浙江建投：2023年年度报告

浙江省建设投资集团股份有限公司

2023年年度报告

【披露时间】

2023年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶关锋、主管会计工作负责人王志祥及会计机构负责人（会计主管人员）金宏亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提升风险、知识产权风险、客户信用风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望可能面对的风险因素部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,081,340,098为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 公司治理 ...... 45

第五节 环境和社会责任 ...... 65

第六节 重要事项 ...... 69

第七节 股份变动及股东情况 ...... 192

第八节 优先股相关情况 ...... 202

第九节 债券相关情况 ...... 203

第十节 财务报告 ...... 212

备查文件目录

一、经公司法定代表人签名、公司盖章的2023年年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司/集团/本公司/上市公司/浙江建投/浙建集团	指	浙江省建设投资集团股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国资运营公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
浙江建阳	指	浙江建阳投资股份有限公司
迪臣发展	指	迪臣发展国际集团投资有限公司
鸿运建筑	指	鸿运建筑有限公司
财务开发公司	指	浙江省财务开发公司
浙江建工/建工集团	指	浙江省建工集团有限责任公司
浙江一建	指	浙江省一建建设集团有限公司
浙江二建	指	浙江省二建建设集团有限公司
浙江三建	指	浙江省三建建设集团有限公司
浙江交建	指	浙江省建投交通基础建设集团有限公司
浙建环保	指	浙江建投环保工程有限公司
浙江建机	指	浙江省建设工程机械集团有限公司
浙建实业	指	浙江浙建实业发展有限公司
武林建筑	指	浙江省武林建筑装饰集团有限公司
建工五建	指	浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司
建材集团	指	浙江省建材集团有限公司
二建钢结构	指	浙江省二建钢结构有限公司
二建安装	指	浙江省二建建设集团安装有限公司
华营建筑	指	华营建筑有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2023年1月1日-2023年12月31日
上期	指	2022年1月1日-2022年12月31日
控股股东	指	浙江省国有资本运营有限公司
实际控制人	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
股东大会	指	浙江省建设投资集团股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

监事会

指

浙江省建设投资集团股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	浙江建投	股票代码	002761
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江省建设投资集团股份有限公司
公司的中文简称	浙江建投
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	ZCIGC
公司的法定代表人	陶关锋
注册地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号
注册地址的邮政编码	310012
公司注册地址历史变更情况	2020年7月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，2020年12月30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102号，邮政编码为:410000修改为第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52号，邮政编码为:310012。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年1月18日取得了新营业执照。
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号
办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.cnzgc.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘建梦	张凯奇
联系地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	浙江省杭州市西湖区文三西路52号
电话	0571-88057132	0571-88057132
传真	0571-88052152	0571-88052152
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91430000796858896G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019年12月24日公司收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号），具体情况详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网的《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-119），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司事项获无条件通过。公司营业范围由“床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售，国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、抗菌织物 的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限制项目除外）；计算机软硬件技术开发技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子商品的批发与零售；企业管理咨询服务。”变更为“建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工，设备安装，城乡规划编制服务，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询业务，国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。（涉证商品凭证经营）。（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）。
历次控股股东的变更情况（如有）	2019年12月24日公司收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号），具体情况详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网的《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-119），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司事项获无条件通过，上市公司的控股股东变更为国资运营公司，上市公司的实际控制人变更为浙江省国资委。具体情况详见公司于 2019年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之资产交割情况的公告》。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	李鹏、朱幸垚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更、同一控制下企业合并

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	92,605,749,799.48	98,535,127,572.86	98,535,127,572.86	-6.02%	95,334,954,933.30	95,334,954,933.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	391,710,132.00	969,079,907.05	967,385,401.22	-59.51%	1,046,404,449.02	1,046,404,449.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	314,467,264.06	576,508,975.31	574,814,469.48	-45.29%	801,430,506.90	801,430,506.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,077,565,181.36	3,161,027,843.44	3,161,760,840.52	-34.29%	884,978,901.36	884,978,901.36
基本每股收益（元/股）	0.2716	0.8500	0.8500	-68.05%	0.9200	0.9200
稀释每股收益（元/股）	0.2716	0.8500	0.8500	-68.05%	0.9200	0.9200
加权平均净资产收益率	4.58%	15.20%	15.20%	-10.62%	18.79%	18.79%
	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	121,650,452,738.90	111,119,836,600.81	111,280,706,919.78	9.32%	99,245,777,030.70	99,245,777,030.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,819,209,479.56	8,290,944,360.04	8,298,960,858.56	-5.78%	6,695,775,338.40	6,695,775,338.40

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。详见第十节 五（40）注释。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审

计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,971,583,288.62	26,016,795,720.04	23,774,593,683.15	20,842,777,107.67
归属于上市公司股东的净利润	336,833,603.66	202,377,022.18	-5,622,361.65	-141,878,132.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,779,345.67	187,080,418.33	-45,306,294.32	-147,086,205.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,844,527,313.85	2,570,864,365.76	-641,976,233.18	2,993,204,362.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

项目

2023年金额

2022年金额

2021年金额

说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,158,717.15	392,380,181.71	117,608,345.66	房产、设备等处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	45,807,858.77	51,775,714.86	57,060,081.06	收到政府质量奖等各类补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,927,576.38	3,852,505.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,165,990.67	99,614,674.83	38,502,899.21
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	23,724.00		2,756,915.84
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-439.20
债务重组损益	-1,211,605.62	13,175,395.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,949,925.02	15,190,329.72	133,234,020.16	违约金、罚没收入、无需支付款项等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,257,349.39	1,336,486.50	1,049,897.66
减：所得税影响额	49,392,479.64	136,847,369.79	91,016,277.38
少数股东权益影响额（税后）	12,516,172.60	49,982,058.02	18,074,445.86
合计	77,242,867.94	392,570,931.74	244,973,942.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

（一）行业基本情况

1、行业主管部门及监管体制

我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制，主要监管内容包括市场主体资格和资质的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等。行业主要监管部门和体系包括：

主管部门名称	相关行业管理内容
住房和城乡建设部及地方各级建设主管部门	负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能
交通运输部地方及各级交通主管部门	负责管理公路、水路的建设市场，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理等职能
国家发改委及地方各级发改委	负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批等职能
商务部及地方商务厅	负责对施工企业的对外承包工程资格的核发和管理，负责对外承包公司的监督管理
水利部及地方水利厅（局）	负责管理全国及地方水利建设工程

2、市场竞争格局和竞争特点

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。我国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。从企业性质和竞争能力角度，中国建筑市场拥有较强竞争力的建筑公司主要有如下三类：一是特大型央企和地方大型国有（或控股）建筑公司。特大型央企主要是国有超大规模的特级资质企业；地方国有（或控股）建筑公司主要是各省市具有总承包特级资质的大型建筑企业；二是大型的国企改制或新兴民营建筑公司。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制灵活，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展；三是跨国建筑公司。随着中国对外开放程度越来越大，跨国经营的国际知名建筑公司纷纷进入中国，并在勘察和设计等高端建筑市场领域拥有很强竞争力。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额。

目前中国建筑业的市场竞争格局呈现以下三个特点：一是中国建筑业市场竞争完全，不同领域冷暖不一；二是建筑市场地区发展不均衡，企业往往实施全国化战略；三是竞争同质化明显，央企等头部企业集中度不断提高。

3、市场需求情况

随着城镇化和人口增加放缓，住宅、商业和公共设施的需求也逐步放缓。建筑业与国家与区域发展战略部署紧密相关，"一带一路"、"美丽乡村建设"、"乡村振兴"、"绿色建筑"“三大工程”“交通强省”等概念的提出和推动实施，仍催生出较大规模的市场前景。

（二）公司市场地位

浙建集团是浙江省成立最早的国有建筑企业，主要从事建筑施工业务以及与产业链相关业务。集团已连续多年入选ENR“250家全球最大国际承包商”中国承包商10强、中国企业500强、浙江省百强企业，综合经济技术指标在全国同行中始终保持前列。目前，集团已发展成为一家集投资、设计、建造、运营于一体的现代建筑服务全产业链企业集团，是整体上市的浙江省属国有企业。“十四五”期间，集团将坚持在改革创新中发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。

（三）公司现有的主要行业资质

序号	证书编号	资质类别	等级	有效期	核准部门
1	D133049923	建筑工程施工总承包	特级	2028.12.22	住房和城乡建设部
2	D133034429	建筑工程施工总承包	特级	2028.12.22	住房和城乡建设部
3	D133030787	建筑工程施工总承包（主项）	特级	2028.12.22	住房和城乡建设部
4	D13304529	建筑工程施工总承包	特级	2028.12.22	住房和城乡建设部
		市政公用工程施工总承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
		钢结构工程专业承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
5	D233015858	建筑装修装饰工程专业承包	一级	2024.12.31	浙江省建设厅
		起重设备安装工程专业承包	贰级	2024.12.31	浙江省建设厅
6	A133019997	建筑行业（建筑工程）设计	甲级	2028.12.22	住房和城乡建设部
7	D233036778	建筑机电安装工程专业承包	一级	2024.12.31	浙江省建设厅
		电子与智能化工程专业承包	一级
		消防设施工程专业承包	一级
		特种工程（特种防雷分项）专业承包	不分等级
8	D233093032	地基基础工程专业承包	一级	2024.12.31	浙江省建设厅
9	D133129740	建筑工程施工总承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
10	D233407482	建筑工程施工总承包	一级	2028.5.4	浙江省建设厅

		市政公用工程施工总承包	一级
11	D233407844	建筑工程施工总承包	一级	2028.5.16	浙江省建设厅
		市政公用工程施工总承包	一级
12	D135154726	建筑工程施工总承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
13	D335264629	建筑装修装饰工程专业承包	一级	2024.12.31	厦门市建设局
		建筑机电安装工程专业承包	一级
		古建筑工程专业承包	一级
		地基基础工程专业承包	一级
		消防设施工程专业承包	一级
14	E235049164	房屋建筑工程监理	甲级	2027.2.22	福建省住房和城乡建设厅
15	D233319173	建筑工程施工总承包	一级	2026.7.4	浙江省住房和城乡建设厅
16	B233923067	工程勘察专业类（岩土工程（设计））	乙级	2025.5.26	浙江省住房和城乡建设厅
17	浙自资规乙字22330058号	城乡规划资质	乙级	2025.12.31	浙江省自然资源厅
18	12117	施工图审查	房建一类（含消防、人防、气象审查	长期	浙江省住房和城乡建设厅、浙江省人民防空办公室、浙江省气象局
19	33019319AL	境外贸易类	进出口权	长期	中国海关钱江海关综合三处
20	LW330020050003	境外劳务类	对外劳务经营资格	2029.08.01	浙江省商务厅
21	D233148671	起重设备安装工程专业承包	一级	2024.12.2	浙江省住房和城乡建设厅
22	D233091070	起重设备安装工程专业承包	一级	2024.12.31	浙江省住房和城乡建设厅
23	D233270320	环保工程专业承包	二级	2025.10.11	浙江省住房和城乡建设厅
24	浙环专项设计证A-328号	浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书（水污染治理、固废处理处置、环境生态）	甲级	2026.7.5	浙江省环保产业协会
25	浙环总承包证A-328号	浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书（水污染治理、固废处理处置、环境生态）	甲级	2026.7.5	浙江省环保产业协会
26	浙运评009号	浙江省污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理）	甲级	2025.4.7	浙江省环保产业协会
27	D133030809	机电工程施工总承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部

28	D133030809	建筑工程施工总承包	一级	2028.12.22	浙江省住房和城乡建设厅
29	D133030809	市政公用工程施工总承包	一级	2028.12.22	浙江省住房和城乡建设厅
30	D133030809	石油化工工程施工总承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
31	D133030809	钢结构工程专业承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
32	D233009474	消防设施工程专业承包	一级	2024.12.31	住房和城乡建设部
33	D233009474	建筑机电安装工程专业承包	一级	2024.12.31	浙江省住房和城乡建设厅
34	D233009474	电子与智能化工程专业承包	一级	2024.12.31	浙江省住房和城乡建设厅
35	D165123333	建筑工程施工总承包	一级	2028.12.31	住房和城乡建设部
36		市政公用工程施工总承包	一级	2028.12.31
37		钢结构工程专业承包	一级	2028.12.31
38	D265049179	建筑装修装饰工程专业承包	一级	2024.12.31	新疆生产建设兵团住房和城乡建设局
39	D133049457	公路工程施工总承包	特级	2028.12.22	住房和城乡建设部
40	D133049457	公路路面工程专业承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
41	D133049457	公路路基工程专业承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
42	A133033305	公路行业工程设计	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
43	D133049457	市政公用工程施工总承包	一级	2028.12.22	住房和城乡建设部
44	D133049457	桥梁工程专业承包	甲级	2028.12.22	住房和城乡建设部
45	D233015752	地基基础工程专业承包	一级	2024.12.31	浙江省住房和城乡建设厅

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

（一）主要业务

浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务五大板块。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业

投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

（二）经营模式

集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一工程承包模式即集团以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

（三）融资情况

集团融资途径主要为银行贷款、银行承兑汇票和债券等。截至2023年年末，境内银行贷款余额为178.53亿元，融资成本区间为2.80%--5.04%，融资期限为1个月--19.48年；银行承兑汇票余额为7.72亿元，融资期限为6个月；债券余额为40.7亿元，融资成本区间为0.2%-5.00%（包含可续期公司债及可转债），融资期限为1+1年—3+N年。

（四）质量控制管理情况

浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行，并通过ISO9001质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及其子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，浙建集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。2023年，集团4个项目获鲁班奖，10个项目获国家优质工程奖，获省部级优质工程奖42项。

（五）安全生产管理情况

浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用

保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。2023年集团生产安全总体平稳，全力保障55项重点重大工程建设，高效运行十大安全保证体系，常态化开展“除险保安”专项行动，强化专项整治与日常巡查，试点项目安全总监。全年举办县级及以上现场观摩会34场，获省级及以上标化工地44项。

三、核心竞争力分析

1、行业资质优势

浙江建投坚持建筑施工主业，主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，覆盖建筑产业上下游，包括设计采购、房建施工、设备安装、装饰装修、工业制造、运行维护等业务。公司拥有各类企业资质一百余项，其中建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项，市政公用工程施工总承包一级资质3项，石油化工工程施工总承包资质1项，工程设计各类甲级资质共14项，并拥有对外经营权和进出口权，已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备的大型建筑企业集团。近年来，浙江建投把握建筑行业发展趋势，持续推进EPC、投融建一体化等新模式转换，大力推进建筑工业化，不断推进市场模式、业务模式和生产组织方式的改革创新。

2、国企品牌优势

浙江建投是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团，始终走在全省乃至全国建筑企业前列。自成立以来，浙江建投坚持履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，承建了国内外一大批具有代表性、标志性的精品力作，近年来浙江建投紧跟国家宏观政策导向，依托国企品牌资源优势，积极参与新型城镇化、重大基础设施、保障性安居工程、“五水共治”、特色小镇、乡村振兴、美丽乡村、绿色建筑、建筑工业化、支援新疆西藏等建设工作，承担建设了G20 峰会工程、桐乡乌镇国际互联网大会永久会址、浙江音乐学院、杭州火车东站、之江实验室等重点重大项目，为浙江乃至全国经济社会发展作出了积极的贡献，被各级政府和社会各界赞誉为“浙建铁军”，荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“浙江新型城市化十大杰出贡献企业” 等多项荣誉称号。

3、规模布局优势

浙江建投坚持“基地化、规模化、本土化”方针，推动政府市场、大业主市场和两外市场的“三大市场”经营战略，优化经营布局，生产经营业务遍布全国31个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、英国等全球10多个国家和地区，形成了国内8大区域市场和以阿尔及利亚为中心的北非市场、以香港为核心的东南亚市场，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口。浙江建投已连续22年入选ENR“250家全球最大国际承包商”，位居省级建工集团第一位。

4、体制机制优势

浙江建投坚持体制机制的改革和创新，始终沿着国有企业混合所有制改革脉络不断推进，切实把握时任浙江省委主要领导于2007年1月 26 日提出的“实施产权多元化、规范引入战略投资者、保障职工合法权益、加强国资监管和加强企业党建”等五个方面的省属企业改革要求，贯彻落实了中共中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和市场化债转股工作的部署要求。浙江建投于1998年完成公司制改造，2009年完成产权多元化改革，2016年完成股份制改造，2017年实施市场化债转股，成为了由央企、外资企业和经营团

队参股的混合所有制省属国有企业。 2019年11月，浙江建投借壳多喜爱实现整体上市。浙江建投设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，建立了高效运转、相互制衡的公司组织结构，治理机制富有活力。

5、管理团队和人才优势

浙江建投人才基础扎实，技术实力较强。截至2023年12月底，公司管理人员2万余人，其中各类专业技术人员1.7万余人，中高级职称7千余人，持有建造师执业资格3千余人。浙江建投拥有3个博士后科研工作站、1家院士工作站、4家省级企业研究院、9家省级企业技术中心、2家国家级装配式产业基地、15家国家级高新技术企业，荣获国家发明专利、实用新型专利、国家级工法、全国建筑业新技术应用示范工程等技术成果千余项，创造了多项领先及先进技术，拥有多项国家及地方标准。近年来，浙江建投加快推进信息化建设，实行数字化改革、培育智慧工地、数字化工厂，努力打造成数据驱动的数字型企业。

四、主营业务分析

1、概述

2023年，集团认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习贯彻习近平总书记考察调研浙江重要讲话精神，贯彻落实省委三个“一号工程”“十项重大工程”等重大决策部署和省领导调研集团指示要求，坚决把思想和行动统一到省委决定精神上来，坚定信心、顶压前行、克难攻坚，有力应对内外部形势和挑战，稳住企业生产经营基本盘。

（一）主要经营情况

1、经营质量有所提升

实现政府市场新签合同额920.03亿元，同比增长25.99%；大业主市场新签合同额

814.39亿元，同比增长3.37%；承接亿元以上项目1095.28亿元，占比66.34%；境外新签合同额110.57亿元，同比增长40.46%，香港新界数据中心项目刷新集团境外工程单体合同额纪录。集团亮相2023港澳·浙江周开幕式并现场签约。2023年位列ENR全球最大250家国际承包商第73位，保持全国省级建筑总公司第一位。

2、项目管理持续加强

（1）生产安全总体平稳。全力保障55项重点重大工程建设，顺利交付之江文化中心。高效运行十大安全保证体系，常态化开展“除险保安”专项行动，强化专项整治与日常巡查，试点项目安全总监。全年举办县级及以上现场观摩会34场，获省级及以上标化工地44项。（2）管控重心逐渐聚焦。合同示范文本使用率、内部承包合同签订率、项目风险押金缴纳率保持100%。出台《自主投资类项目招投标管理办法》，实行投资施工项目内部招标。推行项目二次预算编制，实现总承包3亿元及专业承包5000万元以上项目全覆盖。（3）内部产业链进一步畅通。出台集团《制造业产品内部产业联动实施细则》。集团11家省级大师工作室纳入内部产业链。

3、数字转型逐步见效

深入推进“1+5”数字化改革，运行完善61个应用。智慧工地系统、工业化内装数字设计、钢构智能产线等成果，亮相全国智能建造试点工作推进会，香港市场引入智慧工地系统应用。获评省智慧工地示范项目32项。浙建云采数字平台新增活跃供应商2.1万家、总数增至11.55万家。上线剩余工程物资处置与交易平台“咸渔台”，完成1137个项目注册，成功取得EDI资质，打造工程物资绿色循环利用治理样板和清廉建设标志性成果。

4、战略管控持续发力

出台集团主业管理办法，制定集团战略性产业目录，明确二级单位33项核心主业、36项培育主业。新增一级资质24项，其中建筑8项、市政7项、机电3项、专业6项。38项到期资质全部通过住建部审核成功延续。修订发布《关于模拟股份制项目实施的指导意见》，新增模拟股份制项目105项，15个项目开展兑现。集团入选我省“新八级工”制度试点企业，获得6个工种自主评价资格。集团产业工人队伍建设改革获省委省政府通报表扬。

（二）财务情况

报告期内，公司实现营业收入926.06亿元，同比下降6.02%，主要系报告期新签合同减少，承建工程项目减少；营业成本较上一年度下降5.58%，系随着公司承建工程项目减少而减少；实现归属上市公司母公司净利润3.92亿元，同比下降59.51%，主要系制造业与工程板块毛利率下降；公司本年拆迁补助大幅减少，非经常性损益收入下降；同时公司本年加大了研发经费投入强度。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	92,605,749,799.48	100%	98,535,127,572.86	100%	-6.02%
分行业
建筑施工业务	79,057,727,900.00	85.37%	84,245,185,931.74	85.50%	-6.16%
工业制造业务	2,323,530,487.72	2.51%	2,702,864,622.16	2.74%	-14.03%
工程相关其他业务	9,845,129,205.40	10.63%	10,550,287,373.78	10.71%	-6.68%
其他	1,379,362,206.36	1.49%	1,036,789,645.18	1.05%	33.04%
分产品
建筑施工业务	79,057,727,900.00	85.37%	84,245,185,931.74	85.50%	-6.16%
工业制造业务	2,323,530,487.72	2.51%	2,702,864,622.16	2.74%	-14.03%
工程相关其他业务	9,845,129,205.40	10.63%	10,550,287,373.78	10.71%	-6.68%
其他	1,379,362,206.36	1.49%	1,036,789,645.18	1.05%	33.04%

分地区
中国境内	86,911,214,863.07	93.85%	92,299,930,079.87	93.67%	-5.84%
中国境外	5,694,534,936.41	6.15%	6,235,197,492.99	6.33%	-8.67%
分销售模式
直销	92,605,749,799.48	100.00%	98,535,127,572.86	100.00%	-6.02%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
建筑施工业务	79,057,727,900.00	75,340,938,401.18	4.70%	-6.16%	-6.04%	-0.12%
工程相关其他业务	9,845,129,205.40	9,469,088,856.01	3.82%	-6.68%	-7.50%	0.85%
分产品
建筑施工业务	79,057,727,900.00	75,340,938,401.18	4.70%	-6.16%	-6.04%	-0.12%
工程相关其他业务	9,845,129,205.40	9,469,088,856.01	3.82%	-6.68%	-7.50%	0.85%
分地区
中国境内	86,911,214,863.07	82,828,293,439.46	4.70%	-5.84%	-5.33%	-0.51%
分销售模式
直销	92,605,749,799.48	88,273,021,606.97	4.68%	-6.02%	-5.58%	-0.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

?适用 □不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
房建项目	520.00	65,118,728,848.20	竣工已验收	60,187,588,689.92	57,554,946,704.80	53,918,191,961.55
市政项目	39.00	2,417,859,074.76	竣工已验收	2,634,875,493.26	2,304,582,271.78	2,101,942,780.85
轨道交通项目	4.00	603,854,518.94	竣工已验收	564,002,437.08	456,323,920.22	442,573,214.22

PPP项目	2.00	702,887,500.00	竣工已验收	669,794,829.36	730,076,364.00	638,438,034.00
安装项目	105.00	3,690,704,856.22	竣工已验收	3,304,765,774.14	3,243,291,551.39	2,960,498,887.92
水利项目	16.00	187,773,675.23	竣工已验收	180,152,257.36	184,107,475.66	163,855,367.39

重大项目

业务模式

特许经营（如适用）

运营期限（如适用）

收入来源及归属（如适用）

保底运营量（如适用）

投资收益的保障措施（如适用）

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
房建项目	1,256.00	211,818,413,228.50	112,071,052,819.02	99,274,795,044.26
市政项目	162.00	21,415,967,929.20	7,915,453,493.72	13,290,722,209.12
轨道交通项目	23.00	6,261,112,013.65	1,555,846,942.82	4,228,364,151.41
PPP项目	3.00	1,464,352,456.33	141,012,644.95	1,326,103,666.69
安装项目	154.00	12,456,049,356.69	5,779,695,187.25	6,642,573,216.24
水利项目	14.00	1,590,990,457.56	724,192,604.14	866,797,853.42

单位：元

项目名称

项目金额

业务模式

开工日期

工期

履约进度

本期确认收入

累计确认收入

回款情况

应收账款余额

其他说明：

□适用 ?不适用

存货及合同资产中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本

累计已确认毛利

预计损失

已办理结算的金额

已完工未结算的余额

单位：元

项目名称

合同金额

已办理结算的金额

已完工未结算的余额

其他说明：

（5） 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
建筑施工业务	人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费用	75,340,938,401.18	85.35%	80,185,425,186.07	85.77%	-6.04%
工业制造业务	直接材料、直接人工、制造费用、辅助生产成本	2,303,096,400.22	2.61%	2,244,667,074.56	2.40%	2.60%
工程相关其他业务	人工工资、原材料、	9,469,088,856.01	10.73%	10,236,834,336.92	10.95%	-7.50%
其他	直接人工费、	1,159,897,94	1.31%	823,108,588.	0.88%	40.92%

直接材料费、其他直接费

9.56

94

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

1)本期发生非同一控制下企业合并4家，被购买方为浙江建工装饰集成科技有限公司、福建浙建建设工程有限公司、杭州云辰置业有限公司、嘉兴固碳混凝土有限公司；

2)本期发生的同一控制下企业合并1家，合并方为舟山市一海置业有限公司；

3)新设方式增加合并范围4家单位，分别为浙建云采（龙游）科技有限责任公司、浙江建优云采贸易有限公司、浙江云采云联管理有限公司、浙江鑫安智护建设有限公司。

4)合并范围减少4家，减少原因系注销翁牛特旗浙三建建设管理有限公司、浙江建投交通构件制造有限公司、嘉善建投交通基础建设工程有限公司、芜湖益坚基础工程有限公司4家子公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,429,467,709.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	浙江大学创新创业研究院有限公司	1,647,060,197.86	1.78%
2	义乌市双江湖建设开发有限公司	771,351,182.55	0.83%
3	杭州望海潮建设有限公司	707,909,713.63	0.76%
4	珠海横琴澳门新街坊发展有限公司	664,646,163.73	0.71%
5	浙江钧叶贸易有限公司	638,500,451.30	0.69%
合计	--	4,429,467,709.07	4.76%

