 期间费用合计 | 48,166.77 | 218,416.34 | 199,724.16 | 249,159.29 |
| 期间费用占营业收入比重 | 2.19% | 2.22% | 2.09% | 3.13% |
近三年及一期，发行人期间费用合计分别为249,159.29万元、199,724.16万元、218,416.34万元和48,166.77万元，占营业收入的比例分别为3.13%、2.09%、2.22%和
2.19%。
近三年及一期，发行人销售费用分别为3,130.28万元、3,081.43万元、2,714.93万元及752.48万元，主要为职工薪酬、销售服务费等。2021年度，发行人销售费用较2020年度减少48.85万元，降幅1.56%，主要原因系子公司建设机械本报告期起将记入销售费用中的运输装卸费调至合同履约成本，故销售费用同比下降。
近三年及一期，发行人研发费用分别为25,388.69万元、33,604.16万元、52,661.29万元及10,178.61万元，主要为职工薪酬、直接投入等。报告期内，公司积极打造集科技攻关、技术研发、产品创新、工程示范和成果转化为一体的综合性研发平台，加大对新型建筑工业化、全过程绿色建造、绿色低碳建材等核心技术攻关力度，助力集团提升市场竞争力，加快绿色低碳转型。在此背景下，公司研发投入总额逐年增加。
近三年及一期，发行人管理费用分别为153,555.02万元、168,766.70万元、180,487.87万元及42,293.06万元，金额较大，主要为职工薪酬、办公费、折旧及无形资产摊销费等。
近三年及一期，发行人财务费用分别为67,085.31万元、-5,728.13万元、-17,447.76万元及-5,057.38万元，主要为利息支出、手续费等。公司报告期内财务费用下降较大，主要是公司根据《企业会计准则解释第14号》的相关要求，对金融资产模式下的PPP项目相关的利息支出进行费用化，同时对PPP项目款项中包含的重大融资成分部分根据内含报酬率计算摊销并计入财务费用-利息收入。
3.信用减值损失
近三年及一期，发行人信用减值损失分别为-31,397.57万元、-108,125.03万元、-127,711.35万元及5,014.15万元。2023年1-3月，发行人信用减值损失较2022年同期降幅304.14%，主要原因系应收账款等计提的减值准备转回。最近一期，发行人按公司会计政策计提信用减值损失情况如下：
发行人最近一期信用减值损失情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年1-3月 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,095.20 |
| 应收账款坏账损失 | 4,292.61 |
| 应收票据坏账损失 | -360.68 |
| 预付账款坏账损失 | -12.98 |
| 合计 | 5,014.15 |
4.投资收益
报告期内，公司投资收益主要是银行承兑票据贴现损益及权益性投资确认的投资收益所得，对公司经营业绩影响较小。2022年度，公司投资收益较上年变动较大的主要原因系公司为盘活账面资产，将部分应收账款资产证券化，因而产生应收账款处置损失4,496.42万元。2023年1-3月，公司投资收益较2022年同期增幅1,395.91%，主要原因系增加应收账款ABS。
5.资产处置收益
近三年及一期，公司资产处置收益分别为2,485.46万元、5,955.28万元、38,438.71万元及61.22万元。2021年度，发行人资产处置收益较2020年度增加3,469.82万元，增幅139.60%，主要原因系未划分为持有待售的非流动资产处置大额增加。2022年度，发行人资产处置收益较2021年度增加32,483.43万元，增幅545.46%，主要原因系（1）土地使用权等无形资产处置；（2）临时设施“年产10000台套大型工程机械制造项目”等固定资产处置。
6.营业外收入
近三年及一期，公司营业外收入分别为8,075.80万元、18,379.77万元、7,397.11万元及768.19万元。2021年度公司较上年营业外收入增加10,303.97万元，主要是公司及下属子公司收到的旧城改造房屋拆迁补偿款及萧山厂房拆迁补偿款项等。2022年度，发行人营业外收入较2021年度减少10,982.66万元，降幅59.75%，主要原因系拆迁补偿收入减少。
7.营业外支出
近三年及一期，公司营业外支出分别为1,995.55万元、4,492.45万元、1,481.55万元及105.52万元。2021年度，发行人营业外支出较2020年度增加2,496.90万元，增幅
125.12%，主要原因系三供一业费用支出减少。2022年度，发行人营业外支出较2021
年度减少3,010.90万元，降幅67.02%，主要原因系罚款及滞纳金支出和预计负债减少。
（四）现金流量分析
最近三年及一期，发行人现金流量构成情况如下所示：
发行人最近三年及一期现金流量构成情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 2,607,596.89 | 10,433,665.87 | 9,735,551.19 | 8,890,843.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,893,186.51 | 10,117,563.08 | 9,647,053.30 | 8,818,700.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,589.62 | 316,102.78 | 88,497.89 | 72,143.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 12,087.66 | 39,037.05 | 74,431.68 | 159,570.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,406.84 | 187,756.92 | 306,187.17 | 187,172.29 |
项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,319.18 | -148,719.87 | -231,755.49 | -27,601.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 717,527.28 | 1,541,577.02 | 1,708,499.92 | 1,716,677.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,586.64 | 1,696,361.82 | 1,733,472.82 | 1,763,015.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,940.64 | -154,784.79 | -24,972.91 | -46,338.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.90 | 1,224.39 | -444.08 | -1,449.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,323.07 | 13,822.51 | -168,674.59 | -3,246.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,182.51 | 691,505.57 | 677,683.06 | 846,357.64 |
1.经营活动产生的现金流量分析
2020-2022年度及2023年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为72,143.55万元、88,497.89万元、316,102.78万元及-285,589.62万元。近一期发行人经营活动产生的现金流量净额出现负值，主要系年初购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金金额较大且销售商品、提供劳务收到的现金通常于年终结算所致。
2021年度，发行人经营活动现金流量净额较2020年度增加16,354.34万元，增幅为22.67%，主要系建筑主业收入提升，项目收到工程回款增加所致。
2022年，公司经营活动现金流量净额较上年增加227,604.89万元，主要原因系公司加大了对项目工程款及货款的催收、结算管控力度，此外成功发行应收账款资产证券化，以上导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多。
2023年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-285,589.62万元，主要是公司承建工程项目已完工但尚未与客户及业主方进行结算量增加、结算及付款审批周期较长，而公司为确保工程进度，需要及时支付工程分包方及劳务公司相关工程款及劳务人员工资，上述因素综合导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。2023年全年经营活动现金流预计为净流入，回归正常水平。
2.投资活动产生的现金流量分析
2020-2022年度及2023年1-3月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-27,601.78万元、-231,755.49万元、-148,719.87万元及-16,319.18万元。近三年及一期发行人投资活动产生的现金流量净额为负值，主要系支付其他与投资活动有关的现金金额较大所致。
2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-231,755.49万元，公司通过下属子公司浙建（兰溪）矿业有限公司竞拍取得兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿采矿权，支付相关价款15.36亿元。
2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-148,719.87万元，主要是公司积极拓展与生产经营相关业务领域的投资，新增对衢州慧城酒店管理有限公司、浙建长三角（嘉善）建设有限公司、温州市浙建未来社区建设发展有限公司、丽水市振兴乡村建设发展有限公司和浙江湖州梓城建设开发有限公司等的投资。
2023年1-3月，发行人投资活动现金流量净额较2022年同期增幅156.54%，主要原因系长期股权投资增加。
3.筹资活动产生的现金流量分析
2020-2022年度及2023年1-3月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-46,338.45万元、-24,972.91万元、-154,784.79万元及249,940.64万元。近三年发行人筹资活动现金流量净额为负，主要系偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金较大所致，其中公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要是为支付的票据贴现款及信用证贴现款。
（五）偿债能力分析
最近三年及一期，发行人主要偿债能力指标如下所示：
发行人最近三年及一期偿债能力指标
单位：倍，%，万元
指标
| 指标 | 2023年3月末/2023年1-3月 | 2022年末/2022年度 | 2021年末/2021年度 | 2020年末/2020年度 |
| 流动比率 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
| 速动比率 | 0.47 | 0.50 | 0.61 | 0.69 |
| 资产负债率 | 91.34 | 90.79 | 91.52 | 91.54 |
| EBITDA | - | 308,259.06 | 313,269.36 | 261,929.11 |
| EBITDA利息保障倍数 | - | 2.97 | 2.99 | 2.64 |
从短期偿债指标来看，最近三年及一期，发行人流动比率分别为0.94、0.94、0.91和0.90，基本保持稳定；发行人速动比率分别为0.69、0.61、0.50和0.47，报告期内有所下降，主要原因系发行人合同资产占比逐年增加。从长期偿债能力来看，最近三年及一期，发行人资产负债率分别为91.54%、
91.52%、90.79%和91.34%。报告期内，发行人资产负债率基本保持稳定。
最近三年，公司EBITDA分别为261,929.11万元、313,269.36万元和308,259.06万元；EBITDA利息保障倍数分别为2.64倍、2.99倍和2.97，发行人长期偿债能力较强，对本期债券偿付具有较强的覆盖能力。
（六）资产周转能力分析
报告期内，发行人营运能力指标如下所示：
