嘉寓控股股份公司2022年度财务报表
审计报告
中准会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837(邮编)POSTCODE: 100044(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层
嘉寓控股股份公司
审计报告
目 录 | 页 次 | ||
一、 | 审计报告……………………………………………… | 1-8 | |
二、 | 附送资料 | ||
1.合并资产负债表……………………………………… | 9-10 | ||
2.合并利润表…………………………………………… | 11 | ||
3.合并现金流量表……………………………………… | 12 | ||
4.合并所有者权益变动表……………………………… | 13-16 | ||
5.母公司资产负债表…………………………………… | 17-18 | ||
6.母公司利润表………………………………………… | 19 | ||
7.母公司现金流量表…………………………………… | 20 | ||
8.母公司所有者权益变动表…………………………… | 21-24 | ||
9.财务报表附注………………………………………… | 25-162 |
中准会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongzhun Certified Public Accountants
审 计 报 告
中准审字[2023]1036号
嘉寓控股股份公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了嘉寓股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于嘉寓股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)建筑工程业务的收入确认
1.事项描述
2022年度嘉寓股份公司合并营业收入为195,355.14万元,其中采用产出法确认收入183,573.34万元,占总营业收入的93.97%,金额及占总营业收入比例均较为重大。
嘉寓股份公司的建筑工程业务属于在某一时段内履行的履约义务,在合同期内按照产出法确定的履约进度确认收入。公司根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同履约进度,已完成工作量的计量确认由甲方审核确认。由于营业收入是嘉寓股份公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。
基于上述原因,我们将嘉寓股份公司按照产出法确认的收入认定为关键审计事项。
2.审计应对
(1)了解和评价管理层制定的与合同预算编制、合同收入及完工进度计算流程等相关内部控制制度的设计,并对内部控制制度运行有效性进行测试。检查按照某一时段内履行履约义务的收入确认的会计政策。获取在建项目合同清单,检查工程施工合同、结算收款等具体合同执行情况;
(2)测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据,确定其预估的准确性。选取合同样本,检查预计总收入、预算总成本及所依据的合同和预算资料并复核其合理性;
(3)结合对存货的审计程序,对本期按产出法确认收入的合同选取样本,对工程施工进度进行现场查看,与工程管理部门讨论,确认工程的完工进度,对甲方(或发包方)确认的工程量确认单与现场查看情况进行比较分析;
(4)选取样本,检查实际发生的工程成本的合同、发票、出入库记录单据等支持文件,评估实际成本的归集是否准确,是否被记录在恰当的会计期间。重新计算项目实际已发生合同履约成本占预算总成本比例,分析与甲方确认的已完工工作量存在的差异是否合理;
(5)执行工程项目函证程序,确认工程项目的收入金额、完工进度及结算金额等,了解和评估项目的会计估计是否准确;
(6)分析性复核重大项目合同收入、成本及毛利率波动情况。
(二)应收账款与合同资产的减值
1.事项描述
截至2022年12月31日,嘉寓股份公司合并财务报表中应收账款的账面余额为224,534.12万元,坏账准备为136,092.84万元。合同资产的账面余额为133,810.56万元,减值准备为28,869.13万元。应收账款账面价值、合同资产账面价值合计占合并财务报表资产总额的42.54%,账面价值较高。若应收账款及合同资产不能按期收回或无法收回而发生坏账(或减值)对财务报表影响较为重大。
如嘉寓股份公司财务报表附注三、(十)所述,嘉寓股份公司管理层对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,应收账款与合同资产坏账(或减值)准备余额反映了管理层在资产负债表日对预期信用损失做出的最佳估计。在估计时,管理层需要考虑以前年度的信用违约记录、回款率、前瞻性经济指标实施判断,以评估债务人的资信状况。上述事项涉及重大会计估计和管理层的判断,因此我们将应收账款与合同资产的坏账(或减值)确定为关键审计事项。
2.审计应对
(1)获取相关资料,了解、评估并测试管理层对应收账款及合同资产日常管理及减值测试相关的关键内部控制的有效性;
(2)检查预期信用损失的计量模型,评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分标准的恰当性;
(3)选取样本检查预期信用损失模型的关键数据,包括历史数据,以评估其完整性及准确性;
(4)对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;
(5)获取账龄分析表,结合应收账款的函证程序及期后回款情况检查,对管
理层按照信用风险特征组合计提坏账(或减值)准备的应收账款与合同资产复核,评价管理层确定的坏账(或减值)准备计提比例是否合理。
(三)存货跌价准备/合同履约成本减值准备
1.事项描述
截至2022年12月31日,嘉寓股份公司合并财务报表中存货的账面余额为118,416.35万元,存货跌价准备/合同履约成本减值准备金额为26,654.67万元,账面价值较高,对财务报表影响较为重大。
如嘉寓股份公司财务报表附注三、(十二)所述,嘉寓股份公司管理层期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备或合同履约成本减值准备。存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额反映了管理层在资产负债表日对存货期末价值做出的最佳估计。管理层在估计时需要做出重大判断和假设,特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂,且本期计提的存货跌价准备或合同履约成本减值准备金额对嘉寓股份财务报表影响较为重大,因此我们将存货跌价准备或合同履约成本减值准备确定为关键审计事项。
2.审计应对
(1)获取相关资料,了解、评估并测试管理层对存货日常管理及减值测试相关的关键内部控制的有效性;
(2)检查采购合同,评估预估成本、费用、税费的合理性和恰当性;
(3)获取存货明细表、存货盘点表、仓库明细、出入库资料等资料,选取样本检查存货跌价准备或合同履约成本减值准备的关键数据,包括历史数据,结合存货的监盘程序及期末计价测试,以评估其完整性及准确性;
(4)对于计提减值的合同履约成本选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性,评价管理层确定的减值准备计提比例是否合理。
(四)诉讼事项
1.事项描述
截至2022年12月31日,嘉寓股份公司诉讼事项主要为票据纠纷引起的公司被起诉要求偿还欠款,以及公司起诉客户要求偿还欠款,详见财务报表附注九、(二)所述。嘉寓股份公司本期因诉讼事项确认预计负债4,078.96万元,鉴于在案件尚未判决或撤诉之前,包括和解协议能否履行以及对于案件可能的结果进而对财务报表可能的影响涉及管理层所做出的重大判断和估计,我们将其确认为关键审计事项。
2.审计应对
(1)向管理层询问其确定、评价与控制未决诉讼事项方面的有关方针政策和工作程序,评价管理层对诉讼事项相关的内部控制的有效性;
(2)获取并查阅董事会纪要/总经理办公会会议记录,了解存在的未决诉讼情况;
(3)向嘉寓股份公司的法律顾问进行函证,对公司法务人员进行访谈,结合企查查、裁判文书网等查询信息,获取他们对嘉寓股份公司资产负债表日业已存在的,以及资产负债表日至复函日期间存在的未决诉讼的确认证据;
(4)对本期发生的预计负债的增减变动,获取并检查相关支持性文件,评价管理层作出的判断和估计,确定未决诉讼的确认和计量是否符合规定,会计处理是否正确;
(5)确定未决诉讼在会计报表上是否恰当披露。
四、其他信息
嘉寓股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括嘉寓股份公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估嘉寓股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督嘉寓股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对嘉寓股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致嘉寓股份公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就嘉寓股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
主题词:嘉寓控股股份公司 财务报表审计报告地址:北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编:100044 电话:010-88356126Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: |
(项目合伙人) | |
中国?北京 | 中国注册会计师: |
二〇二三年四月二十一日 |
合并资产负债表
合并资产负债表 | |
2022年12月31日 | |
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 |
项
目
项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五(一) | 151,121,370.67 | 168,857,487.38 |
交易性金融资产 | 五(二) | 107,857.06 | 125,551.27 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五(三) | 28,668,756.50 | 55,881,519.40 |
应收账款 | 五(四) | 884,412,769.67 | 1,108,111,364.57 |
应收款项融资 | 五(五) | 6,345,227.50 | |
预付款项 | 五(六) | 115,972,488.73 | 163,273,831.59 |
其他应收款 | 五(七) | 38,560,394.25 | 56,960,665.73 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 五(八) | 917,616,820.46 | 710,879,429.97 |
合同资产 | 五(九) | 1,049,414,301.11 | 1,127,866,192.62 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五(十) | 48,978,706.50 | 13,664,484.43 |
流动资产合计 | 3,234,853,464.95 | 3,411,965,754.46 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 五(十一) | 48,084,000.00 | 15,084,000.00 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 五(十二) | 93,761,206.47 | 68,637,974.26 |
固定资产 | 五(十三) | 462,582,372.29 | 342,729,170.90 |
在建工程 | 五(十四) | 32,289,897.92 | 75,700,315.33 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五(十五) | 3,786,374.73 | 24,945,724.94 |
无形资产 | 五(十六) | 178,571,053.93 | 179,429,114.82 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五(十七) | 2,185,599.75 | 12,850,056.19 |
递延所得税资产 | 五(十八) | 489,406,209.59 | 370,923,059.77 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,310,666,714.68 | 1,090,299,416.21 | |
资产总计 | 4,545,520,179.63 | 4,502,265,170.67 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
合并资产负债表(续)
合并资产负债表(续) | |||
2022年12月31日 | |||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五(十九) | 462,423,154.94 | 832,431,218.01 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五(二十) | 1,441,518.48 | 141,676,423.55 |
应付账款 | 五(二十一) | 1,407,101,652.36 | 1,070,505,653.63 |
预收款项 | 五(二十二) | 384,461.15 | 88,881,473.62 |
合同负债 | 五(二十三) | 1,274,486,156.56 | 875,151,427.43 |
应付职工薪酬 | 五(二十四) | 11,423,296.41 | 18,611,132.54 |
应交税费 | 五(二十五) | 78,584,620.17 | 62,586,574.97 |
其他应付款 | 五(二十六) | 773,174,267.03 | 910,373,907.32 |
其中:应付利息 | |||
应收股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五(二十七) | 78,913,550.97 | 79,450,802.31 |
其他流动负债 | 五(二十八) | 204,730,507.97 | 181,534,384.52 |
流动负债合计 | 4,292,663,186.04 | 4,261,202,997.90 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五(二十九) | 65,500,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五(三十) | 1,654,023.88 | 18,696,729.34 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 五(三十一) | 119,740,397.94 | 79,929,889.11 |
递延收益 | 五(三十二) | 31,454,852.82 | 42,401,722.06 |
递延所得税负债 | 五(十八) | 8,900,984.43 | 19,908.38 |
其他非流动负债 | 五(三十三) | ||
非流动负债合计 | 227,250,259.07 | 141,048,248.89 | |
负债合计 | 4,519,913,445.11 | 4,402,251,246.79 | |
股东权益: | |||
股本 | 五(三十四) | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五(三十五) | 148,491,975.63 | 148,491,975.63 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 五(三十六) | 923,444.69 | 623,495.61 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 五(三十七) | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 |
未分配利润 | 五(三十八) | -893,692,591.57 | -818,985,453.13 |
归属于母公司股东权益合计 | 25,606,734.52 | 100,013,923.88 | |
少数股东权益 | |||
股东权益合计 | 25,606,734.52 | 100,013,923.88 | |
负债和股东权益总计 | 4,545,520,179.63 | 4,502,265,170.67 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
11 |
合并利润表
合并利润表 | |||
2022年度 | |||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,953,551,359.39 | 1,429,580,885.28 | |
其中:营业收入 | 五(三十九) | 1,953,551,359.39 | 1,429,580,885.28 |
二、营业总成本 | 1,929,275,390.91 | 1,626,747,303.74 | |
其中:营业成本 | 五(三十九) | 1,718,079,088.02 | 1,308,812,362.05 |
税金及附加 | 五(四十) | 10,363,078.60 | 12,580,719.91 |
销售费用 | 五(四十一) | 21,825,031.58 | 32,903,590.56 |
管理费用 | 五(四十二) | 112,270,575.66 | 117,747,212.71 |
研发费用 | 五(四十三) | 16,545,456.16 | 31,012,388.13 |
财务费用 | 五(四十四) | 50,192,160.89 | 123,691,030.38 |
其中:利息费用 | 48,155,684.04 | 73,924,702.50 | |
利息收入 | 1,844,156.99 | 4,741,695.65 | |
加:其他收益 | 五(四十五) | 18,377,081.82 | 13,169,667.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五(四十六) | 71,707,007.02 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(四十七) | -17,694.21 | 8,031.07 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五(四十八) | -192,875,274.34 | -846,292,039.97 |
资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 五(四十九) | -11,055,275.04 | -462,053,783.91 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五(五十) | -24,112,392.01 | -287,744.50 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -113,700,578.28 | -1,492,622,288.55 | |
加:营业外收入 | 五(五十一) | 1,686,920.00 | 4,932,397.11 |
减:营业外支出 | 五(五十二) | 48,125,040.90 | 92,460,834.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -160,138,699.18 | -1,580,150,726.31 | |
减:所得税费用 | 五(五十三) | -85,431,560.74 | -232,317,603.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -74,707,138.44 | -1,347,833,122.56 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -74,707,138.44 | -1,347,833,122.56 | |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -74,707,138.44 | -1,347,833,122.56 | |
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
六、其他综合收益的税后净额 | 299,949.08 | -32,015.48 | |
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 299,949.08 | -32,015.48 | |
1、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2、将重分类进损益的其他综合收益 | 299,949.08 | -32,015.48 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 96,663.03 | 62,483.82 | |
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | 203,286.05 | -94,499.30 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | -74,407,189.36 | -1,347,865,138.04 | |
(一)归属于母公司股东的综合收益总额 | -74,407,189.36 | -1,347,865,138.04 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.10 | -1.88 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -1.88 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
合并现金流量表
合并现金流量表 | |||
2022年度 | |||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,566,825,647.79 | 2,067,770,945.30 | |
收到的税费返还 | 1,104,127.21 | 5,267,674.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五(五十四) | 55,773,163.29 | 165,094,767.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,623,702,938.29 | 2,238,133,386.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,404,893.26 | 1,546,816,156.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,320,668.29 | 94,387,813.30 | |
支付的各项税费 | 34,990,399.45 | 68,517,922.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五(五十四) | 132,681,939.20 | 276,669,460.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,129,397,900.20 | 1,986,391,353.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 494,305,038.09 | 251,742,033.88 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,440,000.00 | 143,806.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 84,893,900.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,440,001.00 | 85,037,706.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,750,608.53 | 163,927,303.48 | |
投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 84,000.00 | |
质押贷款净增加额* | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 126,750,608.53 | 164,011,303.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,310,607.53 | -78,973,597.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 311,577,416.44 | 1,204,210,610.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(五十四) | 11,033,016.05 | |
筹资活动现金流入小计 | 311,577,416.44 | 1,215,243,626.51 | |
偿还债务支付的现金 | 664,607,676.01 | 1,362,804,557.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,427,687.72 | 51,427,285.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(五十四) | 13,416,030.84 | 20,945,171.75 |
筹资活动现金流出小计 | 708,451,394.57 | 1,435,177,014.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -396,873,978.13 | -219,933,388.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,499.33 | 4,555.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,893,046.90 | -47,160,396.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,464,415.68 | 133,624,811.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
合并股东权益变动表
合并股东权益变动表 | ||||||||||||||
2022年度 | ||||||||||||||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | |||||||||||||
项 目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 623,495.61 | 53,123,905.77 | -818,985,453.13 | 100,013,923.88 | 100,013,923.88 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 623,495.61 | 53,123,905.77 | -818,985,453.13 | 100,013,923.88 | 100,013,923.88 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 299,949.08 | -74,707,138.44 | -74,407,189.36 | -74,407,189.36 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 299,949.08 | -74,707,138.44 | -74,407,189.36 | -74,407,189.36 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | ||||||||||||||
1、股东投入的普通股 | ||||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||
1、提取盈余公积 | ||||||||||||||
2、提取一般风险准备 |
3、对股东的分配
3、对股东的分配 | ||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6、其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 923,444.69 | 53,123,905.77 | -893,692,591.57 | 25,606,734.52 | 25,606,734.52 | |||||||
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
合并股东权益变动表(续)
合并股东权益变动表(续) | ||||||||||||||
2022年度 | ||||||||||||||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | |||||||||||||
项 目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 655,511.09 | 53,123,905.77 | 538,160,756.89 | 1,457,192,149.38 | 1,457,192,149.38 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 655,511.09 | 53,123,905.77 | 538,160,756.89 | 1,457,192,149.38 | 1,457,192,149.38 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -32,015.48 | -1,357,146,210.02 | -1,357,178,225.50 | -1,357,178,225.50 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -32,015.48 | -1,347,833,122.56 | -1,347,865,138.04 | -1,347,865,138.04 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | ||||||||||||||
1、股东投入的普通股 | ||||||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | -9,313,087.46 | -9,313,087.46 | -9,313,087.46 | |||||||||||
1、提取盈余公积 | ||||||||||||||
2、提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3、对股东的分配 | -9,313,087.46 | -9,313,087.46 | -9,313,087.46 | |||||||||||
4、其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | ||||||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) |
3、盈余公积弥补亏损
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6、其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1、本期提取 | ||||||||||||||
2、本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 623,495.61 | 53,123,905.77 | -818,985,453.13 | 100,013,923.88 | 100,013,923.88 | |||||||
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
资产负债表
资产负债表 | |||
2022年12月31日 | |||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 53,893,322.03 | 45,406,909.22 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 19,383,009.98 | 16,482,493.59 | |
应收账款 | 十二(一) | 459,800,764.31 | 611,994,148.96 |
应收款项融资 | 2,505,150.96 | ||
预付款项 | 30,118,488.82 | 46,591,376.47 | |
其他应收款 | 十二(二) | 719,591,696.73 | 597,750,043.51 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 285,335,090.15 | 304,938,272.07 | |
合同资产 | 612,230,354.84 | 646,331,906.11 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 7,581,621.01 | 4,217,498.97 | |
流动资产合计 | 2,187,934,347.87 | 2,276,217,799.86 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十二(三) | 1,001,241,445.89 | 978,579,710.79 |
其他权益工具投资 | 7,500,000.00 | 15,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 8,914,011.32 | 32,366,765.27 | |
固定资产 | 7,709,447.99 | 10,302,381.36 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 1,992,781.43 | 2,989,172.11 | |
无形资产 | 255,636.72 | 718,921.68 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 149,165.21 | 311,890.61 | |
递延所得税资产 | 184,338,278.61 | 91,226,043.22 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,212,100,767.17 | 1,131,494,885.04 | |
资产总计 | 3,400,035,115.04 | 3,407,712,684.90 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
资产负债表(续)
资产负债表(续) | |||
2022年12月31日 | |||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 11,554,661.64 | 16,563,689.42 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 15,718,895.28 | ||
应付账款 | 475,178,645.97 | 507,031,222.23 | |
预收款项 | 84,893,900.00 | ||
合同负债 | 132,728,616.25 | 134,917,261.28 | |
应付职工薪酬 | 2,226,116.54 | 5,634,362.75 | |
应交税费 | 25,828,813.42 | 26,792,887.59 | |
其他应付款 | 1,785,859,653.29 | 1,630,747,676.35 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 995,837.99 | 956,022.17 | |
其他流动负债 | 44,746,412.80 | 34,316,392.98 | |
流动负债合计 | 2,479,118,757.90 | 2,457,572,310.05 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 1,037,311.95 | 2,033,149.94 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 39,559,243.84 | 32,640,218.26 | |
递延收益 | 1,711,035.65 | 3,487,640.45 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 42,307,591.44 | 38,161,008.65 | |
负债合计 | 2,521,426,349.34 | 2,495,733,318.70 | |
股东权益: | |||
股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 25,680,035.46 | 25,680,035.46 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 | |
未分配利润 | 83,044,824.47 | 116,415,424.97 | |
股东权益合计 | 878,608,765.70 | 911,979,366.20 | |
负债和股东权益总计 | 3,400,035,115.04 | 3,407,712,684.90 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
利润表
利润表 | |||
2022年度 | |||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二(四) | 292,113,471.95 | 406,487,727.07 |
减:营业成本 | 十二(四) | 257,178,710.61 | 383,126,868.30 |
税金及附加 | 956,606.73 | 3,135,591.17 | |
销售费用 | 6,485,261.22 | 10,765,230.29 | |
管理费用 | 27,570,997.59 | 32,009,852.28 | |
研发费用 | 10,335,244.58 | 12,359,625.70 | |
财务费用 | 10,392,516.58 | 46,822,974.68 | |
其中:利息费用 | 9,557,411.03 | 34,611,608.19 | |
利息收入 | 141,629.93 | 64,904.61 | |
加:其他收益 | 1,061,263.28 | 1,064,724.82 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十二(五) | 71,707,006.02 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -173,133,114.05 | -160,663,707.85 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,213,254.43 | -62,245,415.59 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 501,203.34 | -331,070.75 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -119,456,252.34 | -303,907,884.72 | |
加:营业外收入 | 168,461.31 | 2,441,597.40 | |
减:营业外支出 | 7,195,044.86 | 35,720,266.46 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -126,482,835.89 | -337,186,553.78 | |
减:所得税费用 | -93,112,235.39 | -47,556,689.14 | |
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -33,370,600.50 | -289,629,864.64 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,370,600.50 | -289,629,864.64 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1、重新计量设定受益计划变动额 | |||
2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3、其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4、企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5、其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1、权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2、其他债权投资公允价值变动 | |||
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4、其他债权投资信用减值准备 | |||
5、现金流量套期储备 | |||
6、外币财务报表折算差额 | |||
7、其他 | |||
六、综合收益总额 | -33,370,600.50 | -289,629,864.64 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
现金流量表
现金流量表 | |||