主要客户其他情况说明

?适用 □不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中没有直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,713,236,386.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江建工劳务开发有限公司	2,284,058,557.18	2.57%
2	浙江天利建设劳务有限公司	1,385,556,735.47	1.56%
3	杭州热联集团股份有限公司	773,751,304.79	0.87%
4	马钢（杭州）钢材销售有限公司	650,431,015.49	0.73%
5	五矿钢铁杭州有限公司	619,438,773.90	0.70%
合计	--	5,713,236,386.83	6.44%

主要供应商其他情况说明?适用 □不适用公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中没有直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,948,172.05	27,149,291.49	10.31%	无重大变化
管理费用	1,909,260,155.05	1,804,878,749.84	5.78%	无重大变化
财务费用	-355,030,030.75	-174,479,933.47	-103.48%	执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》，对PPP项目借款费用予以费用化，同时按照项目内含报酬率确认利息收入。
研发费用	747,981,828.42	526,612,909.35	42.04%	公司加大研发投入而增加了直接投入、职工薪酬、折旧摊销等费用

4、研发投入

?适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于数字孪生的建筑工程施工质量管控技术（工程研究总院）	项目以基于数字孪生的建筑工程施工质量管控技术为主线，面向住宅与学校、办公、医院等公共建筑，旨在突破应用基础理论并研发核心技术、方法与装备，从施工质量数智化精益管理体系、施工质量大数据表征与管理关键技术、施工质量智能检测监测与隐蔽缺	1.完成课题调研、资料收集，总结已有研究成果； 2.完成项目立项和各课题立项任务书，制定课题研究实施的具体方案和详细研究计划，对研究内容牵头单位的启动工作情况进行全面核查和落实。	1.以公共建筑和住宅施工质量控制场景作为先验模型研发算法，集成前序课题的施工质量数据管理、监测检测数据管理、比对数据管理等系统，提炼出基于业务需求的反馈控制逻辑，基于工程数字孪生大脑对施工过程质量进行映射，形成建筑工程施工质量数字	本项目成果的研究和应用，可以实现建筑工程施工质量的全过程的监控管理和高效快速的施工质量智能预警，准确识别建筑工程质量问题，避免重大质量事故的发生，保证使用者人身财产安全。研究也有效促进建筑业向数字化、智能化转型升级,打造数据驱动建造的

	陷探测技术与装备、面向数据的施工质量隐患及时预警与缺陷溯源控制技术等方面取得突破，研发施工质量管控数字孪生平台，完成平台验证和示范应用，全面提升质量管控精准化、数字化及智能化水平。		孪生平台原型系统。 2.总结应用示范的经验和教训，评估数字孪生平台的有效性，形成一份标准化的施工质量数字孪生平台应用实施指南。	新生态，为智慧城市的新发展以及向数字李生城市升级演进奠定基础，具有巨大的社会价值。
建筑工程标准数字化共性关键技术研究与应用（工程研究总院）	针对标准数字化的应用需求，建筑工程标准缺少数字化基础标准体系等问题，研究标准数字化的组成要素，数字化资源的获取、存储、传输及应用等特点，明确建筑工程标准数字化技术框架，构建数字化基础标准体系，为建筑工程智能建造中大模型、人工智能、自然语言处理等数字化技术提供关键技术和服务支撑。	1.完成国家重点研发计划任务协议书签订； 2.制定项目实施方案，并参与项目启动及实施方案论证会。	1.形成面向建筑工程领域的标准数字化调研报告； 2.构建建筑工程标准数字化基础标准体系1套； 3.形成学术论文1篇。	通过对行业标准数字化进程的探索与研究，有利于加强企业在行业数字化建设方面标准制定的权威性，为企业市场经营提供有力支撑。同时，构建全面、统一、高效的建筑工程领域标准数字化基础标准体系提升建筑工程管理的精细化、智能化水平，增强企业经济效益和竞争力，引领企业科技创新，大力助推智能建造。
高精度大场景动态三维测量仪关键技术研究及装备-高精度大场景动态三维测量仪关键技术研究与装备（浙江建机）	本项目致力于开展高精度大场景动态三维测量仪关键技术研究，建立高精度鉴相、混频调制相位测距、三维点云重构等创新理论模型，突破动态条件下的高速高精度测距、高速高精度角度测控、点云重构、自适应拼接等关键技术，研制系统样机。	项目于2023年12月26日立项公布；2024年2月份通过省科技厅网上合同审批。目前正在开展技术调研。	研制面向基建与工业领域的高精度大场景动态三维测量仪并实现应用。	高精度大场景动态三维测量仪呈现出快速增长的趋势，未来可在制造业、建筑业等领域的广泛应用。此外，随着智能制造和工业4.0的发展，对高精度大场景动态三维测量仪的需求将进一步增加，市场前景将更加广阔。对公司未来向建筑智能化发展起到助推作用。
《绿色低碳先进适宜技术与装备成果转化-夏热冬冷地区全过程零碳公共建筑关键技术及建筑碳排放限额管理与建筑碳交易机制研究和转化应用》（工程研究总院）	针对建筑领域碳排放信息不易获取，实时、定量的碳监测与碳监管困难的问题，同时我国建筑碳排放权交易市场建设处于起始阶段，将建筑碳排放交易纳入我国碳交易机制总体设计中是实现建筑节能减排的内在需要。 通过对绿色建筑和低碳技术和建立建筑碳交易机制等内容的研究，促进绿色低碳技术的研发和应用，激励建筑企业采取更加低碳的建筑设计和施工方式，降低建筑行	调研实测低碳/零碳建筑技术现状；建立夏热冬冷地区低碳/零碳建筑技术清单。	实现公共建筑全过程零排放的适宜性技术遴选和技术集成；建立建筑全生命周期碳排放动态监测与管理平台；搭建信息共享不可篡改的建筑领域碳交易平台。低零碳技术、数字化平台等成果将以建筑项目为载体，用于浙江省内上的公共建筑试点项目中；监测与交易成果运用不同试点建筑之间，为区域性交易体系建立提供实践经验。	通过对绿色建筑和低碳技术的研究与应用，促进公司技术创新能力的提升，助力公司提升品牌形象和知名度，推动公司在双碳领域的业务拓展，使公司在竞争中占据优势地位，提升市场竞争力。 建筑碳排放限额管理和建筑碳交易机制的实施，将为公司提供新的服务领域和盈利机会。通过提供碳排放评估、碳交易咨询等服务。

业的碳排放量，推动绿色低碳技术的产业化发展。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	3,671	3,743	-1.92%
研发人员数量占比	17.80%	17.53%	0.27%
研发人员学历结构
本科	1,779	1,698	4.77%
硕士	136	120	13.30%
研发人员年龄构成
30岁以下	1,369	1,472	-6.99%
30~40岁	1,495	1,396	7.09%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	747,981,828.42	526,612,909.35	42.04%
研发投入占营业收入比例	0.81%	0.53%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	103,425,559,372.45	104,339,083,664.04	-0.88%
经营活动现金流出小计	101,347,994,191.09	101,177,322,823.52	0.17%
经营活动产生的现金流量净额	2,077,565,181.36	3,161,760,840.52	-34.29%
投资活动现金流入小计	476,824,601.00	390,370,475.10	22.15%
投资活动现金流出小计	1,226,858,263.87	1,877,569,160.09	-34.66%
投资活动产生的现金流量净额	-750,033,662.87	-1,487,198,684.99	49.57%
筹资活动现金流入小计	20,344,234,155.44	15,415,770,220.35	31.97%
筹资活动现金流出小计	20,256,868,520.29	16,965,754,975.62	19.40%
筹资活动产生的现金流量净额	87,365,635.15	-1,549,984,755.27	105.64%
现金及现金等价物净增加额	1,420,372,199.51	136,821,315.47	938.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要系业主结算付款节奏放缓导致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本期固定资产投资和股权投资减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行可转债及银行借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-19,930,039.81	-2.31%	应收账款处置手续费（ABS转让）、处置长期股权投资产生的投资收益、借款利息收入、未实现内部交易损益等	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%
资产减值	-112,158,423.23	-12.98%	存货跌价损失、合同资产减值损失、质保金减值损失、商誉减值损失、无形资产减值损失	否
营业外收入	65,732,003.73	7.61%	无需支付款项收入、罚没收入、非流动资产毁损报废利得、与企业日常活动无关的政府补助、周转材料盘盈收入等。	否
营业外支出	11,047,183.37	1.28%	捐赠支出、地方水利建设基金、无法收回的款项、债务重组损失等支出	否
信用减值	-900,186,866.39	-104.16%	主要系计提恒大项目信用减值损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2023年末

2023年初

比重增减

重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	9,153,318,330.67	7.52%	7,616,522,026.73	6.84%	0.68%
应收账款	26,152,295,709.03	21.50%	29,158,858,955.08	26.20%	-4.70%
合同资产	44,870,768,782.23	36.88%	36,260,351,200.34	32.58%	4.30%
存货	4,240,280,986.99	3.49%	1,180,600,758.62	1.06%	2.43%
投资性房地产	353,562,612.63	0.29%	392,930,664.66	0.35%	-0.06%
长期股权投资	1,980,402,059.38	1.63%	1,423,512,185.65	1.28%	0.35%
固定资产	3,205,614,847.61	2.64%	2,679,913,476.41	2.41%	0.23%
在建工程	138,873,169.14	0.11%	179,866,559.46	0.16%	-0.05%
使用权资产	220,488,613.82	0.18%	243,870,387.51	0.22%	-0.04%
短期借款	7,603,251,119.77	6.25%	5,997,100,058.06	5.39%	0.86%
合同负债	4,316,569,830.26	3.55%	5,119,810,070.46	4.60%	-1.05%
长期借款	9,148,322,216.32	7.52%	9,462,660,610.84	8.50%	-0.98%
租赁负债	138,063,938.27	0.11%	156,670,009.13	0.14%	-0.03%

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
4.其他权益工具投资	43,421,427.55				1,200,000.00	1,235,111.00	0.00	43,386,316.55
金融资产小计	43,421,427.55				1,200,000.00	1,235,111.00	0.00	43,386,316.55
应收款项融资	504,558,208.77				0.00	0.00	-136,302,228.33	368,255,980.44
上述合计	547,979,636.32				1,200,000.00	1,235,111.00	-136,302,228.33	411,642,296.99
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容系应收银行承兑汇票及融信e信等债权凭证。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额（元）	期末账面价值（元）	受限情况
货币资金	817,711,123.21	817,711,123.21	保证金、冻结存款
应收账款	776,117,447.59	749,503,699.22	应收账款保理、借款质押
合同资产	11,109,638.03	11,109,638.03	借款抵质押
固定资产	23,815,713.16	23,815,713.16	借款抵质押
无形资产	56,336,919.44	56,336,919.44	借款抵质押
一年内到期的非流动资产	1,394,770,797.64	1,394,770,797.64	借款抵质押
长期应收款	8,146,023,309.42	8,146,023,309.42	借款抵质押
其他非流动资产	2,660,509,560.89	2,660,509,560.89	借款抵质押
在建工程	249,987,785.14	249,987,785.14	借款抵质押
合计	14,136,382,294.52	14,109,768,546.15

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,214,803,082.00	2,668,261,961.28	-16.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

浙江师范大学行知学院迁建工程PPP项

其他

否

公用事业

1,273,926.82

1,144,634,075.07

资本金及银行贷款

100.00%

120,000,000.00

90,258,355.74

不适用

目
浙西数据中心PPP项目	其他	否	公用事业	2,627,497.48	93,001,935.65	资本金及银行贷款	100.00%	200,000.00	504,394.86	不适用
浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师宿舍（一期）PPP项目	其他	否	公用事业	41,552.97	763,026,940.10	资本金及银行贷款	100.00%	85,000,000.00	33,710,833.66	不适用
建德公用事业包PPP项目	其他	否	公用事业	8,293.60	388,912,953.20	资本金及银行贷款	100.00%	45,000,000.00	26,595,159.51	不适用
常山县“国际慢城”一期通景路、府前路、文教路道路PPP项目	其他	否	基础设施	0.00	379,024,230.72	资本金及银行贷款	100.00%	10,000,000.00	10,563,526.05	不适用
蒋村单元D04、21地块广场、社会停车场及配套服务设施PPP项目	其他	否	公用事业	0.00	116,996,078.58	资本金和股东借款			-9,848,143.28	由于前期地铁方介入施工后迫使本项目的施工方案发生变更，造成项目暂停。
台州	其他	否	基础	398,1	991,1	资本	47.00	590,0	38,04	不适

市飞龙湖生态区PPP项目			设施	92,844.20	33,063.60	金、股东借款、银行贷款	%	00,000.00	5,488.44	用
天台县福溪街道水南“城中村”改造二期PPP项目	其他	否	基础设施	5,659,843.45	577,475,971.03	资本金和银行贷款	100.00%	86,512,911.48	29,068,708.06	不适用
“美丽新昌”小城镇环境综合整治工程（2标段）PPP项目	其他	否	基础设施	0.00	225,465,400.72	资本金和银行贷款	100.00%	18,016,379.82	6,057,830.99	不适用
长兴太湖图影山湖花园及公共设施PPP项目	其他	否	基础设施	27,425,139.88	970,201,537.58	资本金和银行贷款	100.00%	101,112,210.00	25,744,147.15	不适用
镇海区骆驼街道棚户区改造PPP项目	其他	否	基础设施	57,300,154.79	2,612,663,326.27	资本金和银行贷款、股东借款	100.00%	54,446,407.86	41,203,364.52	不适用
浙江省宁波市宁波科学中学基础设施PPP项目	其他	否	公用事业	44,950,841.54	565,763,339.39	资本金和银行贷款、股东借款	100.00%	9,483,843.12	9,037,093.14	不适用

翠苑单元西溪商务城地区FG04-R21/C2-02地块农转非居民拆迁安置房PPP项目	其他	否	基础设施	26,937,643.57	653,679,438.55	资本金和银行贷款	100.00%	47,681,653.08	22,681,653.08	不适用
缙云县壶镇中学、南顿小学、体艺中心和中山街地下空间四个工程PPP项目	其他	否	公用事业	22,456,379.46	446,698,889.16	资本金和银行贷款、股东借款	100.00%	40,000,000.00	22,453,264.41	不适用
长兴县人民医院改扩建工程二期住院综合楼PPP项目	其他	否	公用事业	7,271,813.62	266,537,142.97	注册资金本和银行贷款	100.00%	1,191,400.45	-7,786,132.80	不适用
G322（56省道）文成樟台至龙川段改建工程PPP项目	其他	否	基础设施	57,424,203.76	844,852,475.69	资本金及银行贷款	100.00%	42,879,173.35	11,271,057.23	不适用
河北	其他	否	基础	10,61	111,4	资本	50.47	665,8	153,4	停工

怀安经济开发区基础设施建设PPP项目			设施	6,997.47	18,255.87	金及银行贷款	%	16.20	57.06
衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家公路一期工程PPP项目	其他	否	基础设施	7,788,286.14	394,728,668.33	资本金及银行贷款	100.00%	46,823,398.20	25,916,995.79	不适用
中卫南站黄河大桥工程PPP项目	其他	否	基础设施	12,430,159.31	701,189,361.17	资本金及银行贷款	100.00%	90,960,655.31	31,795,955.46	不适用
兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目	其他	否	基础设施	17,672,345.33	476,158,438.95	资本金及银行贷款	100.00%	42,502,711.41	22,174,369.59	不适用
遂昌县大桥至洋浩公路工程PPP项目	其他	否	基础设施	12,923,474.35	395,670,916.92	资本金及银行贷款	100.00%	27,325,032.40	2,494,500.77	不适用
丽水市区污水管网修复工程PPP项目	其他	否	基础设施	-3,076,356.18	92,759,103.27	资本金及银行贷款	100.00%	7,344,001.27	2,206,499.92	不适用
（文成）322国	其他	否	基础设施	320,829,034.84	837,679,956.37	资本金及银行	88.42%	54,669,166.02	-18,684,777	不适用

道文成西坑至景宁交界段改建工程PPP项目						贷款			.29
楚门镇市政基础设施建设PPP项目	其他	否	基础设施	69,574,998.01	378,331,684.10	资本金及银行贷款	98.94%	21,860,000.00	10,308,310.37	不适用
苍山污水处理厂PPP项目	其他	否	基础设施	395,024.02	40,802,320.16	资本金和银行贷款、股东借款	100.00%	161,134,600.00	26,934,600.00	不适用
长兴湖滨路工程等PPP项目	其他	否	基础设施	32,074,805.79	784,143,520.49	资本金和银行贷款	100.00%	114,458,382.37	77,808,130.72	不适用
新疆阿拉尔胡杨河整治工程、科技馆博物馆青少年宫PPP项目	其他	否	公用事业	6,908,933.33	449,114,022.30	资本金及银行贷款	100.00%	85,041,258.22	71,282,388.40	不适用
长兴县美丽城镇（标段三）PPP项目	其他	否	基础设施	23,030,072.03	275,116,784.35	资本金和银行贷款	100.00%	37,364,398.43	9,506,634.54	不适用
遂昌县小城镇环境综合整治	其他	否	基础设施	4,917,040.94	221,688,574.18	资本金和银行贷款	100.00%	19,477,500.00	14,967,371.21	不适用

（王村口镇、石练镇和大柘镇）PPP项目
衢江区小城镇环境综合整治PPP项目	其他	否	基础设施	15,999,552.52	544,979,665.31	资本金和银行贷款	100.00%	70,000,000.00	45,728,263.59	不适用
安吉县递铺镇第三小学和昌硕文化中心二期（图书馆）PPP项目	其他	否	公用事业	4,957,939.75	691,177,547.88	资本金和银行贷款	100.00%	78,414,200.00	42,067,200.00	不适用
美丽新昌小城镇综合整治PPP项目	其他	否	基础设施	31,870,602.06	1,595,131,866.05	注册资本金、项目贷款、股东借款	100.00%	129,187,500.00	41,965,619.23	不适用
永嘉县职业教育中心一期工程PPP项目	其他	否	基础设施	35,345,071.68	957,348,367.14	注册资本金、项目贷款、股东借款	100.00%	68,810,000.00	36,458,109.26	不适用
绍兴新三江闸河道拓浚、文渊路南延一期、	其他	否	基础设施	128,544,471.27	1,729,536,156.99	项目贷款、注册资本金、股东借款	88.00%	450,144,242.00	142,345,342.14	不适用

越城区育才学校工程PPP项目
衢宁铁路庆元站站前广场工程、连接线工程及岱根溪段综合治理工程PPP项目	其他	否	基础设施	14,832,561.97	530,959,312.30	项目贷款	100.00%	29,921,983.56	140,525,200.00	不适用
绍兴市马山闸强排及配套河道工程、文渊路南延工程二期及配套工程等基础设施工程PPP项目	其他	否	基础设施	145,841,725.56	1,077,593,894.74	项目贷款、注册资本金、股东借款	92.00%	420,854,443.00	81,596,452.73	不适用
苍山污水处理厂二期工程PPP项目	其他	否	基础设施	74,921,384.05	116,496,984.05	资本金、项目贷款	92.00%	409,323,600.00	0.00	不适用
浙建（兰溪）矿业有限公司	其他	否	采矿业	71,607,639.40	1,723,522,643.44	项目贷款、注册资本金、股东借款	20.00%		-174,659,874.37	在建

合计

--

--

--

1,691,575,898.78

25,165,614,842.64

--

--

3,617,806,867.55

982,451,349.88

--

--

--

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023年	可转换公司债券	100,000	99,117	24,000	24,000	0	0	0.00%	75,481.08	活期存放于募集资金专项账户	0
合计	--	100,000	99,117	24,000	24,000	0	0	0.00%	75,481.08	--	0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行可转换公司债券100,000万元。发行数量为1,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。截至2024年1月31日，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00元。扣除不含税承销费和保荐费5,188,679.24元后的募集资金为人民币994,811,320.76元，已由财通证券股份有限公司于2023年12月29日存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为1202021219900404307的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币3,641,292.46元后，计募集资金净额为人民币991,170,028.30元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入240,000,540.00元，其中：于2023年12月29日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币240,000,000.00元；本年度使用募集资金240,000,000.00元；本年度支付银行手续费、账户管理费等540.00元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币754,810,780.76元。

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投

是否已变更项目（含部分变

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（2）

截至期末投资进度(3)＝

项目达到预定可使用状态日

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

向	更）					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
1、施工安全支护设备购置项目	否	48,500	48,500	0	0	0.00%		0	不适用	否
2、年产15万方固碳混凝土制品技改项目	否	9,745	9,745	0	0	0.00%		0	不适用	否
3、建筑数字化、智能化研发与建设项目	否	11,755	11,755	0	0	0.00%		0	不适用	否
4、偿还银行贷款	否	30,000	30,000	24,000	24,000	80.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	24,000	24,000	--	--	0	--	--
超募资金投向
不适用	否								不适用
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	100,000	100,000	24,000	24,000	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原	不适用

因）
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金活期存放于募集资金专项账户1202021219900404307
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	截至 2023年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金净额为754,811,320.76元，与尚未使用的募集资金账户余额人民币754,810,780.76元的差异 540.00元，系截止2023年12月31日支付银行手续、账户管理费等540.00元。

情况

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江省建工集团有限责任公司	子公司	建筑工程	2,000,000,000.00	40,479,392,799.80	2,174,264,100.09	25,471,108,383.73	-445,852,341.01	-312,029,270.52
浙江省一建建设集团有限公司	子公司	建筑业	1,150,150,150.00	11,808,886,257.46	1,623,943,470.52	10,554,100,110.88	206,761,614.92	165,446,560.71
浙江省二建建设集团有限公司	子公司	建筑工程	481,207,140.00	12,902,322,654.66	1,895,171,331.83	12,975,916,881.55	400,844,929.70	306,543,136.47
浙江省三建建设集团有限公司	子公司	建筑工程	680,393,449.00	14,342,537,402.39	1,336,533,981.45	12,682,824,333.08	203,226,729.23	160,764,587.21
浙江省工业设备安装集团有限公司	子公司	建筑安装	300,280,000.00	6,050,300,168.75	682,736,997.96	8,022,020,208.87	130,827,918.75	107,891,260.50
浙江省建投交通基础建设集团有限公司	子公司	建筑工程	1,010,000,000.00	6,787,591,084.85	805,654,704.35	1,843,287,143.81	-87,281,782.33	-62,777,177.87
浙江浙建美丽乡村建设有限	子公司	建筑装饰	200,000,000.00	149,246,678.77	107,790,087.51	3,250,640.94	-12,735,572.44	-12,735,145.82

公司
浙江建设商贸物流有限公司	子公司	建材贸易	300,000,000.00	1,638,793,891.56	498,284,073.66	9,592,455,059.03	89,923,946.49	67,699,031.20
浙江浙建实业发展有限公司	子公司	销售及服务	50,000,000.00	163,154,762.43	44,114,854.65	225,280,153.70	6,171,643.55	3,658,365.86
浙江省建设集团（香港）控股有限公司	子公司	建筑施工	210000000 港币	3,839,979,675.18	301,786,371.70	4,770,774,566.54	14,108,773.83	2,464,365.18
浙江浙建云采贸易有限公司	子公司	建材贸易	40,000,000.00	230,341,165.19	139,609,550.72	288,149,140.98	98,156,460.14	73,799,685.77
新疆塔建三五九建工有限责任公司	子公司	工程施工	235,734,647.00	3,699,781,051.37	371,042,628.98	3,060,674,017.62	97,545,822.87	74,184,247.52

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙建云采（龙游）科技有限责任公司	新设	对整体生产经营无重大影响
浙江建优云采贸易有限公司	新设	对整体生产经营无重大影响
浙江云采云联管理有限公司	新设	对整体生产经营无重大影响
浙江鑫安智护建设有限公司	新设	对整体生产经营无重大影响
翁牛特旗浙三建建设管理有限公司	注销	对整体生产经营无重大影响
浙江建投交通构件制造有限公司	注销	对整体生产经营无重大影响
嘉善建投交通基础建设工程有限公司	注销	对整体生产经营无重大影响
芜湖益坚基础工程有限公司	注销	对整体生产经营无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

“十四五”期间，公司坚持质量和效益发展导向，实施“一链两驱五转变”的战略思路，将集团打造成为集投资、建设、制造、运营与服务于一体的建筑投资运营服务商。围绕建筑产业链，坚持主业、高端引领、转型发展，以资本和数字为驱动，实施纵深一体化发展，推动投资、建设、制造、运营和服务上下产业链深度融合，打造具有一体化（全产业链集成服务）、一揽子（全打包式统筹服务）、一站式（全生命周期、全过程服务）工程服务能力的综合性建筑产业集团。

围绕“一链两驱五转变”总战略，集团致力于产业链提升、供应链优化和价值链重塑，引领创造具有浙建特色的建筑业生态链。子公司将致力于产业链和价值链的整合，以模式创新、机制创新和技术创新来提升企业价值。通过产业链、供应链与价值链的良好融合，实现动能转换、结构优化、业务升级，构建集团总部引领的建筑业良性生态圈。依靠资本和技术的力量，以投资带动、设计引领、数字驱动，在产业链上纵向高端开拓，在供应链上实现与产业链深度融合，在信息链上实现前后互通，逐步形成具有较高粘性的建筑业数字化生态体系，推动企业进入高附加值领域、盈利更高的环节，占据产业发展的制高点。