发行人报告期内营运能力指标
单位：次
指标
| 指标 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 总资产周转率 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 0.96 |
| 应收账款周转率 | 0.78 | 3.20 | 3.18 | 2.91 |
| 存货周转率 | 0.55 | 2.95 | 4.23 | 4.74 |
2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月，发行人总资产周转率分别为
0.96、1.02、0.94和0.20，总体呈下降趋势，主要原因系公司资产总额增长较快。
2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月，发行人应收账款周转率分别为
2.91、3.18、3.20和0.78，发行人的年化应收账款周转率基本保持稳定。
2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月，发行人存货周转率分别为4.74、
4.23、2.95和0.55，有所下降，主要原因系公司合同资产有所增长。
（七）盈利能力的可持续性
1.产业链完整、市场准入条件完备
浙江建投立志发展为国际化的建筑产业投资运营服务商，坚持建筑主业，以建筑施工、建筑产业投资、工业智能制造为核心业务，以工程设计、智能建筑、绿色环保
等为战略性新兴业务，高质量推进建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务五大业务板块，打造集投资、建设、制造、运营与服务于一体的国有建设投资控股集团。截至2022年末，拥有各类企业资质一百余项，其中建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项，市政公用工程施工总承包一级资质3项，石油化工工程施工总承包资质1项，工程设计各类甲级资质共14项，并拥有对外经营权和进出口权，已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙江建投把握建筑行业发展趋势，持续推进EPC、投融建一体化等新模式转换，大力推进建筑工业化，不断推进市场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。
2.国企品牌本色、社会信誉良好
浙江建投是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团，始终保持红色基因，始终走在全省乃至全国建筑企业前列。74年以来，浙江建投坚持履行国有企业政治责任、经济责任和社会责任，承建了国内外一大批具有代表性、标志性的精品力作，近年来集团紧跟国家宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，积极参与新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、乡村振兴、美丽乡村、未来社区、两重一新、美丽河湖、绿色建筑、建筑工业化、援疆援藏等建设工作，承担建设了之江实验室、之江文化中心、G20峰会工程、杭州亚运会项目、杭州火车东站、浙江音乐学院、杭州国际会议中心、西湖文化广场、始版桥未来社区等重点重大项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会各界赞誉为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖”、“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“中国承包商10强”、“中国企业500强”、“浙江省百强企业”、“浙江省十佳国际投资企业”、“浙江新型城市化十大杰出贡献企业”等多项荣誉称号。
3.经营布局广、市场基础扎实
浙江建投坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，优化经营布局，生产经营业务遍布全国31个省市自治区以及阿尔及利亚、中国香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、白俄罗斯、英国等全球10多个国家和地区，形成了国内8大区域市场和以阿尔及利亚为中
心的北非市场、以中国香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。浙江建投已连续21年入选ENR“全球最大250家国际承包商”。
4.坚持改革创新、机制富有活力
浙江建投始终坚持改革不停步，切实把握“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管和加强企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了党中央国务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股工作的部署要求。1998年完成公司制改造，2009年完成了产权多元化改革，2016年完成股份制改造，2017年实施市场化债转股，成为省属国资控股，由央企、外资企业和经营团队参股的混合所有制省属国有企业。2019年12月，集团借壳多喜爱实现整体上市，法人治理结构和内控体系更加规范，企业发展活力不断释放，发展动力更加坚实、发展优势更加彰显。
5.人才基础扎实、技术实力较强
截至2023年3月末，集团管理人员2万余人，其中各类专业技术人员1.7万余人，中高级职称7千余人，持有建造师执业资格3千余人。浙江建投拥有2个博士后科研工作站、1家院士工作站、4家省级企业研究院、8家省级企业技术中心、2家国家级装配式产业基地、11家国家级高新技术企业、5家省级工程研究中心，荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等技术成果千余项，创造了多项领先及先进技术，拥有多项国家及地方标准。近年来，浙江建投加快推进信息化建设，实行数字化改革、培育智慧工地、数字化工厂，努力打造成数据驱动的数字型企业。
六、公司有息负债情况
（一）有息负债构成
最近一年及一期末，发行人有息负债余额分别为186.05亿元及219.51亿元，占各期末总负债的比例分别为18.44%及21.70%。最近一年及一期末，发行人银行借款余额分别为171.06亿元及209.43亿元，占有息负债余额的比例为91.94%及95.41%；银行
借款与公司债券外其他公司信用类债券余额之和为181.16亿元及214.44亿元，占有息负债余额的比例为97.37%及97.69%。最近一年及一期末，发行人有息负债余额和类型如下：
发行人2022年末公司有息负债情况表
单位：万元，%
项目
| 项目 | 金额 | 占比 |
| 银行借款 | 1,710,639.38 | 91.94 |
| 公司债券 | - | - |
| 企业债券及债务融资工具 | 100,913.60 | 5.42 |
| 其他有息负债 | 48,961.99 | 2.63 |
| 合计 | 1,860,514.97 | 100.00 |
发行人2023年
月末公司有息负债情况表
单位：万元，%
| 项目 | 金额 | 占比 |
| 银行借款 | 2,094,338.51 | 95.41 |
| 公司债券 | - | - |
| 企业债券及债务融资工具 | 50,057.36 | 2.28 |
| 其他有息负债 | 50,727.03 | 2.31 |
| 合计 | 2,195,122.90 | 100.00 |
（二）有息负债期限结构
最近一期末，发行人有息债务期限结构如下表所示：
发行人2023年
月末合并口径的有息负债期限结构情况表
单位：万元
| 项目 | 1年以内 | 1-3年 （含3年） | 3-5年 （含5年） | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 986,683.39 | - | - | - | 986,683.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,371.48 | - | - | - | 157,371.48 |
| 其他流动负债 | 50,057.36 | - | - | - | 50,057.36 |
| 长期借款 | - | 202,791.49 | 271,987.31 | 505,063.25 | 979,842.04 |
| 应付债券 | - | - | - | - | - |
| 长期应付款-应付融资租赁款 | - | 21,168.63 | - | - | 21,168.63 |
| 合计 | 1,194,112.23 | 223,960.12 | 271,987.31 | 505,063.25 | 2,195,122.90 |
（三）有息负债信用融资与担保融资结构
最近一期末，发行人有息债务信用融资与担保融资结构如下表所示：
发行人2023年
月末有息负债信用融资与担保融资的结构情况表
单位：万元，%
借款类别
| 借款类别 | 2023年3月末金额 | 占比 |
| 信用借款 | 726,321.85 | 33.09 |
| 保证借款 | 446,014.56 | 20.32 |
| 质押借款 | 922,363.20 | 42.02 |
| 抵押借款 | 33,442.37 | 1.52 |
| 担保及质押借款 | 57,965.22 | 2.64 |
| 抵押及保证借款 | 6,650.00 | 0.30 |
| 应付利息 | 2,365.71 | 0.11 |
| 合计 | 2,195,122.90 | 100.00 |
七、关联方及关联交易
（一）发行人的控股股东
截至2022年末，发行人控股股东为浙江省国有资本运营有限公司，持有发行人
37.90%股权。
（二）发行人的实际控制人
截至2022年末，发行人实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
（三）发行人的子公司以及其他有重要影响的参股公司
截至2022年末，发行人子公司以及其他有重要影响的参股公司具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“四、发行人的股权结构及权益投资情况”。
（四）发行人的合营和联营企业
2022年度与发行人发生关联方交易，或前期与发行人发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
2022年度与发行人发生关联方交易或前期与发行人发生关联方交易形成余额的其他合
营或联营企业情况
| 合营或联营企业名称 | 与发行人关系 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 发行人之合营企业 |
合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与发行人关系 |
| 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 发行人之合营企业 |
| 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 | 发行人联营企业之子公司 |
| 台州东部建材科技有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 南昌城建构件有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 浙江基建投资管理有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 浙江建投机械租赁有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 义乌浙建高新投资有限公司 | 原发行人之联营企业 |
| 金华网新科技产业孵化园建设有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 浙江浙丽建设发展有限责任公司 | 发行人之联营企业 |
| 浙建长三角（嘉善）建设有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 发行人之联营企业 |
| 浙江安吉甬安建设投资有限公司 | 原联营企业之子公司、本年已纳入合并范围 |
| ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 发行人之联营企业 |
| 宁波奉化交投基础建设工程有限公司 | 发行人之联营企业 |
（五）发行人的其他关联方
截至2022年末，发行人其他关联方具体情况如下：
最近一年末发行人其他关联方具体情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与发行人关系 |