2022年度 | |||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,082,995.18 | 482,446,224.64 | |
收到的税费返还 | 163,499.04 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 596,763,768.78 | 2,326,534,035.95 | |
经营活动现金流入小计 | 854,010,263.00 | 2,808,980,260.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,957,391.47 | 362,123,740.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,551,656.35 | 29,916,515.61 | |
支付的各项税费 | 5,506,310.46 | 13,166,020.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 542,099,236.09 | 1,902,598,207.51 | |
经营活动现金流出小计 | 780,114,594.37 | 2,307,804,483.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,895,668.63 | 501,175,776.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 7,500,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,677,072.00 | 143,806.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 84,893,900.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 10,177,072.00 | 85,037,706.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,579.00 | 1,310,876.27 | |
投资支付的现金 | 16,091,551.69 | 179,668,448.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,095,130.69 | 180,979,324.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,918,058.69 | -95,941,618.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 137,704,000.00 | 588,139,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,016.05 | ||
筹资活动现金流入小计 | 137,704,000.00 | 588,172,016.05 | |
偿还债务支付的现金 | 205,060,000.00 | 986,634,848.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,333,541.67 | 23,417,584.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,657,483.39 | 732,246.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 208,051,025.06 | 1,010,784,680.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,347,025.06 | -422,612,664.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,751.52 | 2,746.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,395,166.64 | -17,375,759.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,914,863.66 | 20,290,622.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 519,697.02 | 2,914,863.66 | |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
股东权益变动表
股东权益变动表 | |||||||||||
2022年度 | |||||||||||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||||||||||
项 目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 116,415,424.97 | 911,979,366.20 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 116,415,424.97 | 911,979,366.20 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -33,370,600.50 | -33,370,600.50 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -33,370,600.50 | -33,370,600.50 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1、股东投入的普通股 | |||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
4、其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||||
2、对股东的分配 | |||||||||||
3、其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 |
5、其他综合收益结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6、其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1、本期提取 | |||||||||||
2、本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 83,044,824.47 | 878,608,765.70 | ||||||
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
股东权益变动表(续)
股东权益变动表(续) | |||||||||||
2022年度 | |||||||||||
编制单位:嘉寓控股股份公司 | 金额单位:人民币元 | ||||||||||
项 目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 415,358,377.07 | 1,210,922,318.30 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 415,358,377.07 | 1,210,922,318.30 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -298,942,952.10 | -298,942,952.10 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -289,629,864.64 | -289,629,864.64 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1、股东投入的普通股 | |||||||||||
2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
4、其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -9,313,087.46 | -9,313,087.46 | |||||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||||
2、对股东的分配 | -9,313,087.46 | -9,313,087.46 | |||||||||
3、其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4、设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5、其他综合收益结转留存收益 |
6、其他
6、其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1、本期提取 | |||||||||||
2、本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 116,415,424.97 | 911,979,366.20 | ||||||
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
嘉寓控股股份公司
2022年度
财务报表附注
(除特别说明外,金额单位人民币元)
一、公司基本情况
(一)历史沿革
嘉寓控股股份公司,原北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),注册地:北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号,总部地址:北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号,公司属于建筑安装行业,经营范围为专业承包;装潢设计;建筑幕墙设计、安装;仓储服务;销售自产产品;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;工程咨询;建筑物清洁服务;物业管理;制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗;建筑幕墙加工;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2007年9月10日商务部以商资批[2007]1551号文件,批准北京嘉寓幕墙装饰工程(集团)有限公司(公司原名称)变更为外商投资股份公司,名称变更为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司,批准公司股本总额70,000,000股,注册资本70,000,000.00元人民币。2009年1月5日,北京市商务局出具了京商资字(2009)18号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司增资扩股的批复》,同意本公司注册资本(股本)由人民币70,000,000.00元增加到80,600,000.00元。
经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1107号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所于2010年8月23日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票28,000,000股,其中,无限售条件的流通股份A股28,000,000股,共募集资金净额为人民币677,699,000.50元,其中新增注册资本(股本)28,000,000.00元,其余649,699,000.50元计入资本公积,首次公开发行后注册资本变更为108,600,000.00元。股票代码:300117。
2011年4月18日,公司召开2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案:以公司2010年末总股本108,600,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次注册资本变更,用资本公积转增股本108,600,000.00元业经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1010号验资报告审验。
2014年4月23日,公司召开2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案:以2013年末总股本217,200,000股为基数,向全体股东每10股派0.35元人民币现金;同时,以资本公
积向全体股东每10股转增5股。截至2014年12月31日,公司总股本为325,800,000股,金额325,800,000.00元。2016年4月18日,公司召开2015年度股东大会,审议通过2015年度利润分配方案:以公司现有总股本325,800,000股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金;同时,以资本公积向全体股东每10股转增12股。截至2016年12月31日,公司总股份为716,760,000股,股本716,760,000.00元。
公司于2012年12月20日取得北京市工商行政管理局核准换发的企业法人营业执照,注册号:110000410296248。公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。本公司原法定代表人为田家玉,2012年12月,公司法定代表人变更为陈其泽;2015年10月19日,公司取得北京市工商行政管理局核准下发的营业执照,统一社会信用代码91110000102526927Q,公司类型:
其他股份有限公司(上市),公司法定代表人变更为田新甲;公司注册地址为北京市顺义区牛栏山牛富路1号。营业期限:长期。2022年6月15日,公司法定代表人变更为付海波。
2022年11月14日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-110),公司名称由“北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司”变更为“嘉寓控股股份公司”。
截至2022年12月31日,公司总股份为716,760,000股,股本716,760,000.00元。
本财务报表业经公司董事会于2023年4月21日批准报出。
(二)本期合并财务报表范围
截至2022年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共51户,详见本附注七、“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加11户,减少3户,详见本附注六、“合并范围的变更”。
二、财务报表编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
(二)持续经营
本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司管理层对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,评价结果表明,公司未来经营活动正常进行,不存在对未来持续经营能力产生重大怀疑的事项。
三、重要会计政策及会计估计
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
(二)会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1.同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差
额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:
(1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。
(2)长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。
(3)合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
(4)在合并财务报表中的会计处理见本附注三、(六)。
2.非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为
商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注三、(六)。
购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算
的当期投资损益。
3.将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
(4)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(六)合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围的确定原则本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的,本公司将进行重新评估。在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。2.合并财务报表编制的方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,已按照统一的会计政策及会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被
投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
1.确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
2.确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
5.确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物
是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
1.外币业务的折算方法外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率,将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。2.外币财务报表的折算方法资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。
(十)金融工具
1.金融工具的分类及重分类金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:1)本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;2)该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:1)本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;2)该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
(1)金融资产
1)以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(2)金融负债
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。2)以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
(1)金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2)该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;3)该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值;2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金
额的差额计入当期损益:1)终止确认部分在终止确认日的账面价值;2)终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
(2)金融负债
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。
5. 金融工具减值
(1)预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款等进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备;2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
(2)较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。
(3)应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
1)不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
2)包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企
业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
(4)其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:
1)信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化;
2)若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化;
3)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化;
4)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;
5)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;
6)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
7)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
8)同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加;
9)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
10)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化;
11)预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
12)本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。
(5)根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
1)应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加,确定预期信用损失。①其他组合:本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从公司层面可行使抵消权的款项,本公司判断不存在预期信用损失,不计提信用损失准备。②账龄组合:除其他组合外客户的应收账款,本公司参考历史信用损失
经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。本公司依据近期五个完整年度期末应收账款,采用减值矩阵法并考虑本期的前瞻性信息,计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。
③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据,则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额,确定该应收账款的预期信用损失,计提损失准备。2)应收票据及应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑及其他企业承兑。承兑人为银行的票据,公司评估银行的信用风险不会出现信用风险显著增加,预期不存在信用损失,不计提信用减值准备;承兑人为其他企业的票据,对承兑人的信用违约风险及承兑人在短期内履行其合同现金流量义务的能力进行评估,是否信用风险显著增加,根据评估风险的高低划分组合,具有较低信用风险的,公司预期不存在信用损失,不计提信用损失准备;其他存在较高信用风险的票据,根据票据应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值计提信用减值损失。3)其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
①本公司的其他应收款,公司逐笔分析判断,若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征,对此类其他应收款为组合,本公司根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,计提损失准备。②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款,按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额,确定其他应收款的预期信用损失,计提损失准备。4)合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司的合同资产,主要为建造合同中已完工未结算部分,公司根据合同约定及客户类型进行适当分组,结合历年客户的履约能力并考虑本年的前瞻性信息,计提减值准备。
(6)预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。
(十一)应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资;自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注三、(十)“金融工具”。
(十二)存货
1.存货的分类存货分类为:原材料、低值易耗品、半成品(在产品)、委托加工物资、在途物资、产成品(库存商品)、合同履约成本等。2.存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,按照实际成本核算,采用先进先出法确定其实际成本;工程成本核算以所订立的单项合同为对象;低值易耗品的摊销于领用时按一次摊销法核算,领用时一次计入当期费用。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
(1)当存在下列情况之一时,应当计提存货跌价准备:
1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
2)公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
3)公司因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;
4)因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
(2)当存在以下一项或若干项情况时,应当将存货账面价值全部转入当期损益:
1)已霉烂变质的存货;2)已过期且无转让价值的存货;3)生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货;4)其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
4. 存货的盘存制度
各类存货采用永续盘存制,年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。
(十三)合同资产
1.合同资产的确认
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将客户尚未支付合同对价,但本公司已经依据合同履行了履约义务,且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利,在资产负债表中列示为合同资产。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。
2.合同资产的减值
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,参照本附注三、(十)5“金融工具减值”。
(十四)合同成本
本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性,分别列报在存货和其他非流动资产中。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产,除非该资产摊销期限不超过一年。
本公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
3.该成本预期能够收回。
本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本公司将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十五)长期股权投资
1.长期股权投资的分类及其判断依据
(1)长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类,即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。
(2)长期股权投资类别的判断依据
1)确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、(六);
2)确定对被投资单位具有重大影响的依据:
重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:
①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位
的董事会或类似权力机构中派有代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响;
②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见,从而可以对被投资单位施加重大影响;
③与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策;
④向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投资单位的相关活动,从而能够对被投资单位施加重大影响;
⑤向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技
术资料,表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时,不限于是否存在上述一种或多种情形,还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。3)确定被投资单位是否为合营企业的依据:
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、(七)。
2.长期股权投资初始成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
(2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3.长期股权投资的后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。对合营企业和联营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
成本法核算的除上述长期股权投资外的,如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值,长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。
其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值准备一经确认,不再转回。
(十六)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关
的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对现有投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
(十七)固定资产
1.固定资产确认条件及分类固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
2.固定资产初始计量:固定资产按照实际成本计量
(1)外购固定资产的成本,包括购买价款、进口关税和其他税费,使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等;
(2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;
(3)投资者投入固定资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外;
(4)非货币性资产交换取得的固定资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。
3.折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5.00 | 9.50-11.88 |
运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
类别
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-11.88 |
融资租入固定资产 | ||||
其中:房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5.00 | 9.50-11.88 |
运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-11.88 |
公司于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。
已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法:已计提减值准备的固定资产,按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命计提折旧。
4.固定资产减值准备
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法:
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。
固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
5.固定资产后续支出的处理
固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为:固定资产的更新改造等后续支出,满足固定资产确
认条件的,计入固定资产成本,如有被替换的部分,应扣除其账面价值;不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等,在发生时计入当期损益;固定资产装修费用,在满足固定资产确认条件时,在“固定资产”内单设明细科目核算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,合理进行摊销。
(十八)在建工程
1.在建工程分类在建工程以立项项目分类核算。2.在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。3.在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
(十九)借款费用
借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。1.借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
(二十)使用权资产
使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日,本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,但简化处理的短期租赁和低价值资
产租赁除外。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。1.初始计量在租赁期开始日,本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:
(1)租赁负债的初始计量金额;
(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
(3)发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;
(4)为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。
2.后续计量
在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。
本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。如果使用权资产发生减值,本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。
3.重新计量
本公司根据准则重新计量租赁负债时,相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。
(二十一)无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
1.无形资产的计价方法
(1)取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
(2)后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
2)无形资产的摊销:
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 50年 | 土地使用权证载明的土地使用年限 |
软件 | 5年 | 软件使用、更新寿命 |
每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对土地使用权的预计使用寿命和摊销方法的复核,根据公司的发展战略和对未来持续经营的评价,能确定公司未来会持续拥有土地使用权至土地使用权证载明的土地使用年限,直线法摊销符合土地使用权摊销价值为公司带来经济利益的情况;对软件的预计使用寿命和摊销方法的复核,根据原确定的软件预计使用寿命和更新情况进行复核,能确定原确定的预计使用寿命和摊销方法是合理的。经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据:(1)来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;(2)综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。4.划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。5.开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
6.无形资产减值测试方法和减值准备计提方法
无形资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。
无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
(二十二)长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,包括经营租入、固定资产改良支出,作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
(二十三)长期资产的减值测试方法及会计处理方法
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象,对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认相应的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下,以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整,使资产在剩余寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。
(二十四)合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。
(二十五)职工薪酬
职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1.短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本,其中非货币性福利按公允价值计量。
2.离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等,离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下,在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时,确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
3.辞退福利的会计处理方法
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。
4.其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述2.处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十六)租赁负债
1.初始计量