（二）2024年经营计划

2024年集团将以调结构优布局为目标，进一步完善产业体系，开展全员拓市专项行动，推动主业多元化、产业高级化、市场高端化，推动“转型升级年”实现更快转型、更好升级。

1.推动建筑主业垂直提升。（1）做稳做优房建业务。抢抓国家加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”的政策机遇，紧盯相关工程项目大力承接，拓展工业厂房建设，稳牢房建基本盘。（2）做大做强基础设施业务。紧盯国家持续加大基建领域投资与我省世界一流强港和交通强省建设、“四港联动”基础设施建设、世界级绿色石化基地建设等市场机遇，加快提升市政公用、轨道交通、水利水电、石油化工等基建业务占比，突破进入港航、机场等大基建领域。浙江交建要勇挑大梁、多做贡献，拥有市政资质企业要大幅提升基建业务。（3）做专做透专业细分业务。加强电力、环保、能源设施、通信数据等新能源新基建领域和工业安装、精装修全装修等细分业务实施差异化拓展，浙江二建要持续提升电建、环保、化工领域比较优势，浙江安装要立足工业安装推动工业项目总承包，装饰类企业要在存量家装、个性化定制等方面深耕发展。

2.推动产业优化升级。（1）加快提升工程设计及专业运营服务主业。建强以设计为引领的工程总承包平台，发挥工程设计总院统领作用，集控内部设计资源实施“名所名师名品”建设工程，优选外部资源加强合作，做强内部市场同时扩大外部市场，推动全年设计业务营收同比增长。相关子企业研究搭建运营服务体系。（2）做精做强建筑工业制造产业。制造企业要跳出建筑承包商思维，强化现代制造企业管理，以需求侧改革推动产品迭代升级和市场营销，在专精特新、提质增效上下功夫，推动产品高级化、市场高端化、管理精细化，大力推进制造企业创新产品市场销售。（3）做实做大建筑贸易产业。围绕建筑业全领域全链条，拓宽多品类贸易、加大海外贸易，以真实贸易支撑做大规模。商贸物流公司要打造工程建设领域领先的大宗商品供应链集成服务商，切实提升内部市场占比；物资设备公司要做实周转材料业务，做大配套物资贸易；浙建云采要集采电梯电缆做大贸易规模。

3.推动市场高端化。（1）坚持深耕省内市场。坚守杭甬地区主要市场，加强浙北、浙东和沿海发达地区经营，强化区域城市公司经营触角，重点推动我省经济排名前50位地方政府战略合作。（2）优化拓展国内市场。巩固现有区域市场，重点攻坚先发地区市场，

精准对接市场活跃度高、经济发展前景好的长三角、京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带、成渝经济圈等头部市场，力争增加省级市场数量，维持经营外向度。（3）稳健拓展海外市场。巩固提升好香港市场，妥善修复好阿尔及利亚市场，深入拓展“一带一路”沿线市场，确保泰国、印尼等新拓市场持续承接新项目，主动攻坚发达国别市场实现新突破。强化大海外引领，联动土建单位、专业公司抱团出海，落地一批海外合作项目。（4）推动业主结构高级化。主动参与高层次市场、高级别活动，重点经营各地政府、央企国企、各领域头部机构、知名上市公司等大业主。聚焦“走出去”华商浙商构建国内经营、国外实施经营体系。健全大业主大客户拓展、认定、跟踪、维护的标准化规范化体系，建立战略合作单位互动响应交流机制。

4.推动全员出击拓市场。聚焦提升市场感知度、全员责任感，实施好全员拓市专项行动。落实好集团领导联系区域市场经营专项方案、大走访大对接工作实施方案，各单位要参照建立对接走访机制，形成集团领导带队洽谈、责任单位牵头攻坚、明确专人持续跟进的市场营销格局。发挥好集团挂职干部桥梁纽带作用，及时跟进属地经营，促成政企高层对接，争取落地项目。推动品牌项目经理以现场拓市场，实现持续经营、口碑经营。深化优秀科技人才开展技术营销，强化投资金融人才浙建模式策划营销，形成一批专业营销团队。建立优秀经济责任人“白名单”，团结资信优、实力强的项目经济责任人共同拓展市场。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济政策风险

建筑行业与宏观经济运行情况及政策调整密切相关，公司主营业务业绩受国家宏观经济走势、产业发展政策、行业调控政策、基础建设投资规模、房屋建筑投资、城市化进程等因素的影响重大。为此，公司将对宏观经济走势及国家相关政策的变化进行合理预期并相应调整经营策略，控制外部风险，尽量降低宏观经济周期性波动及相关政策对公司经营的影响。

2、应收账款回收风险

建筑施工项目工期较长，工程付款与完工进度通常不能实现匹配；部分工程发包方付款意愿及付款能力不佳，导致公司应收账款回收不及时甚至发生坏账损失。为此，公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，通过加强合同管理，加强结算责任落实，增强催收清欠，强化应收账款整体性管控。

3、易涉诉风险

因建筑行业复杂性特点，公司在生产经营过程中可能发生发包方资金支付不及时、结算争议、工程质量争议等各类纠纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险。为此，公司将通过信息化平台，积极跟进已发诉讼、仲裁案件进展，实现“大数据”管理，同时加大普法力度，将法务管理下沉至项目部，加强法务力量配备，不断完善法律风险管理体系。

4、市场竞争加剧的风险

建筑行业属于完全竞争性行业，市场规模庞大，行业集中度低，市场竞争激烈，导致市场份额争取愈加不易。为此，公司将积极推进建筑信息化、工业化建设，优化建筑施工方案，加强建筑施工过程管理，强化工程施工质量，同时坚持国企社会责任，提升市场品牌影响力，不断增强市场竞争优势。

5、履行业务合同过程中存在的价格风险

建筑工程施工合同按定价方式可分为可调价格合同和固定价格合同。可调价格合同依据实际工程量及工程施工时正在执行的定额标准进行结算，固定价格合同以合同约定的固定价格进行结算。可调价格合同可依据合同约定的方式进行调整，劳动力成本上升、通货膨胀等因素对可调价格合同影响较小。由于固定价格合同的合同金额是以预估成本为基础确定，预估的过程涉及许多假设，包括对未来经济环境、劳动力成本、材料价格、人工及原料的取得的假设等，若上述假设不正确，可能造成预估成本的偏差。固定价格合同在执行过程中还可能受天气、技术问题等因素影响造成实际成本超过预估成本。此外，若出现实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿的情况，公司可能会面临项目成本增加、盈利减少的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年03月06日	浙江建投大厦会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司徐虎，陈培文，张朱霖、中信建投（国际）金融控股有限公司雍泽宇	跟公司经营发展相关内容	公司于2023年3月7日在巨潮资讯网披露的：2023年3月6日投资者关系活动记录表
2023年05月12日	全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）	网络平台线上交流	个人	公司投资者	跟公司经营发展相关内容	公司于2023年5月12日在巨潮资讯网披露的：002761 浙江建投业绩说明会、路演活动信息

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至 2023年末，上市公司治理结构实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的相关要求。公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构，并根据权力机构、执行机构 和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确的原则，建立健全了公司的法人治理结构，实现规范运作。

1、公司股东大会是公司的最高权力机构，公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。

2、公司董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等制度，在规定的职责范围内行使经营决策权，并负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并制订了相应的专业委员会工作细则，明确了各专业委员会的职责权限和工作程序。

3、公司监事会是公司的监督机构，严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等制度履行职责，对公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为及各事业部、控股子公司的财务状况进行监督、检查，并向股东大会负责。

4、公司经营管理层负责内部控制制度的制定和有效执行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门、事业部及控股子公司行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《浙建集团公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产独立情况

公司合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。浙江建投与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所进行生产经营的情况。报告期内，公司没有以资产或信用为控股股东及其控制的其他企业的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权。

（二）人员独立情况

公司拥有独立的人力资源部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理；公司依照国家及所在地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东及其控制的其他企业领薪的情况。公司的财务人员亦不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情况。

（三）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合《企业会计准则》等相关法规的要求，能够独立进行财务决策。公司制定了规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，建立了完善的内部控制体系，未与公司控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与公司控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

（四）机构独立情况

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门等机构，各机构独立于控股股东及其控制的其他企业运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、生产、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东及其控制的其他企业或个人干预公司机构设置的情况。

（五）业务独立情况

公司主要从事建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，拥有开展业务所必需的独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。浙江建投在业务经营上与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	77.13%	2023年03月16日	2023年03月17日	巨潮资讯网公司第2023-019号公告
2022年度股东大会	年度股东大会	67.98%	2023年06月16日	2023年06月17日	巨潮资讯网公司第2023-054号公告
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.00%	2023年12月18日	2023年12月19日	巨潮资讯网公司第2023-090号公告
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.91%	2023年12月29日	2023年12月30日	巨潮资讯网公司第2023-103号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
陶关锋	男	55	董事、董事长	现任	2023年12月29日		0	0	0	0	0	无
叶锦锋	男	52	董事	现任	2022年04月18日		0	0	0	0	0	无
陈光锋	男	52	董事	现任	2019年12月27日		0	0	0	0	0	无
沈康明	男	52	职工董事	现任	2021年06月16日		0	0	0	0	0	无
甄建	男	54	董事	现任	2021		0	0	0	0	0	无

敏					年06月16日
陆胜东	男	53	董事	现任	2021年06月16日		0	0	0	0	0	无
金盈	男	38	董事	现任	2022年12月26日		0	0	0	0	0	无
杨杨	男	62	独立董事	现任	2022年12月26日		0	0	0	0	0	无
陈建根	男	61	独立董事	现任	2021年06月16日		0	0	0	0	0	无
邢以群	男	60	独立董事	现任	2021年06月16日		0	0	0	0	0	无
张美华	女	60	独立董事	现任	2021年01月15日		0	0	0	0	0	无
方霞蓓	女	60	监事	现任	2019年12月27日		0	0	0	0	0	无
江建军	男	54	监事	现任	2021年06月16日		0	0	0	0	0	无
陈传见	男	41	职工监事	现任	2023年08月26日		0	0	0	0	0	无
叶锦锋	男	52	总经理	现任	2022年04月08日		0	0	0	0	0	无
刘建伟	男	57	副总经理	现任	2021年06月16日		0	0	0	0	0	无
钟建波	男	51	副总经理	现任	2022年05月26日		0	0	0	0	0	无
管满宇	男	46	副总经理	现任	2023年06月13日		0	0	0	0	0	无
陈海燕	女	48	总经济	现任	2022年05		0	0	0	0	0	无

			师、总法律顾问		月26日
王志祥	男	59	财务负责人	现任	2022年05月26日		0	0	0	0	0	无
潘建梦	男	51	董事会秘书	现任	2023年07月06日		0	0	0	0	0	无
沈德法	男	59	董事、董事长	离任	2019年05月29日	2023年10月18日	0	0	0	0	0	无
谢鹏	男	43	独立董事	离任	2017年12月27日	2023年12月26日	0	0	0	0	0	无
蒋莹	男	60	总工程师	离任	2021年06月16日	2023年08月28日	0	0	0	0	0	无
吴飞	男	61	副总经理	离任	2021年06月16日	2023年01月10日	0	0	0	0	0	无
王莲军	女	40	董事会秘书	离任	2017年12月27日	2023年07月06日	0	0	0	0	0	无
施永斌	女	54	职工监事	离任	2019年12月27日	2023年08月26日	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

1、2023年1月10日，因吴飞先生达法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务。

2、2023年7月6日，王莲军女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

3、2023年8月26日，施永斌女士因工作安排，申请辞去公司职工代表监事职务。

4、2023年8月28日，因蒋莹先生达法定退休年龄，不再担任公司总工程师职务。

5、2023年10月18日，沈德法先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。

6、2023年12月26日，谢鹏先生因在公司连续担任独立董事已超过6年，根据深圳证券交易所及上市公司的相关规定，不再满足在公司继续担任独立董事的任职条件，申请辞去独立董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?适用 □不适用

姓名

担任的职务

类型

日期

原因

陶关锋	董事	被选举	2023年12月29日	新增
陶关锋	董事长	聘任	2023年12月29日	新增
管满宇	副总经理	聘任	2023年06月13日	新增
潘建梦	董事会秘书	聘任	2023年07月06日	新增
陈传见	职工监事	被选举	2023年08月26日	新增
吴飞	副总经理	解聘	2023年01月10日	因达法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务
王莲军	董事会秘书	解聘	2023年07月06日	因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务
施永斌	职工监事	离任	2023年08月26日	因工作安排，申请辞去公司职工代表监事职务
蒋莹	总工程师	解聘	2023年08月28日	因达法定退休年龄，不再担任公司总工程师职务
沈德法	董事	离任	2023年10月18日	因个人原因，申请辞去公司董事职务
沈德法	董事长	解聘	2023年10月18日	因个人原因，申请辞去公司董事长职务
谢鹏	独立董事	离任	2023年12月26日	因在公司连续担任独立董事已超过6年，根据深圳证券交易所及上市公司的相关规定，不再满足在公司继续担任独立董事的任职条件，申请辞去独立董事职务

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

陶关锋先生： 1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历。1987年8月参加工作，历任浙江省绍兴县副县长；浙江省嵊州市委常委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副书记、政法委书记；浙江省绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副书记、代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委书记，一级调研员；浙江省绍兴市副市长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。2023年12月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委书记、董事长。

叶锦锋先生： 1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1994年7月参加工作，历任华东勘测设计研究院三峡工程监理中心施工监理部副部长、部长、副总监、总监理工程师；浙江华东建设工程有限公司副总经理；华东院白鹤滩水电站（专项）勘测试验项目副经理；浙江华水建设有限公司董事长；浙江华东工程咨询有限公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司副总经理、党委委员。2022年3月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委副书记。2022年4月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事及总经理。

陈光锋先生： 1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1993年参加工作，历任杭州市第三建筑工程公司总经理秘书；《江南游》编辑；浙江省人事厅干部、外国专家局副主任科员、办公室主任科员；浙江省公共行政与人才科学研究所副所长；浙江省政府办公厅人事处助理调研员、副处长、调研员；浙江省政府公报室主任；浙江省政府办公厅人事处处长；浙江省建设投资集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。2019年12月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

金盈先生： 1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年7月至今任职于中国信达资产管理股份有限公司，历任浙江省分公司业务一处业务经理、业务审核处副经理、经理、高级副经理、副处长、处长，业务二处处长，现任浙江省分公司党委委员、总经理助理。2022年12月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事。

陆胜东先生： 1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。1993年8月在中国工商银行厦门分行参加工作，先后在人事处、信贷处、工商信贷处工作；2001年2月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场检查处工作；2004年8月任中国工商银行工商信贷部贷后监督处副处长；2005年10月调入中国工商银行总行，先后任信贷管理部贷后监督检查中心贷后监督处副处长、大户风险管理处副处长；2009年5月任中国工商银行信贷管理部信贷监督中心（信用风险监控中心）处长（2013年1月-2013年9月加拿大多伦多大学进修）；2015年8月任中国工商银行信贷与投资管理部信贷专家；2017年9月任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁；2018年11月至2023年5月，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银资本管理有限公司董事、总经理；2023年6月至今，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银资本管理有限公司董事长。2021年6月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事。

沈康明先生： 1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任浙江省建设投资集团有限公司投资发展部经理、产业发展部经理；浙江省建设机械集团有限公司党委书记、董事长；浙江省长城建设集团股份有限公司党委书记、董事长。2014年7月至2016年7月挂职任嘉善县委常委、副县长。2016年7月至2019年9月，历任浙江省建设投资集团有限公司副总经济师、投资管理部经理、PPP中心主任、董事会办公室主任、党政办公室主任、职工董事。2019年9月至2023年6月，担任浙江省建设投资集团股份有限公司综合办公室主任、职工董事。2023年6月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经济师、综合办公室主任、职工董事。

甄建敏先生： 1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（正处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（正厅级）资产运营部总经理、党群工作部临时负责人、组织部（人力资源部）部长、职工董事。现任浙江省发展资产经营有限公司董事长。2021年6月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事。

陈建根先生（独立董事）： 1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师职称，注册会计师会员。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所（之江资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016年3月至2020年4月，任浙江省建设投资集团有限公司独立董事；浙江金海棠投资管理有限公司/执行董事兼总经理，浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）委派代表，杭州金海棠雨露投资合伙企业（有限合伙）委派代表，华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事，浙江中德自控科技股份有限公司董事，宁波华平智控科技股份有限公司董事。2021年6月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

邢以群先生（独立董事）： 1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，管理学博士，教授。1986年8月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992年10月至1997年9月，任浙江大学管理学院副教授，1997年10月至今任浙江大学管理学院教授；2016年3月至2020年4月，任浙江省建设投资集团有限公司独立董事。现任浙江众成企业管理咨询有限公司董事长兼总经理，安丰创业投资有限公司监事，东阳市人民医院独立董（理）事，浙江启真医健科技有限公司董事，杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事，杭州安丰私募基金管理有限公司监事。2021年6月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

张美华女士（独立董事）：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，副教授，高级会计师。曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管理处处长、审计处处长；现任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立董事，浙江可胜技术股份有限公司（非上市）独立董事，浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。2021年1月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

杨杨先生（独立董事）： 1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，工学博士，教授。1982年8月参加工作，历任浙江工业大学土木系助教、讲师。1995年10月至2003年10月任浙江工业大学建筑工程学院副教授，2003年11月至2022年4月任浙江工业大学土木工程学院教授，2022年5月退休。其中2004年9月起任建筑工程学院副院长，2006年5月至2015年10月任院长，2016年7月至2022年11月外聘兼职浙江理工大学建筑工程学院院长。2022年12月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

2、监事

方霞蓓女士： 1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生，高级政工师。1983年12月参加工作，历任杭州钢铁厂团委办公室主任、团委副书记等职；杭州钢铁集团公司工会副主席、党委宣传部部长、党委委员、工会主席等职；浙江省建设投资集团有限公司监事、监事长、党委委员。2019年12月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司监事长、党委委员、非职工代表监事。

陈传见先生： 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级政工师。2004年7月参加工作，历任浙江省建筑安装技术学校办公室秘书，浙江省建设投资集团有限公司党委工作部干部主管、主任助理。2016年8月至2023年8月任浙江省建设投资集团股份有限公司党委组织（人力资源）部部长助理、副部长（其间：2020年12月至2021年12月兼任新疆塔建三五九建工有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席）。2023年8月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席、党群工作部（党委宣传部）主任（部长）、总部工会主席、美丽乡村建设外部董事。江建军先生： 1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事、浙江省国有资本运营有限公司公司治理部副部长。现任浙江省盐业集团有限公司党委委员、纪委书记。2021年4月起兼任物产中大集团股份有限公司监事、安邦护卫集团股份有限公司监事。2021年6月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司非职工代表监事。

3、高级管理人员

刘建伟先生： 1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。历任浙江省建设投资集团有限公司海外部副经理、经理、党总支书记等职；浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员。2021年6月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理、党委委员。

钟建波先生： 1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师、高级工程师。1999年7月参加工作，历任杭州电视台新闻部、评论部记者；宁波市江东区文化局副局长；宁波市江东区政府党组成员、办公室副主任；宁波市江东区东柳街道党工委副书记、办事处主任；宁波市江东区贸易局党委书记、局长；宁波市商贸集团有限公司党委委员、董事、副总经理；宁波市商贸集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。2022年4月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委委员；2022年5月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理；2023年12月至今，兼任浙江省建工集团有限责任公司党委书记、董事长。

管满宇先生： 1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1999年8月参加工作，历任浙江省建设投资集团有限公司海外部副总经理；中国浙江建设集团（香港）有限公司总经理；中国浙江建设集团（香港）有限公司副董事长、总经理；中国浙江建设集团（香港）有限公司董事长。2015年3月至今，担任华营建筑有限公司董事长；2017年9月至今，担任华营建筑集团控股有限公司董事会主席及执行董事；2023年5月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司党委委员；2023年

6月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理；2024年4月至今，兼任中国浙江建设国际集团有限公司董事长。

陈海燕女士： 1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，正高级工程师，正高级经济师。1997年8月参加工作，历任浙江省二建建设集团经营部副经理、经理；浙江省建设投资集团生产与经营管理部副经理；浙江省二建建设集团党委委员、副总经理；浙江省二建建设集团有限公司党委副书记、董事、工会主席；浙江省二建建设集团有限公司党委书记、董事长。2022年5月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司总经济师、总法律顾问。

王志祥先生： 1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级会计师。1982年12月参加工作，历任浙江省建设机械公司财务科科长、副总会计师；浙江省建工集团财务处副处长、资产财务部副经理；浙江省建设投资集团财务管理部副经理；浙江省建设投资集团结算中心主任；资金营运中心主任；浙江省建设投资集团有限公司副总会计师（兼财务管理部经理）；浙江省建设投资集团股份有限公司财务管理部经理、副总会计师。2022年5月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司财务负责人。

潘建梦先生： 1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994年8月参加工作，历任浙江省建筑工程集团总公司办公室秘书；浙江省建工集团有限责任公司董事会办公室副主任、董事会秘书；浙江省一建建设集团有限公司副总经理；浙江省天和建材集团有限公司副总经理、总经理、党委委员；浙江省建设投资集团有限公司发展研究部（2014年4月更名为“战略发展部”）（法律事务部）经理、上市办公室副主任、党支部书记；浙江省建设投资集团股份有限公司战略发展部（法律事务部）经理、上市办公室副主任、战略发展部（上市办公室）经理（主任）。2020年4月至今，担任杭州西子实验学校党委书记、董事长；2022年5月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事会办公室主任；2023年7月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

?适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
甄建敏	浙江省国有资本运营有限公司	组织部（人力资源部）部长	2022年10月12日	2023年10月27日	是
陆胜东	工银金融资产投资有限公司	党委委员、副总裁	2017年09月01日		是
金盈	中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司	党委委员、总经理助理	2021年02月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无

在其他单位任职情况

?适用 □不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否领取报酬津贴

甄建敏	浙江省发展资产经营有限公司	董事长	2023年10月27日		是
陆胜东	工银资本管理有限公司	董事长	2023年05月29日		否
谢鹏	北京市鑫诺（长沙）律师律师事务所	高级合伙人、管委会副主任	2018年06月01日		是
谢鹏	长沙博大科工股份有限公司	独立董事	2021年05月03日		是
张美华	浙江财经大学	教师	1988年04月01日	2024年02月29日	是
张美华	浙江美大实业股份有限公司	独立董事	2019年12月31日	2026年03月05日	是
张美华	杭州禾迈电力电子有限公司	独立董事	2020年06月12日	2023年06月11日	是
张美华	杭州顺网科技股份有限公司	独立董事	2020年05月19日	2025年05月31日	是
张美华	浙江可胜技术股份有限公司（非上市）	独立董事	2021年07月18日	2024年07月17日	是
张美华	浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）	独立董事	2023年08月09日	2026年08月08日	否
邢以群	浙江大学	管理学院教授	1997年10月10日		是
邢以群	浙江众成企业管理咨询有限公司	董事长兼总经理	1998年04月28日		否
邢以群	杭州万事利丝绸文化股份有限公司	独立董事	2020年04月27日		是
邢以群	安丰创业投资有限公司	监事	2008年10月18日		否
邢以群	浙江安丰进取创业投资有限公司	监事	2009年10月18日	2023年06月05日	否
邢以群	东阳市人民医院	政府聘请的独立董（理）事	2010年03月17日		是
邢以群	浙江启真医健科技有限公司	董事	2022年03月01日		否
邢以群	杭州安丰私募基金管理有限公司	监事	2022年11月23日		否
陈建根	浙江金海棠投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年03月10日	2031年03月09日	是
陈建根	浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2011年06月08日	2026年06月07日	否
陈建根	杭州金海棠雨露投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2014年03月31日	2024年03月30日	否
陈建根	华闻传媒文化投资集团股份有限公司	独立董事	2019年10月10日	2025年10月09日	是
陈建根	大晟时代文化投资股份有限公司	独立董事	2017年05月19日	2023年05月18日	是
陈建根	浙江中德自控科技股份有限公司	董事	2020年11月02日		是
陈建根	万承志堂中医药股份有限公司	独立董事	2016年06月01日	2023年01月10日	是

	（新三板）
陈建根	宁波华平智控科技股份有限公司	董事	2020年10月10日		是
江建军	浙江省盐业集团有限公司	党委委员、纪委书记	2023年12月28日		是
江建军	物产中大集团股份有限公司	监事	2021年05月18日		否
江建军	安邦护卫集团股份有限公司	监事	2021年05月19日		否
潘建梦	杭州西子实验学校	董事长、党委书记	2020年04月20日		否
在其他单位任职情况的说明	无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2023年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陶关锋	男	57	董事、董事长	现任	0	否
叶锦锋	男	52	董事、总经理	现任	89.61	否
陈光锋	男	52	董事	现任	106.78	否
沈康明	男	52	职工董事	现任	63.41	否
甄建敏	男	54	董事	现任	0	是
金盈	男	38	董事	现任	0	是
陆胜东	男	53	董事	现任	0	是
张美华	女	59	独立董事	现任	10	否
邢以群	男	59	独立董事	现任	10	否
陈建根	男	60	独立董事	现任	10	否
杨杨	男	61	独立董事	现任	10	否
方霞蓓	女	59	监事	现任	104.61	否
陈传见	男	41	职工监事	现任	32.22	否
江建军	男	54	监事	现任	0	是
刘建伟	男	57	副总经理	现任	106.78	否
钟建波	男	50	副总经理	现任	72.9	否
管满宇	男	46	副总经理	现任	23.38	否
陈海燕	女	47	总经济师/总法律顾问	现任	72.9	否
王志祥	男	59	财务负责人	现任	86.77	否
潘建梦	男	51	董事会秘书	现任	41.53	否
沈德法	男	58	董事、董事长	离任	45.83	否
谢鹏	男	43	独立董事	离任	10	否
吴飞	男	61	副总经理	离任	3.9	否