| 浙江富建投资管理有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 浙江铁建绿城房地产开发有限公司 | 浙江国资公司下属联营企业 |
| 芜湖中睿置业有限公司 | 浙江国资公司下属联营企业 |
| 浙江建工绿园置业有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 太仓浙建地产发展有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 浙江富浙资产管理有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 杭州西子实验学校 | 浙江国资公司下属公司 |
| 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 杭州星洲房地产开发有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 满洲里绿园房地产开发有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 浙江省明志贸易有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 杭州水务银湖制水有限公司 | 发行人子公司建工集团之参股企业 |
| 遂昌县交投客运建设投资有限公司 | 发行人子公司三建建设之参股企业 |
| 太仓国联置业有限公司 | 浙江国资公司下属联营企业 |
| 湘西自治州首创环保有限公司 | 发行人子公司二建建设之参股企业 |
| 浙江省环境科技有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 舟山市一海置业有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
其他关联方名称
| 其他关联方名称 | 其他关联方与发行人关系 |
| 阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | 发行人子公司三五九之股东 |
| 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 发行人子公司三五九之股东 |
| 浙江产权交易所有限公司 | 浙江国资公司下属公司 |
| 宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 关联自然人担任高级管理人员的公司 |
| 宁波两江投资有限公司 | 关联自然人担任高级管理人员的公司 |
| 宁波市保障性住房建设投资有限公司 | 关联自然人担任高级管理人员的公司 |
| 宁波市公共工程建设中心有限公司 | 关联自然人担任高级管理人员的公司 |
| 宁波市绕城高速连接线建设有限公司 | 关联自然人担任高级管理人员的公司 |
（六）关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
发行人2022年采购商品/接受劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年发生额 |
| 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 劳务服务 | 473,250,403.76 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 建筑材料 | 9,804,037.17 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 工程施工 | 6,264,826.33 |
| 浙江基建投资管理有限公司 | 咨询服务 | 1,132,075.44 |
| 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 建筑材料 | 10,378,806.89 |
| 合计 | - | 500,830,149.59 |
发行人2022年出售商品/提供劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年发生额 |
| 金华网新科技产业孵化园建设有限公司 | 工程施工 | 7,902,636.52 |
| 杭州西子实验学校 | 工程施工 | 3,000,787.02 |
| 台州东部建材科技有限公司 | 建筑材料/物业服务 | 3,468,470.18 |
| 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 建筑装饰 | 27,335.19 |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 管理服务费收入 | 246,816.69 |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 建筑装饰 | 141.38 |
| 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 货物销售 | -1,456,639.62 |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 物资批发 | 320,479.25 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 货物销售 | 10,958.49 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 工程施工 | 12,074,239.66 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 管理服务费收入 | 168,605.72 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 技术服务 | 450,060.00 |
| 宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 工程施工 | 66,146,356.74 |
| 宁波两江投资有限公司 | 工程施工 | 38,273,157.72 |
| 宁波市保障性住房建设投资有限公司 | 工程施工 | 1,669,787.38 |
| 宁波市公共工程建设中心有限公司 | 工程施工 | 47,703,109.68 |
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年发生额 |
| 宁波市绕城高速连接线建设有限公司 | 工程施工 | 16,216,446.45 |
| 台州东部建材科技有限公司 | 工程施工 | 607,958.78 |
| 芜湖中睿置业有限公司 | 工程施工 | 216,445.61 |
| 湘西自治州首创环保有限公司 | 工程施工 | 52,599,403.40 |
| 浙江基建投资管理有限公司 | 管理服务费收入 | 51,944.47 |
| 杭州西子实验学校 | 技术服务 | 5,000.00 |
| 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 技术服务 | 6,943.22 |
| 浙江建投机械租赁有限公司 | 技术服务 | 28.08 |
| 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 | 建材销售 | 29,986.71 |
| 浙江浙丽建设发展有限责任公司 | 建材销售 | 33,018.86 |
| 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 | 建材装饰 | 159,909.11 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 建筑装饰 | 220.67 |
| 浙江省环境科技有限公司 | 建筑装饰 | 188,679.25 |
| 杭州西子实验学校 | 物资批发 | 14,168.14 |
| 浙建长三角（嘉善）建设有限公司 | 物资批发 | 19,547.59 |
| 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 工程施工 | 29,946,864.74 |
| 阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | 工程施工 | 468,944,336.08 |
| 合计 | - | 749,047,203.16 |
2.关联租赁情况
发行人作为出租方：
发行人2022年作为出租方关联租赁具体情况
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年确认的租赁收入 |
| 浙江富浙资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | - |
| 浙江基建投资管理有限公司 | 房屋建筑物 | 34,426.36 |
| 杭州星洲房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | - |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 房屋建筑物 | 2,132,306.55 |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 房屋建筑物 | 166,069.72 |
| 合计 | - | 2,332,802.63 |
发行人作为承租方：
发行人2022年作为承租方关联租赁具体情况
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年确认的租赁费 |
| 浙江富浙资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | 5,525,279.52 |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 房屋建筑物 | 202,142.68 |
| 浙江建投机械租赁有限公司 | 专用设备 | 27,828,015.99 |
| 合计 | - | 33,555,438.19 |
3.关联方资金拆借
发行人2022年关联方资金拆借具体情况
关联方
| 关联方 | 拆借金额（元） | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 浙江基建投资管理有限公司 | 3,600,000.00 | 2021年8月28日 | 无固定到期日 | 仍在结息中,本期结算利息305,280.00元 |
| 拆出 | ||||
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 172,250,000.00 | 2022年07月29日 | 2024年12月31日 | 浙建项目管理（杭州）有限公司作为股东方借予温州未来社区公司的股东借款，利率为8%，用于温州未来社区公司缴纳土地出让金、项目建设开发等费用 |
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 500,000.00 | 2022年09月01日 | 2024年12月31日 | 浙建项目管理（杭州）有限公司作为股东方借予温州未来社区公司的股东借款，利率为8%，用于温州未来社区公司缴纳土地出让金、项目建设开发等费用 |
| 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 4,720,000.00 | 2022年11月25日 | 2024年12月31日 | 浙建项目管理（杭州）有限公司作为股东方借予温州未来社区公司的股东借款，利率为8%，用于温州未来社区公司缴纳土地出让金、项目建设开发等费用 |
| ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 2,644,140.17 | 2022年01月31日 | 2023年12月31日 | 中国浙江建设集团（香港）有限公司作为股东方借予ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture借款，利率为3.5%，用于项目建设等费用 |
| ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 4,197,050.70 | 2022年03月02日 | 2023年12月31日 | 中国浙江建设集团（香港）有限公司作为股东方借予ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture借款，利率为3.5%，用于项目建设等费用 |
| ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 1,032,474.93 | 2022年03月18日 | 2023年12月31日 | 中国浙江建设集团（香港）有限公司作为股东方借予ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture借款，利率为3.5%，用于项目建设等费用 |
4.关联方资产转让、债务重组情况
发行人2022年关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年发生额 |
| 阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | 股权转让 | 25,225,788.00 |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 债务重组 | 218,601,100.00 |
5.关键管理人员报酬
发行人2022年关键管理人员报酬具体情况
单位：元
| 项目 | 2022年发生额 | 2021年发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 11,122,546.00 | 9,859,916.00 |
6.关联方应收应付款项
（1）应收项目
发行人2022年关联方应收项目具体情况
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 2022年末余额 | 2022年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 芜湖中睿置业有限公司 | 63,309,594.24 | 19,209,006.07 | 66,531,770.26 | 6,653,177.02 |
| 应收账款 | 金华网新科技产业孵化园建设有限公司 | 76,227,878.71 | 8,516,038.71 | 78,031,768.19 | 5,003,280.65 |
| 应收账款 | 太仓浙建地产发展有限公司 | 4,331,008.31 | 439,781.05 | 500,000.00 | 15,000.00 |
| 应收账款 | 浙江建投机械租赁有限公司 | 21,490,878.72 | 2,096,449.29 | 21,347,228.24 | 1,574,722.82 |
| 应收账款 | 太仓国联置业有限公司 | - | - | 3,062,725.04 | 91,881.75 |
| 应收账款 | 杭州水务银湖制水有限公司 | - | - | 47,466,070.00 | 1,423,982.10 |
| 应收账款 | 浙江铁建绿城房地产开发有限公司 | - | - | 5,146,904.49 | 722,282.29 |
| 应收账款 | 杭州西子实验学校 | 32,556,454.94 | 1,084,693.64 | 12,267,694.43 | 431,030.83 |
| 应收账款 | 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 69,601,197.56 | 12,321,899.60 | 67,919,938.74 | 12,271,456.13 |
| 应收账款 | 南昌城建构件有限公司 | - | - | 117,292.00 | 3,518.76 |
| 应收账款 | 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 21,585.00 | 647.55 | 45,955.48 | 1,378.66 |
| 应收账款 | 遂昌县交投客运建设投资有限公司 | - | - | 38,925,599.06 | 1,167,767.97 |
| 应收账款 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 613,785.80 | 26,764.99 | 1,868,267.36 | 56,048.02 |
| 应收账款 | 满洲里绿园房地产开发有限公司 | 71,600.00 | 14,320.00 | 71,600.00 | 10,740.00 |
| 应收账款 | 台州东部建材科技有限公司 | 1,710,656.70 | 78,696.32 | 2,244,115.77 | 67,323.47 |
| 应收账款 | 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 1,331,767.86 | 440,401.86 | - | - |
| 应收账款 | 舟山市一海置业有限公司 | 13,332,678.71 | 1,263,267.87 | - | - |
| 应收账款 | 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 12,614.86 | 378.45 | - | - |
| 应收账款 | 浙江基建投资管理有限公司 | 1,009.00 | 30.27 | - | - |
| 应收账款 | 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 19,652,848.25 | 589,585.45 | - | - |
| 应收账款 | 浙江浙丽建设发展有限责任公司 | 163,398.00 | 4,901.94 | - | - |
| 预付款项 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 4,217,915.51 | - | 8,335,384.66 | - |
| 预付款项 | 浙江安吉甬安建设投资有限公司 | - | - | 245,000,000.00 | - |
项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 2022年末余额 | 2022年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 浙江富浙资产管理有限公司 | 566,093.00 | - | 2,179,110.66 | - |
| 预付款项 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 3,855,355.52 | - | - | - |
| 合同资产 | 杭州水务银湖制水有限公司 | 66,726,820.85 | - | 28,525,815.29 | - |
| 合同资产 | 杭州西子实验学校 | - | 249,825.60 | - | |
| 合同资产 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 5,022,210.33 | - | 14,482,623.97 | - |
| 长期应收款 | 杭州西子实验学校 | 99,599,520.35 | - | 121,197,647.25 | - |
| 其他应收款 | ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 118,014,322.82 | 3,540,429.68 | 67,193,162.11 | 2,015,794.86 |
| 其他应收款 | 义乌浙建高新投资有限公司 | - | - | 927,862.28 | 27,835.87 |
| 其他应收款 | 浙江建工绿园置业有限公司 | 10,504,190.50 | - | 10,510,518.50 | 1,741,759.50 |
| 其他应收款 | 南昌城建构件有限公司 | 7,122,973.67 | 896,902.47 | 7,013,271.67 | 210,398.15 |
| 应收账款 | 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 21,585.00 | 647.55 | 45,955.48 | 1,378.66 |
| 应收账款 | 遂昌县交投客运建设投资有限公司 | - | - | 38,925,599.06 | 1,167,767.97 |
| 应收账款 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 613,785.80 | 26,764.99 | 1,868,267.36 | 56,048.02 |
| 应收账款 | 满洲里绿园房地产开发有限公司 | 71,600.00 | 14,320.00 | 71,600.00 | 10,740.00 |
| 应收账款 | 台州东部建材科技有限公司 | 1,710,656.70 | 78,696.32 | 2,244,115.77 | 67,323.47 |
| 应收账款 | 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 1,331,767.86 | 440,401.86 | - | - |
| 应收账款 | 舟山市一海置业有限公司 | 13,332,678.71 | 1,263,267.87 | - | - |
| 应收账款 | 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 12,614.86 | 378.45 | - | - |
| 应收账款 | 浙江基建投资管理有限公司 | 1,009.00 | 30.27 | - | - |
| 应收账款 | 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 19,652,848.25 | 589,585.45 | - | - |
| 应收账款 | 浙江浙丽建设发展有限责任公司 | 163,398.00 | 4,901.94 | - | - |
| 预付款项 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 4,217,915.51 | - | 8,335,384.66 | - |
| 预付款项 | 浙江安吉甬安建设投资有限公司 | - | - | 245,000,000.00 | - |
| 预付款项 | 浙江富浙资产管理有限公司 | 566,093.00 | - | 2,179,110.66 | - |
| 预付款项 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 3,855,355.52 | - | - | |
| 合同资产 | 杭州水务银湖制水有限公司 | 66,726,820.85 | - | 28,525,815.29 | - |
| 合同资产 | 杭州西子实验学校 | - | - | 249,825.60 | - |
| 合同资产 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 5,022,210.33 | - | 14,482,623.97 | - |
| 长期应收款 | 杭州西子实验学校 | 99,599,520.35 | - | 121,197,647.25 | - |
| 其他应收款 | ChinaZhejiang-WestfieldsconstructionLimitedJointVenture | 118,014,322.82 | 3,540,429.68 | 67,193,162.11 | 2,015,794.86 |
| 其他应收款 | 义乌浙建高新投资有限公司 | - | - | 927,862.28 | 27,835.87 |
| 其他应收款 | 浙江建工绿园置业有限公司 | 10,504,190.50 | - | 10,510,518.50 | 1,741,759.50 |
| 其他应收款 | 南昌城建构件有限公司 | 7,122,973.67 | 896,902.47 | 7,013,271.67 | 210,398.15 |
| 其他应收款 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 757,116.76 | 107,427.20 | 739,728.56 | 73,672.62 |
| 其他应收款 | 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 855,336.31 | 134,280.69 | 111,980.00 | 111,980.00 |
| 其他应收款 | 浙江建投机械租赁有限公司 | 545,537.02 | 401,886.54 | 575,678.33 | 17,270.35 |
| 其他应收款 | 台州东部建材科技有限公司 | 251,345.44 | 7,540.36 | 99,700.00 | 2,991.00 |