本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额,是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:(1)固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;(3)本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;(4)租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;(5)根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时,本公司以租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用本公司(即承租人)增量借款利率作为折现率。
2.后续计量
在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:(1)确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;(2)支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;(3)因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化
的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。3.重新计量在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。(1)实质固定付款额发生变动;(2)担保余值预计的应付金额发生变动;(3)用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;(4)购买选择权的评估结果发生变化;(5)续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。
(二十七)预计负债
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。
于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
(二十八)股份支付
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1.以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,
按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。2.以现金结算的股份支付股票增值权计划为以现金结算的股份支付,按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
3.权益工具公允价值的确定方法对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。对于授予职工的股票期权,通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。4.确认可行权权益工具最佳估计的依据在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
5.修改和终止股份支付计划的处理如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值,应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量,应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具,对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,将其作为授予权益工具的取消处理。
6.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:
(1)结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。
(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。
(二十九)优先股、永续债等其他金融工具
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用,是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用,是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用(例如登记费,承销费,法律、会计、评估及其他专业服务费用,印刷成本和印花税等),可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
(三十)收入
1.一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:
1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;
3)本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
5)客户已接受该商品。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让
商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。
可变对价合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。应付客户对价合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。
合同变更本公司与客户之间的合同发生合同变更时:
(1)如果合同变更增加了可明确区分的履约义务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;
(2)如果合同变更不属于上述第(1)种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;
(3)如果合同变更不属于上述第(1)种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。
2.具体方法
本公司收入确认的具体方法如下:
本公司商品销售收入确认的具体方法:本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方,并确认商品销售收入。本公司建筑安装工程项目确认的具体方法:满足某一时段内履行条件的,本公司在该时间内按照履约进度确认收入。本公司采用产出法确定恰当的履约进度,按已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止;如果已经发生的成本预计不可能收回的,在发生时立即确认为费用,不确认收入,并在确定交易对价时考虑可变对价、重大融资成分等因素的影响。
(三十一)政府补助
1.定义与类型
政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的计入营业外收入)。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:
(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
(2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。
(三十二)递延所得税资产和递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确
认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(三十三)租赁
1.租赁的识别
在合同开始日,本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
2.本公司作为承租人在租赁期开始日,本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注三、(二十)。租赁负债的会计政策见附注三、(二十六)。
(1)短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁,包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
(2)低价值资产租赁
对于低价值资产租赁,本公司根据每项租赁的具体情况选择采用简化处理方法。 本公司将低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
3.本公司作为出租人
本公司在租赁开始日,基于交易的实质,将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
(1)经营租赁会计处理
1)租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
2)出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以
资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)融资租赁会计处理
1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。
采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
(三十四)关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成的关联方。
本公司关联方包括但不限于:
.母公司;
.二级子公司;
.受同一母公司控制的其他企业;
.实施共同控制的投资方;
.施加重大影响的投资方;
.合营企业,包括合营企业的二级子公司;
.联营企业,包括联营企业的二级子公司;
.主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
.本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
.本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外,根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求,以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方:
.持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人;
.直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员,上市公司监事及与其关系密切的家庭成员;
.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内,存在上述第1、3和11项情形之一的企业;
14.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内,存在上述第9、12项情形之一的个人;
15.由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除本公司及其控股二级子公司以外的企业。
(三十五)重要会计政策、会计估计的变更
1. 会计政策变更
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》和 2022 年 11 月 30日发布的《企业会计准则解释第 16 号》,根据上述文件要求,公司对会计政策进行相应变更。
公司上述会计政策变更经2023年4月21日召开的第六届董事会第二次会议决议通过。
本次会计政策变更不会对公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。
2.会计估计变更
本期本公司无会计估计变更。
(三十六)本期本公司会计差错更正
本期本公司无会计差错更正。
四、税项
(一)主要税种及税率
本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下:
税种 | 计税依据 | 税率(%) |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3、5、6、9、13 |
城市维护建设税 | 实缴增值税 | 7、5、1 |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 17、25 |
注:根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起,增值税一般纳税人发生增值
税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%。
(二)税收优惠批文
1.根据财税(2020)23号文件的规定,子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司2021年至2030年适用15%的企业所得税税率;2.根据财税(2020)23号文件的规定,二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15%的企业所得税税率;3.子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司2021年高新技术企业认定复审通过,企业自2021年至2023年适用15%的企业所得税税率;
4.子公司嘉寓股份(新加坡)有限公司按17%的税率缴纳企业所得税;
5.子公司嘉寓门窗幕墙河北有限公司2021年被批准为高新技术企业,按规定自2021年至2023适用15%的所得税税率;
6.根据财税(2020)23号文件的规定,二级子公司嘉寓未来能源科技(武威)有限公司、武威嘉寓光能源科技有限公司、酒泉嘉寓未来能源科技有限公司、定西嘉寓未来能源科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15%的企业所得税税率;
7.二级子公司嘉寓光能科技(阜新)有限公司2022年被批准为高新技术企业,按规定自2022年至2024适用15%的所得税税率;
8.除上述子公司外,本公司其他子公司适用25%的企业所得税税率。
五、合并财务报表主要项目注释
(一)货币资金
1. 货币资金明细
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 3,686.99 | 92,412.91 |
银行存款 | 133,430,105.64 | 137,354,532.40 |
其他货币资金 | 17,687,578.04 | 31,410,542.07 |
合计 | 151,121,370.67 | 168,857,487.38 |
其中:存放在境外的款项总额 | 28,920.35 | 36,517.21 |
注:存放在境外的款项总额为子公司嘉寓股份(新加坡)有限公司的货币资金金额。
2. 其他货币资金明细
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 6,540,725.54 | 19,659,191.74 |
保函保证金 | 6,443.08 | 163,840.96 |
农民工保证金 | 1,115,506.75 | 1,562,679.50 |
信用保证金 | 24,902.67 | 24,829.87 |
定期存款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
合计 | 17,687,578.04 | 31,410,542.07 |
3.受限货币资金明细
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 6,540,725.54 | 19,659,191.74 |
保函保证金 | 6,443.08 | 163,840.96 |
农民工保证金 | 1,115,506.75 | 1,562,679.50 |
信用保证金 | 24,902.67 | 24,829.87 |
定期存款及冻结资金 | 79,862,423.85 | 60,982,529.63 |
合计 | 87,550,001.89 | 82,393,071.70 |
(二)交易性金融资产
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 107,857.06 | 125,551.27 |
其中:天弘基金稳健理财产品 | 107,857.06 | 125,551.27 |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
合计 | 107,857.06 | 125,551.27 |
(三)应收票据
1. 应收票据分类列示
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 8,988,150.12 | 8,225,644.05 |
商业承兑汇票 | 19,680,606.38 | 47,655,875.35 |
合计 | 28,668,756.50 | 55,881,519.40 |
2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
组合计提 | 2,941,132.60 | 507,729.81 | 1,939,980.48 | 1,508,881.93 | ||
合计 | 2,941,132.60 | 507,729.81 | 1,939,980.48 | 1,508,881.93 |
3. 期末已质押的应收票据
无。
4. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 7,381,210.66 | |
商业承兑票据 | 17,995,865.41 | |
合计 | 25,377,076.07 |
5. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据
项目 | 期末转应收账款金额 |
商业承兑汇票 | 23,552,953.81 |
合计 | 23,552,953.81 |
(四)应收账款
1. 按坏账准备方法计提分类列示
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,076,589,046.73 | 47.95 | 755,470,498.85 | 70.17 | 321,118,547.88 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,168,752,126.68 | 52.05 | 605,457,904.89 | 51.80 | 563,294,221.79 |
其中:账龄组合 | 1,168,752,126.68 | 52.05 | 605,457,904.89 | 51.80 | 563,294,221.79 |
合计 | 2,245,341,173.41 | 100.00 | 1,360,928,403.74 | 60.61 | 884,412,769.67 |
(续)
类别 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,073,361,380.20 | 47.32 | 752,520,217.40 | 70.11 | 320,841,162.80 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,194,974,542.37 | 52.68 | 407,704,340.60 | 34.12 | 787,270,201.77 |
其中:账龄组合 | 1,194,974,542.37 | 52.68 | 407,704,340.60 | 34.12 | 787,270,201.77 |
合计 | 2,268,335,922.57 | 100.00 | 1,160,224,558.00 | 51.15 | 1,108,111,364.57 |
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
1年以内(含1年) | 193,181,071.08 | 9,465,872.49 | 4.90 |
1-2年(含2年) | 183,388,893.64 | 17,311,911.58 | 9.44 |
2-3年(含3年) | 128,227,834.69 | 32,685,275.04 | 25.49 |
3-4年(含4年) | 375,798,817.49 | 270,763,047.99 | 72.05 |
4-5年(含5年) | 92,842,758.61 | 79,919,046.62 | 86.08 |
5年以上 | 195,312,751.17 | 195,312,751.17 | 100.00 |
合计 | 1,168,752,126.68 | 605,457,904.89 |
2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提 | 752,520,217.40 | 4,168,702.47 | 1,218,421.02 | 755,470,498.85 | ||
账龄组合 | 407,704,340.60 | 199,008,985.05 | 1,255,420.76 | 605,457,904.89 | ||
合计 | 1,160,224,558.00 | 203,177,687.52 | 2,473,841.78 | 1,360,928,403.74 |
本期计提坏账准备金额203,177,687.52元,本期收回坏账准备金额2,473,841.78元。
3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 177,634,605.23 元,占应收账款期末余额合计数的比例7.92%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 125,724,860.48元。
(五)应收款项融资
1.应收款项融资类别
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 3,505,150.96 | |
应收账款保理 | 2,840,076.54 | |
合计 | 6,345,227.50 |
2.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 公允价值增减变动(减少用“-”表示) | 期末余额 |
应收票据 | 3,505,150.96 | 3,505,150.96 | |||
应收账款保理 | 2,840,076.54 | 2,953,797.75 | 113,721.21 | ||
合计 | 6,345,227.50 | 6,458,948.71 | 113,721.21 |
3.期末公司列示于应收款项融资的已质押的应收票据无。
4. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位名称 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 40,262,470.00 | |
商业承兑票据 | ||
合计 | 40,262,470.00 |
(六)预付款项
1.预付账款按账龄列示
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
1年以内(含1年) | 39,509,218.62 | 30.29 | 39,509,218.62 | ||
1-2年(含2年) | 55,817,919.93 | 42.78 | 55,817,919.93 | ||
2-3年(含3年) | 20,592,324.06 | 15.78 | 20,592,324.06 |
类别
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
3年以上 | 14,548,719.79 | 11.15 | 14,495,693.67 | 99.64 | 53,026.12 |
合计 | 130,468,182.40 | 100.00 | 14,495,693.67 | 11.11 | 115,972,488.73 |
(续)
类别 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
1年以内(含1年) | 116,276,426.57 | 65.32 | 116,276,426.57 | ||
1-2年(含2年) | 24,759,734.74 | 13.91 | 24,759,734.74 | ||
2-3年(含3年) | 22,055,176.12 | 12.39 | 22,055,176.12 | ||
3年以上 | 14,908,452.87 | 8.38 | 14,725,958.71 | 98.78 | 182,494.16 |
合计 | 177,999,790.30 | 100.00 | 14,725,958.71 | 8.27 | 163,273,831.59 |
2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 | 与本公司 关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例(%) | 预付款时间 | 坏账准备 |
中商华夏(江西)安昌铝业科技有限公司 | 非关联方 | 19,674,187.20 | 15.08 | 1年以内、 1-2年 | |
山西潞安太阳能科技有限公司 | 非关联方 | 13,967,094.90 | 10.71 | 1年以内 | |
郓城县泓顺门窗幕墙有限公司 | 非关联方 | 9,895,002.57 | 7.58 | 1-2年 | |
通州区石港镇新貌铝合金门窗厂 | 非关联方 | 5,780,620.21 | 4.43 | 1年以内、 1-2年 | |
山东鼎伦建筑劳务有限公司 | 非关联方 | 5,359,262.86 | 4.11 | 1-2年 | |
合计 | 54,676,167.74 | 41.91 |
(七)其他应收款
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 38,560,394.25 | 56,960,665.73 |
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合计 | 38,560,394.25 | 56,960,665.73 |
1. 其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 65,640,757.08 | 86,098,278.65 |
保证金 | 17,464,722.19 | 20,968,372.80 |
押金 | 506,834.11 | 1,379,605.13 |
备用金 | 163,139.94 | 125,788.95 |
其他 | 7,538,941.00 | 7,538,941.00 |
合计 | 91,314,394.32 | 116,110,986.53 |
2)坏账准备计提情况
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 30,265,946.76 | 2,623,543.55 | 26,260,830.49 | 59,150,320.80 |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | -9,703,424.99 | -157,713.70 | 9,861,138.69 | |
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 2,240,884.04 | 2,240,884.04 | ||
本期转回 | 2,126,622.90 | 1,905,081.51 | 4,605,500.36 | 8,637,204.77 |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2022年12月31日余额 | 18,435,898.87 | 560,748.34 | 33,757,352.86 | 52,754,000.07 |
3)其他应收款按账龄披露
账龄
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 18,224,132.96 |
1-2年(含2年) | 9,223,441.93 |
2-3年(含3年) | 13,080,056.93 |
3-4年(含4年) | 19,369,156.16 |
4-5年(含5年) | 7,536,006.63 |
5年以上 | 23,881,599.71 |
合计 | 91,314,394.32 |
4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,240,884.04元,转回坏账准备金额8,637,204.77元,核销坏账0.00元。
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 | 款项 性质 | 期末 余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
吉林市福珊商贸有限公司 | 往来款 | 9,175,136.04 | 3-4年 | 10.05 | 9,175,136.04 |
兰恩兵 | 往来款 | 8,158,200.22 | 1-2年、2-3年、5年以上 | 8.93 | 8,158,200.22 |
天津市淀兴房地产开发有限公司 | 往来款 | 2,232,159.00 | 2-3年、3-4年 | 2.44 | 696,593.12 |
济南大宇玻璃销售有限公司 | 往来款 | 2,124,347.55 | 2-3年、4-5年、5年以上 | 2.33 | 1,473,389.27 |
朱文建 | 往来款 | 1,740,000.00 | 1年以内 | 1.91 | 85,956.00 |
合计 | 23,429,842.81 | 25.66 | 19,589,274.65 |
(八)存货
1.存货分类
项目 | 期末余额 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 56,626,366.35 | 4,753,198.99 | 51,873,167.36 |
在途物资 | 80,300,032.25 | 80,300,032.25 | |
在产品 | 7,332,081.94 | 7,332,081.94 | |
库存商品 | 19,531,150.79 | 5,078,200.83 | 14,452,949.96 |
项目
项目 | 期末余额 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
发出商品 | 3,256,694.89 | 3,256,694.89 | |
合同履约成本 | 1,017,117,187.87 | 256,715,293.81 | 760,401,894.06 |
合计 | 1,184,163,514.09 | 266,546,693.63 | 917,616,820.46 |
(续)
项目 | 期初余额 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约 成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 56,147,588.61 | 4,592,971.00 | 51,554,617.61 |
在途物资 | 95,710,366.67 | 95,710,366.67 | |
在产品 | 14,975,723.75 | 14,975,723.75 | |
库存商品 | 28,495,880.00 | 3,512,994.99 | 24,982,885.01 |
发出商品 | 4,422,776.51 | 4,422,776.51 | |
合同履约成本 | 764,635,384.82 | 245,402,324.40 | 519,233,060.42 |
合计 | 964,387,720.36 | 253,508,290.39 | 710,879,429.97 |
2.存货跌价准备和合同履约成本减值准备
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 4,592,971.00 | 1,995,393.95 | 1,835,165.96 | 4,753,198.99 | ||
库存商品 | 3,512,994.99 | 3,509,930.40 | 1,944,724.56 | 5,078,200.83 | ||
合同履约成本 | 245,402,324.40 | 11,870,164.91 | 557,195.50 | 256,715,293.81 | ||
合计 | 253,508,290.39 | 17,375,489.26 | 4,337,086.02 | 266,546,693.63 |
(九)合同资产
项目 | 期末余额 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
已完工未结算项目 | 1,338,105,595.97 | 288,691,294.86 | 1,049,414,301.11 |
合计 | 1,338,105,595.97 | 288,691,294.86 | 1,049,414,301.11 |
(续)
项目
项目 | 期初余额 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
已完工未结算项目 | 1,420,856,214.95 | 292,990,022.33 | 1,127,866,192.62 |
合计 | 1,420,856,214.95 | 292,990,022.33 | 1,127,866,192.62 |
本期合同资产计提减值准备情况
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销-核销 | 原因 |
单项计提 | 409,314.94 | 680,866.31 | 本期结算转入应收账款 | |
组合计提 | 417,344.21 | 4,444,520.31 | ||
合计 | 826,659.15 | 5,125,386.62 |
(十)其他流动资产
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待抵扣、待认证进项税额 | 46,690,865.89 | 12,252,919.77 |
预缴税款 | 1,403,245.16 | 749,086.00 |
计提定期存款利息 | 440,136.99 | 90,136.99 |
其他 | 444,458.46 | 572,341.67 |
合计 | 48,978,706.50 | 13,664,484.43 |
(十一)其他权益工具投资
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
北京嘉寓新能源技术开发有限公司股权投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
北京嘉寓机器人科技有限公司股权投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
欣筑建筑科技(北京)有限公司股权投资 | 84,000.00 | 84,000.00 |
北京嘉寓智能科技有限公司股权投资 | 33,000,000.00 | |
合计 | 48,084,000.00 | 15,084,000.00 |
(十二)投资性房地产
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 104,553,771.66 | 104,553,771.66 |
项目
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
2.本期增加金额 | 38,301,392.43 | 38,301,392.43 | ||
(1)外购 | 867,372.53 | 867,372.53 | ||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 37,434,019.90 | 37,434,019.90 | ||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 5,182,851.86 | 5,182,851.86 | ||
(1)处置 | 5,182,851.86 | 5,182,851.86 | ||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 137,672,312.23 | 137,672,312.23 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 35,915,797.40 | 35,915,797.40 | ||
2.本期增加金额 | 9,981,536.02 | 9,981,536.02 | ||
(1)计提或摊销 | 5,892,775.93 | 5,892,775.93 | ||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | 4,088,760.09 | 4,088,760.09 | ||
3.本期减少金额 | 1,986,227.66 | 1,986,227.66 | ||
(1)处置 | 1,986,227.66 | 1,986,227.66 | ||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 43,911,105.76 | 43,911,105.76 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 93,761,206.47 | 93,761,206.47 | ||
2.期初账面价值 | 68,637,974.26 | 68,637,974.26 |
(十三)固定资产
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 462,582,372.29 | 342,729,170.90 |
固定资产清理 | ||
合计 | 462,582,372.29 | 342,729,170.90 |
1. 固定资产明细
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 318,168,480.33 | 235,340,146.87 | 11,842,269.20 | 13,870,892.35 | 10,696,298.03 | 589,918,086.78 |
2.本期增加金额 | 115,913,489.82 | 107,210,206.64 | 884,204.08 | 732,015.86 | 1,358,475.03 | 226,098,391.43 |
(1)购置 | 974,432.00 | 49,043,073.12 | 884,204.08 | 732,015.86 | 1,358,475.03 | 52,992,200.09 |
(2)在建工程转入 | 114,939,057.82 | 58,167,133.52 | 173,106,191.34 | |||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 38,074,088.26 | 44,296,856.41 | 1,480,088.38 | 2,493,650.89 | 1,564,727.57 | 87,909,411.51 |
(1)处置或报废 | 640,068.36 | 44,296,856.41 | 1,480,088.38 | 2,493,650.89 | 1,564,727.57 | 50,475,391.61 |
(2)转入在建工程 | ||||||
(3)转入投资性房地产 | 37,434,019.90 | 37,434,019.90 | ||||
4.期末余额 | 396,007,881.89 | 298,253,497.10 | 11,246,384.90 | 12,109,257.32 | 10,490,045.49 | 728,107,066.70 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 103,214,440.98 | 118,356,552.38 | 7,501,793.65 | 10,247,258.42 | 7,107,590.60 | 246,427,636.03 |
2.本期增加金额 | 15,733,649.42 | 22,146,250.36 | 863,184.54 | 1,461,979.67 | 1,664,933.45 | 41,869,997.44 |
(1)计提 | 15,733,649.42 | 22,146,250.36 | 863,184.54 | 1,461,979.67 | 1,664,933.45 | 41,869,997.44 |
(2)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 4,315,252.12 | 17,130,248.91 | 758,650.82 | 1,841,972.45 | 1,262,887.33 | 25,309,011.63 |
(1)处置或报废 | 226,492.03 | 17,130,248.91 | 758,650.82 | 1,841,972.45 | 1,262,887.33 | 21,220,251.54 |
(2)转入在建工程 | ||||||
(3)转入投资性房地产 | 4,088,760.09 | 4,088,760.09 |
2.通过经营租赁租出的固定资产无。3.未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
永泰湘福汇21号楼1-101室 | 931,378.28 | 权属证书待开发商统一办理 |
永泰湘福汇1号楼12-19室 | 396,331.12 | 权属证书待开发商统一办理 |
永泰湘福汇地下04-D100车位 | 93,666.72 | 权属证书待开发商统一办理 |
爱建新城二期1栋公寓3-326 | 838,676.60 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元8层1号 | 426,934.08 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元5层1号 | 426,934.08 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元10层1号 | 426,934.08 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼1单元5层2号 | 426,934.08 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元10层2号 | 629,072.34 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元8层2号 | 629,072.34 | 权属证书待开发商统一办理 |
武威基地(一期) | 51,243,465.51 | 新建生产基地,权属证书办理中 |