蒋莹	男	60	总工程师	离任	31.17	否
施永斌	女	54	职工监事	离任	26.32
王莲军	女	40	董事会秘书	离任	16.56
合计	--	--	--	--	974.67	--

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十二次会议	2023年02月23日	2023年02月25日	巨潮资讯网公司第2023-009号公告
第四届董事会第二十三次会议	2023年02月27日	2023年03月01日	巨潮资讯网公司第2023-012号公告
第四届董事会第二十四次会议	2023年04月25日	2023年04月27日	巨潮资讯网公司第2023-029号公告
第四届董事会第二十五次会议	2023年04月27日	2023年04月29日	巨潮资讯网公司第2023-031号公告
第四届董事会第二十六次会议	2023年06月13日	2023年06月14日	巨潮资讯网公司第2023-052号公告
第四届董事会第二十七次会议	2023年07月06日	2023年07月07日	巨潮资讯网公司第2023-058号公告
第四届董事会第二十八次会议	2023年08月28日	2023年08月30日	巨潮资讯网公司第2023-067号公告
第四届董事会第二十九次会议	2023年10月18日	2023年10月19日	巨潮资讯网公司第2023-074号公告
第四届董事会第三十次会议	2023年10月25日		仅审议2023年第三季度报告事项，董事会决议无需进行披露
第四届董事会第三十一次会议	2023年12月01日	2023年12月02日	巨潮资讯网公司第2023-083号公告
第四届董事会第三十二次会议	2023年12月13日	2023年12月14日	巨潮资讯网公司第2023-088号公告
第四届董事会第三十三次会议	2023年12月20日	2023年12月21日	巨潮资讯网公司第2023-092号公告
第四届董事会第三十四次会议	2023年12月29日	2023年12月30日	巨潮资讯网公司第2023-104号公告

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陶关锋	1	1	0	0	0	否	0
叶锦锋	13	2	11	0	0	否	4
陈光锋	13	2	11	0	0	否	4
沈康明	13	2	11	0	0	否	4
甄建敏	13	2	11	0	0	否	4
陆胜东	13	2	11	0	0	否	4
金盈	13	2	11	0	0	否	4
杨杨	13	2	11	0	0	否	4

陈建根	13	2	11	0	0	否	4
邢以群	13	2	11	0	0	否	4
张美华	13	2	11	0	0	否	4
沈德法	7	1	6	0	0	否	2
谢鹏	12	1	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，在公司战略规划、经营业务、行业发展等方面积极建言献策，在履职时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张美华、沈康明、杨杨	4	2023年04月27日	审议《关于2022年度报告及摘要的议案》《关于2023年一季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于内部控制有效性的自我评估报告的议案》《关于会计差错更正的议案》《关于2023年第一季度工作总	一致同意	无	无

				结的议案》
			2023年08月28日	审议《关于2023年半年度报告及摘要的议案》《内审部2023年半年度工作总结及三季度工作安排》	一致同意	无	无
			2023年10月25日	审议《关于2023年第三季度报告的议案》《关于2023年三季度工作总结的议案》	一致同意	无	无
			2023年12月29日	审议《关于浙建集团内审部2023年度工作总结和2024年度工作计划的议案》	一致同意	无	无
战略委员会	沈德法、杨杨、谢鹏	1	2023年08月28日	审议《2022年度浙江省建设投资集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）报告的议案》	一致同意	无	无
提名委员会	杨杨、张美华、陈光锋	3	2023年06月13日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	一致同意	无	无
			2023年07月06日	审议《关于聘任董事会秘书的议案》	一致同意	无	无
			2023年12月20日	审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》	一致同意	无	无
薪酬与考核委员会	张美华、陈建根、谢鹏	2	2023年04月27日	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬预案的议案》《关于修订浙江省建设	一致同意	无	无

	投资集团股份有限公司经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）的议案》《关于修订浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度职工工资预算执行清算情况的议案》《关于浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度职工工资总额预算方案的议案》
2023年12月29日	审议《关于初步核定经理层2022年度经营业绩考核结果的议案》	一致同意	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	707
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	19,917
报告期末在职员工的数量合计（人）	20,624
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,624
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4,270
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	13,134
销售人员	751

技术人员	3,048
财务人员	1,181
行政人员	2,510
合计	20,624
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	637
本科	10,772
大专	4,746
中专及以下	4,469
合计	20,624

2、薪酬政策

公司根据自身战略发展要求、行业特点和生产经营等情况建立薪酬管理制度：

第一、按照浙江省国资委工资总额管理要求，实行集团工资总额预算调控和管理。对预算执行情况进行动态监控和宏观调控，确保公司职工工资总额增长或下降与企业经济效益紧密结合、同向联动，实现年度工资总额预算目标。第二、集团总部及二级单位建立有比较完善的薪酬分配制度，根据员工不同的工作岗位，推行灵活多样的薪酬分配方式，包括岗位绩效工资制、年薪制、其他分配机制等多种工资结构模式。

第三、为进一步发挥业绩考核的导向作用，公司对《子公司、事业部绩效考核管理办法》等薪酬与考核管理制度进行修订并实施，进一步完善了收入分配与薪酬管理体系。

3、培训计划

公司围绕人才队伍建设的需要，不断探索和创新员工培训工作，全面提高企业员工的能力和素质。2023年，公司聚焦培养企业管理人才、科技人才、项目管理人才、青年人才、技能人才，制定公司《2023年教育培训计划》，通过公司党校（培训中心）、网络学院等平台，提供具有差异性、针对性、多样性的培训，营造了良好学习型组织氛围，通过培训提高员工专业水平，提升员工整体素质。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

?适用 □不适用

公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.5
分配预案的股本基数（股）	1,081,340,098
现金分红金额（元）（含税）	54,067,004.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	54,067,004.90
可分配利润（元）	1,237,815,301.10
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以其年末总股本1,081,340,098股为基数，按每10股派0.50（含税）向全体股东分红，合计分配现金股利54,067,004.90元,本次分配后，公司可供分配利润余额为1,183,748,296.20元。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，不断建立健全内部控制体系，修订完善内部控制制度。建立了一套较为科学、系统、运行有效的内部控制体系。管理制度方面，公司健全通用制度管理，树立规章制度

权威，已建设形成了协调统一、垂直一体的，覆盖业务、财务和监督各方面的通用制度体系。公司内控规范体系采用分级建设模式,通用制度由公司统一制定并在系统内执行，各单位仅需根据客观实际制定差异条款。这既丰富了公司内部管理体系的展现和应用形式，促进了建设成果的内在统一和有机联系，真正将内部控制融入了日常管理;又大幅精简了各管理层级、各业务规章制度数量，避免分子单位不必要的重复建设，提升了管理效率。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	93.62%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：a、公司控制环境无效；b、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；d、审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。 重要缺陷：a、未依照公认会计准则选择和控制措施；b、对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；c、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大大缺陷：a、缺乏民主决策程序；b、媒体频现负面新闻，涉及面广，且对企业声誉造成无法弥补的损害；c、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；d、公司经营活动严重违反国家法律法规；e、中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。 重要缺陷：a、公司组织架构、民主决策程序不完善；b、关键岗位业务人员严重流失；c、媒体出现负面新闻，波及局部区域；d、公司重要业务制度或系统存在缺陷；e、内部控制重要缺陷未得到整改。 一般缺陷：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	以涉及资产、负债的错报占总资产的比例衡量：重大缺陷定量标准：资产错报≥资产总额1%； 重要缺陷定量标准：资产总额的	以涉及直接财产损失占总资产的比例衡量：重大缺陷定量标准：直接财产损失≥资产总额的1%；重要缺陷定量标准：资产总额的0.5%≤直接财产损

	0.5%≤资产错报＜资产总额的1%；一般缺陷清定量标准：资产错报＜资产总额的0.5%。 以涉及利润的错报占利润总额的比例衡量：重大缺陷定量标准：利润错报≥利润总额的10%；重要缺陷定量标准：利润总额的5%≤利润错报＜利润总额的10%；一般缺陷定量标准：利润错报＜利润总额的5%。	失＜资产总额的1%；一般缺陷定量标准：直接财产损失＜资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，浙江建投于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024年04月25日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会2020年12月10日发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》，为贯彻落实文件精神及有关要求，公司本着实事求是的原则，组织并开展了公司治理专项行动自查工作。自查清单涉及公司基本情况，组织机构的运行和决策，控股股东、实际控制人及关联方，内部控制规范体系建设，信息披露与透明度，机构与境外投资者，其他问题等七个方面事项。经全面自查，公司治理结构完善，运作规范，未发现违反相关法律法规及《公司章程》等内部制度的情形； 不存在对公司经营和业绩有重大影响未披露的事项，也不存在资金占用、违规担保、财务造假等损害中小股东利益等情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准公司严格执行各项行业标准和行业政策，所属城镇生活污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33∕2169-2018），农村生活污水项目出水水质执行《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33∕973-2021），以确保化学需氧量、氮、磷、悬浮物等污染物达标排放。

环境保护行政许可情况公司下属单位均严格执行排污许可证制度，按规定领取并更换排污许可证。2023年公司按要求及时足额缴纳环保税，无欠缴情况。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
长兴建投环保科技有限公司	废水	COD 氨氮 总磷 总氮	直接排入河道 直接排入河道 直接排入河道 直接排入河道	1 1 1 1	位于长兴县小浦港	≤50 ≤5 ≤0.5 ≤15	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A	11000吨/天	15000吨/天	无

对污染物的处理污水处理厂通过氧化沟生化处理后经二沉池沉淀，后经二级生化处理曝气生物滤池处理后进入高密度沉淀池沉，经深度处理和消毒后达标排放；在厂区内工艺段的构筑物加盖设施以收集处理废气，防止污染大气，运行正常。

突发环境事件应急预案具备。2019年12月编制并发布煤山污水处理厂突发环境事件应急预案环境自行监测方案按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81）相关要求，长兴建投环保科技有限公司公司已委托第三方检测浙江鸿博环境检测有限公司对煤山污水处理厂排放口水质每季度进行取样并检测污染源相关指标的所有数据，同

时按自行监测要求对厂内的噪声及废气情况进行检测并出具检测报告，并及时在浙江省重点污染源监测数据管理系统上公开。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
浙江省建工集团有限责任公司	未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水	违反了《城镇排水与污水处理条例》第二十一条第一款“从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户(以下称排水户)向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查” 的规定	罚款175000.00元	无	已缴纳罚款，已整改，已开具非重大处罚证明[鲁1]
浙江省建工集团有限责任公司	将建筑垃圾交由未取得核准的单位	违反了《城市建筑垃圾管理规定》第十三条“施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输”的规定	罚款20000.00元	无	已缴纳罚款，已整改，已开具非重大处罚证明[鲁2]
浙江省建工集团有限责任公司	将建筑垃圾交由未取得核准的单位	违反了《城市建筑垃圾管理规定》第十三条“施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输”的规定	罚款20000.00元	无	已缴纳罚款，已整改，已开具非重大处罚证明[鲁3]
浙江省三建建设集团有限公司	将建筑垃圾交由未取得核准的单位处置	违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治	罚款150000.00元	无	已缴纳罚款，已整改，已开具非重大处罚证明

		法》第六十三条第二款“工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置”的规定
浙江省三建建设集团有限公司	擅自在城市河道设置排水口	违反了《杭州市市政设施管理条例》第四十七条第（四）项“在城市河道设施管理范围内，禁止下列行为：（四）擅自向河道排放污水或设置和扩大雨水污水排放口”的规定	罚款4000.00元	无	已缴纳罚款，已整改，已开具非重大处罚证明
浙江省三建建设集团有限公司	将建筑垃圾交由个人处置	违反了《城市建筑垃圾管理规定》第十三条“施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输”的规定	罚款20000.00元	无	已缴纳罚款，已整改，已开具非重大处罚证明
浙江省一建建设集团有限公司	涉嫌将泥浆(含泥浆水、泥水)排 入市政雨水管网	违反了《深圳经济特区排水条例》第二十八条“从事工程建设、餐饮、汽车维修、洗车、加油、农贸、美容美发等活动的排水户，应当建设相应的沉淀、油水分离、隔油、毛发收集等预处理设施，并及时清疏，保障预处理设施正常运行” 第四十五条第四项“禁止下列危及排水设施安全的行为:(四)将油污、泥浆(含泥浆水、泥水)等直接排入排水管 网”的规定	罚款300000.00元	无	已缴纳罚款，已整改
浙江省建工集团有限责任公司第一工程公司	存在未办理建筑垃圾处置证擅自处置建筑垃圾行为	违反了《城市建筑垃圾管理规定》第七条第一款“处置建筑垃	罚款55000.00元	无	已缴纳罚款，已整改，已开具非重大证明

		圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置” 的规定。
浙江建工安徽公司	施工场地内堆存的工程渣土未采取有效覆盖措施，露天堆放	违反了《安徽省大气污染防治条例》第六十四条第三款“建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时运输到指定场所进行处置；在场地内堆存的，应当有效覆盖”的规定。	罚款20000.00元	无	已缴纳罚款，已整改

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

二、社会责任情况

详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	浙江省国有资本运营有限公司	股份限售承诺	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起36个月内不得转让。3、前述股份在锁定期内由于多喜爱	2019年06月05日	2023年4月24日	履行完毕

		送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。6、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
迪臣发展国际集团投资有限公司;鸿运建筑有限公司;浙江建阳投资股份有限公司	股份限售承诺	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发	2019年06月05日	2023年4月24日	履行完毕

		行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
浙江省财务开发公司	股份限售承诺	1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成	2019年06月05日	2023年4月24日	履行完毕

		后六个月内，如多喜爱股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。
浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司	关于减少和规范关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本公司将继续严格按照法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定，行使股东权利，在股东大会上对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。2、本次交易	2019年06月05日	长期有效	正常履行

		述承诺，导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司	关于保持上市公司独立性的承诺	（一）人员独立1、保证上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业（“本公司及其关联方”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及其关联方中领取薪酬。2、保证上市公司财务人员独立，不在本公司及其关联方中兼职或领取薪酬。3、保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本公司及其关联方完全独立。4、保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，本公司不干预上市公司股东大会和董事会行使职权决定人事任免。（二）资产独	2019年06月05日	长期有效	正常履行

		议，履行交易审批程序和信息披露义务，并保证在上市公司审议与本公司及其关联方的关联交易事项时履行回避表决的义务。4、保证本公司及其关联方避免从事与上市公司具有竞争关系的业务。5、本公司若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
浙江省国有资本运营有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除浙建集团以外的其他企业（“本公司及其关联企业”）未从事与上市公司、浙建集团主营业务相同或相似的业务。2、本次交易完成后，本公司及其关联企业将不从事与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争的活动。3、在本承诺有效期间，如本公司从任何第三方获得的商业机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让	2019年06月05日	长期有效	正常履行

		给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。4、本承诺在本公司作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
迪臣发展国际集团投资有限公司;鸿运建筑有限公司;浙江建阳投资股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除浙建集团以外的其他企业（“本公司及其关联企业”）未从事与上市公司、浙建集团主营业务相同或相似的业务。2、本次交易完成后，本公司及其关联企业将不从事与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争的活动。3、在本承诺有效期间，如本公司从任何第三方获得的商业机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公	2019年06月05日	长期有效	正常履行

		司将该等合作机会优先让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。4、本承诺在本公司作为上市公司直接/间接控股股东的一致行动人期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。3、若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按	2019年06月05日	长期有效	正常履行

		照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
迪臣发展国际集团投资有限公司;鸿运建筑有限公司;浙江建阳投资股份有限公司	关于浙江省建设投资集团股份有限公司土地、房产相关事宜的承诺	1、如浙建集团及其下属分、子公司发生： 1）自有瑕疵资产无法办理产权证书导致其无法继续使用的； 2）自有瑕疵资产办理权属证书时被相关行政主管部门要求补缴任何费用的； 3）因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用租赁瑕疵资产的，承诺方将向浙建集团及其下属分、子公司提供必要的协助，以保证浙建集团的持续稳定经营，由此给上市公司或浙建集团造成的实际经济损失，由承诺方向其全额补偿。2、如浙建集团及其下属分、子公司因房产、土地瑕疵事项，或因承租房产/土地未办理租赁	2019年06月05日	长期有效	正常履行

		备案登记受到相关主管部门行政处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司应承担的罚款或损失，由承诺方全额承担，以确保浙建集团和/或上市公司不会因此受到任何损失。
迪臣发展国际集团投资有限公司;鸿运建筑有限公司;浙江建阳投资股份有限公司	关于浙江省建设投资集团股份有限公司历史沿革事宜的承诺	如果浙建集团及其下属分、子公司因历史沿革事宜，被行政主管机关给予处罚的，则就浙建集团及其下属分、子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金，均由承诺方承担和支付，或在浙建集团及其下属分、子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向浙建集团及其下属分、子公司给予全额补偿，以确保浙建集团及其下属分、子公司不会因此受到损失。	2019年06月05日	长期有效	正常履行
浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人	关于不存在非经营性资金占用及违规担保的承诺	截至本承诺函出具之日直至本次交易实施完成之日，本公司及本公司关联人对浙建集团不存在任何非经营性资金占用的情形，亦不存在违规占用上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）资金、资产的情况，且浙建集团、上市公司均不存在为本公司及本公	2019年06月05日	长期有效	正常履行

			司关联人提供担保的情形。为维护上市公司独立性，本次交易完成后，本公司及本公司关联人将遵守相关规定，确保上市公司不会出现对本公司及本公司关联人违规提供担保的情形，也不会出现被本公司及本公司关联人违规占用资金、资产的情形。
	工银金融资产投资有限公司;中国信达资产管理股份有限公司	关于不存在非经营性资金占用及违规担保的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司关联人对浙建集团不存在任何非经营性资金占用的情形。本次交易完成后，本公司及本公司关联人亦不会违规占用上市公司资金、资产。2、截至本承诺函出具之日，浙建集团不存在为本公司及本公司关联人提供担保的情形。本次交易完成后，本公司及本公司关联人亦不会要求上市公司为其提供担保。	2019年06月05日	长期有效	正常履行
其他承诺	浙江省国有资本运营有限公司	自愿承诺不减持公司股份的承诺	自2023年9月21日起未来12个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，且在上述承诺期间内因浙江建投送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增股份亦遵守	2023年09月21日	12个月内有效	正常履行

			前述不减持的承诺。
	工银金融资产投资有限公司	自愿承诺不减持公司股份的承诺	自2023年10月19日起未来6个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，且在上述承诺期间内因浙江建投送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。	2023年10月19日	6个月内有效	正常履行
	浙江省财务开发有限责任公司	自愿承诺不减持公司股份的承诺	自2023年10月17日起未来6个月内不以任何方式减持所持有的公司股份，且在上述承诺期间内因浙江建投送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。	2023年10月17日	6个月内有效	正常履行
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用1．会计政策变更为了客观地反映本公司财务状况及经营成果，经本公司批准。对如下会计政策进行变更并追溯调整。

会计政策变更的内容和原因 备注本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

（1）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022年1月1日 原列报金额	累积影响金额	2022年1月1日 调整后列报金额
递延所得税资产	883,051,783.75	35,786,903.19	918,838,686.94
递延所得税负债	10,093,457.10	33,165,077.12	43,258,534.22
未分配利润	3,479,997,551.61	2,285,987.99	3,482,283,539.60
少数股东权益	1,716,960,422.70	335,838.08	1,717,296,260.78

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

根据解释16号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022年12月31日
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	1,243,483,169.10	48,161,716.83	1,291,644,885.93
递延所得税负债	9,847,743.90	47,496,162.06	57,343,905.96
未分配利润	4,146,309,759.01	543,522.91	4,146,853,281.92
少数股东权益	1,939,998,525.97	122,031.86	1,940,120,557.83

根据解释16号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：

利润表项目	2022年度
	变更前	累计影响金额	变更后

所得税费用

所得税费用	422,834,924.42	1,956,271.30	424,791,195.72
少数股东损益	241,690,097.86	-213,806.22	241,476,291.64

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3.会计差错更正

本报告期未发生会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

（一）非同一控制下企业合并

1．本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江建工装饰集成科技有限公司	2023-6-30	25,000,000.00	50.00	购买取得	2023-6-30	工商变更日	4,168,185.47	-1,066,315.11
福建浙建建设工程有限公司	2023-11-27	13,000,000.00	100.00	购买取得	2023-11-27	工商变更日	3,217,685.57	63,284.06
杭州云辰置业有限公司	2023-7-30	5,055,536.23	51.00	购买取得	2023-7-30	工商变更日		-1,816,186.23
嘉兴固碳混凝土有限公司	2023-3-30		100.00	购买取得	2023-3-30	工商变更日	114,369,635.12	-24,282,493.81

2．合并成本及商誉

合并成本	浙江建工装饰集成科技有限公司	福建浙建建设工程有限公司	杭州云辰置业有限公司
现金	25,000,000.00	13,000,000.00	5,055,536.23
合并成本合计	25,000,000.00	13,000,000.00	5,055,536.23
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,023,724.00		5,055,536.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-23,724.00	13,000,000.00

3．被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	浙江建工装饰集成科技有限公司		福建浙建建设工程有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	642,933.11	642,933.11	742,422.39	742,422.39
应收票据	150,000.00	150,000.00
应收款项	9,950,562.05	9,950,562.05	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	419,175.80	419,175.80
存货	81,203.55	81,203.55
其他流动资产	2,247,288.83	2,247,288.83
在建工程	50,797,160.50	50,797,160.50
固定资产	103,358.00	100,208.22
无形资产	11,800,000.00	11,845,000.00
长期待摊费用	458,258.00	458,258.00

递延所得税产	1,158,918.03	1,158,918.03
其他非流动资产	353,200.00	353,200.00
减：应付款项	22,087,786.64	22,087,786.64
应付职工薪酬	372,092.93	372,092.93
应交税费	80,063.38	80,063.38
其他应付款	937,838.85	937,838.85
其他流动负债	15,534.00	15,534.00
递延收益	4,621,328.78	4,621,328.78
净资产	50,047,413.29	50,089,263.51	3,742,422.39	3,742,422.39
减：少数股东权益
取得的净资产	50,047,413.29	50,089,263.51	3,742,422.39	3,742,422.39

续：

项目	杭州云辰置业有限公司		嘉兴固碳混凝土有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金

货币资金	7,447,042.99	7,447,042.99
存货	2,915,999,897.87	2,915,999,897.87
其他流动资产	131,036.23	131,036.23
固定资产	28,701.08	28,701.08
减：应付款项	2,913,713,964.17	2,913,713,964.17
净资产	9,892,714.00	9,892,714.00
减：少数股东权益
取得的净资产	9,892,714.00	9,892,714.00

4．购买日至报告期末被购买方的收入、净利润及现金流量

项目	浙江建工装饰集成科技有限公司	福建浙建建设工程有限公司
	购买日至报告期末	购买日至报告期末

营业收入

营业收入	4,168,185.47	3,217,685.57
净利润	-1,066,315.11	63,284.06
经营活动现金净流量	-619,915.98	3,665,099.06
投资活动现金净流量	742,422.39	-502,488.89
筹资活动现金净流量
现金及现金等价物净额	122,506.41	3,162,610.17

续：

项目	杭州云辰置业有限公司	嘉兴固碳混凝土有限公司
	购买日至报告期末	购买日至报告期末
营业收入		114,369,635.12

净利润	-1,816,186.23	-18,615,294.50
经营活动现金净流量	-127,008,457.43	-24,775,660.00
投资活动现金净流量	7,287,082.97	-224,340.00
筹资活动现金净流量	122,028,093.00	25,000,000.00
现金及现金等价物净额	2,306,718.54

5．购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称

购买日之前原持有股权在购买日的账面价值

购买日之前原持有股权在购买日的公允价值

购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设

购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益【留存收益】的金额

浙江建工装饰集成科技有限公司

浙江建工装饰集成科技有限公司	25,000,000.00	25,023,724.00	23,724.00	股权评估
合计	25,000,000.00	25,023,724.00	23,724.00

（二）同一控制下企业合并

1．本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	合并日	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润	备注
舟山市一海置业有限公司	100.00	2023-2-28		-439.20		62,075.14

2．合并成本

合并成本	舟山市一海置业有限公司
现金	14,657,600.00
合并成本合计	14,657,600.00

3．合并日被合并方的资产、负债的账面价值

项目	舟山市一海置业有限公司
	合并日	上期期末
货币资金	14,259,629.00	187,295.72
预付款项	9,000.00	6,000.00
其他应收款		14,642,594.09
存货	98,286,037.62	97,661,114.68
其他流动资产		116,961.75
固定资产	85,610.10	94,635.90
减：应付账款	13,332,678.71	13,332,678.71
应交税费	-97,166.77	26,743.10

其他应付款	89,732,481.09	89,676,677.59
净资产	9,672,283.69	9,672,502.74
减：少数股东权益
取得的净资产	9,672,283.69	9,672,502.74

（三）其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
浙建云采（龙游）科技有限责任公司	新设	2023年1月12日	[注1]	100.00
浙江建优云采贸易有限公司	新设	2023年5月30日	[注2]	100.00
浙江云采云联管理有限公司	新设	2023年8月21日	[注3]	51.00
浙江鑫安智护建设有限公司	新设	2023年10月20日	[注4]	100.00