| 其他应收款 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 100,000.00 | - | 100,292.36 | 3,029.24 |
| 其他应收款 | 温州市浙建未来社区建设发展有限公司 | 183,493,697.78 | 5,504,810.93 | - | - |
| 其他应收款 | 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 | 190,673,147.73 | 200,044.44 | - | - |
| 其他应收款 | 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 378,559.23 | - | - | - |
| 其他应收款 | 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 100,000,000.00 | - | - | - |
| 其他应收款 | 阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司 | 4,180,000.00 | 418,000.00 | - | - |
（2）应付项目
发行人2022年关联方应付项目具体情况
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 2022年末账面余额 | 2022年初账面余额 |
| 应付账款 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 35,024,601.18 | 32,314,518.30 |
| 应付账款 | 浙江建投机械租赁有限公司 | 11,189,347.28 | 26,259,918.46 |
| 应付账款 | 台州东部建材科技有限公司 | 3,264.72 | 1,015,284.48 |
| 应付账款 | 浙江建工绿园置业有限公司 | 78,204.00 | 2,546,246.96 |
| 应付账款 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 20,544,145.27 | 2,271,248.11 |
| 应付账款 | 浙江建投发展房地产开发有限公司 | - | 3,000.00 |
| 应付账款 | 浙江省发展资产经营有限公司 | 7,280.94 | 7,280.94 |
| 应付账款 | 阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司 | 1,708,722.19 | - |
| 应付账款 | 浙江基建投资管理有限公司 | 400,000.00 | - |
| 应付账款 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 3,536,974.32 | - |
| 合同负债 | 浙江建工装饰集成科技有限公司 | - | 3,340,000.00 |
| 合同负债 | 阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司 | 53,570,000.00 | - |
| 其他应付款 | 浙江基建投资管理有限公司 | 3,600,000.00 | 8,907,962.56 |
| 其他应付款 | 浙江建工绿园置业有限公司 | - | 60,465.63 |
| 其他应付款 | 宁波钢杰人力资源开发有限公司 | 391,520.00 | 600.00 |
| 其他应付款 | 杭州西子实验学校 | 388,450.00 | 274,010.00 |
| 其他应付款 | 遂昌县交投客运建设投资有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江建投发展房地产开发有限公司 | 481,260.84 | 3,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 471,798.91 | 579,025.31 |
| 其他应付款 | 浙江建投机械租赁有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江省浙建房地产集团有限公司 | - | 474,849.93 |
| 其他应付款 | 宁波奉化交投基础建设工程有限公司 | 9,800,000.00 | - |
| 其他应付款 | 芜湖中睿置业有限公司 | 1,409,879.00 | - |
| 其他应付款 | 浙江产权交易所有限公司 | 54,550.00 | - |
八、重大或有事项或承诺事项
（一）对外担保情况
截至2023年3月末，发行人不存在对外担保。
（二）重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况
截至最近一年末，发行人及其子公司不存在作为被告且标的额在5,000万元以上的未决诉讼、仲裁案件；发行人子公司浙江建工有1件作为第三人且标的额在10,000万元以上的未决诉讼案件，具体情况如下：
发行人最近一年末作为第三人且标的额超过10,000万元的未决诉讼、仲裁情况
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 1 | 原告徐阿通起诉被告上海新峰投资有限公司，浙江建工作为第三人。2006年11月11日浙江建工与被告签订了《新峰厂房施工总承包合同》，合同总价1亿元。原告为浙江建工内部承包人，但双方之间无劳动合同。2010年10月10日项目竣工验收合格，2012年12月28日向被告送结算资料，决算价为180216523.65元，但被告不予认可，双方未达成最终决算。现原告起诉，要求被告支付工程款及相应利息共计1亿元。我公司作为案件第三人，被告未要求我公司承担付款责任。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年7月6日收诉讼材料，浙江建工为第三人；2022年11月23日参与法院主持下的线上证据交换；2023年3月23日参加鉴定会议，目前鉴定中。! | 10,000.00! | /! | /! | 否! | /! |
| 合计 | 10,000.00 | / | / | / | / | |||
截至最近一年末，发行人及其子公司作为原告且标的额在10,000万元以上的未决诉讼、仲裁案件共计23件，具体进展情况如下：
发行人最近一年末作为原告且标的额超过10,000万元的未决诉讼、仲裁情况
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 1 | 浙江建工诉南京恒康置业有限公司（以下简称“被告1”）、恒大健康产业集团有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年9月6日浙江建工与被告1签订《南京六合养生谷项目首期一标段主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将南京六合养生谷项目首期一标段主体及配套建设工程发包给浙江建工。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。在施工期间，因被告1调整施工范围、设计变更、指令停工、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后。其后因被告1继续大量欠付浙江建工工程款，导致工程无法正常施工， | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年6月22日律师及项目部人员前往南京中院立案，6月29日收立案受理通知书及诉讼费缴费通知书；7月4日收短信通知，定于8月31日开庭。7月6日缴纳诉讼费。11月22日收传票，定于11月28日开庭，组织对鉴定资料的质证。11月24日向法院寄出鉴定申请书。1月17日律师收到短信通知，鉴定机构选择结果已出，最终确定鉴定机构为江苏华信土地房地产评估造价咨询有限公司，2月 | 11,350.09 | / | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 并全面停工。 | 9日收鉴定费缴费通知，3月3日收传票，定于3月16日开庭。开庭针对案件各方提交的已付款金额、商票等相关情况进行了询问和举证，同时对两次补充提交的鉴定资料开展质证工作。 | |||||||
| 2 | 浙江建工诉扬中市恒瑞置业有限公司（以下简称“被告1”）、恒大健康产业集团有限公司（以下简称“被告2”）案，2019年8月29日浙江建工与被告1签订《扬中养生谷花园B区主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将扬中养生谷花园B区主体及配套建设工程发包给浙江建工。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。在施工期间，因被告1调整施工范围、设计变更、指令停工、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后。其后因被告1继续大量欠付浙江建工工程款，导致工程无法正常施工，并全面停工。截至2021年8月，浙江建工施工的已完工程造价共计498403035.57元，被告1仅支付工程款268518127.55元。根据《公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年4月25日网上提交立案，法院反馈恒大案件由广州中院集中管辖。6月17日律师前往法院现场立案，法院接收了立案材料；6月24日正式立案。10月12日收财产保全结果告知书，实冻1155.74元，轮候冻结132508.58元。10月31日收指定管辖裁定，江苏镇江中院指定扬中法院管辖。2023年1月13日收保全裁定书。2月15日收传票，定于3月31日开庭。3月10日收传票，因为被告送达问题，开庭时间从3月31日更改为4月24日。 | 22,988.49 | 10月12日收财产保全结果告知书，实冻1155.74元，轮候冻结132508.58元。 | / | 否 | / |
| 3 | 浙江建工诉郑州恒泽通健康置业有限公司（以下简称“被告1”）、河南恒鹏健康产业有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年1月11日，浙江建工与被告1签订《郑州恒大养生谷项目首期二标段主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将郑州恒大养生谷项目首期二标段主体及配套建设工程项目发包给原告。在项目施工过程中，因政府管控、被告1原因等造成停工、工期延长等产生各项人工、材料、机械、临设等各项损失。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年7月14日收立案通知书及诉讼费缴费通知书；诉讼费已缴；已网上开庭。庭审中，在法官的主持下原、被告各方完成了首次证据交换。11月份确定鉴定机构：河南联创工程造价管理有限公司，已缴纳鉴定费。2023年2月13日收保全费缴费通知（已缴纳），3月9日收冻结裁定书及协助执行通 | 19,382.99 | 2023年2月13日收保全费缴费通知（已缴纳），3月9日收冻结裁定书及协助执行通知书，实冻49254274.66元。3月10日收协助执 | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 知书，实冻49254274.66元。3月10日收协助执行通知书2，实冻10776765.35元。 | 行通知书2，实冻10776765.35元。 | |||||||
| 4 | 恒大案件。被告绍兴恒悦房地产开发有限公司为绍兴恒大御景湾（越城）项目主体及配套建设工程业主单位，因业主方不支付到期工程款而引发诉讼。 | 建设工程施工合同纠纷 | 诉前调解中。 | 41,842.84954 | / | / | 否 | / |
| 5 | 浙江建工诉启东勤盛置业有限公司案，2017年5月27日，浙江建工与启东勤盛置业有限公司签订《恒大海上威尼斯标段五（3-2地块）主体及配套工程施工合同》（以下简称“施工合同”），启东勤盛置业有限公司将恒大海上威尼斯标段五（3-2地块）主体及配套工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后在施工合同的履行过程中，原被告双方就案涉项目的维保修、合同奖励、增加合同额、商票贴息、支付工程进度款、项目设计施工采购变更等事项共签订15份补充协议。 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江建工于2022年4月24日网上立案；2022年5月13日收诉讼费缴费通知；5月19日完成诉讼费缴纳，目前处于法院审查保全阶段。12月8日已开庭（庭前会议），后续仍需开庭，对账中。 | 14,814.82 | / | / | 否 | / |