合计 | 56,469,399.23 |
4.期末余额
4.期末余额 | 114,632,838.28 | 123,372,553.83 | 7,606,327.37 | 9,867,265.64 | 7,509,636.72 | 262,988,621.84 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 761,279.85 | 761,279.85 | ||||
2.本期增加金额 | 1,774,792.72 | 1,774,792.72 | ||||
(1)计提 | 1,774,792.72 | 1,774,792.72 | ||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置或报废 | ||||||
4.期末余额 | 2,536,072.57 | 2,536,072.57 | ||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 281,375,043.61 | 172,344,870.70 | 3,640,057.53 | 2,241,991.68 | 2,980,408.77 | 462,582,372.29 |
2.期初账面价值 | 214,954,039.35 | 116,222,314.64 | 4,340,475.55 | 3,623,633.93 | 3,588,707.43 | 342,729,170.90 |
(十四)在建工程
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 32,289,897.92 | 75,700,315.33 |
合计 | 32,289,897.92 | 75,700,315.33 |
在建工程情况
项目 | 期末余额 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
阜新组件生产基地 | 1,650,535.86 | 1,650,535.86 | |
酒泉基地 | 8,489,850.48 | 8,489,850.48 | |
武威基地 | 3,552,208.09 | 3,552,208.09 | |
嘉寓-康平清洁能源产业基地项目 | 14,644,036.33 | 14,644,036.33 | |
高硼硅玻璃管生产线 | 812,780.48 | 812,780.48 | |
集热管生产设备安装项目 | 3,140,486.68 | 3,140,486.68 | |
合计 | 32,289,897.92 | 32,289,897.92 |
(续)
项目 | 期初余额 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
重庆生产基地 | 13,186,893.98 | 13,186,893.98 | |
运维集控中心设备 | 152,729.48 | 152,729.48 | |
阜新组件生产基地 | 23,084,599.54 | 23,084,599.54 | |
定西生产基地 | 42,452.83 | 42,452.83 | |
酒泉基地 | 8,516,622.75 | 8,516,622.75 | |
武威基地 | 16,772,415.02 | 16,772,415.02 | |
嘉寓-康平清洁能源产业基地项目 | 5,252,299.07 | 5,252,299.07 | |
高硼硅玻璃管生产线 | 312,780.47 | 312,780.47 | |
集热管生产设备安装项目 | 8,379,522.19 | 8,379,522.19 | |
合计 | 75,700,315.33 | 75,700,315.33 |
(十五)使用权资产
项目
项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 28,116,181.33 | 28,116,181.33 | |
2.本期增加金额 | 35,769.29 | 35,769.29 | |
3.本期减少金额 | 21,734,253.05 | 21,734,253.05 | |
4.期末余额 | 6,417,697.57 | 6,417,697.57 | |
二、累计折旧 | |||
1.期初余额 | 3,170,456.39 | 3,170,456.39 | |
2.本期增加金额 | 7,146,919.09 | 7,146,919.09 | |
(1)计提 | 7,146,919.09 | 7,146,919.09 | |
3.本期减少金额 | 7,686,052.64 | 7,686,052.64 | |
(1)处置 | 7,686,052.64 | 7,686,052.64 | |
4.期末余额 | 2,631,322.84 | 2,631,322.84 | |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 | |||
3、本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 3,786,374.73 | 3,786,374.73 | |
2.期初账面价值 | 24,945,724.94 | 24,945,724.94 |
(十六)无形资产
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利 | 非专利技术 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 200,099,378.48 | 14,197,584.30 | 79,610.93 | 760,000.00 | 215,136,573.71 |
2.本期增加金额 | 5,945,441.26 | 33,009.56 | 5,978,450.82 | ||
(1)购置 | 5,945,441.26 | 33,009.56 | 5,978,450.82 |
项目
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利 | 非专利技术 | 合计 |
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 3,884,381.31 | 58,252.44 | 3,942,633.75 | ||
(1)处置 | 3,884,381.31 | 58,252.44 | 3,942,633.75 | ||
4.期末余额 | 200,099,378.48 | 16,258,644.25 | 54,368.05 | 760,000.00 | 217,172,390.78 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 23,803,601.86 | 11,192,865.38 | 26,991.62 | 684,000.03 | 35,707,458.89 |
2.本期增加金额 | 4,001,987.51 | 1,629,539.91 | 7,968.28 | 75,999.97 | 5,715,495.67 |
(1)计提 | 4,001,987.51 | 1,629,539.91 | 7,968.28 | 75,999.97 | 5,715,495.67 |
(2)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 2,796,374.83 | 25,242.88 | 2,821,617.71 | ||
(1)处置 | 2,796,374.83 | 25,242.88 | 2,821,617.71 | ||
4.期末余额 | 27,805,589.37 | 10,026,030.46 | 9,717.02 | 760,000.00 | 38,601,336.85 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 172,293,789.11 | 6,232,613.79 | 44,651.03 | 178,571,053.93 | |
2.期初账面价值 | 176,295,776.62 | 3,004,718.92 | 52,619.31 | 75,999.97 | 179,429,114.82 |
(十七)长期待摊费用
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 9,317,185.80 | 7,138,461.71 | 2,178,724.09 | ||
地面硬化费 | 120,833.38 | 120,833.38 | |||
质量认证费 | 3,412,037.01 | 3,405,161.35 | 6,875.66 |
项目
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
合计 | 12,850,056.19 | 10,664,456.44 | 2,185,599.75 |
(十八)递延所得税资产-递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
坏账准备 | 292,063,894.49 | 53,649,601.53 | 297,544,560.29 | 48,027,352.31 |
应收款项信用减值准备 | 1,396,818,543.11 | 280,492,495.88 | 1,203,907,164.08 | 192,391,731.00 |
应收款项融资公允价值变动 | 113,721.21 | 17,058.18 | ||
存货跌价准备 | 266,046,505.80 | 44,147,851.98 | 253,008,102.56 | 39,291,474.26 |
无形资产摊销 | 2,701,965.40 | 675,491.35 | 3,109,107.87 | 466,366.18 |
可抵扣亏损 | 377,722,852.17 | 86,975,247.56 | 349,793,261.31 | 77,674,752.80 |
固定资产减值准备 | 2,536,072.57 | 456,538.87 | 761,279.85 | 190,319.96 |
递延收益 | 1,322,582.99 | 330,645.75 | 1,959,082.73 | 293,862.41 |
其他 | 119,830,358.63 | 22,678,336.67 | 80,438,044.87 | 12,570,142.67 |
合计 | 2,459,042,775.16 | 489,406,209.59 | 2,190,634,324.77 | 370,923,059.77 |
注:“其他”内容为使用权资产和预计负债确认的递延所得税。2.未经抵销的递延所得税负债
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值 | 7,857.06 | 1,964.26 | 25,551.27 | 6,387.83 |
定期存款利息收入 | 440,136.99 | 66,020.56 | 90,136.99 | 13,520.55 |
固定资产税法加速折旧 | 35,331,998.44 | 8,832,999.61 | ||
合计 | 35,779,992.49 | 8,900,984.43 | 115,688.26 | 19,908.38 |
(十九)短期借款
1. 短期借款分类
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 262,676,138.10 | 279,484,476.94 |
其中:票据贴现 | 262,676,138.10 | 269,984,476.94 |
抵押借款 | 82,900,000.00 | 52,900,000.00 |
保证借款 | 114,203,755.30 | 495,500,000.00 |
信用借款 | 1,443,757.92 | |
短期借款应计利息 | 2,643,261.54 | 3,102,983.15 |
合计 | 462,423,154.94 | 832,431,218.01 |
2.已逾期未偿还的短期借款情况本期本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
(二十)应付票据
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 1,441,518.48 | 111,616,892.25 |
银行承兑汇票 | 30,059,531.30 | |
合计 | 1,441,518.48 | 141,676,423.55 |
本期末无已到期未支付的应付票据。
(二十一)应付账款
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 1,048,623,821.50 | 797,918,534.19 |
劳务款 | 286,344,392.15 | 251,776,372.45 |
工程及设备款 | 64,244,197.89 | 12,433,675.94 |
其他 | 7,889,240.82 | 8,377,071.05 |
合计 | 1,407,101,652.36 | 1,070,505,653.63 |
(二十二)预收款项
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
房屋租金 | 384,461.15 | 3,987,573.62 |
其他 | 84,893,900.00 |
合计
合计 | 384,461.15 | 88,881,473.62 |
(二十三)合同负债
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
已结算未完工项目 | 229,541,169.81 | 220,550,377.17 |
工程款 | 1,032,544,461.98 | 623,465,714.22 |
货款 | 12,400,524.77 | 31,135,336.04 |
合计 | 1,274,486,156.56 | 875,151,427.43 |
(二十四)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 18,602,952.04 | 65,826,472.30 | 73,035,131.92 | 11,394,292.42 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 8,180.50 | 6,980,303.97 | 6,959,480.48 | 29,003.99 |
三、辞退福利 | 6,853,234.82 | 6,853,234.82 | ||
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 18,611,132.54 | 79,660,011.09 | 86,847,847.22 | 11,423,296.41 |
2.短期薪酬列示
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,164,709.73 | 57,314,161.97 | 64,850,732.74 | 10,628,138.96 |
二、职工福利费 | 293,155.64 | 1,486,941.45 | 1,524,049.45 | 256,047.64 |
三、社会保险费 | 54,650.87 | 4,373,803.07 | 4,350,451.13 | 78,002.81 |
其中:医疗保险费 | 54,514.05 | 3,910,890.32 | 3,889,381.74 | 76,022.63 |
工伤保险费 | 102.16 | 385,933.27 | 385,358.64 | 676.79 |
生育保险费 | 34.66 | 76,979.48 | 75,710.75 | 1,303.39 |
四、住房公积金 | 4,332.00 | 1,925,220.60 | 1,922,734.20 | 6,818.40 |
五、工会经费和职工教育经费 | 86,103.80 | 726,345.21 | 387,164.40 | 425,284.61 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 |
项目
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
合计 | 18,602,952.04 | 65,826,472.30 | 73,035,131.92 | 11,394,292.42 |
3.设定提存计划列示
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、基本养老保险 | 7,548.89 | 6,753,702.82 | 6,733,519.51 | 27,732.20 |
二、失业保险费 | 631.61 | 226,601.15 | 225,960.97 | 1,271.79 |
三、企业年金缴费 | ||||
合计 | 8,180.50 | 6,980,303.97 | 6,959,480.48 | 29,003.99 |
4.辞退福利
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、因解除劳动关系给予的补偿 | 6,853,234.82 | 6,853,234.82 | ||
合计 | 6,853,234.82 | 6,853,234.82 |
(二十五)应交税费
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 18,436,531.33 | 18,388,252.24 |
企业所得税 | 51,742,745.80 | 38,382,373.79 |
个人所得税 | 481,058.34 | 396,710.95 |
城市维护建设税 | 2,064,266.83 | 1,808,499.62 |
房产税 | 2,037,144.65 | 569,434.23 |
城镇土地使用税 | 1,236,049.71 | 641,049.43 |
教育费附加和地方教育附加 | 2,061,645.95 | 1,835,758.69 |
印花税 | 262,320.38 | 290,930.44 |
资源税 | 262,857.18 | 273,565.58 |
合计 | 78,584,620.17 | 62,586,574.97 |
(二十六)其他应付款
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 773,174,267.03 | 910,373,907.32 |
合计 | 773,174,267.03 | 910,373,907.32 |
1. 应付利息无。2.应付股利无。3.其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金及往来款 | 772,596,649.35 | 909,351,813.86 |
工程款 | 295,702.10 | 663,222.15 |
其他 | 281,915.58 | 358,871.31 |
合计 | 773,174,267.03 | 910,373,907.32 |
(二十七)一年内到期的非流动负债
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 |
非金融机构借款 | 73,096,955.21 | 65,124,029.80 |
一年内到期的租赁负债 | 2,222,311.51 | 13,323,272.61 |
长期借款应计利息 | 94,284.25 | 3,499.90 |
合计 | 78,913,550.97 | 79,450,802.31 |
(二十八)其他流动负债
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税 | 174,788,653.63 | 144,058,843.85 |
项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据背书 | 29,941,854.34 | 37,475,540.67 |
合计 | 204,730,507.97 | 181,534,384.52 |
(二十九)长期借款
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 65,500,000.00 | |
合计 | 65,500,000.00 |
(三十)租赁负债
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 4,036,989.90 | 36,582,560.81 |
减:未确认融资费用 | 160,654.51 | 4,562,558.86 |
小计 | 3,876,335.39 | 32,020,001.95 |
减:一年内到期的租赁负债 | 2,222,311.51 | 13,323,272.61 |
合计 | 1,654,023.88 | 18,696,729.34 |
(三十一)预计负债
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
未决诉讼 | 119,740,397.94 | 79,929,889.11 | |
合计 | 119,740,397.94 | 79,929,889.11 |
(三十二)递延收益
1.递延收益明细
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 37,048,413.71 | 2,469,287.00 | 9,838,852.59 | 29,678,848.12 | 详见说明 |
未实现售后租回损益(融资租赁) | 4,663,354.04 | 2,887,349.34 | 1,776,004.70 | 详见说明 | |
其他 | 689,954.31 | 689,954.31 | |||
合计 | 42,401,722.06 | 2,469,287.00 | 13,416,156.24 | 31,454,852.82 |
说明:
2016年11月10日,本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同,将本公司机械设备出售给远东国际租赁有限公司,协议转让价款合计38,000,000.00元。转让日标的资产账面原值38,034,987.98元,净值19,623,448.98元,确认未实现售后租回收益18,376,551.02元。本期售后租回损益摊销1,140,104.76元,期末余额388,452.66元。
2017年9月29日,本公司子公司徐州嘉寓光能科技有限公司与上海富汇融资租赁股份有限公司签订售后回租合同,将本公司机械设备出售给上海富汇融资租赁股份有限公司,协议转让价款合计60,000,000.00元。截至2017年9月29日标的资产账面原值54,358,062.14元,净值52,782,513.60元,确认未实现售后租回收益7,217,486.40元。本期售后租回损益摊销1,747,244.58元,期末余额1,387,552.04元。
2.涉及政府补助的项目明细
负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 计入本期 其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关-与收益相关 |
节能幕墙生产线项目补助 | 1,208,333.03 | 500,000.04 | 708,332.99 | 与资产相关 | ||
土地平整及基础设施建设补贴 | 2,487,580.32 | 2,304,579.96 | 183,000.36 | 与资产相关 | ||
节能门窗生产线建设工程补助 | 1,366,666.73 | 1,366,666.73 | 与资产相关 | |||
产业振兴和技术改造项目补助 | 688,416.77 | 688,416.77 | 与资产相关 | |||
战略新兴产业补贴 | 975,000.15 | 609,999.89 | 365,000.26 | 与资产相关 | ||
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助 | 9,375,000.00 | 750,000.00 | 8,625,000.00 | 与资产相关 | ||
安徽招商引资优惠补贴 | 6,246,666.71 | 3,123,333.32 | 3,123,333.39 | 与收益相关 | ||
燃煤锅炉改造补助金 | 750,750.00 | 136,500.00 | 614,250.00 | 与资产相关 | ||
沈阳康平清洁能源生产基地建设补助 | 13,950,000.00 | 326,043.41 | 13,623,956.59 | 与资产相关 | ||
嘉寓酒泉清洁能源产业基地项目补助 | 2,469,287.00 | 33,312.47 | 2,435,974.53 | 与资产相关 | ||
合计 | 37,048,413.71 | 2,469,287.00 | 9,838,852.59 | 29,678,848.12 |
说明:
(1)2014年5月4日,北京市经济和信息化委员会向本公司拨付5,000,000.00元作为节能幕墙生产线项目补贴,针对该补贴共确认递延收益5,000,000.00元。该递延收益期初余额为1,208,333.03元,本期确认其他收益500,000.04元,该递延收益期末余额为708,332.99元。
(2)根据江苏嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称江苏嘉寓)与江苏省金坛经济开发区管理委员会签订的协议,协议约定江苏省金坛经济开发区管理委员会对江苏嘉寓进行土地平整和地块上道路等基础设施建设进行补贴,2012年发放补贴19,385,800.00元,2013年发放补贴3,660,000.00元,协议要求江苏嘉寓按照项目规划要求及道路建设质量要求,做好土地平整和道路等基础设施建设,针对该补助共确认递延收益23,045,800.00元,与资产相关的政府补助递延收益期初余额为2,487,580.32元,本期共确认其他收益2,304,579.96元,该递延收益期末余额为183,000.36元。
(3)根据什邡市工业和信息化局什工信发(2011)123号文件关于下达2011年灾后重建专项基金计划的通知,将2011年灾后重建资金28,100,000.00元下达本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称四川嘉寓),其中:节能门窗生产线建设工程补助23,100,000.00元,节能门窗技术产业化补助5,000,000.00元;根据什邡市财政局什市财发(2011)41号文件关于下达2011年灾后重建专项基金计划的通知,将2011灾后重建专项基金23,900,000.00元下达本公司二级子公司四川嘉寓,其中:节能门窗生产线建设工程补助17,900,000.00元,节能门窗技术产业化补助6,000,000.00元;针对上述两项补助,与资产相关的政府补助递延收益期初余额为1,366,666.73元,本期共确认其他收益1,366,666.73元,该递延收益期末余额为0元。
(4)根据四川省发展和改革委员会及四川省经济和信息化委员会联合下发的川发改投资(2012)1070号文件“关于下达四川省产业振兴和技术改造项目(中央评估第一批)2012年中央预算内投资计划的通知”的内容,拨付本公司二级子公司四川嘉寓产业振兴及技术改造专项资金7,510,000.00元。针对上述补助,与资产相关的政府补助递延收益期初余额为688,416.77元,本期共确认其他收益688,416.77元,该递延收益期末余额为0元。
(5)根据什邡市财政局下发的什财企字(2013)37号文件“关于预下达嘉寓门窗2013年市级战略性新兴产业发展专项资金的通知”的要求,共向本公司二级子公司四川嘉寓拨付3,600,000.00元作为节能门窗生产线建设的配套资金,针对该补助共确认递延收益3,600,000.00元;根据四川省财政厅下发的川财建(2013)62号文件“关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知”的要求,共向本公司二级子公司四川嘉寓拨付2,500,000.00元作为节能门窗生产线建设的补助资金,针对该补助共确认递延收益2,500,000.00元,上述两项与资产相关的政府补助递延收益期初余额为975,000.15元,本期确认其他收益609,999.89元,该递延收益期末余额为365,000.26元。
(6)根据黑龙江省宾县招商局和宾县财政局联合下发的宾招发(2012)2号文件“关于拨付黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司基础设施建设资金的通知”的要求,共向本公司子公司黑龙江
嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称黑龙江嘉寓)拨付12,000,000.00元,作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金;根据黑龙江省财政厅下发的黑财指(预)(2012)866号文件“关于拨付2012年第四批省产业结构调整项目第一次核查拨款指标的通知”的要求,向本公司子公司黑龙江嘉寓拨付2,000,000.00元作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金;针对上述两项补助,共确认递延收益14,000,000.00元。与资产相关的政府补助递延收益期初余额为9,375,000.00元,本期确认其他收益750,000.00元,该递延收益期末余额为8,625,000.00元。
(7)根据关于“安徽省安庆市招商引资优惠政策的相关规定”,安庆经济技术开发区管理委员会一次性给予嘉寓门窗幕墙安徽有限公司(以下简称安徽嘉寓)工业发展资金奖励28,110,000.00元。由于安徽嘉寓尚未形成规模生产,根据政府补助性质,结合安徽嘉寓实际经营状况,按年度收入、成本实际发生情况来确认本年度政府补助计入其他收益的金额,递延收益期初余额为6,246,666.71元,本期确认其他收益3,123,333.32元,递延收益期末余额为3,123,333.39元。
(8)2017年5月8日,环境保护局向本公司拨付1,365,000.00元作为第三批燃煤锅炉改造补助资金,针对该补贴共确认递延收益1,365,000.00元。递延收益期初余额为750,750.00元,本期确认其他收益136,500.00元,该递延收益期末余额为614,250.00元。
(9)2021年11月,辽宁康平经济开发区管理委员会向本公司二级子公司嘉寓光能科技(沈阳)有限公司拨付13,950,000.00元作为嘉寓-康平清洁能源生产基地建设补助资金,针对该补贴本期确认递延收益13,950,000.00元。递延收益期初余额为13,950,000.00元,本期确认其他收益326,043.41元,该递延收益期末余额为13,623,956.59元。
(10)2022年5月,肃州区发展和改革局向本公司二级子公司酒泉嘉寓未来能源科技有限公司返还2,469,287.00元土地出让金,作为嘉寓酒泉清洁能源产业基地基础设施建设配套资金补助金,针对该补贴共确认递延收益2,469,287.00元。本期确认其他收益33,312.47元,该递延收益期末余额为2,435,974.53元。
(三十三)其他非流动负债
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
非金融机构长期借款 | 73,096,955.21 | 65,124,029.80 |
小计 | 73,096,955.21 | 65,124,029.80 |
减:一年内到期的其他非流动负债 | 73,096,955.21 | 65,124,029.80 |
合计 |
说明:
1.2014年,公司二级子公司安徽嘉寓与安庆经济技术开发区管理委员会签订安庆生产基地
代建协议,由安庆经济技术开发区管理委员会按照工程施工合同约定支付无息建设费用49,397,100.00元,安徽嘉寓待取得房屋所有权证书后,分5年期偿还。截至2022年12月31日应付余额23,627,515.49元,于2022年到期后延期一年支付。2.2014年,公司二级子公司江西嘉寓与江西吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司签订吉安节能门窗幕墙生产基地代建协议,由吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司向江西嘉寓支付代建费用30,000,000.00元,江西嘉寓5年后一次偿还。2015年江西嘉寓收吉安市井冈山区金庐陵经济发展有限公司代建费用5,000,000.00元,截至2022年12月31日负债余额41,432,939.72元,其中将于一年内到期41,432,939.72元。
3.2014年,公司二级子公司江西嘉寓与江西井冈山经济技术开发区财政局签订吉安节能门窗幕墙生产基地代建协议,由江西井冈山经济技术开发区财政局支付代建费用8,036,500.00元,江西嘉寓取得产权证后第八年一次偿还。截至2022年12月31日负债余额8,036,500.00元,其中将于一年内到期8,036,500.00元。
(三十四)股本
项目 | 期初余额 | 本次变动增减 | 期末余额 | ||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
(三十五)资本公积
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | ||||
其他资本公积 | 148,491,975.63 | 148,491,975.63 | ||
合计 | 148,491,975.63 | 148,491,975.63 |
(三十六)其他综合收益
项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
1.重新计量设定收益计划变动额 |
项目
项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 623,495.61 | 317,007.26 | 17,058.18 | 299,949.08 | 923,444.69 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -96,663.03 | 113,721.21 | 17,058.18 | 96,663.03 | |||
4.应收款项融资信用减值准备 | |||||||
5.现金流量套期储备 | |||||||
6.外币财务报表折算差额 | 720,158.64 | 203,286.05 | 203,286.05 | 923,444.69 | |||
其他综合收益 合计 | 623,495.61 | 317,007.26 | 17,058.18 | 299,949.08 | 923,444.69 |
(三十七)盈余公积
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 | ||
合计 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 |
(三十八)未分配利润
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | -818,985,453.13 | 538,160,756.89 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) |
项目
项目 | 本期 | 上期 |
调整后期初未分配利润 | -818,985,453.13 | 538,160,756.89 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -74,707,138.44 | -1,347,833,122.56 |
减:提取法定盈余公积 | ||
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 9,313,087.46 | |
转作股本的普通股股利 | ||
其他 | ||
期末未分配利润 | -893,692,591.57 | -818,985,453.13 |
(三十九)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
主营业务 | 1,935,966,879.95 | 1,698,764,189.30 | 1,411,266,054.47 | 1,295,957,348.71 |
其他业务 | 17,584,479.44 | 19,314,898.72 | 18,314,830.81 | 12,855,013.34 |
合计 | 1,953,551,359.39 | 1,718,079,088.02 | 1,429,580,885.28 | 1,308,812,362.05 |
2. 主营业务及其他业务(分产品)
产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
门窗 | 356,009,157.33 | 320,634,741.56 | 751,651,060.71 | 669,143,464.72 |
幕墙 | 61,894,505.19 | 57,409,629.43 | 238,761,615.46 | 217,978,240.33 |
光伏收入 | 1,482,731,648.14 | 1,292,590,312.25 | 263,953,873.58 | 286,934,242.56 |
光热+ | 35,331,569.29 | 28,129,506.06 | 156,899,504.72 | 121,901,401.10 |
其他 | 17,584,479.44 | 19,314,898.72 | 18,314,830.81 | 12,855,013.34 |
合计 | 1,953,551,359.39 | 1,718,079,088.02 | 1,429,580,885.28 | 1,308,812,362.05 |
3. 主营业务及其他业务(分地区)
地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
地区名称
地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
华南 | 37,374,074.70 | 36,199,357.32 | 372,905,670.45 | 326,636,680.97 |
华北 | 1,157,505,300.72 | 980,817,166.32 | 683,982,301.89 | 596,500,464.37 |
华东 | 741,087,504.53 | 681,747,665.66 | 354,378,082.13 | 372,820,203.37 |
其他地区 | 17,584,479.44 | 19,314,898.72 | 18,314,830.81 | 12,855,013.34 |
合计 | 1,953,551,359.39 | 1,718,079,088.02 | 1,429,580,885.28 | 1,308,812,362.05 |
(四十)税金及附加
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 1,355,619.21 | 1,620,432.46 |
教育费附加 | 671,317.11 | 770,166.82 |
地方教育附加 | 447,524.53 | 512,308.47 |
房产税 | 3,559,664.72 | 3,660,028.16 |
印花税 | 667,310.72 | 1,316,613.27 |
土地使用税 | 3,588,637.20 | 3,549,479.30 |
车船税 | 10,531.36 | 12,601.36 |
水利基金 | 885.25 | 27,245.12 |
环境保护税 | 963,730.75 | |
其他 | 61,588.50 | 148,114.20 |
合计 | 10,363,078.60 | 12,580,719.91 |
(四十一)销售费用
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 8,292,500.60 | 11,067,063.22 |
办公费、物耗、电话费、宣传费 | 8,116,825.57 | 8,111,999.70 |
交通费、水电物业费 | 3,539,877.50 | 4,889,650.46 |
差旅费、业务招待费 | 908,881.46 | 4,918,256.84 |
折旧费、摊销费 | 126,575.92 | 3,112,380.03 |
其他 | 840,370.53 | 804,240.31 |
合计 | 21,825,031.58 | 32,903,590.56 |
(四十二)管理费用
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 49,336,587.77 | 56,663,753.69 |
折旧费、摊销费 | 27,490,282.07 | 21,369,370.56 |
办公费、物耗、电话费、宣传费 | 13,425,659.14 | 12,078,740.48 |
车辆运输费、水电物业费 | 6,217,246.67 | 8,978,185.63 |
差旅费、业务招待费 | 4,284,102.32 | 8,962,306.97 |
保安服务费、保洁费 | 3,740,070.61 | 1,228,843.60 |
维修费 | 2,161,554.60 | 2,528,352.44 |
开办费 | 7,722.77 | |
其他 | 5,615,072.48 | 5,929,936.57 |
合计 | 112,270,575.66 | 117,747,212.71 |
(四十三)研发费用
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员人工费用 | 4,123,312.94 | 10,477,473.87 |
直接投入费用 | 9,178,517.87 | 12,793,593.46 |
折旧费用与长期费用摊销 | 2,773,892.60 | 6,760,935.49 |
新产品设计费 | 52,621.41 | 235,476.00 |
无形资产摊销 | 55,291.90 | 65,984.86 |
其他费用 | 361,819.44 | 678,924.45 |
合计 | 16,545,456.16 | 31,012,388.13 |
(四十四)财务费用
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 48,155,684.04 | 73,924,702.50 |
减:利息收入 | 1,844,156.99 | 4,741,695.65 |
利息净支出 | 46,311,527.05 | 69,183,006.85 |
汇兑差额 | -2,709,322.57 | 4,164,917.91 |
手续费 | 140,349.07 | 385,609.49 |
融资服务费 | 4,794,948.22 | 46,850,731.98 |
担保手续费 | 131,343.02 | 1,369,534.12 |
未确认融资费用 | 1,523,316.10 | 1,737,230.03 |
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计 | 50,192,160.89 | 123,691,030.38 |
(四十五)其他收益
产生其他收益的来源 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