[注1] 本期，子公司浙江浙建云采贸易有限公司投资设立浙建云采（龙游）科技有限责任公司，注册资本300.00万元，于2023年1月12日完成工商设立登记。截至2023年12月31日，子公司已缴付出资300.00万元。[注2] 本期，子公司浙江浙建云采贸易有限公司投资设立浙江建优云采贸易有限公司，注册资本2,000.00万元，于2023年5月30日完成工商设立登记。截至2023年12月31日，子公司已缴付出资2,000.00万元。[注3] 本期，子公司浙江浙建云采贸易有限公司与浙江东夏机电设备有限公司投资设立浙江云采云联管理有限公司，注册资本1,000.00万元，子公司认缴注册资本的51.00%，于2023年8月21日完成工商设立登记。截至2023年12月31日，子公司已缴付出资

255.00万元。

[注4] 本期，子公司浙江建投工程物资设备有限公司投资设立浙江鑫安智护建设有限公司，注册资本10,000.00万元，于2023年10月20日完成工商设立登记。截止2023年12月31日，子公司已缴付出资50.00万元。

2.合并范围的减少

截至2023年12月31日，已注销控股公司翁牛特旗浙三建建设管理有限公司、浙江建投交通构件制造有限公司、嘉善建投交通基础建设工程有限公司、芜湖益坚基础工程有限公司4家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	870
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	李鹏 朱幸垚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年1月22日，公司下属子公司浙江省建工集团有限责任公司（以下简称建工）就广州南沙商务机场项目的前期施工项目，与广州南沙商务机场有限公司（以下简称南沙公司）签订《前期	5,894.58	否	该案已由广州市铁路运输中级法院立案受理，经建工申请财产保全，法院出具财产保全裁定，冻结南沙公司银行存款58945833元或保全等额的其他财务。本案将于2020年6月30日上	二审判决判决，维持一审。	于2022年3月30日向法院申请强制执行，强制执行材料广州铁路法院已签收并审核通过，因几个原审被告的二审判决书未签收，需要公告送达，因此强制法院执行立案需要等公告送达以后。广	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

工作合作协议书》，双方初步确定的项目前期合作内容为项目场地内的三通一平工作，待项目前期相关设计文件完成后，双方协商确定具体的前期施工范围；诚信保证金5000万元。协议签订后，建工于2016年1月29日向南沙公司缴纳了5000万元诚信保证金。此后，一直未能收到南沙公司的开工通知。经建工多方了解，案涉项目已没有进行实施的可能。建工多次向南沙公司要求退还保证金，但均被以各种理由推诿。因此，建工于2019年12月向广州市铁路运输中级法院起诉，要求南沙公司返还诚信保证金并赔偿利息损失；并起诉其股东要求承担相应责任。

午9:30在广州铁路运输中级法院第六法庭开庭。因南沙机场向法院提出管辖权异议，原定于6月30日的开庭取消，广州铁路法院裁定驳回管辖权异议申请，6月19日收到南沙机场向广东省高院递交的管辖权上诉状，8月10日收广东省高院驳回管辖权异议裁定。9月25日开庭，11月13日收一审判决书，判决确认案涉《前期工作合作协议书》于2020年9月25日解除；南沙机场向建工返还诚信保证金5000万元及利息，新碧航公司在2000万元范围内，仁和财富在1700万元范围内，南沙航空公司在1050万元范围内承担补充赔偿责任。2021年1月8日收到上诉材料，广州南沙商务机场有限公司、广州市新碧航产业投资有限公司就本案已提起

州铁路运输中级法院于2022年5月6日正式立案，案号：（2022）粤执55号。建工接法院通知后，于2022年6月16日和7月8日向法院寄出合计954204.84元收据，并于2022年7月21日收到该执行款项。后法院通知北京仁和财富资产管理中心（有限合伙）各合伙人愿意履行1700万元付款义务，故浙江建工分别开具420万、425万、405万、442.669641万元收据（共1692.669641万元，已扣除7.330359万元执行费），并于2022年12月15日收到法院1692.669641万元转账。2023年2月9日，浙江建工向法院申请追加北京开航通航投资中心（有限合伙）、广州市碧桂园地产有限公司、佛山市成就双享投

上诉，目前等待二审法院安排开庭。二审法院于2021年12月21日、2022年2月24日安排两次开庭，并于2022年3月28日向建工送达二审判决书，驳回上诉维持原判。建工于2022年3月30日向法院申请强制执行。

资有限公司为被执行人。4月25日，因未发现被执行人有其他可供执行的财产，广州铁路运输中级法院作出终结本次执行裁定书。2023年5月4日收到法院的裁定，驳回了追加广州市新碧航产业投资管理有限责任公司、广州南沙航空产业投资管理有限公司股东为被执行人的申请。后浙江建工不服上述裁定，提起追加、变更被执行人异议之诉。6月26日收到广州铁路运输中级法院送达的两案传票及出庭通知书，两案于8月15日开庭。2023年12月21日、12月26日分别收到（2023）粤71民初2号、（2023）粤71民初3号追加、变更被执行人异议之诉两案的一审判决，均被驳回诉讼请求。浙江建工已于2024年1月4日和8日针对

					两案提起上诉，广东省高级人民法院已于2月1日正式立案受理，3月4日收追加北京开航通航投资中心（有限合伙）为被执行人异议之诉【（2023）粤民终494号】开庭传票，定于3月7日开庭，目前等待判决结果。另案追加广州市碧桂园地产有限公司和佛山市成就双享投资有限公司为被执行人异议之诉【（2023）粤民终485号】案件目前暂未收到传票。
2019年5月22日，建工向余杭法院申请中友公司破产，余杭法院于2019年6月14日受理，并于同日指定了破产管理人。建工于2019年9月25日完成债权申报，申报金额共计51716.553598万元，第一次根据法院生效判决申报债权金额为25758.91332万元，第	51,716.55	否	2019年12月30日，余杭法院裁定宣告中友公司破产。目前，中友公司相关资产均已在淘宝司法拍卖网成交，其中车辆2辆成交金额分别为4.9万元和11.8万元；红木家具成交金额为36.32万元；摩托车1辆成交金额为17.5万元；两块土地使用权、地上建筑物及办公	破产程序进行中	截至目前，中友自建期建工的优先债权金额156626027.25元，分配比例100%，已全额获得分配；普通债权金额96384521.90元，第一次分配比例51.79%，分配金额49917543.89元，第二次分配比例5%，分配金额4819226.1元，均已获得分配。续建期债权中	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

二次针对项目续建部分申报债权金额为25957.640278万元。管理人于2019年10月4日向建工出具债权审查单，临时确定建工的债权额为51716.553596万元（其中25957.65万元为共益债权部分，该部分为余杭区政府为复建工程投入的资金，以浙江建工的名义申报债权，但最终资金归属于余杭区政府）。2019年10月15日召开第一次债权人会议，对债务人财产管理及变价方案、债权人会议组织及表决规则、债权人委员会组成方案及议事规则等进行表决。后经审计，中友公司明显资不抵债。2019年12月30日余杭法院裁定宣告中友公司破产。

设备等成交金额为184581.0507万元。上述资产处置金额合计184651.5707万元。省建工债权包括自建期债权和续建期债权两部分：自建期债权合计2.53亿元，其中优先债权1.57亿元，普通债权0.96亿元；续建期债权合计2.53亿元，其中优先债权2.40亿元，普通债权0.13亿元。根据第二次债权人会议表决通过的债权分配方案，普通债权首次清偿比例为51.79%。浙江建工已收到自建期债权所有分配款项2.065亿。2021年5月27日我司收到续建期优先债权962.22万元。

的优先债权22852万元及普通债权12858820.91元对应的清偿款建工指定支付至杭州余杭乔司国际商贸城建设发展有限公司账户以归还垫付款，此笔款中优先债权部分已全额获得分配，普通债权部分已按56.79%的比例获得分配，共分配金额235822524.39元。续建期质保金管理人已向建工支付9622247.08元，剩余质保金2413929.92元已于2024年3月29日到期，建工已向管理人申请返还，目前正在协商管理人报酬，待金额确认后返还。综上，目前合计回款456807568.71元（含建工指定支付款项），尚余49617978.35元未回款（其中应当直接支付至建工的清偿款为44061681.83元）。经与管理人沟通，后续预

					计还会有第三次分配，但金额估计较小。截至2024年3月管理人称暂时不会启动第三次分配程序。
建工中标成都尚岭置业有限公司（以下简称尚岭公司）的项目后，双方签订《建设工程施工合同》、《补充协议》。后，建工与尚岭公司、重庆金阳房地产开发有限公司（以下简称金阳开发公司）签订《担保协议书》，约定金阳开发公司对尚岭公司向建工履行义务提供连带担保责任。建工依约进场施工，施工期间，尚岭公司未按照合同约定支付工程进度款，致使工地缺乏建设资金数次停工。2015年7月9日，建工与尚岭公司签订《补充协议（二）》，对尚岭公司欠付的垫资款、进度款及资金占用费、违约金作了约定；2016年8月4日，双方	6,510.37	否	2019年12月中旬，建工向法院提交了造价鉴定申请，现法院已通知于2020年1月16日选取鉴定机构，由于建工保全查封了尚领置业案涉项目约1100套房产，购房人提出了执行异议，建工正在积极处理中。经重庆市南岸区人民法院确认，金阳开发公司破产管理人已经确定，现进入司法鉴定阶段。2021年3月15日建工收到鉴定意见书。2021年3月26日法院进行了第二次复庭，重庆银行作为有独立请求权的第三人参加了诉讼，主要是对鉴定结论等进行了质证，就建工是否享有优先权，优先权的顺位、重庆银行能否作为有独立请求权的第三人，金	二审判决判决尚岭公司向建工支付工程款3797.58万元及利息，退还履约保证金20万元，赔偿律师费损失25万元，支付鉴定费85万元；确认建工在尚岭公司欠付工程款3797.58万元的范围内享有建设工程价款优先受偿权；确认金阳开发公司对尚岭公司不能清偿部分的损失承担二分之一的赔偿责任；确认在重庆银行抵押权未消灭的情况下，其享有的抵押权顺位优先于建工享有的建设工程价款优先受偿权。已申请强制执行	成都市中级人民法院于2022年3月4日对该案立案强制执行，并于2022年3月4日作出该案由四川省邛崃市人民法院执行的裁定，目前该案正在执行中。2022年7月13日，成都市武侯区人民法院受理了成都尚岭置业有限公司的破产清算。2023年2月10日，召开了第一次债权人会议。破产程序进行中。2023年10月8日召开了第二次债权人会议，后建工对华润渝康资产管理有限公司提起破产债权确认之诉，2023年12月28日成都市武侯区人民法院已正式立案受理，2024年1月29日已开庭，目前在一审中。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

又签订了《补充协议（三）》，对复工安排、已完成的工程量及应付的工程进度款等作了约定。之后，尚岭公司陆续支付了建工拖欠工程进度款、停工损失、资金占用费、违约金及复工后至竣工期间的工程进度款。

阳公司的担保责任是否成立等争议焦点进行了辩论。2021年4月23日进行了第三次复庭。2021年5月6日收一审判决书，判决尚岭公司向建工支付工程款3797.58万元及利息，退还履约保证金20万元，赔偿律师费损失25万元，支付鉴定费109万元；确认建工在尚岭公司欠付工程款2590.58万元的范围内享有建设工程价款优先受偿权；确认金阳开发公司对尚岭公司不能清偿部分的损失承担二分之一的赔偿责任；确认在重庆银行抵押权未消灭的情况下，其享有的抵押权顺位优先于建工享有的建设工程价款优先受偿权。建工对判决的资金利息计算基数和标准，优先权的顺序及重庆银行的独立请求权的问题不服，已经于2021年5月14日向

			四川省高级人民法院提起上诉。2021年8月9日二审法院进行了第一次开庭，庭审围绕欠付工程款的利息计算方式，索赔金额是否已支付，优先受偿权的范围是否包含索赔金额1207万元，重庆银行基于抵押的优先受偿权是否因同意销售抵押物而涤除，重庆银行是否就本案有独立的请求权，尚岭公司主张扣除20万元场租费是否有法律和事实依据、鉴定费用的分担等问题进行了审理。四川省高级人民法院于2021年10月8日作出二审判决，成都市中级人民法院于2022年3月4日立案强制执行。
2018年5月8日，建工与满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司签订了施工合同，约定由建工承包国际宝玉石加工项目。由于乾有公司一直未付进度	6,726.35	否	立案后建工申请财产保全和造价鉴定；2021.6.10开庭；2021.7.9法院摇号确定鉴定机构为呼伦贝尔筑信工程项目管理有限公司；	一、满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司于本判决生效之日起十五日内向浙江省建工集团有限责任公司支付欠付工程款38771868. 99元及逾期	因乾有公司未履行生效判决，浙江建工于2023年12月12日向呼伦贝尔市中级人民法院申请强制执行。呼伦贝尔市中级人民法院受理浙江建工的执行	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

款，导致自2018年季节性停工至2019年6月，工程一直处于停工状态。2019年6月21日满洲里市人民政府向建工发函，称乾有公司已呈报转让此项目的报告，政府决定由国有企业承接，为了不影响工程建设进度，要求建工继续施工。于是建工于2019年6月25日复工继续施工至2019年11月15日冬季停工。后乾有公司未能实现项目转让，资金链断裂，未支付工程款，导致工程停工至今。建工遂向呼伦贝尔市中级人民法院起诉，请求判决解除施工合同；支付已完工程款4000.52万元、逾期付款违约金（暂计1872.31万元）、停工期间的损失144.23万元、合同解除后的损失709.27万元、确认优先受偿权。诉讼标的合计6726.35

2021.8.5收保全裁定书，法院保全了乾有公司名下土地使用权（价值940.5558万元）。现处于鉴定程序中。2022.1.10收工程造价鉴定报告；2022.1.18收新传票2.17开庭；受相关环境影响向法院提交延期开庭申请和线上开庭申请；原告方代理人目前无法联系，法院无法送达传票，开庭时间取消，再次向法院提交延期开庭申请及线上开庭申请。已与法院沟通尽快开庭。2022.5.23收一审判决书。我司不服一审判决，于6月6日寄送上诉状。2022.7.13收上诉费交纳通知，已缴纳上诉费。2023.1.5电话查询二审已立案。2023.2.14律师收到法院口头通知3.3开庭；3.3已开庭，本次开庭，满洲里乾有国际宝玉石交易有

付款违约金，以欠付工程款37440571. 44元为基数，支付自2019 年12 月25 日起至付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；以1331297. 55元停工损失工程价款为基数，支付自2021年3月29日起至付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息； 二、原告浙江省建工集团有限责任公司对巳完工部分的工程折价、拍卖的价款享有优先受偿权。 三、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司其他诉讼请求。

申请后已经于2024年2月22日裁定冻结了乾有公司的银行账户。现由于乾有公司除了案涉工程占用范围内的土地使用权和在建工程外，没有发现有其他财产，土地使用权已经由法院查封。

万元。			限公司法定代表人张林未到庭，也没有委托其他代理人出庭，人民法院依法缺席审理。庭审主要围绕《建设工程施工合同》的效力、逾期付款违约金的起算时间、合同解除后的索赔是否应予支持三个争议焦点来进行。代理律师对合同解除后的索赔金额逐一向法庭说明，2023年9月22日法院作出二审判决。
浙江建工与永新公司于2016年9月10日签订《建设工程施工合同》，约定由浙江建工承建东瓯世贸广场项目（以下简称“案涉项目”）。案涉项目于2017年5月1日开工，2018年12月28日永新公司出具竣工报告同意该工程竣工验收合格，但至今案涉项目未办理竣工验收备案手续。2019年1月8日，案涉项目投入实际使	10,978.21	否	诉讼阶段已调解结案，正在执行阶段	本案双方达成调解结案，调解结果：1、兰州永新公司支付建工工程欠款97973596.43元、保证金5000000元，上述两笔利息暂计至2021.6.10日为2838365.9元，上述共计105811962.3元，永新公司于2021年6月10日前一次性付清；2、永新公司若不能按时付清，则承担自2021年6月11日至完全清偿之	已对永新公司申请强制执行，目前浙江建工就案涉工程一层商铺已向法院申请评估及拍卖。2022年2月，建工收到评估报告，评估结果明显高于资产实际价值，故建工就评估结果提出异议申请。2022年3月10日，建工收到评估公司的《异议答复函》。目前执行法院还未就该异议作出书面回复。 因已查封的一层商铺未进行测绘，	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

用。2021年1月16日，浙江建工与永新公司确定结算价为35800万元。2021年2月7日，浙江建工与永新公司在结算价的基础上商定，扣除水电、甲供材、税金等费用，最终结算价为35301.138618万元。目前永新公司已支付25503.778975万元，剩余工程款9797.359643万元未支付及500万元履约保证金未退还。由于目前永新公司资金紧张，浙江建工起诉永新公司，要求其支付欠付工程款9797.359643万元、返还500万元履约保证金，及相应利息，并确认浙江建工对以上欠付工程款本金享有优先受偿权。				日止的利息损失，利息按年利率6%计算；3、建工在未付工程款97973596.43元范围内，对承建的东欧世贸广场项目折价或拍卖、变卖的价款享有优先于抵押权和其他债权的受偿权；4、案件受理费由永新公司承担。	每间商铺无法单独估价，法院告知无法分割拍卖。出于中院年度结案率考虑，经与法院沟通决定对本次执行采取终结程序，终本后法院承诺我司可在掌握新的财产线索后随时申请恢复执行，原来的查封措施仍然有效。目前经专题会研讨，拟引进第三方资产公司对不良资产进行处置，尚在磋商中。2023年8月浙江建工于2023年10月申请恢复强制执行程序，同时向法院提交了评估及拍卖申请，目前处于容积率评估阶段。2024年3月13日评估报告已出具，目前待异议期结束后申请拍卖
2012年5月，公司下属子公司浙江省一建建设集团有限公司（以下简称一建）与被告淮北唯一置业有限公司就淮北金汇花园	14,422.09	否	调解结案，2014年8月，安徽省高级法院出具调解书	调解书确认被告拖欠一建工程款12547.86万元；以金汇花园4#、14#、19#房产折价15951.86万元用于支付一建工程	调解书签订后，被告拒不履行调解书约定的义务；一建遂向法院申请强制执行，后一建得知，被告将4#、14#房产出售小业	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

项目签订建设工程施工合同，合同暂定价21000万元，工期480天。合同签订后，一建积极履行施工义务，截止起诉之日，一建总计完成工程造价25713.53万元，但被告仅支付工程款13165.67万元，无故拖欠一建工程款12547.86万元，虽经一建催促，被告仍未付款，故一建起诉。

款；扣除欠付的工程款后，剩余3404.0039万元用于支付调解书签订后的工程款，多退少补。如按调解书约定履行，一建放弃违约金和逾期付款利息的主张。

					工作组提报淮北市相山区职能部门，目前正在协调更换。
2010年8月，一建与被告淮北首府房地产开发有限公司就淮北首府小区项目签订建设工程施工合同（共三期）。合同签订后，一建积极履行施工义务；截止到起诉之日，一建总计已完成工程造价5.48亿工程款，被告仅支付38369.3万元工程款，被告尚欠一建16438.48万元工程款，虽经一建催促，被告仍无法付款，故一建起诉被告，要求其支付工程款及逾期利息、诉前保全保险费13万元等。	16,451.48	否	调解结案2017年12月，安徽省高级法院出具调解书	调解书明确：被告于2017年12月31日前支付工程款1000万元，双方在2017年12月31日前完成一期、二期、一期二标项目的决算及确认。并由被告按照合同约定支付工程款，2018年3月前完成三期高层及别墅的决算及确认，并由被告于2018年4月底及2018年8月底之前分别支付50%的工程决算款等。	目前已全部执行完毕	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告
2011年5月23日，三建与被告二陕西林凯置业发展有限公司签订陈扬世纪城小区（陈扬新界）工程《建筑工程施工合同》，2012年10月16日，被告二向三建发送	30,640.23	否	2017年7月12日，根据三建申请，陕西省高级人民法院出具（2015）陕民一初字第00030号民事裁定书，裁定冻结两被告名下14000万元的银行存款，368套住宅房屋及	一审判决凯创公司支付工程款13280.106844万元及利息，三建在13280.106844万元工程款范围内享有优先受偿权，凯创公司返还履约保证金500万元及利息。三建移	二审判决后，已于2021年2月1日向陕西省高级人民法院申请强制执行。（诉讼中过程中已财产保全：已向陕西高院申请冻结了凯创置业3个账户、林凯置业1个账	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

《债权债务转让通知》，2012年11月15日，三建与被告一咸阳凯创置业有限责任公司签订《建筑工程施工合同》，截至2014年12月5日，两被告共计支付三建工程款31035万元，代付款项675万元，尚欠工程款23554.8021万元。三建多次与两被告协商未果，遂于2015年7月7日向陕西省高级人民法院提起诉讼，要求两被告支付剩余工程款及利息。后凯创公司亦提起反诉。2019年12月27日陕西省高级人民法院出具（2015）陕民一初字第00030号民事判决书，判决凯创公司支付工程款13280.106844万元及利息，凯创公司返还履约保证金500万元及利息。

土地。2019年12月27日陕西省高级人民法院出具（2015）陕民一初字第00030号民事判决书。双方均不服一审判决，分别向最高人民法院提起上诉。2020年5月11日最高院下达受理通知书，案号（2020）最高法民终483号。2020年12月30日，最高人民法院作出民事判决，驳回上诉，维持原判。2021年3月18日咸阳凯创置业有限责任公司向最高人民法院提出再审申请，案号（2021）最高法民申2950号。

交工程资料和开具发票。二审驳回上诉，维持原判。2021年6月18日最高人民法院驳回咸阳凯创置业有限责任公司的再审申请。

户，共冻结808万元，查封凯创置业陈杨新界项目未出售房屋住宅和商铺共394套及其对应的土地）。2021年6月2日执行回款8419850.38元。现对无争议的查封房产申请司法拍卖程序。 经法院调查确认后，就无争议的290个车位，19套商铺，2套住宅先行进行评估和拍卖，评估公司查阅双方提交相关资料及勘察现场后，对上述财产的评估价为61076400元。上述财产于2022年11月28日进行了一拍，起拍价为评估价61076400元，在一拍期限内无人竞买；咸阳中院于2022年12月24日对上述财产进行了二拍，二拍价格为评估价9折，即54968760元，在规定期限内仍无人竞买。因上述财产二拍流拍，公司根据法律

					规定向法院申请以二拍价格以物抵债，咸阳市中级人民法院于2023年1月30日作出（2022）陕04恢85号之二执行裁定书，裁定拍卖资产作价54968760元交付公司抵偿债务。剩余工程款尚在执行当中。针对小区业主有异议的房产，现处执行异议中。其中11户业主在缴纳购房尾款合计272万余元，该部分款项法院已向我司发放。同时我司亦向法院提起申请追加咸阳凯创置业有限责任公司股东侯建忠为被执行人的执行异议之诉，一审已判决同意追加被执行人，现被告已上诉，案件二审中。
浙江建工诉成都市南洋置业有限公司案，浙江建工与成都南洋置业于2017年7月签订了有关被告开发建设的“领航中心”总承包项目的建设工程施工合同（以下	11,196.02	否	2021年8月申请冻结了成都市南洋置业有限公司银行账户以及房产 585套,2021年10月26日进行了第一次开庭，开庭主要进行了质证和争议焦点归纳，争议焦	二审判决驳回上诉，维持一审判决	2023年5月12日召开了成都南洋置业有限公司申请破产预重整一案听证会；2023年7月26日我司向破产法院申报了债权。2024年3月19日收到成都市成华区	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

简称合同），由浙江建工承担该项目的施工总承包任务。截止2021年6月16日，浙江建工已完成产值17402.5893万元，但南洋置业仅支付了3068.75万元。			点主要为：实施合同及系列补充协议是否无效，工程款实际付款金额（对方主张1300多万的履约保证金利息系支付的工程款），是否达到合同应付的节点，应付进度款金额等;2022月1月26日进行了第二次开庭，主要针对应付款金额、是否到达支付节点，履约保证金是否已支付利息、是否享有优先权等问题进行了调查和辩论。2022年10月28日收一审判决书，支持了浙江建工工程款及利息共计11265.192566万元，因工程尚未竣工验收，法院暂未支持优先权的请求；对方上诉。2023年6月16日收二审判决书。		人民法院受理成都市南洋置业有限公司破产重整的裁定。破产程序进行中。
2009年10月23日，浙江一建公司中标普陀大剧院建设工程项目，并于2009年11月与普陀文广局签订《建设	5,095.29	否	经舟山仲裁委受理，2023年3月21日开庭，仲裁庭已出具仲裁裁决。	仲裁裁决：一、被申请人自本裁决书送达之日起十日内向申请人支付工程款人民币6,656,467.45	已回款1320.97万元，已全部执行完毕。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

工程施工合同（普陀大剧院工程）》。2015年05月26日，一建公司编制完毕《普陀大剧院工程结算书》并向普陀文广局递交，《结算书》中总工程造价为12763.5466万元。普陀文广局未依约于2015年08月27日对《结算书》给予确认或提出修改意见，应视为其已认可并应按送审价向申请人一建公司支付工程款。截止至今，被申请人普陀文广局陆续共支付工程款10396.2874万元，仍欠付剩余工程款2367.2591万元。故一建提起仲裁申请要求支付工程款及拖延支付产生的损失暂计2728.0267万元。				元。 二、被申请人自2018年3月13日起至2019年8月19日以9,829,747.45 元为基准，按中国人民银行公布的同期贷款基准利率的两倍支付逾期付款违约金;自2019年8月20日起至2020年5月30日以9,829,747.45 元为基准，按全国银行间同业借拆中心公布的贷款市场报价利率 (LPR)的两倍支付逾期付款违约金;自2020年5月31日至实际付清之日以6,656,467.45 元为基准，按全国银行间同业借拆中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的两倍支付逾期付款违约金 三、对申请人浙江省一建建设集团有限公司的其他仲裁请求不予支持。
浙江建工诉威海国盛润禾置业有限公司案，浙江建工承建	20,194.17	否	浙江建工于2022年3月8日缴纳诉讼费，尚未通知开庭日	一审法院判决: 一、国盛公司于判决生效后十五日	诉讼保全情况：浙江建工申请保全威海国盛润禾置业有限	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