| 6 | 浙江建工起诉西安恒宁健康置业有限公司、陕西恒鹏健康产业有限公司案，2017年7月24日，原告与被告1签订《西安恒大养生谷（CA06-29-1）项目施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将西安恒大养生谷（CA06-29-1）项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后原告与被告1就案涉西安恒大养生谷（CA06-29-1）工程共签订五份补充协议。施工合同第三十三条明确约定，因发包人原因，延迟付款超过30天不付款或未达成延迟付款协议，发包人自第31天起以延期付款额为基数，按日以中国人民银行公布的一年期贷款利率/365向承包人支付违约金。 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江建工于7月25日收受理缴费通知书；已开庭，鉴定中。 | 15,383.65 | / | / | 否 | / |
| 7 | 浙江建工起诉诸暨盛建置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司案，2019年9月6日，原告与被告1签订《诸 | 建设工程施工合同 | 2022年7月22日收立案缴费通知；8月8日收开庭传票9月15日上午开庭；10 | 26,802.67 | / | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 暨恒大悦珑府二期主体及配套工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将诸暨恒大悦珑府二期主体及配套工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。施工合同第十条明确约定，发包人违反合同约定延迟向承包人支付合同款项，以延迟付款额为基数，发包人自延迟之日第2天起按日以10%/365向承包人偿付延迟付款的违约金。后在施工合同的履行过程中，原告与被告1就案涉项目签订11份补充协议。 | 纠纷 | 月10日收传票，2022年10月24日9:30开庭，已开庭；2023.1.17收一审判决书；2023.2.2收上诉状及补正裁定。 | ||||||
| 8 | 浙江建工诉威海国盛润禾置业有限公司案，浙江建工承建施工。2016年12月双方签订建设工程施工合同，暂定造价372675558元，建筑面积约19万平方。项目于2017年3月开工，目前A座地上27层主体结构已经验收；内墙抹灰完成至25层；卫生间、阳台防水及保护层完成至24层；卫生间厨房给排水管道安装完成、4-6层消防支管完成、喷淋主管道1-16层完成；外墙保温、门窗、地暖工程建设单位已分包。B座地上30层：主体结构完成至23层， | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江建工于2022年3月8日缴纳诉讼费，尚未通知开庭日期。威海市中院于2022年4月13日开庭审理此案，因双方证据较多，本次开庭双方主要为核实证据，未实际审理，尚未确定下次开庭时间。威海市中院自2022年4月13日起，先后三次开庭审理此案，因双方对部分工程造价及窝工损失无法达成一致意见，我方已提交鉴定申请。2023年3月6日收一审判决书，浙江建工已上诉。 | 20,194.17 | / | / | 否 | / |
| 9 | 浙江建工诉成都市南洋置业有限公司案，浙江建工与成都南洋置业于2017年7月签订了有关被告开发建设的“领航中心”总承包项目的建设工程施工合同（以下简称合同），由浙江建工承担该项目的施工总承包任务。截止2021年6月16日，浙江建工已完成产值17402.5893万元，但南洋置业仅支付了3068.75万元。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2021年8月申请冻结了成都市南洋置业有限公司银行账户以及房产。 | 11,196.02 | 2021年8月申请冻结了成都市南洋置业有限公司银行账户以及房产。 | / | 否 | / |
| 10 | 浙建基础与被告一宁波穗华置业有限公司签订案涉工程施工合同，2021年11月4日，案涉工程验收合格。经双方结算，案涉工程总价款金额为228147142.46元。但是截止至起诉之日，被告一仍有工程款180907761.16元未付。被告二 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022.7.18收诉讼费缴费通知书，8.3收举证通知书和组庭人员通知书，定于11月25日开庭。目前已开庭，开庭情况：被告2未到庭也未提交材料，被告1对逾 | 18,090.78 | / | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 恒大地产集团上海盛建置业有限公司系被告一持股比例100%的股东。故浙建基础起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。 | 期利息起算点、优先权、连带责任、律师费等进行答辩，目前待判。 | |||||||
| 11 | 浙江建工诉武汉巴登城投资有限公司（以下简称“被告1”）、广东贸琪投资有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年10月18日浙江建工与被告1签订《武汉恒大科技旅游城首期（4#、5#）公建地块主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将武汉恒大科技旅游城首期（4#、5#）公建主体及配套建设工程发包给浙江建工。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。在施工期间，因被告1调整施工范围、设计变更、指令停工、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后。其后因被告1继续大量欠付浙江建工工程款，导致工程无法正常施工，并全面停工。截至2020年3月20日，浙江建工施工的已完工程造价共计285739300元，被告1已支付工程款金额仅111310700元。根据《公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年3月24日向广州中院提起网上立案；3月25日转入诉调；4月21日向武汉中院提交立案并被受理；4月24日收诉讼费缴费通知；4月29日诉讼费已缴。10月18日收保全裁定书及银行回执，法院裁定冻结217445488.65元，实冻0元。11月17日收案件受理通知书、合议庭组成通知书、传票，定于12月9日开庭前会议，组织证据交换。1月11日收传票定于2月8日开庭。2月9日收到传票定于2月27日开庭。2月22日就争议部分提交鉴定申请。本案在武汉市中级人民法院立案后，已经于2023年2月8日和2023年2月27日进行过两次庭前证据交换。 | 17,442.86 | / | / | 否 | / |
| 12 | 浙江建工诉武汉巴登城投资有限公司（以下简称“被告1”）、广东贸琪投资有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年8月10日，浙江建工与被告1签订《武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公建2#地块及5#地块公寓主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公建2#地块及5#地块公寓主体及配套建设工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、合同暂定总价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后浙江建工与武汉巴登城投资有限公司就案涉武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江建工于2022年3月25日网上立案；4月20日已向武汉中院提交立案并被受理；4月21日收缴费通知，4月27日完成诉讼费缴纳。5月20日完成保全保险缴费；6月21日收法院保全缴费通知；7月14日反馈冻结裁定，轮候冻结4548.98万元。2023年1月10日已开庭，待双方对账。 | 25,340.95 | 7月14日反馈冻结裁定，轮候冻结4548.98万元。 | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 建2#地块及5#地块公寓主体及配套建设工程的总价包干部分调整、工期调整等事项共签订三份补充协议。 | ||||||||
| 13 | 浙江建工起诉句容童世界旅游发展有限公司（以下简称“被告1”）、句容恒大童世界旅游开发有限公司（以下简称“被告2”）案，被告1发包的句容恒大童世界入口主城堡、人工湖主体及配套建设工程（以下简称“工程”）由浙江建工承包施工，双方就工程施工签订有《句容恒大童世界入口主城堡、人工湖主体及配套建设工程施工合同》等相应合同文件。案涉工程入口主城堡主体结构施工完成，地下室负一层、负二层砌体、二次结构及粉刷工程部分完成，人工湖工程已完成竣工验收，其余工程因被告1原因未开。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年8.29正式立案，收立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月4日收指定管辖裁定书，镇江中院指定句容法院管辖；11月14日收句容法院立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月17日收合议庭组成告知书。2023年1月13日收保全裁定书；2月21日收传票定于3月24日开庭；3月1日提交鉴定申请。 | 16,001.17 | / | / | 否 | / |
| 14 | 浙江建工起诉句容童世界旅游发展有限公司（以下简称“被告1”）、句容恒大童世界旅游开发有限公司（以下简称“被告2”）案，被告1发包的句容恒大童世界主题乐园建设工程（以下简称“工程”）由浙江建工承包施工，双方就工程施工签订有《句容恒大童世界主题乐园建设工程施工合同》等相应合同文件。在施工期间，因被告1前期报批手续不完备、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后，其后根据被告1指令陆续全面停工。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年8月29日正式立案，收立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月4日收指定管辖裁定书，镇江中院指定句容法院管辖；11月14日收句容法院立案通知书及诉讼费缴费通知书；2023年2月22收传票定于3月17日开庭；3月1日提交鉴定申请。 | 68,002.52 | / | / | 否 | / |
| 15 | 浙江建工诉句容恒毅旅游开发有限公司（以下简称“被告1”）、句容恒大童世界旅游开发有限公司（以下简称“被告2”）案，被告1发包的句容恒大童世界首期D标段（A-032、A-033一标段）住宅主体及配套建设工程（以下简称“工程”）由浙江建工承包施工，双方就工程施工签订有《句容恒大童世界首期D标段（A-032、A-033一标段）住宅主体及配套建设工程施工合同》等相应合同文件。在施工期间，因被告1前期报批手续不完备、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后，1-3#楼于2018年12月开始停工至今。 | 建设工程施工合同纠纷 | 2022年8月29日正式立案，收立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月3日收保全情况告知书；11月4日收指定管辖裁定书，镇江中院指定句容法院管辖；11月14日收句容法院立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月17日收传票，定于12月19日开庭；2023年1月13日收保全裁定书 | 24,700.48 | / | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 16 | 由咸阳凯创置业有限责任公司开发，我公司承建的陈杨新界工程，建设单位单方解除总承包合同，我司多次尝试与建设单位协商解决，遭到拒绝。建设单位尚欠付我司工程款233028021元，利息暂计3004120元，损失59617674元，及财产损失320万元。为维护自身合法权益，遂向法院提起诉讼。 | 建设工程施工合同纠纷 | 二审结案，执行异议之诉中。 | 29,884.9815 | / | 一审： 1、被告一向原告支付工程款13,280.106844万元，并按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算，以11,409.85417万元为本金基数支付自2015年4月7日起至2017年4月20日止的利息，以13,099.027991万元为本金基数支付自2017年4月21日至2017年5月6日止的利息，以13,280.106844万元为本金基数支付自2017年5月7日起至2019年8月19日止的利息，自2019年8月20日起至实际给付之日止按全国银行间停业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息； 2、浙江三建在3,280.106844万元工程款范围就其承建部分工程享有建设工程价款优先受偿权； 3、被告一向原告返还500万元履约保 | 是 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 证金，并按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算支付自2015年5月6日起至2019年8月19日止的利息，自2019年8月20日起至实际给付之日止按全国银行间停业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息； 4、浙江三建将其施工的工程资料移交给被告一，配合其完成竣工验收； 5、浙江三建向被告一开具2,189.21万元的正规税务发票； 6、驳回本诉、反诉其他诉讼请求。 二审：维持原判。 | ||||||||