节能幕墙生产线补贴款 | 500,000.04 | 500,000.04 |
燃煤锅炉改造补贴 | 136,500.00 | 136,500.00 |
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助 | 750,000.00 | 750,000.00 |
土地平整及基础建设补贴 | 2,304,579.96 | 2,304,579.96 |
什邡财政灾后重建补贴 | 1,366,666.73 | 4,099,999.99 |
国家振兴产业补贴 | 688,416.77 | 750,999.99 |
战略新兴产业补贴 | 609,999.89 | 609,999.98 |
专利补贴 | 103,000.00 | 45,000.00 |
研发补贴 | 33,722.00 | |
企业扶持金 | 6,974,830.00 | 308,871.56 |
安徽招商引资优惠补贴 | 3,123,333.32 | 3,123,333.32 |
知识产权局补贴 | 600.00 | |
税费返还 | 631,275.54 | 271,066.61 |
工信局规上企业奖励 | 200,000.00 | |
节能环保补贴 | 3,000.00 | 3,000.00 |
人力资源和社会保障局安置奖励 | 430,101.69 | 65,682.70 |
工业经济产业创新发展金 | 94,500.00 | |
小微企业补助 | 33.07 | |
嘉寓酒泉清洁能源产业基地项目补助 | 33,312.47 | |
康平清洁能源产业基地补助 | 326,043.41 | |
高新技术企业奖励 | 40,000.00 | |
经信局补贴 | 227,800.00 | |
合计 | 18,377,081.82 | 13,169,667.22 |
(四十六)投资收益
补助项目
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | ||
处置长期股权投资产生的投资收益 | 71,707,007.02 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
合计 | 71,707,007.02 |
(四十七)公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -17,694.21 | 8,031.07 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
合计 | -17,694.21 | 8,031.07 |
(四十八)信用减值损失
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | 6,396,320.73 | -3,943,061.81 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
应收款项融资坏账损失 | ||
应收款项坏帐损失 | -200,703,845.74 | -839,984,045.02 |
应收票据坏账损失 | 1,432,250.67 | -2,364,933.14 |
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计 | -192,875,274.34 | -846,292,039.97 |
注:上表中损失以“-”号填列。
(四十九)资产减值损失
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
坏账损失 | -540,806.55 | -399,017.18 |
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -13,038,403.24 | -241,592,073.31 |
合同资产减值损失 | 4,298,727.47 | -220,062,693.42 |
固定资产减值损失 | -1,774,792.72 | |
合计 | -11,055,275.04 | -462,053,783.91 |
注:上表中损失以“-”号填列。
(五十)资产处置收益
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、固定资产处置收益 | -21,784,253.38 | 43,326.25 |
二、在建工程处置收益 | -2,328,138.63 | -331,070.75 |
三、生产性生物资产处置收益 | ||
四、无形资产处置收益 | ||
五、债务重组处置收益(处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失) | ||
六、划分为持有待售的非流动资产或处置组处置收益(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外) | ||
合计 | -24,112,392.01 | -287,744.50 |
(五十一)营业外收入
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
债务重组利得 | 46,394.26 | |
与经营无关的政府补助 | 3,750.00 | |
其他 | 1,636,775.74 | 4,932,397.11 |
合计 | 1,686,920.00 | 4,932,397.11 |
(五十二)营业外支出
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非流动资产报废损失 | 1,449,643.99 | 88,463.84 |
其中:固定资产处置损失 | 361,637.51 | 88,463.84 |
无形资产处置损失 | 1,088,006.48 | |
债务重组损失 | 687,153.56 | |
对外捐赠支出 | 32,150.00 | 115,000.00 |
其中:公益性捐赠支出 | 20,000.00 | |
诉讼赔偿费用 | 41,429,041.47 | 81,256,054.99 |
滞纳金 | 1,250,349.26 | 477,147.82 |
其他 | 3,276,702.62 | 10,524,168.22 |
合计 | 48,125,040.90 | 92,460,834.87 |
(五十三)所得税费用
1.所得税费用表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 24,187,571.21 | 17,489,717.32 |
递延所得税费用 | -109,619,131.95 | -249,807,321.07 |
合计 | -85,431,560.74 | -232,317,603.75 |
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | -160,138,699.18 |
按法定-适用税率计算的所得税费用 | -39,464,270.73 |
子公司适用不同税率的影响 | 9,742,940.01 |
调整以前期间所得税的影响 | 4,347,270.03 |
非应税收入的影响 | |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,945,247.25 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -22,309.57 |
项目
项目 | 本期发生额 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 358,617.48 |
税率调整导致递延所得税资产-负债变化的影响 | -60,676,546.51 |
研发支出加计扣除的影响 | -2,942,301.66 |
其他 | 279,792.97 |
所得税费用 | -85,431,560.74 |
(五十四)合并现金流量表项目
1.收到其他与经营活动有关的现金
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
往来等 | 43,807,641.68 | 137,603,744.89 |
利息收入 | 1,494,156.99 | 5,616,769.62 |
保证金 | 2,010,935.39 | 7,029,999.16 |
政府补贴 | 8,460,429.23 | 14,844,253.94 |
合计 | 55,773,163.29 | 165,094,767.61 |
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
押金、保证金 | -197,117.42 | 9,401,631.64 |
单位及往来 | 93,231,999.92 | 207,776,282.40 |
期间费用付现 | 39,597,196.70 | 57,618,544.33 |
诉讼赔偿 | 49,860.00 | 1,873,001.88 |
合计 | 132,681,939.20 | 276,669,460.25 |
3.收到其他与筹资活动有关的现金
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
融资租赁 | 11,000,000.00 | |
受限资金转回 | 33,016.05 | |
合计 | 11,033,016.05 |
4.支付的其他与筹资活动有关的现金
100 |
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
偿还非金融机构借款 | 13,387,129.93 | |
银行融资相关费用 | 378,816.57 | |
融资租赁手续费 | ||
租赁相关费用 | 13,416,030.84 | 7,179,225.25 |
合计 | 13,416,030.84 | 20,945,171.75 |
(五十五)合并现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料表
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | -74,707,138.44 | -1,347,833,122.56 |
加:资产减值准备 | 203,930,549.38 | 1,308,345,823.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,762,773.37 | 44,963,797.11 |
使用权资产折旧 | 7,146,919.09 | 4,993,347.51 |
无形资产摊销 | 5,715,495.67 | 5,193,929.38 |
长期待摊费用摊销 | 10,664,456.44 | 5,159,379.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 24,112,392.01 | 287,744.50 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,449,643.99 | 88,463.84 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 17,694.21 | -8,031.07 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 54,460,449.03 | 122,517,219.53 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -71,707,007.02 | |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -118,483,149.82 | -249,796,175.45 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 8,881,076.05 | -129,253.32 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -219,775,793.73 | 6,261,884.55 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 177,749,587.25 | -110,170,921.75 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 396,094,165.84 | 380,525,767.12 |
其他 | 40,992,924.77 | 81,342,181.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 494,305,038.09 | 251,742,033.88 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |
101 |
补充资料
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 |
减:现金的期初余额 | 86,464,415.68 | 133,624,811.92 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -22,893,046.90 | -47,160,396.24 |
2.本期收到的处置子公司的现金净额
项目 | 金额 |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1.00 |
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
处置子公司收到的现金净额 | 1.00 |
3.现金和现金等价物的构成
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 |
其中:库存现金 | 3,686.99 | 92,412.91 |
可随时用于支付的银行存款 | 63,567,681.79 | 76,372,002.77 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 10,000,000.00 | |
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 |
其中:母公司或公司内二级子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(五十六)所有权或使用权受到限制的资产
102 |
项目
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 87,550,001.89 | 贷款保证金,银承保证金及诉讼冻结款 |
应收票据 | 262,676,138.10 | 商业票据贴现、质押 |
固定资产 | 130,014,847.25 | 抵押贷款、法院查封 |
投资性房地产 | 5,948,130.32 | 法院查封 |
无形资产-土地使用权 | 78,431,016.19 | 抵押贷款 |
合计 | 564,620,133.75 |
(五十七)外币货币性项目
1.外币货币性项目
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | 1,051,082.21 | ||
其中:美元 | 146,644.02 | 6.9646 | 1,021,316.94 |
澳元 | 177.27 | 4.7138 | 835.62 |
新加坡元 | 5,579.74 | 5.1831 | 28,920.35 |
港币 | 10.41 | 0.8933 | 9.30 |
应收账款 | 50,020,009.58 | ||
其中:美元 | 980,077.90 | 6.9646 | 6,825,850.54 |
澳元 | 4,731,571.41 | 4.7138 | 22,303,681.31 |
新加坡元 | 535,347.89 | 5.1831 | 2,774,761.65 |
迪拉姆 | 9,187,967.34 | 1.8966 | 17,425,898.86 |
欧元 | 92,930.96 | 7.4229 | 689,817.22 |
2.境外经营实体说明2013年3月25日经中华人民共和国商务部颁发的中国企业境外投资批准证书“商境外投资证”第1100201300007号,同意本公司在新加坡设立全资二级子公司嘉寓股份(新加坡)有限公司,主要经营地为新加坡,记账本位币为新加坡元(业务收支的主要币种)。
六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
无。
(二)同一控制下企业合并
103 |
无。
(三)反向购买
无。
(四)处置子公司
子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有的该子公司净资产份额 |
重庆鹏信和建设发展有限公司 | 8,489.39 万元 | 100% | 股权 转让 | 2022-1-31 | 审议程序履行完毕、收到股权对价款、工商变更 | 100% |
宿州百嘉光伏科技有限公司 | 1.00元 | 100% | 股权 转让 | 2022-2-17 | 审议程序履行完毕、收到股权对价款、工商变更 | 100% |
(续上表)
子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
重庆鹏信和建设发展有限公司 | 无 | |||||
宿州百嘉光伏科技有限公司 | 无 |
(五)其他原因的合并范围变动
1.本期新纳入合并范围的子公司
序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 级次 | 本期纳入合并范围的原因 |
1 | 北京南建典科技有限公司 | 南建典 | 1 | 新设 |
2 | 北京光耀嘉科技有限公司 | 光耀嘉 | 1 | 新设 |
3 | 辽宁融信洁能科技有限公司 | 辽宁融信 | 1 | 新设 |
104 |
4 | 阜新融信节能科技有限公司 | 阜新融信 | 2 | 新设 |
5 | 宁夏嘉寓能源科技有限公司 | 宁夏能源 | 1 | 新设 |
6 | 北京卓垣久科技有限公司 | 卓垣久 | 1 | 新设 |
7 | 北京森寓科技发展有限公司 | 森寓 | 1 | 新设 |
8 | 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 | 嘉新诚 | 1 | 新设 |
9 | 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 嘉寓有限责任 | 1 | 新设 |
10 | 嘉寓系统门窗(北京)有限公司 | 系统门窗 | 2 | 新设 |
11 | 嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司 | 阜新能源 | 2 | 新设 |
2.本期不再纳入合并范围的子公司
序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 级次 | 本期减少合并范围的原因 |
1 | 重庆鹏信源建设发展有限公司 | 鹏信源 | 1 | 注销 |
3.本期未纳入合并范围的主体本期无未纳入合并范围的主体。
七、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
企业集团的构成
序号 | 子公司名称 | 级次 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | ||||||
1 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 1 | 重庆市江北区 | 建筑安装 | 100.00 | 新设 | |
2 | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 哈尔滨市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
3 | 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2 | 七台河市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
4 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 广东惠州博罗县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
5 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2 | 四川什邡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
6 | 什邡嘉智科节能门窗有限公司 | 3 | 四川什邡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 |
105 |
序号
序号 | 子公司名称 | 级次 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | ||||||
7 | 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 沈阳市沈北新区 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
8 | 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 山东德州乐陵市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
9 | 嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 1 | 上海市杨浦区 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
10 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2 | 江苏金坛市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
11 | 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2 | 浙江杭州市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
12 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 河南卫辉 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
13 | 嘉寓股份(新加坡)有限公司 | 1 | 新加坡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
14 | 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 吉安市井开区 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
15 | 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 1 | 湖北咸宁 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
16 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 1 | 徐州市沛县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
17 | 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 2 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
18 | 辽宁嘉寓光能科技有限公司 | 2 | 辽宁省朝阳市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
19 | 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 | 2 | 甘肃省酒泉市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
20 | 嘉寓未来能源科技(武威)有限公司 | 2 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
21 | 定西嘉寓未来能源科技有限公司 | 2 | 甘肃省定西市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
22 | 嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司 | 2 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
23 | 山东嘉润集成能源有限公司 | 2 | 山东济宁微山县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 合并 | |
24 | 濉溪县嘉阳集成能源有限公司 | 3 | 安徽省濉溪县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 合并 | |
25 | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 1 | 安徽省安庆市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 |
106 |
序号
序号 | 子公司名称 | 级次 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | ||||||
26 | 嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司 | 1 | 山东德州临邑县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
27 | 海南嘉寓节能科技有限公司 | 1 | 海南省三亚市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
28 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 1 | 河北邢台市威县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
29 | 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 1 | 宁夏灵武市宁东 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
30 | 宁夏嘉寓股份产业并购基金(有限合伙) | 1 | 宁夏灵武市宁东 | 投资及咨询管理 | 99.90 | 新设 | |
31 | 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 湖南湘乡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
32 | 江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 1 | 徐州市沛县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
33 | 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 安徽省马鞍山市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
34 | 威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 1 | 河北邢台市威县 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
35 | 嘉寓门窗科技(北京)有限公司 | 1 | 北京市顺义区 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
36 | 嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 1 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
37 | 北京嘉寓光能科技有限公司 | 1 | 北京市顺义区 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
38 | 内蒙古嘉辽光能科技有限公司 | 2 | 内蒙古通辽市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
39 | 嘉寓光能科技(沈阳)有限公司 | 2 | 辽宁省沈阳市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
40 | 武威嘉寓光能源科技有限公司 | 2 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
41 | 绥滨嘉寓光能科技有限公司 | 1 | 黑龙江鹤岗 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
42 | 北京南建典科技有限公司 | 1 | 北京市石景山区 | 酒店服务管理 | 100.00 | 新设 | |
43 | 北京光耀嘉科技有限公司 | 1 | 北京市石景山区 | 酒店服务管理 | 100.00 | 新设 | |
44 | 辽宁融信洁能科技有限公司 | 1 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 |
107 |
序号
序号 | 子公司名称 | 级次 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | ||||||
45 | 阜新融信节能科技有限公司 | 2 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
46 | 宁夏嘉寓能源科技有限公司 | 1 | 宁夏吴忠市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
47 | 北京卓垣久科技有限公司 | 1 | 北京市石景山区 | 酒店服务管理 | 100.00 | 新设 | |
48 | 北京森寓科技发展有限公司 | 1 | 北京市顺义区 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
49 | 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 | 1 | 北京市顺义区 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
50 | 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 1 | 北京市顺义区 | 货物销售及技术服务 | 90.00 | 10.00 | 新设 |
51 | 嘉寓系统门窗(北京)有限公司 | 2 | 北京市顺义区 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 |
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无。
八、关联方及关联交易
(一)本公司的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 北京 | 资产管理;项目投资;投资管理 | 6,500万元 | 38.47 | 38.47 |
本公司的母公司情况的说明:
嘉寓新新投资(集团)有限公司成立于2009年1月,截至2022年12月31日,注册资本6,500万元,对本公司所持股份275,761,606股,占持股比例和表决权比例分别为38.47%和38.47%,田家玉持股90.00%,为实际控制人。
(二)本公司的子公司情况
公司子公司的情况详见本附注七、“在其他主体中的权益”。
(三)其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
108 |
其他关联方名称
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
田家玉 | 实际控制人 |
黄苹 | 实际控制人田家玉先生的配偶 |
田新甲 | 第五届董事会董事长,非独立董事 |
张国峰 | 第六届董事会董事长,非独立董事 |
付海波 | 非独立董事、总经理 |
高菲 | 非独立董事 |
喻久旺 | 非独立董事,副总经理 |
杨元科 | 独立董事 |
王述前 | 独立董事 |
黄圻 | 独立董事 |
吴海英 | 监事、职工代表监事、监事会主席 |
高茹 | 监事、股东代表监事 |
程非 | 监事、职工代表监事 |
黄秋艳 | 副总经理,财务总监,董秘 |
任强 | 副总经理 |
周建勇 | 副总经理 |
葛小磊 | 副总经理 |
白艳红 | 副总经理 |
任玉英 | 监事、股东代表监事 |
陈利 | 监事、职工代表监事 |
嘉寓汽车配件威县(有限合伙) | 黄苹控制的单位 |
嘉寓建筑科技河北有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓机器人贸易有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
黑龙江新财光伏科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
江苏东方绿洲光伏科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京自由季家具有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓氢能源科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新节能科技(朝阳)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
109 |
其他关联方名称
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
卫辉市新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宁夏嘉寓新能源产业基金管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资(集团)马鞍山有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉广光伏科技威县有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
阜新嘉寓清洁能源科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宁夏嘉寓新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓鑫鑫节能科技(定西)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新节能科技(酒泉)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新(敖汉旗)节能科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
古浪嘉寓新新清洁能源科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宁夏宏鼎房地产开发有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新能源技术开发威县有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓公寓管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资集团齐齐哈尔有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉盛威县众创空间有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
重庆寓苑建筑材料有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓节能科技(沈阳)有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
黑龙江省东方绿洲光伏科技开发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
德州新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
唐山恒邦房地产开发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资集团(临邑)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
河北万鑫能源有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资(集团)福州有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京奥普科星技术有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓智能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
110 |
其他关联方名称
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
湘乡嘉湘光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
朝阳嘉寓洁能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓光伏咸宁有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
长垣县中民润峰新能源有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
吉安海寓光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
安庆嘉寓光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宾县嘉寓光伏发电建设项目管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
常州嘉能寓源光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
阜新嘉新洁能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓科技研发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
(四)关联方交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)购买商品/接受劳务情况表
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
奥普科星河北科技有限公司 | 购买商品接受劳务 | 市场价格 | 10,706.20 | 14,005,097.36 |
北京奥普科星技术有限公司 | 市场价格 | 570,882.30 | 10,666,712.41 | |
嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 市场价格 | 6,916,043.84 | ||
合计 | 581,588.50 | 31,587,853.61 |
(2)销售商品/提供劳务情况表
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
湘乡嘉湘光伏有限公司 | 销售商品提供劳务 | 市场价格 | -173,886.12 | 180,887.76 |
111 |
关联方
关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
河北万鑫能源有限公司 | 市场价格 | -5,247,533.64 | 687,749.51 | |
安庆嘉寓光伏有限公司 | 市场价格 | -228,568.04 | 220,868.84 | |
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 | 市场价格 | -184,294.64 | 204,594.33 | |
长垣县中民润峰新能源有限公司 | 市场价格 | -302,545.54 | 279,187.29 | |
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 | 市场价格 | -95,072.85 | 83,886.83 | |
嘉寓光伏咸宁有限公司 | 市场价格 | -129,175.55 | 120,089.96 | |
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 | 市场价格 | |||
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 市场价格 | |||
嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 市场价格 | 82,721.69 | ||
嘉寓节能科技威县有限公司 | 市场价格 | 2,198,773.05 | ||
阜新嘉新洁能科技有限公司 | 市场价格 | 412,159,436.05 | 63,010,897.81 | |
北京嘉寓智能科技有限公司 | 市场价格 | 796,460.13 | 1,707,964.60 | |
吉安海寓光伏有限公司 | 市场价格 | 1,103,844.36 | ||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 市场价格 | 2,811,251.51 | ||
朝阳嘉寓洁能科技有限公司 | 市场价格 | 365,690,554.22 | ||
甘肃嘉年节能科技有限公司 | 市场价格 | 627,604,241.20 | ||
合计 | 1,403,804,711.09 | 68,777,621.67 |
相关说明如下:
112 |
1)工程合同
承接单位 | 客户 | 项目 | 合同总额 | 累计确认收入 | 工程施工累计发生额(成本+毛利) | 已办理结算 (不含税) | 未办理结算(不含税) | 关联方 资金占用 |
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 黑龙江新财光伏科技有限公司 | 尚志基地生产用厂房的钢结构工程 | 8,438,070.00 | 6,711,511.06 | 7,362,488.28 | 6,067,248.07 | 644,262.99 | 412,488.28 |