施工。2016年12月双方签订建设工程施工合同，暂定造价372675558元，建筑面积约19万平方。项目于2017年3月开工，目前A座地上27层主体结构已经验收；内墙抹灰完成至25层；卫生间、阳台防水及保护层完成至24层；卫生间厨房给排水管道安装完成、4-6层消防支管完成、喷淋主管道1-16层完成；外墙保温、门窗、地暖工程建设单位已分包。B座地上30层：主体结构完成至23层， 裙房主体结构全部完成 ；幕墙工程建设单位已经分包。C座地上30层，主体结构已经验收。内墙抹灰完成至完成；卫生间、阳台防水及保护层完成至24层；卫生间厨房给排水管道安装完成、6-7层消防主管完成、喷淋支管道6层完

期。威海市中院于2022年4月13日开庭审理此案，因双方证据较多，本次开庭双方主要为核实证据，未实际审理，尚未确定下次开庭时间。威海市中院自2022年4月13日起，先后三次开庭审理此案，因双方对部分工程造价及窝工损失无法达成一致意见，我方已提交鉴定申请。2023年3月6日收一审判决书，浙江建工已上诉。2023年5月24日收二审判决书。

内支付浙建公司工程款 135394288.08 元及利息(以 135394288.08 元为基数，自 2022年 3月3日起至实际付款之日止，按每日万分之一标准计算 ); 二、浙建公司在上述工程款 135394288.08 元范围内，对其施工的金海滩 1号工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权; 三、浙建公司于判决生效后十五日内按照工程造价对应税率向国盛公司开具 449206837.2 元工程款发票;四、驳回浙建公司其他诉讼请求;五、驳回国盛公司其他反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1051508 元，浙建公司负担

公司201941677.77元的财产，法院对应查封了其名下105处不动产。 执行进展情况：2023年6月6日向法院申请强制执行；2023年12月25日收执行终本裁定。据分公司了解，国盛公司债方较多，牵涉面较广，从维稳的角度出发，目前政府、法院正主导破产重整。为盘活项目，已引进较有实力的重整方，并把其中的一栋楼由公寓性质变更为住宅，促进后续开发建设。根据律师分析意见，现保全资产价值可以覆盖最终判决金额，判决结果支持浙江建工优先受偿权，对浙江建工有利。

成，走廊桥架6-22层完成。；外墙保温、门窗、地暖工程建设单位已分包；地下工程2层，主体结构全部完成，二次结构完成70%；消防主管道完成A座负一层。截止2021年6月，原告实际完成工程量所产生的工程款项共计人民币385361677.77元；截止2020年9月，被告累计支付原告工程款项人民币183420000元，尚欠人民币201941677.77元未支付。				346511 元，国盛公司负担 704997 元;保全费 5000 元，由国盛公司负担;鉴定费 1800000 元,浙建公司、国盛公司各负担 900000元; 反诉费 70900 元，浙建公司负担 100 元，国盛公司负担 70800元。二审判决驳回上诉，维持一审。
浙江建工诉启东勤盛置业有限公司案，2017年5月27日，浙江建工与启东勤盛置业有限公司签订《恒大海上威尼斯标段五（3-2地块）主体及配套工程施工合同》（以下简称“施工合同”），启东勤盛置业有限公司将恒大海上威尼斯标段五（3-2地块）主体及	14,814.82	否	浙江建工于2022年4月24日网上立案；2022年5月13日收诉讼费缴费通知；5月19日完成诉讼费缴纳，目前处于法院审查保全阶段。12月8日已开庭（庭前会议），因双方未完成结算，进度资料无恒大盖章确认，变更诉请为以未兑付商票诉讼。2024年4月25	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

配套工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后在施工合同的履行过程中，原被告双方就案涉项目的维保修、合同奖励、增加合同额、商票贴息、支付工程进度款、项目设计施工采购变更等事项共签订15份补充协议。 上述施工合同签订后，案涉项目912#、913#、915#单位工程于2017年7月10日开工，2020年6月29日竣工验收。案涉项目909、910、916-921#单位工程于2017年8月10日开工，2020年10月15日竣工验收。案涉工程均已完成竣工验收备案和移交手续。原告已于2021年9月28日向被告提交工程结算书及完整的结算资料，案涉工程结算送审总造

日一审开庭。

价为585303970.62元。截至起诉日，被告欠付原告的结算价款总计为148148169.68元。
浙江建工诉启东通誉置业有限公司案，2017年5月27日，浙江建工与启东通誉置业有限公司签订《恒大海上威尼斯标段五（6-1地块）主体及配套工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告将恒大海上威尼斯标段五（6-1地块）主体及配套工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后在施工合同的履行过程中，原被告双方就案涉项目的维保修、合同奖励、增加合同额、商票贴息、支付工程进度款、项目设计施工采购变更等事项共签订14份补充协议。 上述施工合同签订后，	7,596.64	否	浙江建工于2022年4月24网上立案；2022年6月22日收诉讼费缴纳通知及保全费用缴纳通知.6月23日完成保全费缴纳；6月28日完成诉讼费缴纳；7月28日收保全裁定、传票，8月30日上午9点开庭。2023年2月3日鉴定费已缴，鉴定中。6月19日收一审判决书，我方已上诉，经二审法院审查，2023年11月14日裁定发回重审。	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

案涉项目902、903、905、901单位工程于2017年7月10日开工，2020年6月29日竣工验收。案涉项目906-908#单位工程于2017年8月10日开工，2020年10月15日竣工验收。案涉工程均已完成竣工验收备案和移交手续。原告已于2021年9月28日向被告提交工程结算书及完整的结算资料，案涉工程结算送审总造价为366381094.40元。截至起诉日，被告欠付原告的结算价款总计为75966426.16元。
浙江建工诉武汉巴登城投资有限公司（以下简称“被告1”）、广东贸琪投资有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年8月10日，浙江建工与被告1签订《武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公建2#地块及5#地块公寓主体及配	25,340.95	否	浙江建工于2022年3月25日网上立案；4月20日已向武汉中院提交立案并被受理；4月21日收缴费通知，4月27日完成诉讼费缴纳。5月20日完成保全保险缴费；6月21日收法院保全缴费通知；7月14日反馈冻结裁定，轮候冻结	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公建2#地块及5#地块公寓主体及配套建设工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、合同暂定总价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后浙江建工与武汉巴登城投资有限公司就案涉武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公建2#地块及5#地块公寓主体及配套建设工程的总价包干部分调整、工期调整等事项共签订三份补充协议。 上述施工合同签订后，案涉项目于2018年9月10日开工，目前案涉项目原告方已完工程产值283433553.1元。被告1以电子商业承兑汇票的方式支付原告的工程款19936236.24元，在电子商业承兑

4548.98万元。2023年1月10日已开庭，待双方对账。2023年10月25日收一审判决，一审判决：一、解除原告浙江省建工集团有限责任公司与武汉巴登城投资有限公司签订的《武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公建2#地块及5#地块公寓主体及配套建设工程施工合同》及补充协议；二、被告武汉巴登城投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付工程款240085882.2元及逾期付款违约金（逾期付款违约金以240085882.2 元为基数，自2022 年4 月1 日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）；三、原告浙江省建工集团有限责任公司在

汇票到期后，被告1均拒绝兑付。截至起诉日，被告1仅现金支付工程款30024096元。 被告1系被告2设立的一人有限责任公司，根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”根据法律规定，被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。			235199471.14 元范围内对武汉恒大旅游科技城首期项目住宅6#地块、公建2#地块及5#地块公寓主体及配套建设工程的折价、拍卖款享有优先受偿权；四、被告广东贸琪投资有限公司对上述第一项被告武汉巴登城投资有限公司的付款义务承担连带清偿责任；五、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。后武汉巴登城公司提起上诉，二审已由湖北省高级人民法院受理，2024年4月2日收二审开庭传票，将于4月11日开庭。
浙江建工诉武汉巴登城投资有限公司（以下简称“被告1”）、广东贸琪投资有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年10月18日浙江建工与被告1签订《武汉恒大科技旅游城首期（4#、5#）公建地	17,442.86	否	2022年3月24日向广州中院提起网上立案；3月25日转入诉调；4月21日向武汉中院提交立案并被受理；4月24日收诉讼费缴费通知；4月29日诉讼费已缴。10月18日收保全裁定书及银行回执，法	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

块主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将武汉恒大科技旅游城首期（4#、5#）公建主体及配套建设工程发包给浙江建工。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。在施工期间，因被告1调整施工范围、设计变更、指令停工、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后。其后因被告1继续大量欠付浙江建工工程款，导致工程无法正常施工，并全面停工。截至2020年3月20日，浙江建工施工的已完工程造价共计285739300元，被告1已支付工程款金额仅111310700元。根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自

院裁定冻结217445488.65元，实冻0元。11月17日收案件受理通知书、合议庭组成通知书、传票，定于12月9日开庭前会议，组织证据交换。1月11日收传票定于2月8日开庭。2月9日收到传票定于2月27日开庭。2月22日就争议部分提交鉴定申请。本案在武汉市中级人民法院立案后，已经于2023年2月8日和2023年2月27日进行过两次庭前证据交换，已就争议部分提交鉴定申请。9月7日收鉴定意见书。10月25日收一审判决书，判决支持了工程款140644403.88元及利息。一审判决遗漏了赶工奖部分，11月8日建工提起上诉。11月17日收上诉费缴费通知书，及对方上诉状。二审已立案，定于4月12日开庭。

己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。
浙江建工诉扬中市恒瑞置业有限公司（以下简称“被告1”）、恒大健康产业集团有限公司（以下简称“被告2”）案，2019年8月29日浙江建工与被告1签订《扬中养生谷花园B区主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将扬中养生谷花园B区主体及配套建设工程发包给浙江建工。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。在施工期间，因被告1调整施工范围、设计变更、指令停工、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后。其后因被告1继续大量欠付浙江建	22,988.49	否	2022年4月25日网上提交立案，法院反馈恒大案件由广州中院集中管辖。6月17日律师前往法院现场立案，法院接收了立案材料；6月24日正式立案。10月12日收财产保全结果告知书，实冻1155.74元，轮候冻结132508.58元。10月31日收指定管辖裁定，江苏镇江中院指定扬中法院管辖。2023年1月13日收保全裁定书。2月15日收传票，定于3月31日开庭。3月10日收传票，因为被告送达问题，开庭时间从3月31日更改为4月24日。7月14日再次开庭，主要对上次开庭后补充的部分证据质证以及选取鉴定机构。经法院摇号，确	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

工工程款，导致工程无法正常施工，并全面停工。截至2021年8月，浙江建工施工的已完工程造价共计498403035.57元，被告1仅支付工程款268518127.55元。根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。			定首选鉴定机构是镇江智诚工程管理有限公司，备选鉴定机构是江苏恒信建设项目管理有限公司，已交鉴定费。2024年1月31日收一审判决书，一审判决书支持了工程进度款、赶工奖和已开票部分桩基工程结算款（不含质保金）合计125804528.87元及逾期付款违约金（以125804528.87元为基数，自2022年6月24日起至实际付清之日止，按照年利率10%计算）。2月26日收对方上诉状。
浙江建工诉南京恒康置业有限公司（以下简称“被告1”）、恒大健康产业集团有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年9月6日浙江建工与被告1签订《南京六合养生谷项目首期一标段主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工	11,350.09	否	2022年6月22日律师及项目部人员前往南京中院立案，6月29日收立案受理通知书及诉讼费缴费通知书；7月4日收短信通知，定于8月31日开庭。7月6日缴纳诉讼费。11月22日收传票，定于11月28日开庭，组织对鉴定资料的质证。11月	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

合同”），被告1将南京六合养生谷项目首期一标段主体及配套建设工程发包给浙江建工。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。在施工期间，因被告1调整施工范围、设计变更、指令停工、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后。其后因被告1继续大量欠付浙江建工工程款，导致工程无法正常施工，并全面停工。 现浙江建工施工的已完工程造价共计227449401.59元，被告1仅支付工程款113948457.39元。根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被

24日向法院寄出鉴定申请书。1月17日律师收到短信通知，鉴定机构选择结果已出，最终确定鉴定机构为江苏华信土地房地产评估造价咨询有限公司，2月9日收鉴定费缴费通知，3月3日收传票，定于3月16日开庭。开庭针对案件各方提交的已付款金额、商票等相关情况进行了询问和举证，同时对两次补充提交的鉴定资料开展质证工作。8月14日收鉴定初稿。2024年2月5日收鉴定报告。3月26日收一审判决：一、施工合同于2022年5月6日解除。二、被告一向原告支付工程款74590428.41元，并自2022年6月29日起按LPR计算的利息。三、被告二对被告一的债务承担连带责任。四、原告就涉案项目享有优先受偿权。

告1的付款义务承担连带责任。
建设单位为绍兴苏宁易达物流投资有限公司，工程实际于2019年7月开工，并于2020年12月停工根据合同约定，建设单位应在竣工后30日内付至已完工程量的85%，完成结算审核后付至审定价的97%，质保金在竣工满两年后返还60%，满五年后全部返还。2022年4月，该项目已完成二审决算，金额为311750000元。截至目前，建设单位仅支付工程款246986647元（建设单位最后一笔工程款付款为2021年2月3日，金额19866634.92元），拖欠浙江三建工程款55410852.77元。现需采取诉讼手段维护浙江三建合法权益，请求向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，要求建设单位支付工程款及相应利	5,714.97	否	法院于2022年6月22日立案受理，案号（2022）浙0602民初5736号，将于2022年7月18日开庭审理。 绍兴市越城区人民法院于2022年9月21日作出一审判决，被告绍兴苏宁易达物流投资有限公司于2022年9月29日向绍兴市中级人民法院提起上诉。绍兴市中级人民法院于2022年10月17日立案审理（2022）浙06民终3921号，并于2022年11月21日作出二审判决。	一审判决1、被告绍兴苏宁易达物流投资有限公司于判决生效之日起三十日内支付给原告浙江省三建建设集团有限公司工程款人民币22735010.77元及按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的违约金（其中22267852.77元，从2021年2月1日起至实际履行之日止；另467158元，从2022年4月12日起至实际履行之日止）；2、被告绍兴苏宁易达物流投资有限公司应于原告浙江省三建建设集团有限公司开具等额合法有效的发票后三十日内支付给原告浙江省三建建设集团有限公司工程款32675842元；3、原告浙江省三建建设集团有限公司就其城建的浙江地区电子商务运营中	二审判决后，向绍兴市越城区人民法院申请了强制执行，于2022年12月23日执行立案，执行案号（2022）浙0602执5947号。执行过程中，于2023年1月11日、2023年1月19日、2023年3月29日共计执行回款14366387.28元。现剩余工程款及利息已全部足额回收，案件已全部执行完毕。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

息，同时请求法院确认浙江三建对前述工程款享有优先受偿权。				心（三期）工程折价或者拍卖的价款在被告绍兴苏宁易达物流投资有限公司应支付的工程款55410852.77元范围内享有优先受偿权；4、驳回原告浙江省三建建设集团有限公司的其他诉讼请求。 二审驳回上诉，维持原判。
浙江建工起诉三亚哈达农副产品交易有限公司、恒大地产集团海南有限公司案，2016 年 10 月 20 日，原告（作为承包方）与被告 1（作为发包方） 签订《海南三亚恒大首府项目首期主体及配套建设工程施工合同》（以 下简称《施工合同》），2016 年 11 月 1 日，原告组织工人进场施工。2019 年 11 月 30 日， 5＃～12＃楼工程竣工验收合格。2019 年 12 月 16 日，2＃～4＃楼工 程竣工验收	7,699.77	否	浙江建工于2022年2月26日网上立案；6月15日收保全裁定，实际冻结1964.63万元；7月13日提交海口市琼山区人民法院网上立案；8月4日收传票9月23日下午15:00开庭，已开庭；将部分单独增加委托项目费用增加至诉请中；2023年2月16日收一审判决。8月16日收二审开庭传票，8月21日反馈恒大未缴二审费用。一审判决生效。8月29日收生效裁定。	判决被告十日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付工程款55338293.74元及利息(以55338293.74元为基数，自2020年10月28日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计至实际付清之日止); 二、限被告三亚哈达农副产品交易有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付质保金17665954.73元; 三、限被告三亚哈达农副产品交易有限公司于	2023年12月26收执行裁定，执行终本，未执行到财产。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

合格。2020 年 4 月 23 日，商业及影城工程竣工验收合格。 2020 年 7 月 3 日，1＃楼工程竣工验收合格。2020 年 8 月 27 日，原告与被告 1 就案涉工程完成结算，结算金 额为 392576771.83 元。截止原告起诉之日，被告 1 共计向原告通过 现 金 方 式 支 付 83547257.27 元 及 电 子 商 业 承 兑 汇 票 方 式 支 付 287387638.55 元（其中 55338293.74 元未兑付）。 另，原告完成了被告 1 另行增加委托的 41 个项目，增加项目费 用共计 5773656.78 元。截至原告起诉之日，被告 1 共计向原告支付 了增加委托项目的费用 3793250.30 元，尚欠付 1980406.48

本判决生效之日起十日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付委托项目费用1980406.48元; 四、被告恒大地产集团海南有限公司对被告三亚哈达农副产品交易有限公司的上述一、二、三项债务承担连带责任; 五、原告浙江省建工集团有限责任公司在工程款55338293.74元范围内对三亚恒大首府项目首期主体工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权; 六、原告浙江省建工集团有限责任公司在质保金17665954.73元范围内对三亚恒大首府项目首期主体工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权; 七、原告浙江省建工集团有限责任公司在委托项目费用1980406.48元范围内就附属设施配套建设工程折价或者拍

元。截至起诉日，被告欠付原告的结算价款总计为76997692.36元。				卖的价款主张优先受偿权; 八、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求
浙江建工起诉诸暨盛建置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司案，2019年9月6日，原告与被告1签订《诸暨恒大悦珑府二期主体及配套工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将诸暨恒大悦珑府二期主体及配套工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。施工合同第十条明确约定，发包人违反合同约定延迟向承包人支付合同款项，以延迟付款额为基数，发包人自延迟之日第2天起按日以10%/365向承包人偿付延迟付款的违约金。后在施工合同的履行过程	26,802.67	否	2022年7月22日收立案缴费通知；8月8日收开庭传票9月15日上午开庭；10月10日收传票，2022年10月24日9:30开庭，已开庭；2023年1月17日收一审判决书；2023年2月2日收上诉状及补正裁定。2023年6月9日收二审法院裁定书，恒大撤回上诉，一审判决生效。	一、诸暨盛建置业有限公司应支付浙江省建工集团有限责任公司工程款 173335678.3 元，于本判决生效之日起 30 日内付清; 二、诸暨盛建置业有限公司应支付浙江省建工集团有限责任公司逾期付款违约金，其中 2021 年 2 月26 日的13574404.66 元和 2021 年 5 月 31 日 4870525.6 元自对应的商业承兑汇票到期之日后第 31 天起至实际付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR)( 一年期 ) /365”支付，其余的以各商业承兑汇票未付金额为基数，自各对应的商业承兑汇票到期日次日起至	已申请强制执行，法院定于2024年4月29日拍卖房产。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

中，原告与被告1就案涉项目签订11份补充协议。 除上述主体及配套工程外，被告1还将诸暨恒大悦珑府二期项目土石方工程、诸暨恒大悦珑府项目地下室顶板档土墙工程发包给原告施工，并签订了相应的施工合同和委托书。 案涉项目于2019年7月1日开工，经被告1确认，目前案涉项目下的已完工程产值为281946879.8元。 截至目前，被告1以现金方式支付原告工程款9592015.20元；以电子商业承兑汇票的方式支付原告工程款4328116.48元，其余的电子商业承兑汇票被告1均未兑付。被告1实际仅支付原告工程款13920131.68元。截至起诉日，被告欠付原告的结算价款总计为268026748.12元				实际付清之日止按日以 10%/365 支付; 三、浙江省建工集团有限公司有权就上述第一项款项就相对应的工程折价或者拍卖的价款优先受偿，其中双方核对一致为支付四期施工合同项下的工程款，建工集团有权对诸暨恒大悦珑府四期主体及配套建设工程享有在折价或者拍卖的价款优先受偿权;其余的建工集团有权对诸暨恒大悦珑府二期主体及配套建设工程享有在折价或者拍卖的价款优先受偿权; 四、恒大地产集团上海盛建置业有限公司对上述第一项第二项款项承担连带责任
浙江建工起	7,076.64	否	10月12日	/	/	2023年08	巨潮资讯网

诉儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司案，2018年3月14日，原告与被告一签订《中国海南海花岛3#岛3-04-1地块387-391#公寓室内精装修工程施工合同》，约定原告承建“中国海南海花岛3#岛3-04-1地块387-391#公寓室内精装修工程”。合同对工期、质量、结算、价款支付等进行了详细约定。合同签订后，原告组织人员根据被告一提供的施工图开始施工，于2019年7月陆续竣工验收合格。双方合同第八条明确约定“本工程采用总价包干方式”，包干总价为12772.800449万元，而被告一目前仅支付了5696.157377万元，仍欠付7076.643072万元一直未支付。			收立案材料；已开庭；2023年2月23日其中三栋双方结算已完成，还有两栋待补充材料。			月30日	公司2023半年度报告
浙江建工诉郑州恒泽通健康置业有限公司（以下简称“被	19,382.99	否	2022年7月14日收立案通知书及诉讼费缴费通知书；诉讼	判决支持了工程款21815.986601万元、逾期付款违约	2023年9月5日网上申请强制执行，9月6日执行立	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

告1”）、河南恒鹏健康产业有限公司（以下简称“被告2”）案，2018年1月11日，浙江建工与被告1签订《郑州恒大养生谷项目首期二标段主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将郑州恒大养生谷项目首期二标段主体及配套建设工程项目发包给原告。在项目施工过程中，因政府管控、被告1等原因等造成停工、工期延长等产生各项人工、材料、机械、临设等各项损失。 浙江建工施工的已完工程产值为344902446.33元，被告1仅实际支付工程款151072580.43元。根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告

费已缴；已网上开庭。庭审中，在法官的主持下原、被告各方完成了首次证据交换。11月份确定鉴定机构：河南联创工程造价管理有限公司，已缴纳鉴定费。2023年2月13日收保全费缴费通知（已缴纳），3月9日收冻结裁定书及协助执行通知书，实冻49254274.66元。3月10日收协助执行通知书2，实冻10776765.35元。2023年6月28日收鉴定意见征求意见书，7月3日提交异议和补充鉴定资料。7.19收鉴定报告，安装部分造价1486.795395万元，争议及损失部分造价12796.451303万元。7月18日提交变更诉请申请书。8月9日收一审判决书。

金1723.055722万元、停工损失3951.811768万元、鉴定费92.67万元，并支持了优先受偿权，被告二承担连带责任。

案，执行案号：(2023)豫01执2707号。经调查，冻结的资金已被荥阳法院强制划扣，计划提异议，要求法院出书面材料说明情况。12月11日收终本裁定。2024年1月29日邮寄执行异议材料。

2应当对被告1的付款义务承担连带责任。
浙江建工诉句容恒毅旅游开发有限公司（以下简称“被告1”）、句容恒大童世界旅游开发有限公司（以下简称“被告2”）案，被告1发包的句容恒大童世界首期D标段（A-032、A-033一标段）住宅主体及配套建设工程（以下简称“工程”）由浙江建工承包施工，双方就工程施工签订有《句容恒大童世界首期D标段（A-032、A-033一标段）住宅主体及配套建设工程施工合同》等相应合同文件。在施工期间，因被告1前期报批手续不完备、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后，1-3#楼于2018年12月开始停工至今。 浙江建工施工的已完工程造价共计353719460.42元，被告1仅支付工	24,700.48	否	2022年8月29日正式立案，收立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月3日收保全情况告知书；11月4日收指定管辖裁定书，镇江中院指定句容法院管辖；11月14日收句容法院立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月17日收传票，定于12月19日开庭；2023年1月13日收保全裁定书。11月29日收驳回起诉裁定。已上诉。12月29日收上诉费缴费通知书。2024年1月16日收二审立案通知书。2月6日收二审裁定书，驳回一审裁定，指定句容市人民法院审理。	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

程款106714619.41元（现金收款3413.34万元，已兑付商票72581219.41元），欠付工程款247004841.01元。根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。
浙江建工起诉句容童世界旅游发展有限公司（以下简称“被告1”）、句容恒大童世界旅游开发有限公司（以下简称“被告2”）案，被告1发包的句容恒大童世界入口主城堡、人工湖主体及配套建设工程（以下简称“工程”）由浙江建工承包施工，双方就工程施工签订有《句容恒大童世界入口主城堡、人工湖主体及	16,001.17	否	2022年8.29正式立案，收立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月4日收指定管辖裁定书，镇江中院指定句容法院管辖；11月14日收句容法院立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月17日收合议庭组成告知书。2023年1月13日收保全裁定书；2月21日收传票定于3月24日开庭；3月1日提交鉴定申请。11月29日收驳回	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

配套建设工程施工合同》等相应合同文件。案涉工程入口主城堡主体结构施工完成，地下室负一层、负二层砌体、二次结构及粉刷工程部分完成，人工湖工程已完成竣工验收，其余工程因被告1原因未开。 浙江建工施工的已完工程造价共计485216160.47元，被告1仅支付工程款325204439.85元（现金收款14187000元、保理12000867.99元、已兑付商票299016571.86元），欠付工程款160011720.62元。根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。			起诉裁定后上诉。2024年1月16日收二审立案通知书。2月6日收二审裁定书，驳回一审裁定，指定句容市人民法院审理。
浙江建工起诉句容童世	68,002.52	否	2022年8月29日正式立	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023