| 17 | 建设单位为太仓苏宁易购电子商务有限公司，工程实际于2020年9月开工，并于2021年12月停工，总包合同约定工程款支付为40%现金、60%商票。截至目前建设单位累计确认产值为19542.7437万元，进度款比例为70%，应收工程款13679.9206万元，实际已收工程款12789.6116万元（其中现金5671.2682万元，商票7118.3434万元，建设单位最后一笔工程款付款为2021年12月28日，金额175.7392万元）。建设单位拖欠工程进度款890.3089万元，已收的7118.3434万元商票已全部到期，未承兑金额为3555.79万 | 建设工程施工合同纠纷 | 法院于2022年7月14日立案受理，案号（2022）苏05民初761号，已于2023年4月6日开庭审理。 | 16,888.05 | / | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 元。该项目于2021年12月停工，至今未复工。故需采取诉讼手段维护浙江三建合法权益，请求向苏州市中级人民法院提起诉讼，要求建设单位支付工程款及相应利息，同时请求法院确认浙江三建对前述工程款享有优先受偿权。 | ||||||||
| 18 | 浙江建工起诉儋州信恒旅游开发有限公司、海南名鸿投资有限公司案，2018年9月13日，原告与被告1签订了《中国海南海花岛2#岛三（六）期2-14-1（一标段）主体及配套建设工程施工合同》一份（以下简称“施工合同”），被告1将“海花岛2#岛三（六）期2-14-1（一标段）主体及配套建设工程”发包给原告施工。工程地点为：海南省儋州市白马井镇。施工合同对工程概况、承包范围、合同价、工程款的支付等内容作出了明确约定。上述合同签订后，原告按约进场施工。施工合同的履行过程中，原告和被告1就涉案项目的材料、付款等事项共签订4份补充协议。 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江建工于2022年7月26日已提交立案；9月29日收缴费通知；2023年3月6日收传票4月19日开庭。 | 20,707.51 | / | / | 否 | / |
| 19 | 浙江建工起诉儋州信恒旅游开发有限公司、海南名鸿投资有限公司案，2015年12月，原告与被告1（原名：儋州信恒房地产开发有限公司）签订《海南恒大海花岛2#岛首期第四标段主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“主体工程施工合同”），被告1将“恒大海花岛2#岛首期第四标段主体及配套建设工程施工合同” | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江建工于7月27日提交立案；9月29日收缴费通知；2023年3月6日收传票4月19日开庭。 | 15,710.62 | / | / | 否 | / |
| 20 | 浙江建工起诉儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司案，2016年4月27日，原告与被告1（原名：儋州中润房地产开发有限公司）签订《恒大海花岛3#岛二期（3-04-01地块）主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将“恒大海花岛3#岛二期（3-04-01地块）主体及配套建设工程”发包给原告施工。工程地点为：海南省儋州市白马井镇。施工合同对工程概况、承包范围、合同价、工程款的支付等内容作出了明确约定。施工过程中，原告和被告1针对项目的实际情况，又先 | 建设工程施工合同纠纷 | 浙江建工于7月27日提交立案；9月29日收缴费通知；2023年3月6日收传票4月19日开庭。 | 20,998.44 | / | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 后签署了14份补充协议，内容涉及工程款的支付、施工内容调整、材料等调整。 | ||||||||
| 21 | 业主浙江铭岛实业有限公司故意拖延结算时间及结算金额，与项目部预期相差较大，因此浙江二建起诉业主。 | 建设工程施工合同纠纷 | 本诉： 1、被告向原告支付工程款11,079.3455万元（不含5%保修金）并承担自2021年1月26日至实际清偿之日按年利率7.7%计算的工程款利息，暂算至2022年7月15日工程款利息为1,267.8156万元； 2、被告承担没有按照合同约定的方式支付（电汇70%、承兑30%）工程款的利息损失141.9326万元； 3、被告承担因施工过程中支付进度款延期造成原告的利息损失257.5629万元； 4、被告承担进度款没按合同约定支付到80%部分的利息损失134.2024万元（暂计算至2022年7月15日，从2022年7月16日之后以880万元为基数按照年利率7.7%计算至实际履行之日）； 5、被告赔偿提前使用部分的单体从交钥匙到竣工日2021年1月26日止的资金占用成本444.0333万元； 6、被告赔偿由于其自身原因（规划变更等）未能完成全面验收导致原告项目经理锁证不能使用造成的各项损失暂定200万元； 7、被告赔偿延迟返还履约保证金1150万元的利息损失144.6316万元； 8、被告在上述工程款范围内对建设工程享有建设工程价款建设工程价款优先受偿 | 13,669.5239 | 冻结13669.5239万元 | / | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 权； 9、本案诉讼费、保全费、担保费、鉴定费等全部诉讼费用由被告承担。 反诉： 1、反诉被告支付因工期延误违约金3,250万元； 2、反诉被告支付谁未到位的违约金175.97315万元； 3、反诉被告支付擅自更改施工计划的违约金5万元； 4、本案反诉费用（含保全费）由反诉被告承担。 | ||||||||
| 22 | 2018年，菏泽嘉利置业有限公司将嘉利学府（又称李峨嘉园）直接发包与浙江建工，双方签订的《施工合同》约定了以下内容。计价方式：定额计价。付款方式：按每个单体形象进度节点付款。发包方逾期付款责任：逾期付款30天内，按同期贷款利率计息。逾期付款30天以上，按日万分之五计息，且承包人有权停工，发包人赔偿承包人因停工造成的损失。逾期付款90日以上，发包人不再享有总价下浮8.5%的优惠。2022年1月15日，承发包双方对该标段达成《结算报告》，结算价为2.149亿元。按照结算价，发包人应付至结算价的95%，截至起诉之日实际付款仍不足75%，拖欠结算款本金达4835.38万元，造成了我方巨额财务损失及不可估量的经济损失。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程款、逾期付款利息、补偿金、质保金、停工损失。 | 建设工程施工合同纠纷 | 该案件于2022.7.15正式立案，诉讼过程中，已保全嘉利置业2300万银行存款及74套房产。现处于司法调解中。 | 10,026.57 | / | / | 否 | / |
| 23 | 2012年5月，公司下属子公司浙江省一建建设集团有限公司（以下简称一建）与被告淮北唯一置业有限公司就淮北金汇花园项目签订建设工程施工合同，合同暂定价21000万元，工期480天。合同签订后，一建积极履行施工义务，截止起诉之日，一建总计完成工程造价25713.53万元，但被告仅支付工程款13165.67万元，无故拖 | 建设工程施工合同纠纷 | 调解结案，2014年8月，安徽省高级法院出具调解书。 | 14,422.09 | / | 调解： 1、被告支付原告工程款12,547.8571万元，以金汇广场4#、14#、19#房产折价15,951.8610万元用于支付工程款， | 否 | / |
序号
| 序号 | 案件 | 案由 | 进展情况 | 涉案金额（万元） | 资产查封/冻结情况（如有） | 判决或裁决结果及执行情况（如有） | 是否形成预计负债 | 备注 |
| 欠一建工程款12547.86万元，虽经一建催促，被告仍未付款，故一建起诉。 | 扣除12,547.86万元剩余3,404.0039万元用于支付本协议签订后的工程款，多退少补； 2、上述房屋在调解协议生效之日起三十个工作日内办理好预售许可手续并过户到浙江一建或其指定的公司或个人名下； 3、如按上述条款履行，浙江一建放弃违约金及逾期付款利息的主张。 | |||||||
| 合计 | 495,842.29 | - | - | - | - | |||
（三）重大承诺
无。
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排
截至2023年3月末，发行人受限资产余额为161.36亿元，占同期末总资产的比重为14.57%。发行人受限资产构成情况如下：
发行人报告期末受限资产构成情况
单位：万元，%
| 项目 | 2023年3月末金额 | 占比 | 受限原因 |
| 货币资金 | 64,962.46 | 4.03 | 保证金、冻结存款 |
| 固定资产 | 14,682.38 | 0.91 | 借款抵质押 |
| 无形资产 | 12,078.17 | 0.75 | 借款抵质押 |
| 应收账款 | 7,304.76 | 0.45 | 应收账款保理、借款质押 |
| 长期应收款 | 1,085,466.84 | 67.27 | 借款抵质押 |
| 在建工程 | 23,307.10 | 1.44 | 借款抵质押 |
项目
| 项目 | 2023年3月末金额 | 占比 | 受限原因 |
| 其他非流动资产 | 251,874.09 | 15.61 | 借款抵质押 |
| 一年内到期非流动资产 | 153,925.12 | 9.54 | 借款抵质押 |
| 合计 | 1,613,600.93 | 100.00 | - |
-@/ 01<A>BCDE7F?3
!"vw9I$ekxa"Cy)*Pz{
发行人报告期历次主体评级情况
| 序号 | 评级日期 | 信用评级 | 评级展望 | 变动方向 | 评级机构 |
| 1 | 2021-07-05 | AA+ | 稳定 | 首次 | 东方金诚 |
| 2 | 2021-08-25 | AA+ | 稳定 | 首次 | 中诚信国际 |
| 3 | 2022-06-27 | AA+ | 稳定 | 维持 | 中诚信国际 |
| 4 | 2022-07-01 | AA+ | 稳定 | 维持 | 东方金诚 |
| 5 | 2023-02-24 | AA+ | 稳定 | 维持 | 东方金诚 |
+"|6xavw'ef]nN+Oxf?K5??????8¨≠
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，该级别反映了偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。本次公司债券暂未评级。N.O?K??∞±8??≤≥
1.随着公司新签合同规模的增加以及在建项目的持续推进，公司后续仍存在一定
规模的投资需求；
2.公司资产受限规模较大，应收账款及长期应收款规模较大，计提坏账比例较高，
具有一定的回收风险；
3.公司近年有息债务规模有所增加，资产负债率偏高。
N"O???K8?t^_
根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级有效期（2022年6月27日
至2023年6月26日）内对发行人进行跟踪评级，对其风险程度进行全程跟踪监测。
E"%&.'3|)*N+O$%&∑∏??bπ?68∫x)*