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 嘉寓新新投资(集团)马鞍山有限公司 | 马鞍山生产基地铝合金门窗工程 | 1,580,391.69 | 1,427,898.36 | 1,308,826.17 | 953,920.03 | 473,978.33 | 316,078.85 |
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 河北万鑫能源有限公司 | 嘉寓新能源河北威县光伏发电项目 | 77,104,000.00 | 61,886,637.70 | 53,348,614.90 | 61,886,637.70 | ||
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 吉安海寓光伏有限公司 | 嘉寓新能源江西吉安光伏项目 | 1,232,776.56 | 1,103,844.36 | 1,003,494.87 | 1,103,844.36 | ||
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 常州嘉能寓源光伏有限公司 | 嘉寓新能源江苏金坛光伏项目 | 29,707,000.00 | 5,397,619.89 | ||||
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司 | 黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司1#2#车间门窗幕墙工程 | 1,600,000.00 | 1,389,697.40 | 1,359,348.98 | 1,463,594.35 | -73,896.95 | |
嘉寓控股股份公司 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 嘉寓-阜新新能源示范基地(高效真空集热管光热+及节能门窗幕墙项目1-3#标准厂房门窗幕墙工程) | 2,254,166.17 | 2,047,361.93 | 1,820,409.09 | 2,047,361.93 | ||
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 嘉寓节能科技威县有限公司嘉寓产业孵化园建设项目1-6#标准厂房门窗幕墙工程 | 2,528,192.86 | 2,403,470.35 | 1,817,121.15 | 1,783,687.67 | 619,782.68 | 22,554.29 |
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 河北万鑫能源有限公司 | 河北万鑫能源有限公司223KW光伏发电项目 | 256,542.00 | 230,360.84 | 145,140.90 | 230,360.84 | 108,298.60 |
113 |
承接单位
承接单位 | 客户 | 项目 | 合同总额 | 累计确认收入 | 工程施工累计发生额(成本+毛利) | 已办理结算 (不含税) | 未办理结算(不含税) | 关联方 资金占用 |
嘉寓控股股份公司 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 嘉寓朝阳新能源示范基地光伏组件、节能门窗幕墙项目1#2#标准厂房门窗幕墙工程 | 2,215,155.68 | 1,882,801.39 | 1,800,090.07 | 60,027.50 | 1,822,773.89 | 1,490,500.54 |
嘉寓控股股份公司 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 职工宿舍楼及配套设施用房(一期、二期) | 3,142,122.03 | 2,811,251.51 | 2,448,318.14 | 860,983.33 | 1,950,268.18 | 2,285,015.93 |
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 阜新嘉新洁能科技有限公司 | 嘉寓阜新200MV分布式光伏项目 | 815,000,000.00 | 475,170,333.86 | 540,697,201.77 | 642,346,482.48 | -167,176,148.62 | |
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 朝阳嘉寓洁能科技有限公司 | 辽宁朝阳嘉寓龙城150MW风电场PC项目 | 970,000,000.00 | 365,690,554.22 | 363,523,830.26 | 383,753,228.91 | -18,062,674.69 | |
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 甘肃嘉年节能科技有限公司 | 嘉寓嘉年古浪县360MW光伏电站项目PC总承包 | 1,690,080,000.00 | 627,604,241.20 | 558,959,259.41 | 502,264,648.56 | 125,339,592.64 | |
合计 | 3,605,138,416.98 | 1,550,359,964.18 | 1,540,991,763.88 | 1,604,822,025.73 | -54,462,061.55 | 4,634,936.49 |
2)嘉寓门窗科技(北京)有限公司与北京嘉寓智能科技有限公司签订门窗销售合同,本年实现销售收入796,460.13元,本年已回款1,550,000.00元。3)报告期内,子公司徐州嘉寓光能科技有限公司与发包方办理最终价款结算,因结算额恰减导致本期收入为负数。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2021年度财务报表附注
2.关联租赁情况
(1)本公司作为承租方
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 办公 | 78,257.15 | 138,830.75 |
北京嘉寓智能科技有限公司 | 办公 | 658,758.01 | 539,477.06 |
德州新新节能科技有限公司 | 厂房 | 1,544,697.14 | 1,485,714.28 |
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 厂房 | 250,458.72 | 572,477.06 |
卫辉市新新节能科技有限公司 | 厂房 | 489,169.73 | 715,596.36 |
嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 办公/厂房 | 3,281,510.99 | 3,402,334.19 |
嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 厂房 | 2,531,397.08 | 505,708.18 |
河北万鑫能源有限公司 | 厂房 | 731,885.76 | 715,596.34 |
合计 | 9,566,134.58 | 8,075,734.22 |
关联租赁情况说明
)嘉寓控股股份公司与嘉寓新新投资(集团)有限公司签订房屋租赁协议,租赁坐落于北京市顺义区牛富路
号院内房屋,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,年租赁费为
4.62
万元。
)嘉寓控股股份公司与北京嘉寓智能科技有限公司签订房屋租赁协议,租赁坐落于北京市顺义区牛栏山牛富路
号院内房屋,租赁期限自2022年
月
日至2024年
月
日,租赁期限
年,年租赁费为
69.18
万元。
)嘉寓门窗科技(北京)有限公司与嘉寓新新投资(集团)有限公司签订房屋租赁协议,租赁坐落于北京市顺义区牛富路
号院内房屋,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,年租赁费为
4.74
万元。
)山东嘉寓门窗幕墙有限公司与德州新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于山东省乐陵经济开发区的厂房,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,租赁期限
年,年租赁费为
162.19
万元。
)湖南嘉寓门窗幕墙有限公司与嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于湖南省湘乡经济开发区的厂房,租赁期自2022年
月
日至2022年
月
日,租赁期限
年,年租金为
27.30
万元。
)河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河南省卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路
号的厂房,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,年租金为
53.32
万元。
)徐州嘉寓光能科技有限公司与嘉寓新能源(徐州)有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于江苏省徐州市沛县经济开发区沛公路北侧的厂房,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,租赁期限
年,租金为
318.08
万元。
)嘉寓控股股份公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区的厂房,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,租赁期限
年,年租赁费为
46.80
万元。
)嘉寓门窗幕墙河北有限公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区的厂房,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,租赁期限
年,年租赁费为
31.20
万元。
)嘉寓光能科技(阜新)有限公司与嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于辽宁省阜新市细河区新山街
号的厂房,租赁期限自2022年
月
日至2022年
月
日,租赁期限
年,年租赁费为
136.50
万元。
(2)本公司作为出租方
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
奥普科星河北科技有限公司 | 机器设备 | 1,485,269.76 | |
安庆嘉寓光伏有限公司 | 厂房屋顶 | 239,290.48 | 1,196,452.38 |
合计 | 239,290.48 | 2,681,722.14 |
3.关联担保情况
(1)本公司作为担保方
被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 4,000.00 | 2020/7/13 | 2024/7/12 | 是 |
被担保方
被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 3,000.00 | 2020/10/15 | 2023/10/14 | 是 |
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 1,500.00 | 2021/2/4 | 2023/7/16 | 是 |
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 1,200.00 | 2021/1/29 | 2024/12/3 | 是 |
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 400.00 | 2019/9/23 | 2022/9/22 | 是 |
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1,000.00 | 2019/10/9 | 2022/10/9 | 是 |
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 400.00 | 2019/12/26 | 2022/12/24 | 是 |
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 500.00 | 2020/11/2 | 2024/11/2 | 是 |
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1,000.00 | 2022/5/31 | 2026/5/25 | 否 |
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 4,000.00 | 2022/5/27 | 2026/5/22 | 否 |
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1,000.00 | 2021/12/1 | 2024/12/1 | 否 |
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1,000.00 | 2021/4/22 | 2025/4/22 | 是 |
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 500.00 | 2022/5/20 | 2025/11/20 | 是 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 825.45 | 2022/4/8 | 2023/4/8 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 9,500.00 | 2019/3/18 | 2022/3/17 | 是 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 15,000.00 | 2020/6/29 | 2023/6/29 | 是 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 6,000.00 | 2019/6/25 | 2022/6/25 | 是 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 4,000.00 | 2021/3/25 | 2024/3/24 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2,000.00 | 2021/12/17 | 2025/12/17 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1,594.94 | 2021/9/17 | 2023/12/10 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1,000.00 | 2022/4/14 | 2026/4/13 | 否 |
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 1,174.97 | 2021/7/13 | 2025/7/13 | 是 |
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 5,000.00 | 2018/12/11 | 2023/12/10 | 是 |
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 2,000.00 | 2022/7/28 | 2026/7/29 | 否 |
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 7,000.00 | 2022/3/30 | 2028/3/30 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 40,000.00 | 2021/9/25 | 2025/9/24 | 是 |
嘉寓未来能源科技(武威)有限公司 | 35,000.00 | 2022/12/26 | 2026/12/26 | 否 |
(2)本公司作为被担保方
担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 3,600.00 | 2017/4/14 | 2022/4/14 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、田新甲 | 2,000.00 | 2020/7/24 | 2024/3/17 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、田新甲 | 1,500.00 | 2021/2/4 | 2023/7/16 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、战桐腾 | 500.00 | 2022/3/26 | 2024/3/8 | 是 |
北京光彩融资担保有限公司 | 2,000.00 | 2019/1/25 | 2022/1/25 | 是 |
北京鑫顺融资担保有限公司 | 8,000.00 | 2019/1/25 | 2022/7/25 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、张初虎、田新甲、陈其泽、付海波、何梦年、李晏兵、牟世凤、张国峰、周建勇、葛小磊、喻久旺、田新铭、劳服房产、龙苑别墅 | 10,000.00 | 2018/11/14 | 2022/11/13 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、张初虎、田新甲、陈其泽、付海波、何梦年、李晏兵、牟世凤、张国峰、周建勇、葛小磊、喻久旺、田新铭、劳服房产、龙苑别墅 | 20,000.00 | 2018/11/28 | 2022/11/27 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉 | 1,174.97 | 2021/7/13 | 2025/7/13 | 是 |
卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新甲、闫海峰 | 1,000.00 | 2022/5/31 | 2026/5/25 | 否 |
卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新甲、闫海峰 | 4,000.00 | 2022/5/27 | 2026/5/22 | 否 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 3,000.00 | 2021/3/1 | 2023/3/1 | 是 |
嘉寓节能科技威县有限公司、田新甲 | 1,500.00 | 2021/12/17 | 2025/12/17 | 否 |
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、昌远林、李英 | 300.00 | 2021/10/26 | 2025/10/25 | 是 |
田新甲 | 40,000.00 | 2021/9/25 | 2025/9/24 | 是 |
魏守满 | 1,000.00 | 2022/4/14 | 2026/4/13 | 否 |
担保方
担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
嘉寓节能科技威县有限公司、田家玉 | 7,000.00 | 2022/3/30 | 2028/3/30 | 否 |
嘉寓节能科技威县有限公司、北京奥普科星技术有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2,000.00 | 2022/7/28 | 2023/7/28 | 否 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、田新甲、魏守满 | 825.45 | 2022/4/8 | 2023/4/8 | 否 |
4.关联方资金拆借
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入: | ||||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 469,000.00 | 2022/01/18 | 2023/01/17 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,220,000.00 | 2022/01/25 | 2023/01/24 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 2,050,000.00 | 2022/01/26 | 2023/01/25 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 600,000.00 | 2022/02/14 | 2023/02/13 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 200,000.00 | 2022/02/25 | 2023/02/24 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 240,000.00 | 2022/03/01 | 2023/02/28 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 400,000.00 | 2022/03/03 | 2023/03/02 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 900,000.00 | 2022/03/14 | 2023/03/13 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 805,000.00 | 2022/03/15 | 2023/03/14 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 7,400,000.00 | 2022/03/16 | 2023/03/15 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/03/17 | 2023/03/16 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/03/17 | 2023/03/16 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,300,000.00 | 2022/03/17 | 2023/03/16 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 700,000.00 | 2022/03/17 | 2023/03/16 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 300,000.00 | 2022/03/21 | 2023/03/20 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 3,000,000.00 | 2022/03/28 | 2023/03/27 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/03/28 | 2023/03/27 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 5,000,000.00 | 2022/04/01 | 2023/03/31 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 600,000.00 | 2022/04/02 | 2023/04/01 | 未归还 |
关联方
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入: | ||||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 5,000,000.00 | 2022/04/08 | 2023/04/07 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 2,200,000.00 | 2022/04/20 | 2023/04/19 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 300,000.00 | 2022/04/21 | 2023/04/20 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 3,500,000.00 | 2022/04/22 | 2023/04/21 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 500,000.00 | 2022/04/25 | 2023/04/24 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 350,000.00 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,650,000.00 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/05/18 | 2023/05/17 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 4,000,000.00 | 2022/05/18 | 2023/05/17 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/05/20 | 2023/05/19 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 300,000.00 | 2022/05/20 | 2023/05/19 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 3,530,000.00 | 2022/05/24 | 2023/05/23 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 300,000.00 | 2022/05/27 | 2023/05/26 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/05/30 | 2023/05/29 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 2,220,000.00 | 2022/05/30 | 2023/05/29 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 3,700,000.00 | 2022/05/31 | 2023/05/30 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 250,000.00 | 2022/06/01 | 2023/05/31 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,650,000.00 | 2022/06/02 | 2023/06/01 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 2,260,000.00 | 2022/06/08 | 2023/06/07 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/06/09 | 2023/06/08 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,900,000.00 | 2022/06/10 | 2023/06/09 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 100,000.00 | 2022/06/21 | 2023/06/20 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,160,000.00 | 2022/06/21 | 2023/06/20 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 200,000.00 | 2022/06/22 | 2023/06/21 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 350,000.00 | 2022/06/29 | 2023/06/28 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/06/30 | 2023/06/29 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/07/28 | 2023/07/27 | 未归还 |
关联方
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入: | ||||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 5,500,000.00 | 2022/08/17 | 2023/08/16 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 5,100,000.00 | 2022/08/26 | 2023/08/25 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 600,000.00 | 2022/08/26 | 2023/08/25 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/09/23 | 2023/09/22 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/10/19 | 2023/10/18 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 5,000,000.00 | 2022/10/20 | 2023/10/19 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/10/25 | 2023/10/24 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 700,000.00 | 2022/11/08 | 2023/11/07 | 未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 200,000.00 | 2022/11/22 | 2023/11/21 | 未归还 |
说明: 本期已计提利息金额为15,726,943.23元,期末未归还的本金余额为373,473,549.12元。
5.关键管理人员报酬
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 3,364,780.86 | 3,353,698.65 |
6.关联方应收应付款项
(1)应收项目
科目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 670,366.61 | 37,663.59 | ||
应收账款 | 长垣县中民润峰新能源有限公司 | 425,567.11 | 26,737.93 | ||
应收账款 | 安庆嘉寓光伏有限公司 | 1,507,530.00 | 332,535.99 | 1,570,208.39 | 137,598.58 |
应收账款 | 北京嘉寓智能科技有限公司 | 3,458,565.51 | 169,469.71 | ||
应收账款 | 湘乡嘉湘光伏有限公司 | 259,533.39 | 15,794.91 | ||
应收账款 | 马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 | 294,666.61 | 17,970.63 |
科目名称
科目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应收账款 | 嘉寓光伏咸宁有限公司 | 204,000.00 | 13,478.39 | ||
应收账款 | 卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 | 156,400.00 | 10,727.19 | ||
应收账款 | 奥普科星河北科技有限公司 | 4,218,269.00 | 322,007.29 | ||
应收账款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 572,381.71 | 28,046.70 | ||
其他应收款 | 嘉寓新能源技术开发沛县有限公司 | 42,000.00 | 6,395.41 | ||
其他应收款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 18,609.45 | 2,064.56 | 4,500.00 | 539.10 |
其他应收款 | 北京嘉寓智能科技有限公司 | 1,536,104.87 | 75,883.58 | ||
其他应收款 | 长垣县中民润峰新能源有限公司 | 2,060.00 | 246.79 | ||
其他应收款 | 葛小磊 | 448,254.43 | 448,254.43 | ||
预付账款 | 嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 | 432,552.00 | 21,627.60 | 432,552.00 | 21,627.60 |
预付账款 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 2,774,500.00 | |||
预付账款 | 北京奥普科星技术有限公司 | 133,997.50 |
(2)应付项目
科目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
应付账款 | 奥普科星河北科技有限公司 | 6,756,023.00 | 37,382.00 |
应付账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 149,679.76 | 96,900.00 |
应付账款 | 北京奥普科星技术有限公司 | 202,202.50 | |
应付账款 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 2,311,920.36 | |
应付账款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 738.37 | |
其他应付款 | 山东嘉寓润峰新能源有限公司 | 1,369,500.55 | 1,369,500.55 |
其他应付款 | 德州新新节能科技有限公司 | 810,965.89 | 2,280,000.00 |
其他应付款 | 嘉寓新新投资集团(临邑)有限公司 | 600,800.00 | |
其他应付款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 468,069,062.71 | 552,500,981.99 |
科目名称
科目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 1,590,405.96 | 9,403,269.85 |
其他应付款 | 河北万鑫能源有限公司 | 234,000.00 | 419,640.00 |
其他应付款 | 喻久旺 | 38,311.00 | 238,311.00 |
其他应付款 | 葛小磊 | 3,832,612.63 | 4,290,220.46 |
其他应付款 | 嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 136,500.02 | 1,058,688.00 |
其他应付款 | 卫辉市新新节能科技有限公司 | 533,195.00 | 303,376.00 |
其他应付款 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 682,500.00 | |
其他应付款 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 2,000,000.00 | |
其他应付款 | 嘉寓氢能源科技(辽宁)有限公司 | 400,000.00 | 11,100,000.00 |
其他应付款 | 朝阳嘉寓洁能科技有限公司 | 11,515,000.00 | 11,915,000.00 |
其他应付款 | 阜新嘉新洁能科技有限公司 | 2,252,189.00 | 2,252,189.00 |
其他应付款 | 北京嘉寓智能科技有限公司 | 126,343.39 | |
预收账款 | 北京嘉寓智能科技有限公司 | 650,000.00 | |
预收账款 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 281,624.00 | |
预收账款 | 宾县嘉寓光伏发电建设项目管理有限公司 | 1,604,000.00 | |
预收账款 | 常州嘉能寓源光伏有限公司 | 2,012,100.00 | 8,912,100.00 |
预收账款 | 吉安海寓光伏有限公司 | 5,691,300.00 | |
预收账款 | 朝阳嘉寓洁能科技有限公司 | 225,209,775.18 | 368,600,000.00 |
预收账款 | 阜新嘉新洁能科技有限公司 | 3,773,720.11 | 239,451,458.07 |
预收账款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,178,585.20 | |
预收账款 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 156,915.30 | 156,915.30 |
预收账款 | 嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 210,089.63 | |
预收账款 | 甘肃嘉年节能科技有限公司 | 640,995,551.36 | |
预收账款 | 安庆嘉寓光伏有限公司 | 354,712.76 | |
预收账款 | 湘乡嘉湘光伏有限公司 | 275,849.97 | |
预收账款 | 马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 | 299,849.65 |
科目名称
科目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
预收账款 | 嘉寓光伏咸宁有限公司 | 205,076.05 | |
预收账款 | 卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 | 149,841.25 | |
预收账款 | 长垣县中民润峰新能源有限公司 | 465,259.60 | |
预收账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 625,097.70 |
九、承诺及或有事项
(一) 重要的承诺事项
无。
(二) 资产负债表日存在的重要或有事项
1.关于未决诉讼案件的说明
(1)关于乔家府诉江苏嘉寓工程合同纠纷一案的说明
2020年10月27日,乔家府因建设工程施工合同纠纷起诉江苏嘉寓门窗幕墙有限公司,要求法院确认原告与被告签订的合同无效并支付工程款及利息共计1,132.30万元。2020年12月17日,浙江省杭州市余杭区人民法院受理此案,后因行政区域划分调整,2021年5月14日,由杭州市临平区人民法院继续审理。2021年11月18日,杭州市临平区人民法院对此案作出一审判决(《民事判决书》(2020)浙0110民初19628号):确认原告与被告签订的合同无效并要求被告于判决生效起十日内支付工程款
448.95万元及利息和保全费0.50万元。
为维护公司权益,2021年12月10日江苏嘉寓向杭州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日,二审法院开庭审理,2022年6月27日作出(2021)浙01民终12934号民事判决:改判江苏嘉寓于本判决生效之日起十日内支付乔家府工程款124.15万元及利息。2023年3月7日,江苏嘉寓收到执行通知书。
(2)关于丁志英诉讼案件的说明
2021年3月26日,丁志英因合同纠纷起诉嘉寓股份,要求嘉寓股份支付工程款525.43万元及利息和诉讼费。
2021年5月25日,嘉寓股份就管辖问题,向深圳市龙岗区人民法院提出异议,龙岗区人民法院作出驳回管辖权异议裁定书;2021年6月11日,嘉寓股份向广东省深圳市中级人民法院请求依法撤销深圳市龙岗区人民法院作出的(2021)粤0307民初17013号民事裁定书,将本案移送至北京市顺义区人民法院审理。2021年7月21日,深圳市中级人民法院最终作出驳回上诉,维持原裁定。2021年8月9日,嘉寓股份收到龙岗区人民法院开庭传票。2021年8月10日,嘉寓股份请求龙岗区人民法院出具律师调查令,到华为投资控股有限公司调取华为荔枝园员工宿舍项目(东区)幕墙分包工程(标段一)项目结算书及结算书组成部分的材料(包括但不限于变更签证单、扣款明细表等)。2021年12月3日,法院开庭审理此案。2022年1月23日,深圳市龙岗区人民法院作出(2021)粤0307民初17013号《民事判决书》:被告嘉寓股份于本判决生效之日起十日内支付原告丁志英工程款329.50万元及利息。
为维护公司权益,2022年2月23日嘉寓股份向深圳市中级人民法院提起上诉,2022年9月14日收到传票,2022年10月11日上午10点二审开庭,现等待法院判决。
(3)关于山东华建铝业集团有限公司诉嘉寓股份等人买卖合同纠纷一案的说明
2021年9月9日,山东华建铝业集团有限公司因合同纠纷起诉嘉寓股份、四川嘉寓、蔡一新、曾壮壮、冯起超、高宇、梁乃景、唐时雨、王芳猛、谢卫刚、徐海、杨乃义、张宾、张洪义、周善朋,要求嘉寓股份、四川嘉寓支付原辅物料损失及库存损失共计638.99万元,要求嘉寓股份、四川嘉寓支付货款1,117.97万元及资金占用补偿费58.54万元和剩余补偿费,要求其他被告对其诉讼请求承担连带清偿责任。
嘉寓股份在答辩期间对本案管辖权提出异议。2021年10月9日,山东省临朐县人民法院对管辖权异议作出驳回管辖权异议的裁定;2021年10月20日,嘉寓股份对驳回管辖权异议提起上诉;2022年1月6日,山东省潍坊市中级人民法院作出驳回上诉,维持原裁定的裁定书。
2022年1月24日,山东省临朐县人民法院网上开庭审理此案。2022年2月14日收到申请鉴定通知, 2022年8月3日收到传票于2022年8月10日14点30分二次开庭,2022年8月30日收到判决书,判令嘉寓股份支付损失638.99万元,支付货款1,117.97万元,支付鉴定费2.25万元。