界旅游发展有限公司（以下简称“被告1”）、句容恒大童世界旅游开发有限公司（以下简称“被告2”）案，被告1发包的句容恒大童世界主题乐园建设工程（以下简称“工程”）由浙江建工承包施工，双方就工程施工签订有《句容恒大童世界主题乐园建设工程施工合同》等相应合同文件。在施工期间，因被告1前期报批手续不完备、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后，其后根据被告1指令陆续全面停工。 浙江建工施工的已完工程造价共计1265759754.56元，被告1仅支付工程款678664132.2元，欠付工程款587095622.36元。故浙江建工起诉被告要求支付工程款、支付违约金、赔偿损失。 根据《公司法》第六十

案，收立案通知书及诉讼费缴费通知书；11月4日收指定管辖裁定书，镇江中院指定句容法院管辖；11月14日收句容法院立案通知书及诉讼费缴费通知书；2023年2月22收传票定于3月17日开庭；3月1日提交鉴定申请。12月4日收驳回起诉裁定。已上诉。

半年度报告

三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。
浙江建工起诉天阶云台（修武）投资有限公司案，被告发包的云台山恒大养生谷项目首期二标段及东侧商业地块二区主体及配套建设工程（以下简称“工程”）由浙江建工承包施工，双方就工程施工签订有《云台山恒大养生谷项目首期二标段及东侧商业地块二区主体及配套建设工程施工合同》等相应合同文件。因被告导致工程长期停工窝工且被告欠付巨额工程款的行为，给浙江建工造成极其重大经济损失。 浙江建工施工的已完工程造价共计245836211.91元，被告仅支付工程	8,566.94	否	2022年11月10日收立案受理及缴费通知书；收传票，定于2023年2月27日开庭。2023年2月22日寄出变更诉请申请书（结算基本达成一致，增加诉请）、财产保全申请书。3月7日收传票，定于3月10日开庭。开庭主要是对案件各方提交的已付款金额、等相关情况进行了询问和举证，同时对变更的诉讼请求资料开展质证工作。4月26日收一审判决书，判决支持工程款90562493.58元及逾期利息，并支持了优先受偿权。相对于起诉金额，判决扣除了3%的质	一、被告天阶云台(修武)投资有限公司于判决生效之日起三十日内支付原告浙江省建工集团有限责任公司工程款90562493.58元及逾期付款利息(逾期付款利息截止2023年3 月10日为2648883.47元，自2023年3月11日起，以未付工程 款为基数，按逾期付款时一年期贷款市场报价利率计算至实际支付之日止); 二、原告浙江省建工集团有限责任公司对上述工程价款 90562493.58元就云台山恒大养生谷项目首期二标段及东侧商业地块一区主体及配套建设工	被告未按时履行付款义务，建工已申请强制执行，7月25日立案。2023年11月17日收执行终本裁定，执行已终本，未执行到财产。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

款160166839.47元（现金收款4390000元，已兑付商票155776839.47元），欠付工程款85669372.44元。			保金，认为未到期。已申请强制执行。	程承建部分折价或拍卖的价款享有优先受偿权； 三、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司其他诉讼请求。
2017年3月30日，浙江建工与被告一湖州市乌虹湖置业有限公司签订《湖州恒大悦珑湾一期主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“《施工合同》”），约定由浙江建工承包涉案工程。2019年6月30日涉案工程经竣工验收合格。2021年12月20日浙江建工同意定案造价，经双方盖章确认结算价为412639213.66元。但累计已收工程款仅为360438688.95元。被告一系一人有限责任公司，被告二恒大地产集团上海盛建置业有限公司系被告一的独资股东。被告一欠付工程款共计52200524.7	5,220.05	否	2022年10月31日收诉调通知书，定于11月10日下午诉调开庭，庭上法院组织双方进行对账，被告认可欠款金额，但认为有0.5%质保金未到期。11月28日收诉讼费缴费通知书；11月29日收传票，定于12月9日开庭，已开庭，主要争议点涉及未到期0.5%质保金是否应支付，是否应按《在建工程转让协议书》履行，利息计算时间以及被告二是否应承担连带责任，目前等待宣判中。2023年9月4日收一审判决书	一审判决支持：1、工程款50137328.64元及逾期利息；2、享有优先受偿权；3、股东承担连带责任。	2023年9月19日执行立案。暂未执行到财产。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

1元，故建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。
浙江建工起诉西安恒宁健康置业有限公司、陕西恒鹏健康产业有限公司案，2017年7月24日，原告与被告1签订《西安恒大养生谷（CA06-29-1）项目施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将西安恒大养生谷（CA06-29-1）项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后原告与被告1就案涉西安恒大养生谷（CA06-29-1）工程共签订五份补充协议。施工合同第三十三条明确约定，因发包人原因，延迟付款超过30天不付款或未达成延迟付款协议，发包人自第31天起以延期付款额为基数，按日以中国人民银	15,383.65	否	浙江建工于7月25日收受理缴费通知书；已开庭，鉴定中。	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

行公布的一年期贷款利率/365向承包人支付违约金。 上述施工合同签订后，原告按约施工，案涉项目原告的送审结算金额为263567405.5元。在项目施工过程中，因发包人延迟开工、政府管控、发包人原因导致停工、工期延长等产生的各项人工、材料、机械、商票贴息等各项损失达到28085468.76元。 截至目前，被告1以现金方式支付原告工程款24915427.12元；以电子商业承兑汇票的方式支付原告工程款107666067.38元，其中22850590.75元的电子商业承兑汇票被告1未予兑付。被告1实际仅支付原告工程款109730903.75元。
浙江建工起诉揭阳市恒大置业有限公司案，2017年9月28日，原告与被告签订	6,350.14	否	浙江建工于7月26日提交立案；8月22日收受理通知；2023年1月18日收传票	已撤诉	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

《揭阳恒大绿洲C1地块（21#-32#情景洋房、商业及周边地下室）主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告将揭阳恒大绿洲C1地块（21#-32#情景洋房、商业及周边地下室）主体及配套工程项目发包给原告。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后在施工合同的履行过程中，原被告双方就案涉项目的合同奖励、增加合同额、赶工奖、支付工程进度款、材料补偿等事项共签订8份补充协议。 在案涉项目的施工过程中，被告还将揭阳恒大绿洲影城供水设备工程、揭阳恒大绿洲临时供水、空调保养维修等零星工程、揭阳恒大绿洲营销中心、滨江公园供水主管及项目部应

2月16日开庭，已开庭。庭后提交鉴定申请。2023年12月4日收撤诉裁定。

急照明零星安装工程、揭阳恒大绿洲营销中心水箱增加水泵、综合楼供水主管修复、滨江公园养护供水水泵更换等零星安装工程发包给原告施工，并签订了相应的工程委托书。 根据施工合同通用条款20.5.2.6条的约定，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表且结算后两个月内发包人累计付款至结算造价的95%，余结算造价的5%作为工程保修金。 案涉项目于2017年7月11日开工，2020年8月28日竣工验收合格，并于2020年10月10日完成竣工验收备案。案涉工程结算送审总造价为172058551.79元，目前被告仅支付原告工程款108557151.09元，欠付原告的结算价款总计为63501400.70元。
浙江建工起诉儋州信恒旅游开发有	20,707.51	否	浙江建工于2022年7月26日已提交	已撤诉	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

限公司、海南名鸿投资有限公司案，2018年9月13日，原告与被告1签订了《中国海南海花岛2#岛三（六）期2-14-1（一标段）主体及配套建设工程施工合同》一份（以下简称“施工合同”），被告1将“海花岛2#岛三（六）期2-14-1（一标段）主体及配套建设工程”发包给原告施工。工程地点为：海南省儋州市白马井镇。施工合同对工程概况、承包范围、合同价、工程款的支付等内容作出了明确约定。上述合同签订后，原告按约进场施工。施工合同的履行过程中，原告和被告1就涉案项目的材料、付款等事项共签订4份补充协议。 2020年5月17日，被告1通过监理向原告下发工作联系单，要求原告暂停施工，并陆续撤出人员和

立案；9月29日收缴费通知；2023年3月6日收传票4月19日开庭。2023年12月25日撤诉。

大型设备。2020年5月12日，被告1再次向原告发出工作联系单，明确项目全面停工，并通知原告全面撤场。目前该项目仍处于停工状态。 原告撤场后，就已施工部分向被告1递交了结算资料。经结算，已完工部分的工程款结算总金额为386270516.22 元，目前被告1仅支付工程款179,195,409.23元，欠付原告工程款合计 207,075,106.99元。
浙江建工起诉儋州信恒旅游开发有限公司、海南名鸿投资有限公司案，2015年12月，原告与被告1（原名：儋州信恒房地产开发有限公司）签订《海南恒大海花岛2#岛首期第四标段主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“主体工程施工合同”），被告1将“恒大海花岛2#	15,710.62	否	浙江建工于7月27日提交立案；9月29日收缴费通知；2023年3月6日收传票4月19日开庭。2023年12月25日撤诉。	已撤诉	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

合同的结算造价为632554638.77元，被告1实付工程款475665183.96 元，尚欠156889454.81元；展示中心等候区及签约区剩余主体部分工程（不含钢结构）的结算造价为4041532.33 元，被告1实付工程款 3883048.21 元，尚欠原告工程款158484.12元。其他零星工程合计造价1763270.02元，被告1尚欠原告该部分工程款58276.85元。以上合计被告1应付原告工程款157106215.78元。
浙江建工起诉儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司案，2016年4月27日，原告与被告1（原名：儋州中润房地产开发有限公司）签订《恒大海花岛3#岛二期（3-04-01地块）主体及配套建设工程施工合同》（以	20,998.44	否	浙江建工于7月27日提交立案；9月29日收缴费通知；2023年3月6日收传票4月19日开庭。2023年12月25日撤诉。	已撤诉	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

下简称“施工合同”），被告1将“恒大海花岛3#岛二期（3-04-01地块）主体及配套建设工程”发包给原告施工。工程地点为：海南省儋州市白马井镇。施工合同对工程概况、承包范围、合同价、工程款的支付等内容作出了明确约定。施工过程中，原告和被告1针对项目的实际情况，又先后签署了14份补充协议，内容涉及工程款的支付、施工内容调整、材料等调整。 上述合同签订后，原告按约施工并全部完成竣工验收。经结算，上述工程的结算总金额为776304701.85元，目前被告仅支付工程款566320344.79元，欠付原告工程款合计209984357.06元。
浙江建工起诉儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资	5,096.93	否	浙江建工于7月27日提交立案；已开庭。法官要求庭后对	被告儋州中润旅游开发有限公司于本判决生效之日起十五	已申请强制执行，未立案	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

有限公司案，2015年9月14日，原告与被告1（原名：儋州中润房地产开发有限公司）签订《海南恒大海花岛3#岛首期一标段主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“主体工程施工合同”），被告1将“海南恒大海花岛3#岛首期一标段主体及配套建设工程” 发包给原告施工。主体工程施工合同中对工程概况、承包范围、合同价、工程款的支付等内容作出了明确约定。主体工程施工合同的履行过程中，原告和被告1就涉案项目的材料、合同奖励、赶工奖、风险包干费、增加工程量、材料补偿、追加支付工程款等事项共签订17份补充协议。同时，被告1与原告签订4份工程委托书，被告1将涉案工程部分零星增加的工程等委托给原告

账。2023年5月25日收一审判决，2023年8月24日收撤回上诉裁定。

日内向原告浙江省建工集团有限责任公司支付欠付工程款52666974.68元及逾期付款利息(其中,第一部分以22469612.87元为基数,自2021年3月27日开始计算至款项实际付清之日止;第二部分以 15000000元为基数,自2021年10月30日开始计算至款项实际付清之日止;第三部分以2109526.73元为基数，自2021年12月25日开始计算至款项实际付清之日止;第四部分以1200000元为基数,自2022年1月27日开始计算至款项实际付清之日止;第五部分以3747795.6元为基数，自2022年1月28日开始计算至款项实际付清之日止;第六部分以1539739.61元为基数,自2023年1月16日开始计算至款项实际付清之日止;第七部分以

施工。 除上述主体和配套工程外，因本工程施工道路的临时路灯需要，被告1又将施工道路临时路灯工程发包给原告施工，双方签署了《海南恒大海花岛3#岛施工道路临时路灯工程施工合同》一份。此外，项目施工过程中，因部分项目的整改，被告1又与原告签署了《海南恒大海花岛3#岛首期一标段露台起鼓、露台卷材上返、溢水口及过水坑整改工程施工合同》一份，由原告施工了该合同约定的整改工程。 上述合同签订后，原告按约施工并已经全部完工。经结算，上述主体工程结算总金额为308459025.66元，目前被告仅支付工程款257489756.22元，欠付原告工程款（含质保金）合计50969269.44元。				6600299.87元为基数，自2022年12月14日开始计算至款项实际付清之日止。上述利率均按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算); 二、被告海南鼎昌投资有限公司对上述第一项付款义务承担连带清偿责任; 三、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请
浙江建工起诉湖州市乌	6,167.1	否	浙江建工于7月27日提	被告湖州市乌虹湖置业	已申请强制执行，未立	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023

虹湖置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司案，2017年8月21日，原告与被告1签订《湖州恒大悦珑湾项目二期主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将湖州恒大悦珑湾项目二期主体及配套建设工程发包给原告。后续双方就案涉项目的维保修、合同金额调整、材料价格补偿、赶工奖等内容共签订10份补充协议。 后在2018年10月23日，原告与被告1签订《湖州恒大悦珑湾项目二期剩余主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“剩余工程施工合同”），双方就案涉项目的剩余部分主体及配套工程施工达成一致，并就合同金额调整、赶工奖等内容共签订7份补充协议。上述施工合同签订后，原告

交立案；11月10日已开庭。待判决。2023年9月4日收一审判决

有限公司支付原告浙江省建工集团有限责任公司工程款 61670954.30 元及逾期付款利息2280025.75元(以61670954.30元为基数，自2021年4月13日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至 2022年12月5日为2280025.75 元;自 2022年 12月6日期，以61670954.30元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿之日)，限于本判决生效之日起十日内付清; 二、原告浙江省建工集团有限责任公司有权在工程款61670954.30元范围内就案涉工程折价或者拍卖的价款优先受偿; 三、被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司对上述第一项债务承担

案

半年度报告

按约施工，案涉项目20#-26#、1#-2#变电所、地下室工程于2020年5月13日竣工验收，2020年8月31日备案；27#-34#楼、3#变电所、4#变电所及开关站、地下室工程于2020年4月29日竣工验收，于2020年5月11日备案。经原告与被告1结算确认，案涉湖州恒大悦珑湾项目二期主体及配套工程的结算价为222188475.04元，湖州恒大悦珑湾项目二期剩余部分主体及配套工程的结算价为144262162.10元。 截至目前，被告1仅支付原告工程款302947429.65元，剩余工程款及保修金一直未按约支付。欠付款项暂合计61670954.30元				连带清偿责任: 四、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼 请求。
浙江建工起诉海南金萃房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司案，	4,046.3	否	浙江建工于7月26日已提交立案；8月26日收受理缴费通知及传票，已开庭。法	一、被告海南金萃房地产开发有限公司于本判决书生效后三十日内支付原告浙江	已申请强制执行，未立案。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

2017年1月4日，原告与被告1签订《海南恒大御海天下（C13、D11、D09地块）主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将海南恒大御海天下（C13、D11、D09地块）主体及配套建设工程发包给原告。后续，在2017年1月19日被告1与原告签订《海南恒大御海天下项目D09、C11地块临时施工道路工程施工合同》、在2018年1月18日被告1与原告签订《海南恒大御海天下项目红线外木栈道土石方工程施工合同》，被告1将案涉项目的临时施工道路工程、红线外木栈道土石方工程发包给原告施工。另外，就案涉项目下被告1还将部分零星工程委托原告施工，并签订31份委托书。 2022年2月14日，被告

官要求庭后对账。变更诉请为无争议部分4046.30178万元双方就争议部分决定另行起诉。10月23日收一审判决书，11月13日收修正后新一审判决。

省建工集团有限责任公司工程款40463017.80元及逾期付款利息(以40463017.80元为本金，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为利息标准，自2022年8月19日起计算至欠付工程款付清之日止); 二、原告浙江省建工集团有限责任公司在40463017.80元工程款范围内对其在海南恒大御海天下承建的工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权; 三、被告恒大地产集团海南公司对被告金萃公司的上述债务范围内承担连带责任。

程及零星委托工程原告的已完工程造价为539803233.86元，被告1仅支付工程款482948528.42元。欠付款项暂合计56913847.99元
浙江建工起诉万宁华宇房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司案，2018年10月31日，原告与被告1签订《海南万宁恒大双海湾住宅项目（E1-04地块）主体及配套建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），被告1将海南万宁恒大双海湾住宅项目（E1-04地块）主体及配套建设工程发包给原告，施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后在施工合同的履行过程中，原被告双方就案涉项目的合同奖励、赶工奖、合同总价调整等共	8,675.3	否	浙江建工于7月27日提交立案；12月19日已开庭。法官要求庭后进行对账。2024年2月27日收撤诉裁定书。	已撤诉	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

签订20份补充协议。另外，就案涉项目下被告1还将部分零星工程委托原告施工，并签订8份工程委托书。 根据施工合同的约定，结算款可按各施工许可证的施工范围分批结算及分批支付，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表且结算后两个月内发包人累计付款至结算造价的97%，余结算造价的3%作为工程保修金。 案涉恒大双海湾住宅项目于2019年1月30日开工，经核算原告的已完工程造价为212234899.30元，被告1仅支付原告工程款125481857.44元。欠付款项暂合计86753041.86元
建工起诉都匀市保利置业有限公司（以下简称“都匀公司”）、深圳市铜锣湾商业管理有限公司（以下简称“铜锣湾公司”）案。	5,574.3	否	2022年8月5日收法院立案通知书、缴费通知书等材料；2022年8月16日收保全费缴纳通知。2023年1月18日开庭；2月16日收	一、解除被告都匀市保利置业有限公司与原告浙江省建工集团有限责任公司于2016年11月7日签订的《都匀·三江堰文化旅游项	诉讼保全情况：查封了都匀市保利置业有限公司名下宗地编号为GP2018-53 的土地(首查封)。 执行进展情况：2023年10月19日	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

2016.11.7建工与都匀公司签订了中标合同《都匀·三江堰文化旅游项目一期一标段建设工程施工合同补充协议一》，约定建工承建三江堰文化旅游项目一期，并对项目建设规模、承包范围、承包方式、合同价、工期及付款方式进行了约定。协议签订后，建工按约进场施工。因被告开发节奏放缓、场地延迟交付等情况导致开工量不足，工期延长，且长期拖延工程进度款。2020.4项目被迫全面停工。截止2020.4，建工完成产值102590177.85元，都匀公司仅支付46847223元。都匀公司为铜锣湾公司独资成立的一人有限公司。根据《公司法》63条规定，铜锣湾公司对都匀公司的债务承担连带清偿责任。

鉴定人员组成、鉴定委托的复函、鉴送鉴证据材料目录；3月7日西南收保全结果告知书；2023年8月22日收一审判决书；9月25日收续保裁定。一审判决书已生效。

目一期一标段工程施工合同补充协议一》； 二、被告都匀市保利置业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告浙江省建工集团有限责任公司给付工程款52,006,454.79元，并自2023年6月21日起以52,006,454.79元为基数按年利率12%计付工程款逾期付款损至清偿时止； 三、被告都匀市保利置业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告浙江省建工集团有限责任公司给付工程款进度款逾期利息损失11,225,288.95元(以27,293,035.34元为基数按12%年利率自2020年1月16日计算至2023年6月20日止)； 四、被告都匀市西摩尔置业有限公司、深圳市铜锣湾商业管理有限公司对本判决第二、第三项债务承担连带支付责

收执行受理通知书。现在正在积极推进土地及地上房屋的评估、拍卖工作，初步预测查封土地及地上建筑资产价值约1.2亿元（浙江建工享有工程款优先权），当前法院已经就拟拍卖的土地及地上建筑物进行公告，并指定评估单位对土地及地上建筑物价值进行评估，下一步将积极推动尽快拍卖变现。另外：我司还查询并统计了都匀市保利置业有限公司当前已经被执行的案件，并分别向各个被执行案件的承办法官递交参与分配优先受偿的申请书。

				任； 五、原告浙江省建工集团有限责任公司在52,006,454.79元限额内，对其施工的“都匀·三江堰文化旅游项目一期一标段工程项目”折价或者拍卖获得的价款享有优先受偿权； 六、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请。
浙建基础与被告一宁波穗华置业有限公司签订案涉工程施工合同，2021年11月4日，案涉工程验收合格。经双方结算，案涉工程总价款金额为228147142.46元。但是截止至起诉之日，被告一仍有工程款180907761.16元未付。被告二恒大地产集团上海盛建置业有限公司系被告一持股比例100%的股东。故浙建基础起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。	18,090.78	否	2022.7.18收诉讼费缴费通知书，8.3收举证通知书和组庭人员通知书，定于11月25日开庭。目前已开庭，开庭情况：被告2未到庭也未提交材料，被告1对逾期利息起算点、优先权、连带责任、律师费等进行答辩。一审判决书已生效。	一、被告宁波穗华置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给原告浙江浙建基础设施工程有限公司工程款161403586.89元及自2022年4月6日起以161403586.89元为基数按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率至实际清偿之日止的逾期付款利息； 二、被告恒大地产集团上海盛建置业有限公司对本判决第一项确定的被告宁波穗华置业有限公司的债务	被告未按时履行付款义务，浙建基础已申请强制执行，2023年7月28日强制执行立案；2023年9月4日收执行裁定书，移送宁波市奉化区法院。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

				承担连带责任； 三、驳回原告浙江浙建基础设施工程有限公司的其他诉讼请求。
2019年12月6日，浙建基础与被告一诉温州国鹏置业有限公司签订案涉工程施工合同，2021年9月15日，双方就50#地块工程签订解除协议；2021年10月8日，双方就45#地块工程签订解除协议。经双方结算，被告共计欠付工程款5622.01381元。被告二上海鹏仓置业有限公司、被告三上海鹏力置业有限公司系被告一股东，注册资本认缴期限届满后，未按期缴纳。故浙建基础起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。	5,622.01	否	2022年7月29日已提交网上立案，目前已开庭，争议焦点为质保金因为没有竣工可能不支持，赶工奖没有主张的依据，关于优先权部分对方有异议，律师费部分对方不认可，利息计算时间对方有异议，等待判决中。一审判决书已生效。	一、 温州国鹏置业有限公司于本判决生效后十五日内支付浙江浙建基础设施工程有限公司工程款 53557333.95 元及逾期付款利息（其中以 19192972.79 元为基数从 2022年2月16日起；以34364361.16元为基数从2022年2月 23日起；均按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）； 二、 浙江浙建基础设施工程有限公司对温州恒大逸合城项目45#地块灌注桩工程的拍卖或折价的价款在34364361.16元范围内享有优先受偿权；对温州恒大逸合城项目 50#地块灌注桩工程的拍卖或折价	被告未按时履行付款义务，浙建基础已申请强制执行，2023年5月26日强制执行立案；2023年10月16日收执行终本裁定书。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

				的价款在19192972.79元范围内享有优先受偿权；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 三、驳回浙江浙建基础设施工程有限公司的其他诉讼请求。
2018年，菏泽嘉利置业有限公司将嘉利学府（又称李峨嘉园）直接发包与浙江建工，双方签订的《施工合同》约定了以下内容。计价方式：定额计价。付款方式：按每个单体形象进度节点付款。发包方逾期付款责任：逾期付款30天内，按同期贷款利率计息。逾期付款30天以上，按日万分之五计息，且承包人有权停工，发包人赔偿承包人因停工造成的损失。逾	10,026.57	否

该案件于2022.7.15正式立案，诉讼过程中，已保全嘉利置业2300万银行存款及74套房产。现处于司法调解中。以房抵款后，剩余现金还款部分5月30日收调解书

、被告菏泽嘉利置业有限公司应支付原告浙江省建工集团有限责任公司工程款为 20 344 950 元，扣除被告菏泽嘉利置业有限公司已向原告支付的 1 400 万元，剩余 6 344 950 元，由被告菏泽嘉利置业有限公司于 2023 年 1 月 20 日前向原告浙江省建工集团有限责任公司支付 5 844 950 元，2024 年 12 月 30 前向原告浙江省建工集团有限责任公司支付

被告已按约履行，剩余50万质保金未到期

2023年08月30日

巨潮资讯网公司2023半年度报告

期付款90日以上，发包人不再享有总价下浮8.5%的优惠。2022年1月15日，承发包双方对该标段达成《结算报告》，结算价为2.149亿元。按照结算价，发包人应付至结算价的95%，截至起诉之日实际付款仍不足75%，拖欠结算款本金达4835.38万元，造成了我方巨额财务损失及不可估量的经济损失。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程款、逾期付款利息、补偿金、质保金、停工损失。				50 万元 二、原告浙江省建工集团有限责任公司在上述剩余未支付款项范围内，对李娥嘉园 A 区及 D1#楼、D2#楼工程折价款或拍卖款在法律规定的期限内享有建设工程价款优先受偿权。
浙江建工起诉台州恒熠房地产开发有限公司（以下简称“被告1”）、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司（以下简称“被告2”）案，被告1发包的台州恒大御景半岛（黄岩）项目首期主体及配套建设工程（以下简称“工程”）由浙	5,773.14	否	5月26日网上提交立案；6月2日诉调立案；定于6月28日开庭，已开庭；6月10日收保全费缴费通知； 后缴纳保全费，6月16日保全立案；6月20日收保全裁定；7月12日提交变更诉请申请，增加了预期利益的诉请；12月19日收诉讼	一审判决被告向原告支付停工损失16445207.04元。	已申请强制执行，未立案	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