发行人资信状况良好，公司与中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行等金融机构均保持良好的业务合作关系，具有较强的间接融资能力。截至2023年3月末，发行人在多家银行共取得授信额度719.41亿元，其中已使用额度为328.59亿元，剩余额度为390.82亿元。较为充足的授信可以在一定程度上满足公司资本支出的需求，为公司偿付债务提供较好的流动性支持。具体授信情况如下：
截至2023年
月末发行人主要银行授信情况表
单位：亿元
| 序号 | 授信银行 | 授信金额 | 已使用额度 | 未使用额度 |
| 1 | 建设银行 | 108.60 | 59.03 | 49.57 |
| 2 | 农业银行 | 58.51 | 35.88 | 22.63 |
| 3 | 工商银行 | 122.81 | 59.75 | 63.06 |
| 4 | 宁波银行 | 15.00 | 8.13 | 6.87 |
| 5 | 兴业银行 | 17.00 | 1.23 | 15.77 |
| 6 | 交通银行 | 43.06 | 24.51 | 18.54 |
| 7 | 上海银行 | 22.00 | 13.56 | 8.44 |
| 8 | 浦发银行 | 13.13 | 4.56 | 8.57 |
| 9 | 浙商银行 | 35.97 | 10.53 | 25.44 |
| 10 | 中国银行 | 43.52 | 15.51 | 28.01 |
| 11 | 杭州银行 | 23.89 | 2.90 | 20.99 |
| 12 | 光大银行 | 8.60 | 3.43 | 5.17 |
| 13 | 招商银行 | 17.95 | 5.39 | 12.56 |
| 14 | 中信银行 | 52.00 | 5.94 | 46.06 |
| 15 | 广发银行 | 11.50 | 6.66 | 4.84 |
| 16 | 民生银行 | 23.40 | 12.73 | 10.67 |
| 17 | 进出口银行 | 8.50 | 1.07 | 7.43 |
| 18 | 国开行 | 13.73 | 9.02 | 4.71 |
| 序号 | 授信银行 | 授信金额 | 已使用额度 | 未使用额度 |
| 19 | 农发银行 | 19.18 | 19.18 | - |
| 20 | 渤海银行 | 1.80 | 1.80 | - |
| 21 | 杭州联合银行 | 11.00 | 2.00 | 9.00 |
| 22 | 恒丰银行 | 7.00 | 1.20 | 5.80 |
| 23 | 华夏银行 | 6.10 | 0.39 | 5.71 |
| 24 | 江苏银行 | 0.90 | 0.90 | - |
| 25 | 平安银行 | 2.00 | - | 2.00 |
| 26 | 邮政储蓄银行 | 2.00 | 1.46 | 0.54 |
| 27 | 北京银行 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| 28 | 其他 | 30.16 | 21.78 | 8.39 |
| 合计 | 719.41 | 328.59 | 390.82 | |
N.O??9????á??WQXpó?Ω?9?t)*报告期内，发行人及主要子公司按时偿还债务本息，不存在债务违约的情况。N"O??9????á??WQ?Q??XY??9?√)*
截至募集说明书签署日，发行人及主要子公司已发行未到期债券情况如下：
发行人及主要子公司已发行未到期债券情况
单位：年，亿元，%
| 序号 | 债券简称 | 发行日期 | 回售日期 | 到期日期 | 债券 期限 | 发行规模 | 票面利率 | 债券余额 | 存续及偿还情况 |
| 1 | 01浙建A | 2022-12-23 | - | 2024-12-18 | 1.99 | 8.00 | 3.90 | 8.00 | 尚未兑付 |
| 01浙建B | 2022-12-23 | - | 2024-12-18 | 1.99 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 尚未兑付 | |
| 01浙建次 | 2022-12-23 | - | 2024-12-18 | 1.99 | 0.50 | - | 0.50 | 尚未兑付 | |
| 2 | 22浙江建投MTN001 | 2022-09-06 | - | 2025-09-06 | 3+N | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 尚未兑付 |
| 3 | 23浙江建投SCP001 | 2023-3-16 | - | 2023-12-12 | 0.74 | 5.00 | 2.95 | 5.00 | 尚未兑付 |
| 合计 | 24.00 | 24.00 | |||||||
截至募集说明书签署日，发行人及主要子公司发行的债券、其他债务融资工具不存在逾期未能偿还的情况。
发行人存在已注册尚未发行的债券情况，具体如下：
发行人已注册尚未发行的债券情况
| 序号 | 债券名称 | 批文取得时间 | 批文到期时间 | 获批额度 | 剩余额度 | 募集资金用途 | 交易场所 |
| 1 | 浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行2022年度第一期中期票据 | 2022-06-07 | 2024-06-07 | 15亿元 | 15亿元 | 募集资金拟用于偿还发行人存量债务 | 交易商协会 |
| 2 | 浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行2022年度第二期中期票据 | 2022-06-07 | 2024-06-07 | 10亿元 | 1亿元 | 募集资金拟用于偿还发行人存量债务 | 交易商协会 |
| 3 | 浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行2022年度第一期超短期融资券 | 2022-06-07 | 2024-06-07 | 15亿元 | 10亿元 | 募集资金拟用于偿还发行人存量债务 | 交易商协会 |
| 4 | 浙江省建设投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 | 2023-03-24 | 2025-03-23 | 10亿元 | 10亿元 | 置换到期公司债券及偿还其他有息债务 | 深交所 |
| 5 | 浙江省建设投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 | 2023-03-24 | 2025-03-23 | 8亿元 | 8亿元 | 置换到期公司债券 | 深交所 |
N7O?≈"?????l$…?p ??????–z8ó?D—最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生严重违约情况。N=O?≈"?$%8XY,“”Xpπ<?‘’9?√)*
最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
单位：年，亿元，%
| 序号 | 债券简称 | 发行日期 | 回售日 | 到期日期 | 债券期限 | 发行规模 | 票面利率 | 债券余额 | 偿还情况 |
| 1 | 20浙建Y1 | 2020-03-23 | - | 2023-03-25 | 3+N | 10.00 | 5.30 | - | 已兑付 |
| 2 | 19浙建01 | 2019-12-23 | 2022-12-26 | 2024-12-25 | 3+2 | 8.00 | 4.30 | - | 已兑付 |
| 公司债券小计 | 18.00 | - | - | ||||||
| 1 | 23浙江建投SCP001 | 2023-03-16 | - | 2023-12-12 | 0.74 | 5.00 | 2.95 | 5.00 | 尚未兑付 |
| 2 | 22浙江建投MTN001 | 2022-09-06 | - | 2025-09-06 | 3+N | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 尚未兑付 |
| 3 | 22浙江建投SCP002 | 2022-08-22 | - | 2023-02-18 | 0.49 | 5.00 | 2.10 | - | 已兑付 |
| 4 | 22浙江建投SCP001 | 2022-07-22 | - | 2023-01-12 | 0.48 | 5.00 | 2.39 | - | 已兑付 |
| 5 | 21浙江建投 | 2021-04-21 | - | 2021-12-18 | 0.66 | 5.00 | 3.30 | - | 已兑付 |
| 序号 | 债券简称 | 发行日期 | 回售日 | 到期日期 | 债券期限 | 发行规模 | 票面利率 | 债券余额 | 偿还情况 |
| SCP001 | |||||||||
| 6 | 20浙江建投SCP002 | 2020-10-27 | 2021-06-18 | 2021-07-25 | 0.74 | 4.50 | 2.50 | - | 已兑付 |
| 7 | 20浙江建投SCP001 | 2020-10-10 | - | 2021-02-09 | 0.33 | 5.00 | 2.00 | - | 已兑付 |
| 债务融资工具小计 | 38.50 | 14.00 | |||||||
| 1 | 01浙建A | 2022-12-23 | - | 2024-12-18 | 1.99 | 8.00 | 3.90 | 8.00 | 尚未兑付 |
| 01浙建B | 2022-12-23 | - | 2024-12-18 | 1.99 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 尚未兑付 | |
| 01浙建C | 2022-12-23 | - | 2024-12-18 | 1.99 | 0.50 | - | 0.50 | 尚未兑付 | |
| 资产支持证券小计 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 合计 | 66.50 | 24.00 | |||||||
NCO?≈"?????l$…?p ??????–zó?D—
最近三年与主要客户发生业务往来时，发行人无严重违约现象。N÷O(P$%??g??$%?áXY?¤9“?$%&?≈+W?<|8??
本期债券发行规模为8亿元，本次发行后累计公开发行公司债券余额合计8.00亿元，占发行人2023年3月末净资产的比例为8.35%。
O"}~?f]n
除上述情况外，发行人不存在其他需要披露的资信重要事项。
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
-G/ HIJK
!"??????
本募集说明书摘要的备查文件如下：
1. 浙江省建设投资集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度经审计的财
务报告及2023年1-3月未经审计的财务报表；
2.2022年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报告；
3.浙江省建设投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券持
有人会议规则；
4.浙江省建设投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受
托管理协议；
5.中国证监会注册本次发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可以至发行人和主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募集说明书及摘要。
+"??????áà
投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件：
发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52号17层
联系地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号17层
法定代表人：沈德法
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
联系人：陈琦、马智杰联系电话：0571-88057132传真：0571-88052152
主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人：沈如军联系人：陈江、于嘉伟、张磊、张诗雨、赵博昊、杨宏杰、张文召、俞洲、徐嘉仪
联系电话：010-65051166传真：010-65051156
E"????????本期债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。