为维护公司权益,嘉寓股份提起上诉,2022年11月8日收到传票,2022年11月14日上午8点45分开庭,二审驳回了嘉寓股份上诉请求。
(4)关于高国强诉讼案件的说明
1)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款3,091.17万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2021年12月21日,山东省济南市中级人民法院开庭审理此案,2022年3月14日作出(2021)鲁01民初1608号《民事判决书》:驳回原告高国强的诉讼请求。高国强不服一审判决结果提出上诉,2022年6月10日,嘉寓股份收到山东高院应诉通知书,2022年7月13日下午2点开庭,二审驳回其上诉,维持原判。2)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款782.41万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年4月28日法院开庭审理了此案,2022年8月12日下午2点再次开庭,高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉,法院判决四川嘉寓承担支付责任,四川嘉寓已上诉。3)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款879.50万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年3月2日,嘉寓股份收到保全裁定书和协助执行函。嘉寓股份提起管辖权异议上诉,2022年7月1日,法院驳回管辖权异议。2022年7月4日,嘉寓股份收到传票,2022年8月1日上午9点开庭,高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉,法院判决四川嘉寓承担支付责任,四川嘉寓已上诉。
4)高国强因借款合同纠纷起诉赵凤彪,追加嘉寓股份为被告,要求赵凤彪偿还借款235.48万元及利息,嘉寓股份对此承担连带责任。2022年2月24日,济南市天桥区法院开庭审理,2022年3月17日二次开庭,2022年4月29日再次开庭,2022年5月11日,嘉寓股份收到判决书:被告嘉寓股份于判决生效十日内支付原告189.60万元及利息损失,并承担诉讼费2.56万元和保全费0.50万元。嘉寓股份不服一审判决提起上诉,2022年12月29日,嘉寓股份收到法院判决,驳回嘉寓股份上诉,维持原判,二审受理费5.13万元。2023年2月18日,嘉寓股份收到执行通知、报告财产令及传票,2023年2月28日上午9点执行传唤,2023年4月10日收到执行裁定书。
5)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款33.68万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年6月7日上午10点开庭,嘉寓股份提起管辖权异议,2022年6月15日,嘉寓股份收到驳回管辖权异议裁定。2022年8月18日上午9点开庭,现等待判决。
6)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款1,276.31万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022月9月28日下午2点30开庭,法院裁定查封四川嘉寓办公楼、厂房、门卫、土地使用权181311平方米,为期三年。四川嘉寓提起管
辖权异议诉讼,2022年11月8日法院裁定,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议。2022年11月10日收到裁定书,本案转为普通程序。2022年12月28日下午2点开庭,现等待判决。7)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款2,991.17万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年11月7日收到传票,2022年11月30日下午2点开庭。四川嘉寓提起管辖权异议诉讼,2023年1月3日收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议,现等待法院开庭审理此案。
(5)关于曾庆乾诉四川嘉寓建设工程合同纠纷案件的说明
1)曾庆乾因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款268.35万元及利息
9.24万元。四川嘉寓在提交答辩状期间,提出管辖异议。2022年3月31日法院驳回管辖权异议。2022年8月3日上午9点开庭,2022年9月1日收到判决书,判决四川嘉寓支付工程款152.99万元,受理费1.59万元。2023年4月4日曾庆乾对该案再次起诉,四川嘉寓收到诉状、应诉通知书、举证通知书和追加第三人申请书。现等待法院通知开庭时间。
2)曾庆乾因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求被告支付工程款2,734.59万元及利息101.48万元。四川嘉寓在提交答辩状期间,提出管辖异议。2022年3月31日法院驳回管辖权异议。2022年8月3日下午2点30开庭,2022年9月2日收到法院判决书,判决四川嘉寓支付工程款220.47万元及利息、受理费、保全费共1.94万元。
(6)关于山东融森企业管理有限公司诉嘉寓股份、四川嘉寓买卖合同纠纷一案的说明
2021年10月11日山东融森企业管理有限公司受让山东华建公司的应收债权后,起诉嘉寓股份、四川嘉寓买卖合同纠纷一案,要求嘉寓股份、四川嘉寓支付货款2,250.85万元及资金占用费。
四川嘉寓在提交答辩状期间,向山东省临朐县人民法院的管辖提出异议。2021年12月8日山东省临朐县人民法院作出《民事裁定书》:驳回四川嘉寓对本案管辖权提出的异议。四川嘉寓不服山东省临朐县人民法院(2021)鲁0724民初5627号民事裁定,向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉。2022年1月14日,山东省潍坊市中级人民法院作出《民事裁定书》:驳回上诉,维持原判。
2022年3月23日,嘉寓股份邮寄《网络开庭申请书》。2022年6月27日收到印章鉴定缴费通知,2022年8月30日收到法院判决书,判决嘉寓股份支付货款2,250.85万元、鉴定费2.70万元、受理费15.43万元、财产保全费0.50万元。
(7)关于江西省钰景和谐建筑劳务有限责任公司诉嘉寓股份、徐志斌、第三人陈宠勇建设工程施工合同纠纷一案的说明
江西省钰景和谐建筑劳务有限责任公司因建设工程施工合同纠纷起诉嘉寓股份、徐志斌、第三人陈宠勇,要求两被告支付原告工程款116.21万元及逾期支付利息31.16万元。嘉寓股份在提交答辩状期间,向吉安市吉州区人民法院的管辖提出异议。2022年2月17日法院作出《民事裁定书》:驳回嘉寓股份对本案管辖权提出的异议。嘉寓股份不服该民事裁定,提起上诉。吉安市中级人民法院于作出《民事裁定书》:驳回上诉,维持原判。2022年8月4日,法院开庭审理此案。2022年8月25日收到判决书,驳回原告诉讼请。2022年9月14日收到上诉状,2022年11月24日,吉安市中级人民法院开庭审理此案。2022年12月26日,江西省吉安市中级人民法院作出(2022)赣08民终2134号《民事判决书》:驳回上诉,维持一审原判。
(8)关于襄阳新诚铭玻璃有限公司诉嘉寓股份买卖合同纠纷案件的说明
襄阳新诚铭玻璃有限公司因买卖合同起诉嘉寓股份,要求嘉寓股份支付货款106.68万元、前期违约金0.60万元并支付逾期付款违约金。
2022年1月14日,北京市顺义区人民法院作出(2021)京0113民初21559号《民事判决书》:
被告嘉寓股份于本判决生效之日起七日内支付原告货款106.68万元、前期违约金0.60万元并支付违约金。
为维护公司权益,嘉寓股份向北京市第三中级人民法院提起上诉。2022年5月13日,北京市第三中级人民法院作出(2022)京03民终3500号《民事调解书》:嘉寓股份于2022年11月30日前分期支付原告货款106.68万元。
(9)关于北京隆兴安泰机电设备有限公司诉江苏嘉寓租赁合同纠纷一案的说明
2022年5月20日,北京隆兴安泰机电设备有限公司因租赁合同纠纷起诉江苏嘉寓,要求江苏嘉寓支付合同款112.25万元及逾期付款期间的利息。
2022年6月8日,常州市金坛区人民法院受理此案,案号(2022)苏0413民初4366号,2022年6月22日开庭审理,后因管辖权异议未按时开庭。
2022年7月14日常州市金坛区人民法院开庭审理此案,经双方友好协商,在法院的调解下,出具(2022)苏0413民初4454号《民事调解书》约定:江苏嘉寓2023年1月15日前支付北京隆兴安泰机电设备有限公司合同款138.51万元,如未按时给付,江苏嘉寓愿意承担利息。
2023年3月24日,江苏嘉寓收到执行通知书、报告财产令、执行裁定书,要求江苏嘉寓执行
4454号调解书的义务并冻结江苏嘉寓银行存款141.56万元。
(10)关于潍坊圣雅商贸有限公司诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份订做合同纠纷一案的说明1)2022年3月25日,潍坊圣雅商贸有限公司受让山东华建铝业公司的应收债权后,起诉四川嘉寓、嘉寓股份等15名被告,要求嘉寓股份及四川嘉寓支付货款3,614.19万元及利息,并要求其余13名被告承担连带清偿责任。2022年5月10日,山东省临朐县人民法院受理此案,案号(2022)鲁0724民初1783号,2022年7月29日开庭审理此案。
2022年10月15日,山东省临朐县人民法院作出(2022)鲁0724民初1783号《民事判决书》:
嘉寓股份及四川嘉寓生效起十日内支付货款3,614.19万元及利息、受理费22.25万元、保全费0.50万元,目前四川嘉寓已经上诉,二审正在审理中。
2)2022年3月28日,潍坊圣雅商贸有限公司受让山东华建铝业公司的应收债权后,起诉四川嘉寓、广东嘉寓,要求广东嘉寓及四川嘉寓支付货款769.10万元及利息。2022年5月10日,山东省临朐县人民法院受理此案,案号(2022)鲁0724民初1784号,2022年7月29日开庭审理此案,后因管辖权异议未能按时开庭。2022年7月14日收到传票,2022年8月25日上午9点30分开庭,潍坊圣雅商贸有限公司提交的证据(业务往来确认单)中广东嘉寓的盖章存在问题,广东嘉寓申请公章鉴定,2023年2月13日上午9点鉴定机构人员前往广东嘉寓调取本案对比样本,案件待公章鉴定结果后继续审理。
(11)关于广东合和建筑五金制品有限公司诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷一案的说明
2021年12月20日,广东合和建筑五金制品有限公司因买卖合同纠纷起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓,要求嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓支付欠款1,218.32万元及利息26.40万元。
2021年12月27日,佛山市三水区人民法院受理此案,案号(2021)粤0607民初7927号,定于2022年1月24日开庭,后因管辖权异议未能按时开庭。
2022年2月16日,嘉寓股份收到管辖权异议裁定书,裁定将此案移送至北京市顺义区法院审理。2022年7月1日上午9点30分,北京市顺义区人民法院于开庭审理了此案。
2023年1月10日,嘉寓股份收到裁定书及财产保全通知书,冻结四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份名下财产362.63万元,为期三年。现等待法院开庭审理此案。
(12)关于刘丙刚诉嘉寓股份劳务合同纠纷一案的说明
2022年3月3日,刘丙刚因劳务合同纠纷起诉嘉寓股份,案号(2021)京0116民初8977号。嘉寓股份提起管辖权异议,2022年3月29日,驳回嘉寓股份管辖权异议。2022年9月9日下午3点开庭,驳回刘丙刚诉讼请求。刘炳刚不服一审判决,提起上诉,2023年3月30日上午9点开庭,现等待二审判决结果。
(13)关于新余和林咨询管理合伙企业诉四川嘉寓、嘉寓股份、嘉寓集团、田新甲、田家玉、魏守满、广东嘉寓保证合同纠纷一案的说明
2022年2月6日,新余和林咨询管理合伙企业因保证合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、嘉寓集团、田新甲、田家玉、魏守满、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付供应链融资款1,500.00万元及利息
293.98万元。
2022年2月21日,广东省深圳市前海合作区人民法院受理此案,案号(2022)粤0391民初1088号,2022年3月25日开庭审理此案,已经达成了调解:原、被告各方确认,被告四川嘉寓尚欠原告的款项为1,797.98万元及利息为62.47万元,本息合计为1,860.45万元。被告四川嘉寓门窗幕墙有限公司同意自2022年4月8日开始,于一年内分五期支付完毕上述款项。
(14)关于谢卫刚诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份工程合同纠纷一案的说明
1)2021年11月25日,谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求四川嘉寓支付工程款103.90万元及利息,要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
2022年2月8日,临川区人民法院受理此案,案号(2022)赣1002民初649号,2022年2月23日开庭审理此案,四川嘉寓提出管辖权异议。2022年2月28日案件移送至什邡法院审理。2022年3月7日,四川嘉寓收到原告管辖权上诉状,终审裁定由抚州市临川区法院管辖。
2022年7月7日上午9点开庭,2022年10月8日收到法院判决,判决四川嘉寓支付工程款103.90万元及利息、受理费1.45万元、保全费0.50万元,广东嘉寓、嘉寓股份承担连带清偿责任。
为维护公司利益,四川嘉寓提起上诉。2023年2月28日下午2点30分庭询,现等待判决结果。
2)2021年11月25日,谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求四川嘉寓支付工程款216.28万元及利息,要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
2022年3月16日,信州区区人民法院受理此案,案号(2022)赣1102民初621号,2022年3月29日开庭审理,四川嘉寓提出管辖权异议。2022年6月20日,法院驳回管辖权异议裁定。四川
嘉寓提出管辖权异议上诉,2022年9月15日收到裁定书,驳回上诉,维持原裁定。
2022年12月26日收到裁定书,本案转为普通程序。目前案件尚在审理中。3)2021年11月25日,谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求四川嘉寓支付工程款309.26万元及利息,要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
信州区区人民法院受理此案,案号(2022)赣1102民初622号,四川嘉寓对该案提出管辖权异议。2022年8月22日,终审驳回管辖权异议,目前案件尚在审理中。
(15)关于顺发能城有限公司诉嘉寓股份工程合同纠纷一案的说明
2022年1月14日,顺发能城有限公司因工程合同纠纷起诉嘉寓股份,要求嘉寓股份返工费1,000万元,修复费用200万元及原告损失费20万元。
2022年3月1日,杭州市萧山区人民法院受理此案,案号(2022)浙0109民诉前调3169号,2022年3月22日进行了庭前会议。嘉寓股份对顺发能成有限公司提出的证据作出了质证意见。2022年12月21日,嘉寓股份收到鉴定机构通知书。现等待鉴定结果。
(16)关于水发兴业能源(珠海)有限公司诉嘉寓股份、第三人延安能源光伏扶贫有限公司工程合同纠纷一案的说明
2022年2月17日,水发兴业能源(珠海)有限公司因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人延安能源光伏扶贫有限公司,要求嘉寓股份支付工程款3,137.09万元及利息250.07万元。
2022年2月17日,陕西省延安市宝塔区人民法院受理此案,案号(2022)陕0602民初967号,2022年3月24日开庭审理此案,嘉寓股份对此案提出管辖权异议,2022年4月11日移送北京顺义法院管辖。2022年4月24日,嘉寓股份收到原告管辖权上诉申请。2022年7月5日收到延安中级法院裁定,裁定撤销原裁定,由宝塔区法院管辖。
2022年8月24日下午15点20分开庭,嘉寓股份依法参加庭审,因案件复杂,2022年10月8日下午2点再次开庭,嘉寓股份申请了鉴定,目前正在鉴定程序中。
(17)关于河南奋安铝业有限公司诉重庆嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷一案的说明
1)2022年1月20日,河南奋安铝业有限公司因买卖合同纠纷起诉重庆嘉寓、嘉寓股份,要求重庆嘉寓支付货款103.37万元及利息2.26万元、仓储费1.54万元、贴息费1.91万元,要求嘉寓股份对重庆嘉寓承担连带清偿责任。
2022年3月14日,重庆市江北区人民法院受理此案,案号(2022)渝0105民初2297号, 2022
年4月12日开庭审理此案,重庆嘉寓提出管辖权异议,2022年6月6日法院驳回管辖权异议。
2022年11月23日下午2点20分开庭,重庆嘉寓依法参加庭审,因案件复杂,2023年2月8日下午2点20分再次开庭。2023年3月15日收到法院判决,重庆嘉寓于判决生效起十日内支付93.07万元及利息,嘉寓股份不承担责任。
2)2022年1月20日,河南奋安铝业有限公司因买卖合同纠纷起诉重庆嘉寓、嘉寓股份,要求重庆嘉寓支付货款178.17万元及利息3.35万元、仓储费0.96万元、贴息费18.45万元,要求嘉寓股份对重庆嘉寓承担连带清偿责任。
2022年3月14日,重庆市江北区人民法院受理此案,案号(2022)渝0105民初2294号,2022年4月12日开庭审理此案,重庆嘉寓提出管辖权异议,2022年6月6日法院驳回管辖权异议。重庆嘉寓对此提出管辖权异议上诉,2022年9月28日收到裁定书,驳回嘉寓股份上诉,维持原裁定。
2022年11月23日下午2点20分开庭,重庆嘉寓依法参加庭审,因案件复杂,2023年2月8日下午2点20分再次开庭。2023年3月15日重庆嘉寓收到法院判决,重庆嘉寓于判决生效起十日内支付178.17万元及利息,受理费2.29万元,嘉寓股份不承担责任。
(18)关于苏州金刚防火钢型材系统有限公司买卖合同纠纷一案的说明
1)2022年5月23日,苏州金刚防火钢型材系统有限公司因买卖合同纠纷起诉上海嘉寓、嘉寓股份、新新集团,要求上海嘉寓支付货款160.74万元及利息,要求嘉寓股份对上海嘉寓承担连带责任,新新集团对嘉寓股份承担连带责任。
2022年6月27日,上海嘉寓收到诉前调解通知及诉状,后苏州金刚撤销起诉。
2)2022年11月6日,苏州金刚防火钢型材系统有限公司因买卖合同纠纷起诉四川嘉寓,要求四川嘉寓支付货款3,491.17万元及利息。
2022年12月1日,苏州市吴江区人民法院受理此案,案号(2022)苏0509诉前调18298号,2023年1月11日进行庭前调解,四川嘉寓依法参加诉前调解,2022年12月23日,四川嘉寓收到债权转让通知书,2023年1月28日收到法院裁定书,准许原告撤诉。
(19)关于河北万亮建筑劳务开发有限公司北京房山分公司诉嘉寓股份工程合同纠纷一案的说明
2022年3月22日,河北万亮建筑劳务开发有限公司北京房山分公司因工程合同纠纷起诉嘉寓股份,要求嘉寓股份支付工程款175.04万元。
北京市丰台区人民法院受理此案,案号(2022)京0106民初11027号,2022年7月15日开庭审理此案,嘉寓股份提出管辖权异议。2022年10月14日上午9点开庭。嘉寓股份依法参加庭审,法院判决,驳回万亮公司的诉讼。
(20)关于王敬坤案件的说明
1)2022年6月27日,王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款108.62万元及利息3.35万元。
2022年8月1日,吉安市吉州区人民法院受理此案,案号(2022)赣0802民初3923号, 2022年9月7日开庭审理此案。后未能如期开庭。2022年10月11日上午9点开庭,嘉寓股份依法参加庭审,2022年11月4日收到法院判决书,嘉寓股份自判决生效起十日内支付工程款108.62万元及利息,受理费0.74万元。嘉寓股份对此提出上诉,后嘉寓股份撤诉。
2)2022年5月17日,王敬坤因工程合同纠纷起诉江西嘉寓、嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求江西嘉寓支付工程款309.92万元及利息5.97万元。
2022年8月15日,南昌高新技术开发区人民法院受理此案,案号(2022)赣0191民初2084号,2022年9月8日开庭审理此案,江西嘉寓提出管辖权异议。2022年9月13日收到裁定书,驳回提出的管辖权异议,江西嘉寓提出管辖权异议上诉,2023年2月2日收到裁定书,驳回江西嘉寓上诉,等待开庭进一步审理中。
3)王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款165.70万元及利息3.03万元。
2022年8月12日,吉州区人民法院受理此案,案号(2022)赣0802民初3924号,2022年8月30日开庭审理此案,江西嘉寓提出管辖权异议。2022年9月30日收到裁定书,驳回嘉寓股份提出的管辖权异议。2022年11月8日收到保全财产通知书。
2022年12月15日收到判决,嘉寓股份于判决生效起十日内支付165.70万元及利息、受理费2.00万元、保全费0.50万元。
4)2022年5月30日,王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款21.09万元及利息0.34万元。
2022年8月15日,南昌高新技术开发区人民法院受理此案,案号(2022)赣0191民初2083号,并定于2022年9月8日开庭审理此案。嘉寓股份对此案提出管辖权异议。2022年9月13日收到裁
定书,驳回提出的管辖权异议。2023年1月13日收到举证通知书,2023年2月1日上午10点30分开庭,等待法院判决。
5)王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款56.51万元。
南昌高新技术开发区人民法院受理此案,案号(2022)赣0191民初2082号,2022年9月8日开庭审理此案,嘉寓股份提出管辖权异议。2022年9月13日收到裁定书,驳回嘉寓股份提出的管辖权异议,对此嘉寓股份提出管辖权异议上诉。2023年1月17日收到裁定书,驳回嘉寓股份上诉,维持原裁定。2023年2月1日上午9点开庭,等待法院判决。
6)2022年6月7日,王敬坤诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司工程合同纠纷,要求嘉寓股份支付工程款103.28万元及利息9.2782万元。
2022年8月15日,南昌县人民法院受理此案,案号(2022)赣0121民初5979号,2022年9月19日开庭审理,嘉寓股份提出管辖权异议。2022年9月26日收到裁定书,驳回嘉寓股份提出的管辖权异议,嘉寓股份提出管辖权异议上诉。2023年1月10日收到裁定书,驳回嘉寓股份上诉,维持原裁定。现等待法院通知开庭时间。
(21)关于江苏耀兴安全玻璃有限公司诉江苏嘉寓买卖合同纠纷一案的说明
2022年7月27日,江苏耀兴安全玻璃有限公司诉江苏嘉寓买卖合同纠纷,要求江苏嘉寓归还玻璃铁架114个,并支付玻璃货款351.60万元及违约金。
2022年8月5日,常州市金坛区人民法院受理此案,案号(2022)苏0413民初5746号,2022年9月22日开庭审理,现等待法院判决。
(22)关于周汝前诉李艳明、重庆嘉寓、恩施州和润置业有限公司工程合同纠纷一案的说明
2022年6月13日,周汝前诉李艳明、重庆嘉寓、恩施州和润置业有限公司工程合同纠纷,要求李艳明和重庆嘉寓支付工程款265.08万元及资金占用利息。
2022年10月9日,恩施市人民法院受理此案,案号(2022)鄂2801民初7811号,2022年10月24日开庭审理,现等待法院判决。
(23)关于蔡裕杰诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司南京分公司工程合同纠纷一案的说明
蔡裕杰诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司南
京分公司工程合同纠纷,要求支付工程款332.49万元。
2022年9月27日,宿迁市宿豫区人民法院受理此案,案号(2022)苏1311诉前调4736号,2022年10月26日开庭审理,现等待法院判决。
(24)关于炽盛能源科技(上海)有限公司诉徐州嘉寓、马鞍山嘉寓、嘉寓门窗宁夏技术咨询合同纠纷一案的说明
2022年8月15日,炽盛能源科技(上海)有限公司诉徐州嘉寓、马鞍山嘉寓、宁夏嘉寓技术咨询合同纠纷,要求徐州嘉寓支付咨询费387.08万元及利息,要求马鞍山嘉寓、宁夏嘉寓承担连带清偿责任。
2022年10月20日,兴和县人民法院受理此案,案号(2022)内0924民初1487号,2022年12月27日开庭审理,现等待法院判决。
(25)关于兰恩兵诉河南嘉寓、何淼、第三人张玉菲民间借贷合同纠纷一案的说明
2022年11月21日,兰恩兵诉河南嘉寓、何淼、第三人张玉菲民间借贷合同纠纷,要求河南嘉寓和何淼偿还借款240.00万元及利息22.74万元。
2022年12月30日,河南省新乡市牧野区人民法院受理此案,案号(2022)豫0711民初3644号,2023年1月13日开庭审理。2023年3月30日收到法院判决,驳回原告蓝恩兵诉讼请求。2023年4月4日河南嘉寓收到兰恩兵上诉状,现等待二审开庭传票。
(26)关于常宏对嘉寓股份与大同华北星房地产开发有限责任公司工程合同纠纷提出执行异议一案的说明
2022年9月27日,常宏对嘉寓股份与大同华北星房地产开发有限责任公司工程合同纠纷提出执行异议,要求解除对其购买的华北星城三期商铺的司法查封,并中止对上述房屋的执行。
2022年10月10日,山西省大同市中级人民法院受理此案,案号(2022)晋02执异197、198、
199、200号,驳回了常宏的异议请求。2023年1月3日案外人常宏提起执行异议诉讼,要求判令解除其在华北星城三期商铺的查封,并判令该商铺的所有权人为原告常宏。2023年2月20日嘉寓股份收到传票,案号(2023)晋02民初5、6、7、8号,2023年3月16日大同市中级人民法院开庭审理,现等待法院判决。
(27)关于票据纠纷案件的说明
报告期内,本公司接到涉及恒大集团有限公司商业承兑汇票案件共计596件,累计涉案金额
617,454,039.51元。其中,53件案件原告已撤诉;384件案件开庭审理后,法院已判决;159件案件已开庭审理,现等待判决。
本公司接到涉及非恒大集团有限公司商业承兑汇票案件共计210件,累计涉案金额153,529,427.15元。其中,17件案件原告已撤诉;133件案件法院已作出判决;60件案件等待法院判决。公司结合律师专业意见,涉诉票据事项报告期内确认预计负债2,925.78万元。
(28)关于无锡市鼎宸置业有限公司、北京世宸房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2012年10月18日,无锡市鼎宸置业有限公司(以下简称鼎宸公司)与嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)就无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工工程签订了《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》,工程地点:无锡市滨湖区立信大道东、方庙路南,合同总价款2,472.34万元。
2013年8月26日,鼎宸公司与嘉寓股份就《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》施工过程中嘉寓股份先行垫资发生融资成本、财务费用、各项税金签订了《备忘录》;同日,嘉寓股份与北京世宸房地产开发有限公司(保证人或以下简称世宸公司)为确保鼎宸公司履行其与嘉寓股份签订的《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》及《备忘录》项下的全部义务和责任,就保证人世宸公司愿意向嘉寓股份承担无限连带保证责任签订《保证合同》。
截止2017年12月27日,鼎宸公司向嘉寓股份支付工程款1,895.70万元,欠付工程款886.28万元。
为维护公司权益,2017年12月27日公司向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼,要求鼎辰公司支付剩余工程款、资金占用费、律师费等费用。
2018年3月14日,鼎宸公司向法院提出反诉,认为鼎宸公司履行其与嘉寓股份签订的《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》及《备忘录》无效,以工期延误、工程质量不合格为由要求嘉寓股份返还工程款、损失赔偿等共1,065.77万元。
因双方对工程量结算存在争议,已申请由法院指定的鉴定机构做出工程量造价鉴定,2018年3月14日再次开庭审理,因案情复杂,现等待法院判决。
(29)关于河北鑫拓房地产公司案件说明
嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与河北鑫拓房地产开发有限公司(以下简称鑫拓公司),2014年1月1日签订《小马社区旧村改造项目A1区-综合商业幕墙工程施工合同》,双方约定嘉寓
股份承包被告开发的小马社区旧村改造项目A1区综合商业幕墙工程的施工工作,固定总价合同,暂定合同总价为3,860.00万元。合同签订后,嘉寓股份积极进行工程施工准备,并且按照合同约定内容完成了所有的施工工作。按照《施工合同》第六条约定,项目施工完毕后,验收合格后应支付至合同额的85%,即3,281.00万元,截止2020年10月18日仅支付了2,040.37万元,拖欠工程进度款1,240.63万元。项目竣工验收后,嘉寓股份提交竣工工程结算资料,鑫拓公司一直拖延审核,双方针对结算金额无法达成一致,只能通过诉讼解决争议。为维护公司权益,嘉寓股份向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼,要求鑫拓公司支付工程进度款、工程结算款及质保金共计1,819.63万元,暂未收到立案通知。
(30)关于北京航丰园公司案件说明
嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与北京航丰园科技发展有限责任公司(以下简称航丰园公司),2013年10月23日签订《建设工程施工专业承包合同》,双方约定原告嘉寓股份承包被告航丰园公司开发的B#配套楼等6项幕墙工程的施工工作,固定单价合同,暂定合同总价为2,200.00万元。合同签订后,嘉寓股份积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了所有的施工工作。嘉寓股份提交竣工工程结算资料后,航丰园公司一直拖延审核,双方针对结算金额无法达成一致,只能通过诉讼解决争议。为维护公司权益,嘉寓股份向北京市丰台区人民法院提起诉讼,要求航丰园公司支付工程款、工程结算款及质保金共计997.75万元。2022年10月23日第一次开庭,法院要求双方自行办理结算,等待鉴定报告,待造价鉴定意见作出后,法院进行第二次开庭审理。
2022年12月30日,法院进行第二次开庭审理,北京市丰台区人民法院作出(2020)京0106民初31118号《民事判决书》:一、被告航丰园公司于本判决生效之日后七日内支付原告工程款271.73万元及利息。二、被告航丰园公司于本判决生效之日后七日内支付原告工程款546.14万元。
航丰园公司已提起上诉,现等待二审法院通知开庭时间。
(31)关于嘉寓股份诉廊坊国瑞房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案件的说明
2014年1月25日,廊坊国瑞房地产开发有限公司(以下简称国瑞房产)与嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)签订了《永清国瑞生态城4号地铝塑外窗及铝合金幕墙设计、供应及安装分包工程合同文件》,合同固定总价为1,690.62万元。2014年9月29日,就该项目又签订《补充协议》,
合同价款115.72万元。2014年9月15日,原被告双方又签订了《永清国瑞生态城3号地样板间铝塑外窗设计、供应及安装分包工程合同文件》,合同价款11.20万元。为维护公司权益,嘉寓股份于2020年向永清县人民法院提起诉讼,要求支付工程款720.36万元。案件一审开庭4次,2021年12月28日,河北省永清县人民法院作出(2020)冀1023民初827号《民事判决书》:驳回嘉寓股份的诉讼请求。
为维护公司权益,嘉寓股份向河北省廊坊市中级人民法院提起上诉,2022年2月23日,法院开庭审理此案。2022年8月15日,河北廊坊市中级人民法院作出(2022)冀10民终1432号《民事判决书》:驳回上诉,维持原判。
(32)关于延安能源光伏扶贫有限公司诉讼案件的说明
原告嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与延安能源光伏扶贫有限公司(以下简称延能公司),2017年5月26日签订《延能化延安54.361兆瓦光伏扶贫村级电站项目EPC总承包工程合同》。
合同签订后,原告嘉寓股份积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了所有的施工工作。该项目已经办理竣工验收,2019年1月经第三方审计确认了最终的结算,双方签订了《基本建设工程结算审核定案表》,结算金额为39,951.65万元。
合同约定原告向被告缴纳的履约保证金4,000万元,在项目竣工验收合格后自动转为工程质量保证金,质保期限自竣工验收之日起2年,期满五个工作日内但不迟于2019年12月31日前不计息退还,并且16.1.2条约定“项目质保期满后,发包人为按照约定支付乙方质量保证金,则自愿向乙方支付2%/天的违约金(基数按照4,000.00万元计算)”。截止2019年12月31日被告并没有按照约定退还该保证金,已经实际违约,应当承担相应的违约责任。
为维护公司权益,嘉寓股份向北京市顺义区人民法院提起诉讼,要求延能公司退还质保金4,000.00万元及违约金暂计230.58万元。
2020年4月19日法院开庭审理此案,嘉寓股份提起管辖权异议,顺义区法院审理后裁定移送陕西省延安市宝塔区人民法院。2022年10月28日,延安市宝塔区人民法院作出(2022)陕0602民初1923号之一《民事裁定书》:驳回原告嘉寓股份的起诉。为维护公司权益,嘉寓股份提起上诉,嘉寓股份与对方正在谈和解方案。
(33)关于青岛总部基地开发建设有限公司诉讼案件的说明
2013年12月、2014年3月,原告嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与被告青岛总部基地开发建设有限公司分别签订了《青岛总部基地·国际港一期门窗幕墙工程施工合同》、《青岛总部基
地·国际港一期石材幕墙工程施工合同》。工程地点:青岛市城阳区长城南路1号。合同对施工规模、工期、质量、结算和付款等作了详细规定。合同签订后,原告严格按照合同约定完成施工任务,该项目整体工程已经完成了竣工验收,并且已经交付使用。
根据合同约定,原告在工程验收后,积极向被告方提交了结算材料,但被告方无正当理由,拒不配合原告方办理结算,并恶意拖延时间,不支付工程款,已经构成违约。
截止2022年1月12日,被告应支付嘉寓股份完工程款总计7,488.92万元,累计已支付工程款4,913.51万元,仍欠工程款2,545.41万元。
为维护公司权益,嘉寓股份向青岛市城阳区人民法院提起诉讼,要求被告支付剩余工程款2,545.41万元及利息。
2022年5月24日法院开庭审理,2022年8月11日二次开庭,2022年8月18日收到被告提出司法审计申请书,现正等待法院判决。
(34)关于佛山市时代德晖房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2018年6月1日,原告湖南嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称湖南嘉寓)与被告佛山市时代德晖房地产开发有限公司(以下简称德晖公司)签订了《时代南湾二期(佛山)项目铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程施工合同》(以下简称施工合同),合同号:1001010055.01-土建工程类-2018-0008,工程名称:时代南湾二期(佛山)项目铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程,工程地点:佛山市三水区西南街道西河路北侧,合同价款1,735.72万元。合同中7.6、7.7条约定双方办理工程竣工结算完成后15天内甲方支付乙方累计到结算总价97%的工程款;剩余3%的工程款作为质保金,两年后返还。
合同签订后,原告积极进行工程施工,按照合同约定内容完成施工合同义务,2019年11月3日涉案项目完成工程项目验收,被告验收合格并接收使用。2021年5月17日双方完成结算工作,并制作了工程结算书,共同确认最终结算金额为2,178.49万元。被告欠原告工程款205.70万元,原告多次请求被告协商处理此事,被告总是拖延了事,已侵害原告合法权益。
为维护公司权益,湖南嘉寓向佛山市三水区人民法院提起诉讼,要求被告支付剩余工程款205.70万元及利息。
2022年9月26日,湖南嘉寓收到传票,2022年10月10日下午2点30开庭,湖南嘉寓依法参加庭审,现等待法院判决。
(35)关于山东国际生物科技园发展有限公司诉讼案件的说明
2014年7月3日,原告嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与被告山东国际生物科技园发展有限公司签订了《建设工程施工合同》,合同编号:JY华北-2014-0711-G-08,工程名称:山东国际生物科技园--科技园区35#、36#楼幕墙工程施工工程,工程地点:烟台市高新区山东国际生物科技园园区内,临科技大道和海博路,合同价款360.00万元。合同签订后,原告按照合同的约定履行了施工合同义务,且对涉案施工标的进行了施工。双方并办理结算共同确认结算金额为389.45万元,截止2022年8月9日,我司共计开票253.00万元,被告仅支付63.00万元,尚欠嘉寓股份326.45万元。为维护公司权益,嘉寓股份向烟台市高新区人民法院提起诉讼,要求被告支付剩余工程款326.45万元及利息,现等待法院通知开庭时间。
(36)关于清远市锦盛房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2018年7月31日,原告湖南嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称湖南嘉寓)与被告清远市锦盛房地产开发有限公司(以下简称锦盛公司)签订了《清远香海彼岸I项目二标铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程施工合同》(以下简称施工合同),合同号:100102005.01-土建工程类-2018-0005,工程名称:清远香海彼岸I项目二标铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程,工程地点:清远市清城区凤凰街道万达广场西侧,合同价款13,266.12万元。合同中7.6条约定双方办理工程竣工结算完成后15天内甲方支付乙方累计到结算总价97%的工程款。原被告双方于2019年12月10日签订了《补充协议》,在原协议的基础上增加合同额563.33万元。
合同签订后,原告积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了施工合同义务,且对涉案项目进行了验收和结算。2019年12月3日该项目完成工程项目验收工作,被告验收合格并接收使用。双方于2021年11月9日完成结算工作,制作了工程结算书,共同确认最终结算金额为1,924.56万元。
截止2022年9月22日被告已支付1,635.04万元,尚欠原告工程款289.52万元,原告多次请求被告协商处理此事,被告总是拖延了事,已侵害原告合法权益。
为维护公司权益,湖南嘉寓向清远市清城区人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款289.52万元及利息。
2022年12月13日上午9点法院开庭审理此案,湖南嘉寓依法参加庭审。2023年2月28日收到判决,要求被告在判决生效期十日内支付湖南嘉寓工程款231.78万元及利息。
(37)关于青岛李沧万达广场投资有限公司诉讼案件的说明
2011年11月,嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与青岛李沧万达广场投资有限公司(以下简称李沧万达公司)、中国建筑第八工程局有限公司(以下简称中建八局公司)签订了《青岛李沧万达广场铝合金门窗及百叶供应及安装工程(一标段)合同文件》(以下简称施工合同1),合同编号:QDWDL-CBHT-050,工程名称:青岛李沧万达广场铝合金门窗、百叶供应及安装工程,工程地点:青岛市李沧区,合同额为1,379.11万元。2012年1月10日,签订了《青岛李沧万达广场项目金街一、二环外装工程合同文件》(以下简称施工合同2),合同编号:QDWDL-CBHT-069,工程名称:青岛李沧万达广场项目金街一、二环外装工程,工程地点:青岛市李沧区,合同额为1,015.77万元。
合同中第28条第8条约定质量保修期开始起算后满24个月,保修完成证书发出后14个日历天内,一次性无息付清全部质量保修金。
合同签订后,嘉寓股份积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了施工合同义务,且对涉案项目进行了验收和结算。涉案施工合同1、施工合同2于2013年完成结算工作,双方确认最终结算金额分别为1,255.67万元、1,055.28万元。
后李沧万达公司分别支付了1,192.89万元、999.24万元,仍欠付嘉寓股份工程款118.82万元。
为维护公司权益,嘉寓股份向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,要求被告支付工程款
118.82万元及利息。
2022年10月24日,嘉寓股份收到开庭通知,仲裁院决定2022年12月1日上午9点30开庭,嘉寓股份依法参加庭审。2023年2月21日收到二次开庭通知,2023年3月16日下午2点开庭,现等待仲裁院裁定。
(38)关于南昌万达城投资有限公司诉讼案件的说明
2016年2月,申请人嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与申请人南昌万达城投资有限公司(以下简称南昌万达公司)、被申请人中国建筑第二工程局有限公司(以下简称中建二局公司)签订了《建设工程专业施工分包合同》(以下简称施工合同1),合同编号:NCWDC-施工-290,工程名称:南昌万达城住宅N3区20-23#楼及25-26#楼铝合金门窗工程,工程地点:南昌市九龙湖新区,合同额为1,790.43万元。
2017年3月2日,签订了《建设工程专业施工分包合同》(以下简称施工合同2),合同编号:
NCWDC-施工-290,工程名称:南昌万达城住宅K2区(12#,15#-18#楼)铝合金门窗、百叶制作与安装工程,工程地点:南昌市九龙湖新区,合同额为1,417.30万元。
合同中第29条第7小条约定质量保修期开始起算后满24个月,分包商的保修工作完成且经总承包商确认无任何遗留问题及保修完成证书发出后14个日历天内,总承包商一次性无息付清全部质量保修金。
合同签订后,嘉寓股份积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了施工合同义务,且对涉案项目进行了验收和结算。涉案施工合同1、施工合同2于2018年完成结算工作,双方确认最终结算金额分别为1,736.21万元、1,402.99万元。
南昌万达公司已分别支付了1,649.40万元、1,172.84万元,仍欠付嘉寓股份工程款316.96万元。 为维护公司权益,嘉寓股份向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,要求被告支付工程款
316.96万元及利息。
2022年10月24日,嘉寓股份收到开庭通知, 2022年12月1日下午2点仲裁院开庭。后经双方友好协商,达成和解,已向仲裁院申请撤回仲裁申请书,2023年2月21日收到撤案决定。
(39)关于东营恒大华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司(270万票据请求)诉讼案件的说明
2020年12月18日,东营恒大华府置业有限公司分别开具三张电子商业承兑汇票:票号为210245500004220201218798951070电子商业承兑汇票,票面金额为90.00万元,收款人为嘉寓控股股份公司,汇票出票日期为2020年12月18日,汇票到期日为2021年12月18日;票号为210245500004220201218798951828电子商业承兑汇票,票面金额为90.00万元,收款人为嘉寓控股股份公司,汇票出票日期为2020年12月18日,汇票到期日为2021年12月18日;票号为210245500004220201218798951053电子商业承兑汇票,票面金额为90.00万元,收款人为嘉寓控股股份公司,汇票出票日期为2020年12月18日,汇票到期日为2021年12月18日。三张商票同时于2021年4月7日嘉寓控股股份公司将汇票背书给嘉寓门窗幕墙安徽有限公司,2021年4月12日嘉寓门窗幕墙安徽有限公司将汇票背书给安庆皖江高科技投资发展有限公司,2021年7月14日安庆皖江高科技投资发展有限公司将汇票背书给嘉寓门窗幕墙安徽有限公司。现原告作为持票人无法兑现该汇票(票据状态:提示付款待签收)。原告认为,作为出票人或承兑人,应当按照法律规定承担付款义务。
为维护公司权益,嘉寓股份向东营经济技术开发区人民法院提起诉讼,要求被告支付票据款
270.00万元及利息。
2022年11月3日,嘉寓股份收到传票,2022年12月2日下午2点开庭。后于2022年12月5日收到传票,开庭时间变更为2022年12月29日下午2点,嘉寓股份依法参加庭审,现等待法院判决。
(40)关于恒大新能源汽车(江苏)有限公司,恒大新能源汽车投资控股集团有限公司诉讼案件的说明
2020年7月20日,原告四川嘉寓门窗幕墙有限公司(以下简称四川嘉寓公司)与被告恒大新能源汽车(江苏)有限公司(以下简称恒大公司)签订了《恒大新能源汽车(江苏)有限公司南通项目冲焊车间、总装车间、技术展示中心和对接中心外立面幕墙工程施工合同》(以下简称主合同一),合同号:苏汽20工0028,工程名称:恒大新能源汽车(江苏)有限公司南通项目冲焊车间、总装车间、技术展示中心和对接中心外立面幕墙工程,工程地点:苏通科技产业园海维路以南、沿江公路以北、江荣路以东、新江海河以西的地块,合同暂定总价款12,689.72万元。后又签订了《补充协议一》与《赶工奖协议》。
2021年4月30日,双方签订《恒大新能源汽车南通基地主大门外立面幕墙工程施工合同》,合同号:苏汽21工0031,工程名称:恒大新能源汽车南通基地主大门外立面幕墙工程,工程地点:苏通科技产业园,合同暂定总价款140.09万元,后又签订了《赶工奖协议》。
合同签订后,四川嘉寓公司积极进行工程施工准备并进行施工,2021年因恒大公司大量到期商票无法承兑,以及恒大公司资金压力,给四川嘉寓公司施工造成非常大的困难,涉案项目各施工单位均停工至今。经过各方积极沟通,恒大公司表示,要求各方上报结算资料。
2021年9月18日,四川嘉寓向恒大公司交付上报项目结算资料,上报结算金额为分别为1,192.19万元、141.61万元,恒大公司仅向原告支付工程款200.32万元。
为维护公司权益,四川嘉寓向南通经济技术开发区人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款1,133.48万元及利息。
2022年12月1日,四川嘉寓收到传票,2022年12月2日上午9点30进行听证、摇号鉴定。2023年2月17日收到传票,2023年3月17日上午9点30开庭,四川嘉寓依法参加庭审,现等待法院判决。
2.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(1)2020年7月13日,公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订了编号为沙坪
坝支行2020年高保字第0304012020387067号《最高额保证合同》,为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行的开展的融资业务提供担保,担保期限自2020年7月13日至2024年7月12日,担保的债权最高额为4,000.00万元。2022年12月31日实际担保金额:
0万元。
(2)2020年10月14日,公司与中国农业银行股份有限公司重庆两江分行签订了编号为55100120200031867号《保证合同》,为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆两江分行签订的编号为55010120200002069号《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2020年10月15日至2023年10月14日,担保的债权最高额为3,000.00万元。2022年12月31日实际担保金额:0万元。
(3)2021年2月4日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了编号为ZB8318202100000011号《最高额保证合同》,为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订的编号为83012021280130号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2021年2月4日至2023年7月16日,担保的债权最高额为1,500.00万元。2022年12月31日实际担保金额:0万元。
(4)2021年1月29日,公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订了编号为C210224GR3102892的《保证合同》,为嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行合作提供担保,担保期限自2021年1月29日至2024年12月3日,担保的债权最高额为人民币1,200.00万元。2022年12月31日实际担保金额为0万元。
(5)2019年9月23日,公司与上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心签订了《不可撤销信用反担保函》,为嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司与上海银行嘉定分行申请的贷款提供担保,担保期限自2019年9月23日至2022年9月22日,担保的债权最高额为人民币400.00万元。2022年12月31日实际担保金额为0万元。
(6)2019年10月9日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了编号为01201572019160207号的《最高额保证合同》,为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司射阳分公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的编号为01201572019160207的《最高额借款(信用)合同》提供担保,担保期限自2019年10月9日至2022年10月9日,担保的债权最高额为1,000.00万元。2022年12月31日实际担保金额为0万元。
(7)2022年5月31日,公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为
卫农商展字【2022】002号《展期合同》,公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有限公司的贷款展期业务提供担保,担保期限自2022年5月31日至2026年5月25日,担保的债权最高额为1,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:1,000.00万元。
(8)2022年5月27日,公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为卫农商展字【2022】001号《展期合同》,公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有限公司的贷款展期业务提供担保,担保期限自2022年5月27日至2026年5月22日,担保的债权最高额为4,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:4,000.00万元。
(9)2021年12月1日,公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订了编号为21004014120100005201号的《最高额保证合同》,为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订的编号为21004014120100005的《流动资金借款合同》,担保期限自2021年12月1日至2024年12月1日,担保的债权最高额为1,300.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:
1,000.00万元。
(10)2019年12月26日,公司与交通银行股份有限公司江西分行签订了编号为68(2019)839的《保证合同》,为江西嘉寓门窗幕墙有限公司与交通银行股份有限公司江西分行签订的编号为68(2019)832号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2019年12月26日至2022年12月24日,担保的债权最高额为400.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(11)2020年11月2日,公司与上饶银行吉安分行签订了编号为H10051510-2号的《保证合同》,为江西嘉寓门窗幕墙有限公司与上饶银行吉安分行签订的编号为H10051510号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2020年11月2日至2024年11月2日,担保的债权最高额为500.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(12)2017年11月13日,公司与深圳国投供应链管理有限公司签订了编号为GTGYL2017NOV-004-保字第1号的《保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳国投供应链管理有限公司签订的编号为GTGYL2017NOV-004《国投供应链服务协议》合作提供担保,担保的债权最高额为10,000.00万元,深圳国投供应链管理有限公司于2020年7月15日将剩余债权4,000.00万元转让给新余和林咨询管理合伙企业(有限合伙),截至报告期末,该笔担保剩余债权825.45万元。2022年4月11日,四川嘉寓门窗幕墙有限公司与新余和林咨询管理合伙企业(有限合伙)签订了《调解协议书》,协议金额1,860.45万元,公司为四川嘉寓门窗幕墙有限公司该笔业务提供担保,担保期限自2022年4月8日至2023年4月8日,担保的债权最高额为1,860.45万元,截止2022年12月31日实际担保余额
为:825.45 万元。
(13)2019年3月11日,公司与盛京银行上海黄浦江支行签订了编号为8002119219000006号的《最高额保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与盛京银行上海黄浦江支行签订的编号为8002110219000006号《最高额综合授信合同》提供担保,担保期限自2019年3月18日至2022年3月17日,担保的债权最高额为9,500.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(14)2020年6月29日,公司与贵阳银行成都分行签订了编号为132102020071301号的《保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与贵阳银行成都分行的合作提供担保,担保期限自2020年6月29日至2023年6月29日,担保的债权最高额为15,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(15)2019年7月4日,公司与浦发银行成都分行签订了编号为ZB7301201900000163《最高额保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与浦发银行成都分行的合作提供担保,担保期限自2019年6月25日至2022年6月25日,担保的债权最高额为6,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0 万元。
(16)2021年3月25日,公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订了编号为A7N720210001028《最高额保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司合作的业务提供担保,担保期限自2021年3月25日至2024年3月24日,担保的债权最高额为4,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:3,730.00 万元。
(17)2022年4月14日,公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订了编号为2021年保字第001号《保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订的SCJY-2022-01《商贸代理总协议》的业务提供担保,担保期限自2022年4月14日至2026年4月13日,担保的本金数额为1,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:1,000.00 万元。
(18)2021年12月17日,公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行签订了编号为2021年乐商银成分保字第200-1号《保证担保合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行的编号为2021年乐商银成分公借字第200号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2021年12月17日至2025年12月17日,担保的债权最高额为2,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为1,500万元。
(19)2020年9月24日-2020年12月14日间,四川嘉寓门窗幕墙有限公司支付给西藏隆源安防科技有限公司一批电子商业承兑汇票,票面金额1,594.94万元,公司作为保证人为该批票据提供
担保,担保期限自2021年9月17日至2023年12月10日,2022年12月31日实际担保金额为1,594.94万元。
(20)2022年5月20日,公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订了编号为宝银(2022)年【综合业务三部】公高保字第0425002号的《最高额保证合同》,为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司合作的业务提供担保,担保期限自2022年5月20日至2025年11月20日,担保的债权最高额为500.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(21)2022年3月30日,公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为银保字第885982022032950868-2号的《保证合同》,为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订的编号为8859820180507号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2022年3月30日至2028年3月30日,担保的债权最高额为7,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:6,900.00万元。
(22)2021年9月25日,公司与中国农业发展银行阜新市分行营业部签订了编号为21099901-2021年阜营(保)字0014号的《保证合同》,为嘉寓光能科技(阜新)有限公司与中国农业发展银行阜新市分行营业部签订的编号为21099901-2021年(阜营)字0015号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2021年9月25日至2025年9月23日,担保的债权最高额为40,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(23)2021年7月13日,公司与上海国环融资租赁有限公司签订了编号为SHGH-2021-HZ-004-BZ01号的《保证合同》,为徐州光能科技有限公司与上海国环融资租赁有限公司签订的编号为SHGH-2021-HZ-004号《融资租赁合同》提供担保,担保期限自2021年7月13日至2025年7月13日,担保的债权最高额为1,174.97万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(24)2022年12月26日,公司与甘肃银行股份有限公司古浪支行签订了编号为甘银总融(2022)0398号132001的《保证合同》,为嘉寓未来能源科技(武威)有限公司与甘肃银行股份有限公司古浪支行合作的业务提供担保,担保期限自2022年12月26日至2026年12月26日,担保的债权最高额为35,000.00万元,2022年12月31日实际担保金额为:0万元。
(25)2022年7月28日,公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为885982022072855703-1的《保证合同》,为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行合作的业务提供担保,担保期限自2022年7月28日至2026年7月29日,担保的债权最高额为10,000.00万元,2022年7月28日实际担保金额为:2,000.00万元。
3.关于公司为子公司提供担保额度的说明
(1)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度四川嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保40,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(2)公司于2021年12月28日召开了第五届董事第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保10,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(3)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(4)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度江苏嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(5)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度嘉寓门窗幕墙安徽有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(6)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度徐州嘉寓光能科技有限公司生产经营和资金需
求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保40,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(7)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度广东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(8)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(9)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度江西嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(10)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度山东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(11)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度河南嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保10,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(12)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度嘉寓门窗幕墙湖北有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(13)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(14)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度嘉寓门窗幕墙河北有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保10,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(15)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。公司董事会根据2022年度嘉寓光能科技(阜新)有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币60,000.00万元。并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(16)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。公司董事会根据2022年度嘉寓未来能源科技(武威)有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币40,000.00万元。并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(17)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。公司董事会根据2022年度酒泉嘉寓未来能源科技有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币20,000.00万元。并经
2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(18)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。公司董事会根据2022年度辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币30,000.00万元。并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(19)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。公司董事会根据2022年度嘉寓光能科技(沈阳)有限公司日常生产经营和资金需求情况,,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币30,000.00万元。并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(20)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》。公司董事会根据2022年度定西嘉寓未来能源科技有限公司日常生产经营和资金需求情况,,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币20,000.00万元。并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(21)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度嘉寓门窗科技(北京)有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供提供融资担保10,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。
(22)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度武威嘉寓光能源科技有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供提供融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。
(23)公司于2021年12月28日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2022年度内蒙古嘉辽光能科技有限公司生产经营和资金
需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供提供融资担保5,000.00万元,并经2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。
十、资产负债表日后事项
1. 重要的非调整事项本公司无需要披露的重要非调整事项。2. 利润分配情况公司第六届第二次董事会决议,鉴于公司2022年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2022年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十一、其他重要事项
无。
十二、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1. 按坏账计提方法分类列示
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 123,073,351.31 | 12.15 | 86,287,232.42 | 70.11 | 36,786,118.89 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 889,810,059.40 | 87.85 | 466,795,413.98 | 52.46 | 423,014,645.42 |
其中:账龄组合 | 798,714,653.91 | 78.86 | 466,570,018.91 | 58.42 | 332,144,635.00 |
合并关联方组合 | 91,095,405.49 | 8.99 | 225,395.07 | 0.25 | 90,870,010.42 |
合计 | 1,012,883,410.71 | 100.00 | 553,082,646.40 | 54.60 | 459,800,764.31 |
(续)
类别 | 期初余额 |
账面余额
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 122,843,351.31 | 12.37 | 86,126,232.42 | 70.11 | 36,717,118.89 |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 870,301,841.84 | 87.63 | 295,024,811.77 | 33.90 | 575,277,030.07 |
其中:账龄组合 | 782,441,973.33 | 78.78 | 294,799,416.70 | 37.68 | 487,642,556.63 |
合并关联方组合 | 87,859,868.51 | 8.85 | 225,395.07 | 0.26 | 87,634,473.44 |
合计 | 993,145,193.15 | 100.00 | 381,151,044.19 | 38.38 | 611,994,148.96 |
(1)期末账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内(含1年) | 126,363,405.36 | 6,191,806.87 | 4.90 |
1-2年(含2年) | 53,243,241.85 | 5,026,162.03 | 9.44 |
2-3年(含3年) | 79,678,197.89 | 20,309,972.64 | 25.49 |
3-4年(含4年) | 345,295,918.73 | 248,785,709.44 | 72.05 |
4-5年(含5年) | 56,591,394.77 | 48,713,872.62 | 86.08 |
5年以上 | 137,542,495.31 | 137,542,495.31 | 100.00 |
合计 | 798,714,653.91 | 466,570,018.91 |
(2)组合中,关联方应收账款情况
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 应收账款 | 坏账准备 | |
关联方应收账款 | 91,095,405.49 | 225,395.07 | 87,859,868.51 | 225,395.07 |
合计 | 91,095,405.49 | 225,395.07 | 87,859,868.51 | 225,395.07 |
2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
类别
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
单独计提 | 86,126,232.42 | 161,000.00 | 86,287,232.42 | |||
账龄组合 | 294,799,416.70 | 171,770,602.21 | 466,570,018.91 | |||
合并关联方组合 | 225,395.07 | 225,395.07 | ||||
合计 | 381,151,044.19 | 171,931,602.21 | 553,082,646.40 |
3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额216,531,116.56元,占应收账款期末余额合计数的比例21.38%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额97,621,655.80元。
(二) 其他应收款
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 719,591,696.73 | 597,750,043.51 |
合计 | 719,591,696.73 | 597,750,043.51 |
1.其他应收款
(1)按款项性质分类情况
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 728,327,542.99 | 605,049,257.74 |
押金、保证金 | 11,729,768.00 | 12,185,968.00 |
其他 | 7,538,941.00 | 7,538,941.00 |
合计 | 747,596,251.99 | 624,774,166.74 |
(2)坏账准备计提情况
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
坏账准备
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
2022年1月1日余额 | 10,600,603.34 | 1,452,773.39 | 14,970,746.50 | 27,024,123.23 |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | -157,713.70 | 157,713.70 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 2,240,884.04 | 2,240,884.04 | ||
本期转回 | 505,836.66 | 754,615.35 | 1,260,452.01 | |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2022年12月31日余额 | 10,094,766.68 | 540,444.34 | 17,369,344.24 | 28,004,555.26 |
(3)按账龄披露情况
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 177,040,176.84 |
1-2年(含2年) | 190,015,941.73 |
2-3年(含3年) | 159,300,270.83 |
3-4年(含4年) | 78,053,373.67 |
4-5年(含5年) | 79,475,017.63 |
5年以上 | 63,711,471.29 |
合计 | 747,596,251.99 |
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,240,884.04元,转回坏账准备金额1,260,452.01元,本期核销坏账0.00元。
(5)组合中,关联方其他应收账款情况
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收账款
其他应收账款 | 坏账准备 | 其他应收账款 | 坏账准备 | |
关联方其他应收款 | 697,149,941.61 | 566,117,891.78 | ||
合计 | 697,149,941.61 | 566,117,891.78 |
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 往来款 | 155,485,300.66 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 20.80 | |
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 往来款 | 145,635,859.23 | 1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上 | 19.48 | |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 往来款 | 97,095,632.74 | 1年以内、1-2年 | 12.99 | |
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 往来款 | 48,259,925.17 | 1年以内、1-2年 | 6.46 | |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 往来款 | 42,225,818.21 | 1年以内 | 5.65 | |
合计 | 488,702,536.01 | 65.38 |
(三)长期股权投资
1.长期股权投资分类
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
对二级子公司投资 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 | 978,579,710.79 | 978,579,710.79 | ||
对联营、合营企业投资 | ||||||
合计 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 | 978,579,710.79 | 978,579,710.79 |
2. 对二级子公司投资
被投资单位
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | ||||
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | ||||
海南嘉寓节能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | ||||
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
嘉寓股份(新加坡)有限公司 | 3,061,120.57 | 3,061,120.57 | ||||
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 60,253,247.93 | 60,253,247.93 | ||||
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||
江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | ||||
嘉寓门窗科技(北京)有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | ||||
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
被投资单位
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
重庆鹏信和建设发展有限公司 | 13,186,893.98 | 13,186,893.98 | ||||
北京嘉寓光能科技有限公司 | 49,448,448.31 | 551,551.69 | 50,000,000.00 | |||
威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||
北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||
北京卓垣久科技有限公司 | 3,243,974.25 | 3,243,974.25 | ||||
北京光耀嘉科技有限公司 | 5,162,291.27 | 5,162,291.27 | ||||
北京南建典科技有限公司 | 11,350,811.87 | 11,350,811.87 | ||||
北京森寓科技发展有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||
合计 | 978,579,710.79 | 35,848,629.08 | 13,186,893.98 | 1,001,241,445.89 |
(四) 营业收入和营业成本
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
主营业务 | 290,619,785.31 | 254,258,508.71 | 402,762,313.68 | 377,047,497.46 |
其他业务 | 1,493,686.64 | 2,920,201.90 | 3,725,413.39 | 6,079,370.84 |
合计 | 292,113,471.95 | 257,178,710.61 | 406,487,727.07 | 383,126,868.30 |
(五)投资收益
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 71,707,006.02 | |
合计 | 71,707,006.02 |
十三、补充资料
(一)本期非经常性损益明细表
项目
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -24,112,392.01 | 处置固定资产、无形资产净收益 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 18,377,081.82 | 当前新增政府补助及资产/收益相关政府补助本期摊销额。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得二级子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的二级子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 71,689,312.81 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,499,600.44 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的交易性金融资产、投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,438,120.90 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 9,627,450.57 |
项目
项目 | 金额 | 说明 |
少数股东权益影响额 | ||
合计 | 16,388,031.59 |
(二)净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | -119.23 | -0.10 | -0.10 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -145.38 | -0.13 | -0.13 |
十四、财务报表的批准
财务报表于2023年4月21日由董事会通过及批准发布。
嘉寓控股股份公司
公司负责人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 |