江建工承包施工，双方就工程施工签订有《台州恒大御景半岛（黄岩）项目首期主体及配套建设工程施工合同》等相应合同文件。在施工期间，因被告1前期报批手续不完备、逾期支付工程款等原因，导致工程进度严重滞后并于2019年8月4日开始全面停工。 浙江建工施工的已完工程造价共计12264318.80元，被告1仅支付工程款9811455.04元（均为商票兑付，另贴息1177374.6元），欠付工程款2452863.76元。故浙建建工起诉被告1支付欠付的工程款、赔偿损失、支付逾期利润。 根据《公司法》第六十三条规定：“ 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责

费缴费通知。2023年1月12日收传票，定于2月6日开庭。2月6日提交变更诉请申请书，撤回工程款本金及预期利益部分，仅保留了损失部分，变更后标的额为3200.7893万元。已续保。6月2日收一审判决书，判决被告向原告支付停工损失16445207.04元。6月12日收对方上诉状。二审已立案。8.25收撤回上诉裁定书

任。”被告2应当对被告1的付款义务承担连带责任。
2019年8月15日浙江一建与聚银公司就“遵义奥特莱斯城市广场1#地块（商业综合体）项目”施工事宜签订了《建设工程施工合同》，合同价50000万元，建筑面积约40万平方米。因甲方资金问题要求停工，同年12月，浙江一建停止施工，因建设单位长期未付款，经协商，浙江一建于2020年8月撤场。2020年10月22日与贵州聚银投资置业有限公司、贵州银之源置业有限公司、遵义市汇川区推进奥特莱斯项目建设领导小组签订补充协议、补充协议二，约定贵州聚银投资置业有限公司前期按揭款按2610万（未扣除甲方至今代付民工工资3524030.5元）支付至浙江一建公	8,343.36	否	经遵义市汇川区人民法院受理，2023年2月9日开庭，现已判决结案。	法院判决：一、被告(反诉原告 ) 贵州聚银投资置业有限公司、被告贵州银之源置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告 (反诉被告 ) 浙江省一建建设集团有限公司尚欠工程款 4053826 元及逾期付款违约金 (违约金以尚欠工程款为基数从 2022 年 10月 7日起按日利率万分之零点五计算至前述款项付清之日止 ) :二、被告 ( 反诉原告 ) 贵州聚银投资置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告 (反诉被告 ) 浙江省一建建设集团有限公司尚欠工程款 66810680.39 元及逾期付款违约金 (违约金以尚欠工程款为基数从 2022 年 10 月 7日起按日利率万分之零点五计算至前述款	已对贵州聚银投资置业有限公司、贵州银之源置业有限公司申请强制执行。目前业主已申请破产，于2024年3月27日召开了第一次债权人会议。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

司账户，其他未付款以有效资产抵押方式支付，并约定结算审定的期限。2021年5月24日，浙江一建代表与贵州聚银投资置业有限公司、贵州银之源置业有限公司、遵义市汇川区推进奥特莱斯项目建设领导小组及业主代表签订补充协议三，约定4个月内分期付清民工工资546万元。因该项目施工前我方与建设单位就工程造价、工程结算等已进行充分沟通，而我方在工程停工前也切实投入大量人力物力保障工程施工的平稳运行。故在我方与各方单位积极协商下，2022年7月12日，浙江一建与聚银公司签署《已完工程结算审核定案表》，就我方已完工程结算价最终确定为79642970.35元。 工程已于2019年12月停工，并于2020年8

项付清之日止 ) ; 三、原告 (反诉被告 ) 浙江省一建建设集团有限公司有权在被告 ( 反诉原告 ) 贵州聚银投资置业有限公司尚欠工程款价款 70864506.39 元范围内就其施工的位于遵义市汇川区奥特莱斯 1#地块(商业综合体) 项目 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼及地下室的土建工程、安装工程、给排水工程等 (详见《遵义奥特莱斯城市广场 1#抵扣(商业综合体 ) 已完工程结算审查报告书》)折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权; 四、被告 (反诉原告 ) 贵州聚银投资置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告 (反诉被告 ) 浙江省一建建设集团有限公司钢管、扣件等租赁及损失费合计 298780.68

月撤场，至今已近2年，根据合同及协议约定的付款条件，业主向浙江一建支付至结算金额100%的条件早已成就，至今业主只代付民工工资3524030.5元，浙江一建多次与业主方联系，至今业主方仍未支付剩余工程款。为维护公司合法权益，欲起诉业主，请求其支付剩余工程款及质保金76118939.85元、逾期付款利息7992592.96元（暂计至2022年8月底）以及项目停工期间的损失2178990元。 已于2022年10月12日向法院提交起诉状，请求判令两被告支付原告欠付工程款及质保金76118939.85元（不含停工损失）及逾期支付工程款的利息损失暂计8304680.61元。并向法院提交了财产保全申请。

元; 五、驳回原告 (反诉被告 ) 浙江省一建建设集团有限公司其余本诉诉讼请求; 六、驳回被告 (反诉原告 ) 贵州聚银投资置业有限公司反诉诉讼请求

浙江一建与利辛县莱弗置业有限公司于2017年11月12日签订利辛县莱弗广场5#地块的施工合同，合同约定建筑面积约为199483平方米，造价为33912万元。合同签署后，浙江一建按时完成各项工程建设节点，利辛县莱弗置业有限公司也开始预售房产。后利辛县莱弗置业有限公司未按合同约定节点向浙江一建足额支付工程款，从而造成浙江一建后续工程建设无法正常施工。在2018年6月至9月期间一度停工达2个月以上，双方于2018年10月14日，11月16日签署了两份补充协议，协议约定案涉建设建筑面积调整到10万平方米左右，合同造价调整到1.8亿元左右。浙江一建又重新投入人力、物力、财力，增加施工成本后，将工程建设推进

5,141.1

否

经安徽省利辛县人民法院受理并开庭审理，已调解结案。

调解书明确： 一、被告利辛县莱弗置业有限公司自愿于 2023 年 6 月 15日前支付原告浙江省一建建设集团有限公司工程款 46767600 元(其中工程款 41767600 元，脚手架、人货电梯、塔吊超期等损失5000000 元)。 二、原告浙江省一建建设集团有限公司在工程款 41767600元范围内对被告利辛县莱弗广场 5#地块 Z1-29 号楼及地下室的在建工程享有优先受偿权。 三、原告浙江省一建建设集团有限公司放弃本案中的其他诉讼请求。

已对利辛县莱弗置业有限公司申请强制执行。目前业主已进入破产重整程序，2023年12月浙江一建已向法院申报预重整债权9762.41万元。

2023年08月30日

巨潮资讯网公司2023半年度报告

一建提起诉讼，要求利辛县莱弗置业有限公司支付工程款及双方已确认的脚手架、塔吊、人货电梯超期损失合计51411006.3元，并保留对延迟付款利息、总包配合服务费、预期利润损失、维护费等其他各项损失的追索权。
2018年10月12日浙江二建同浙江巨科实业有限公司（后更名为铭岛公司）签订《巨科二期建安项目一标段施工合同》一份，合同造价3.5亿元，随后在施工过程中签订3份补充协议，合计总价为：4.3亿元。目前已经支付工程款为：3.36元。2021年1月26日案涉工程竣工验收合格并依法备案完毕。2021年4月20日二建将案涉项目的结算书（送审价4.7亿元）提交给铭岛公司，铭岛公司时隔一年后出具初稿审计总价	13,669.52	否	一审中，正在司法鉴定中	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

为4.26亿元，且其反馈还要再找第二家审价单位再次扣减。为维护合法权益，二建公司起诉铭岛公司要求其支付工程款1.3亿元。
原告：浙江省建材集团有限公司，被告中铁三局集团桥隧工程有限公司、中铁三局集团有限公司，2020年9月1日，原告与被告1签订《中铁三局集团桥隧工程有限公司杭州机场快线土建施工SGJC-8标工程盾构管片买卖合同》，买卖合同约定桥隧公司向贵集团采购盾构管片，合同总价为73275200元。2022年6月10日，就上述项目，原告与被告1就合同总价的增加再行签订《中铁三局集团桥隧工程有限公司杭州机场快线土建施工SGJC-8标工程盾构管片买卖合同》，约定合同总价为23222781.57元。上述	6,608.14	否	调解结案	调解结果：一、中铁三局集团桥隧工程有限公司、中铁三局集团有 限公司应支付浙江省建材集团有限公司货款本金 65761396.24 元，分期支付如下：2023 年1月20日前支付 20000000元；2023年4月30日前支付6000000元；2023年6月30日前支付6000000元；2023年8月30日前支付9000000元；2023年10月30 日前支付10000000元；2023年12月30日前支付14761396.24 元。二、中铁三局集团桥隧工程有限公司、中铁三局集团有 限公司应支付浙江省建	截止到2023年1月18日，支付500万元。我司于2023年9月25日申请执行立案，执行案号：2023川0106执12977号，立案后中铁三局支付货款2700万元，截止2024年4月11日已累计支付货款3200万元。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

两份合同统称为买卖合同。根截止2021年10月25日，经原被告确认案涉买卖合同下原告已供货款总额为89561396.24元，原告已足额向被告2开具增值税专用发票，但截止起诉日，两被告仅支付原告货款2380万元，欠付货款65761396.24元。				材集团有限公司逾期利息160000 元， 于2023年1月20 日前支付。 三、诉讼费187543 元，由中铁三局集团桥隧工程有限 公司、中铁三局集团有限公司承担并直接支付给成都市金牛 区人民法院，浙江省建材集团有限公司向成都市金牛区人民法院申请退费。
原告徐阿通起诉被告上海新峰投资有限公司，浙江建工作为第三人。2006年11月11日浙江建工与被告签订了《新峰厂房施工总承包合同》，合同总价1亿元。原告为浙江建工内部承包人，但双方之间无劳动合同。2010年10月10日项目竣工验收合格，2012年12月28日向被告送结算资料，决算价为180216523.65元，但被告不予认可，双方未达成最终决算。现原告	10,000	否	2022年7月6日收诉讼材料，浙江建工为第三人；2022年11月23日参与法院主持下的线上证据交换；2023年3月23日参加鉴定会议。2023年9月4日收撤诉裁定书。	一审撤诉结案	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

起诉，要求被告支付工程款及相应利息共计1亿元。我公司作为案件第三人，被告未要求我公司承担付款责任。
2019年9月29日，浙江建工与台州极富房地产开发有限公司（以下简称“台州极富公司”）签订《台州三门县城XB-05-18-01地块施工总承包工程合同》，将位于三门县城西区的台州三门县城XB-05-18-01地块施工总承包工程发包给浙江建工施工。合同对承包范围、工期、合同价款、款项支付、违约责任等进行了约定。2021年11月24日，因工程量增加，双方签订《补充协议一》。上述合同签订后，浙江建工按约施工。现案涉工程已竣工验收合格并完成备案。经核算，案涉工程造价为574005313元，然截至起诉之日，	19,305.03	否	2023年5月31日收立案通知书、诉讼费、保全费交纳通知书；2023年7月20日收冻结裁定，实际冻结台州极富3个账户共计现金1226.72万元及房产；2023年7月25日收台州极富公司反诉状。2023年9月7日，于三门县人民法院召开庭前会议，原被告双方对于本案是否应启动鉴定、工期延误责任、逾期付款责任等争议发表意见。2023年11月23日，选定浙江财信工程咨询有限公司作为本案工程总造价的鉴定机构。 2024年1月5日，各方于三门县人民法院签署鉴定协商笔录。 目前正在鉴定过程中。	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

虽经浙江建工多次催讨，台州极富公司仅支付380955000元，尚欠付193050313元。综上，台州极富公司拒不付款的行为严重损害了浙江建工的合法权益，故浙江建工向台州市三门县人民法院提起诉讼。
2017年07月10日浙江建工中标了由西安兰轩置业有限公司开发建设的香榭御澄项目总承包施工工程（第一标段），并在2018年4月16日签订香榭御澄项目总承包施工工程（第一标段）协议书，合同价格165725000元。合同签订后，浙江建工按照合同完成施工，工程于2020年06月08日完成竣工验收工作，在2020年07月17日竣工备案通过。该项目经多次送审，业主均以资料不全、签字流程为理由拒绝签收送审	10,271.85	否	本案已进行财产保全；被告提起反诉；2023年7月28日收二次开庭短信通知。2023年10月26日案件进入鉴定程序，并于2023年11月30号完成现场勘探，2024年2月28日鉴定意见书出具，目前双方处于鉴定异议阶段。	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

资料，最后于2022年9月9日签收浙江建工送审材料，也已超过180天的审核期。浙江建工已收工程款159136085.62元，业主仍拖欠浙江建工工程款8118.002762元。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息、劳保统筹费。
2018年10月8日，浙江建工与贵阳品筑置业有限公司（以下简称品筑置业）签订了《建设工程施工合同》，后相继签订贵阳优品新城五期建安工程施工补充合同》《贵阳优品新城五期建安工程施工补充合同》《贵阳优品新城五期建安工程施工补充合同》补充协议（二）。浙江建工按约进场施工，施工过程中，承包范围发生了工程量的增加等变更。2021年6月20日取得了竣工验收报告。2022年	5,670.17	否	2023年4月24日正式立案；2023年5月22日收品筑置业反诉状；目前在一审中，鉴定中。	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

3月9日，浙江建工向品筑置业报送了最终结算。但品筑置业一直拖延结算。浙江建工与贵阳优品道投资发展有限公司签订了《框架协议》，约定优品道对包括优品新城五期在内的一系列优品道项目的工程款支付义务提供连带担保责任。为维护自身利益，浙江建工遂起诉。
浙江建工与庆元香菇市场有限公司于2013年11月19日签订了施工合同，约定由浙江建工承建庆元香菇市场迁建与物流中心项目，暂定合同价为552228400元。案涉工程分三期进行施工，目前案涉工程已全部验收合格并投入使用，经审计一期工程结算总价为245036605元（此一期结算款尚不包含水电安装总包管理费），二期工程结算总价为266952504元，三期工	9,839.63	否	浙江建工已于起诉前申请财产保全，后法院于2022年12月16日作出裁定，查封相关房产。该案件于2023年1月13日由庆元县人民法院正式立案受理；3月1日收开庭传票，于3月21日开庭审理，庭后法官组织双方针对结算争议部分进行沟通协商。2023年12月25日收一审判决书。	一审生效判决：一、被告庆元香菇市场有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付原告浙江省建工集团有限责任公司工程款44013500元及 利息（利息自2023年1月13日起至工程款实际支付之日止以工程款44013500 元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的一 年期贷款市场报价利率计算）； 二、原告浙江省建工集团有限责任公司在欠付工程款	2023年12月25日收一审判决书，2024年1月25日收破产清算受理裁定和破产债权申报材料，法院已受理庆元香菇市场有限公司的破产清算申请，并由破产管理人送达债权申报材料。浙江建工后续根据生效裁判文书内容申报债权，2024年3月19日召开第一次债权人会议，破产清算进行中。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

程结算总价为276653255元（此三期结算款尚不包含安装、市政工程3%管理费及室内装修工程13%管理费等款项），上述三期工程结算总价共计788642364元。截止目前，庆元香菇市场有限公司实际支付浙江建工工程款共计690246014.01元，尚欠工程款98396349.99元未支付。浙江建工遂起诉维权。				44013500 元范围内对庆元香菇市场迁建及物流中心工程的案涉工程项目中现仍属于被告庆元香菇市场有限公司财产部分折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿的权利； 三、驳回原告浙江省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。
2020 年浙江二建与吉安市文华置业有限公司签订《吉安市城南三水文苑项目（二标段）建设工程施工合同》等一系列文件材料，双方就工程 概况、工期、工程质量、合同价格、违约责任等进行了约定。浙江二建从开工至今已经基本完成合同约定的工程量，达到竣工验收条件，经吉安市文华置业有限公司审核完成工作	11,562.82	否	一审中	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

量27794.2万元，按合同工程款支付比例约定吉安市文华置业有限公司应向浙江二建支付工程款11562.8226万元。但经过浙江二建长期协商并索取工程款未果，为此，浙江二建起诉吉安市文华置业有限公司要求其支付工程款11562.8226万元。
建设单位为海盐恒悦置业有限公司，2018年3月27日，建设单位海盐恒悦置业有限公司与这三建就案涉工程签订总包施工合同，此后，双方又陆续签订了剩余楼栋的合同及多份补充协议。现，案涉工程一期于2020年12月25日竣工验收，二期于2022年4月15日竣工验收，但建设单位未按合同约定付款，恶意拖欠工程款，且存在大量到期商票无法兑付的情况。曾多次与建设单位交涉，但交	35,668.3	否	法院于2023年4月25日对该案转为正式立案，并依法适用普通程序，组成合议庭于2023年5月30日公开开庭进行了审理。于2023年10月25日作出一审判决。	一审判决1、被告（反诉原告）海盐恒悦置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）浙建三建工程款（不含质保金）294806252.90元及逾期付款违约损失17015262.43元（暂算至2022年5月9日，之后损失以250620768.17元为基数，按年利率4%付至款项实际结清之日止；以44185484.73元为基础，从2023年8月1日起算，按年利率4%付至款项实际结	一审判决生效后，向海盐县人民法院申请了强制执行，于2024年1月2日执行立案，执行案号（2024）浙0424执18号，案件尚在执行过程中。	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

涉无果，为维护公司合法利益，故原告浙江三建依法提起诉讼。截至2022年1月4日，被告海盐恒悦置业有限公司累计支付工程进度款56898919.99元，2022年4月7日支付1000万元，2022年4月2日，被告与原告签订以房抵工程款协议，被告以房屋和车位抵13212531元（综合楼的抵房价格双方发生争议尚未办理抵房手续）。根据原告送审价441200822.15元计算，质量保修金按造价的3%计算，为13236024.66元，故被告欠付原告工程款347853346.50元，质量保修金将在到期后增加诉讼请求或另行主张，同时诉请法院确认原告对前述工程款享有优先受偿权。				清之日止）；2、被告（反诉原告）海盐恒悦置业有限公司于本判决生效之日十日内支付原告（反诉被告）浙江三建工程质保金4397158.44元及逾期付款违约损失73727元（暂算至2023年5月30日，之后损失以4397158.44元为基数，按年利率4%计付至款项实际付清之日止）；3、原告（反诉被告）浙江三建在被告（反诉原告）海盐恒悦置业有限公司欠付其工程款294806252.90元及质保金4397158.44元范围内，就本案建设工程折价或拍卖所得的价款优先受偿；4、驳回原告（反诉被告）浙江三建的其余诉讼请求；5、驳回被告（反诉原告）海盐恒悦置业有限公的全部反诉请求。
建设单位为内蒙古华洲药业有限公	7,134.66	否	法院于2023年7月4日立案受理，	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告

司，2020年4月13日三建与华洲药业公司签订了《建设工程施工合同》一份，由三建承建该项目施工，工程内容包括:生产车间、仓储用房、办公楼、宿舍楼及场区硬化、绿地等，合同价8000万元。此外，安徽金泉生物科技股份有限公司对上述合同提供最高额为伍千万元的连带担保。该项目实际于2020年4月28日开工。2021年3月17日双方又就上述项目补充签订两份《建设工程施工合同》，新增“研发楼、宿舍楼”以及“车间十、罐区及三废处理区等厂区内所属单体”施工内容，新增合同价分别为1600万元以及3600万元。在合同履行过程中，华洲药业一直未按照合同如期履行付款义务。2021年9月，由华洲药业、三建以及监理三

案件尚在审理阶段，造价鉴定已出，质量鉴定尚未出具

院提起诉讼，要求被告华洲药业公司支付工程款及相应利息，同时请求法院确认浙江三建对前述工程款享有优先受偿权，并确认安徽金泉生物科技股份有限公司对华洲药业公司的上述债权在5000万元的范围内承担连带责任。
香港华营公司承接涉案项目，将项目中的幕墙工程分包于仲裁申请人喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中约定分包工程应由第三方Secco公司制造、加工和供应。分包合同履行中，项目业主更改了幕墙材质，但仲裁申请人及第三方Secco公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的落空，故我司终止了原幕墙分包合同。仲裁申请人不服，现申请仲裁要求按原幕墙分包合同支付相应的价款并赔偿损失。	6,955.13	否	仲裁审理中	/	/	2023年08月30日	巨潮资讯网公司2023半年度报告
浙建集团阿	6,866.84	否	一审中	/	/

尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的Sidi Abdellah760套住房项目，业主方为AADL阿尔及尔东地区局。业主方于2023年11月8日通过法院执达员将单方面解除合同决定书送交我司。同时业主方于2023年12月19日通过法院执达员将行政起诉书送交我司，我司对业主发起的诉讼积极应对，并发起反诉
浙建集团阿尔及利亚分公司在阿尔及利亚承接的Meftah2500套住房项目，业主方为AADL阿尔及尔西地区局。业主方于2023年11月6日通过法院执达员将单方面解除合同决定书送交我司。同时业主方于2023年12月07日通过法院执达员将行政起诉书送交我司，我司对业主发起的诉讼积极应对，并发起反诉：	24,001.74	否	一审中	/	/
业主单方面	5,460	否	一审中	/	/

强制解约本项目后发起诉讼，要求我司赔偿项目重启费用，新合同差额，解约损失等费用
杭州盛都置业有限公司、杭州荣都企业管理有限公司2018年1月24日中标大江东储出【2017】5号地块工程项目。双方就大江东储出【2017】5号地块工程签订《建设工程施工合同》，约定浙江建工总承包工程，合同总价为1.9亿元，采固定单价合同形式。后双方又签订《补充协议》，协议约定结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的97%，尾款3%作为质量保证金；质量保修期满后结清余款（满2年退还质保金的70%，满5年退还质保金的25%，满8年退还质保金的5%），不计息。 合同签订后，浙江建工依约履行合同，案涉	6,840.25	否	2023年9月26日收保全费交纳通知； 2023年11月28日收冻结裁定、11.29收财产保全事项告知书； 2023年12月25日收受理通知书，目前一审中	/	/

的质保金4778605.92元）。被告一已支付工程款176689585.66元，尚欠工程款47855775.99元（扣除原告应付工程施工电费959327.38元）。故浙江建工起诉被告支付欠付的工程款及相应利息。
诸暨盛建置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司2017年8月24日，双方签订《诸暨恒大悦珑府首期主体及配套工程施工合同》（以下简称“施工合同”），诸暨恒大悦珑府首期主体及配套工程项目发包给浙江建工。施工合同中对工程内容、承包范围、合同价、工程款支付方式等内容作出了明确约定。后在施工合同的履行过程中，双方就案涉项目的增加合同额、支付工程进度款、支付赶工奖等事项共签订8份补充	6,977.89	否	2023年9月4收正式立案材料，11月3日收诸暨一审判决书，11月24日收恒大上诉状，12月27日收恒大撤回上诉裁定	一审判决： 一、诸暨盛建置业有限公司应支付浙江省建工集团有限责任公司工程款 64292250.15 元，支付计算至2023年8月29日止的逾期付款利息损失3379278.12元，并支付以64292250.15 元为基数自2023年8月30日起至该款付清日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算的利息损失，款限本判决生效之日起十日内付清; 二、确认浙江省建工集团有限责任	已申请强执，暂未立案。

协议。 除上述主体及配套工程外，恒大还将诸暨恒大悦珑府首期A区地库抢工临时道路及料场工程、诸暨恒大悦珑府售楼处卫生间排风工程、诸暨恒大悦珑府售楼处临时展示区综合网馆调整工程、诸暨恒大悦珑府项目物业食堂及餐厅工程、诸暨恒大悦珑府首期临时售楼处南侧室外排水主管改向工程发包给浙江建工施工，并签订了相应的施工合同和委托书。 案涉项目于2017年9月27日开工，2020年8月27日竣工验收并完成竣工验收备案。建工提交工程结算书及完整的结算资料，案涉工程结算送审总造价为294315979.9元，目前恒大仅支付原告工程款239798176.44元，欠付原告的结算价款总计为39802004.47元。故浙江建工起诉被告支付欠

公司在 64292250.15元工程款范围内对其承建的案涉诸暨恒大悦珑府首期主体及配套建设工程项目折价或者拍卖的价款享有优先受偿权(在具备折价或拍卖的条件下): 三、恒大地产集团上海盛建置业有限公司对上述第一项债务承担连带清偿责任; 四、驳回浙江省建工集团有限责任公司的其余诉讼请求。

付的工程款及相应利息。
建设单位为台州市茂信置业有限公司，2020年9月4日三建与台州市茂信置业有限公司签订了《施工合同》一份，由三建承建该项目施工，工程于2020年10月4日开工，2023年4月23日完成竣工验收并交付。由于前期赶工补偿未谈妥、工期延误处罚及较多的经济联系单未签复等问题，项目部、分公司多轮商谈无果，后经双方高层领导谈判于2023年4月17日签订协议书，最终结算包干总价为2.45亿元，明确了付款比例、时间节点及双方义务和责任，项目工期逾期和标化标杆工地创评等违约责任均已闭环，双方互不追究。三建按协议书约定已全部履约，按各时间节点已完成各项工作并办理交接手续，但建	5,966.68	否	法院于2023年12月19日立案，2024年4月12日二次开庭，案件尚在审理阶段。	/	/

2017年3月12日，被告成都中港置业有限公司与被告浙江建工签订两份《建设工程施工合同》分别约定原告承建成都市锦江区外东五桂桥(E)(三期)新建商业用房及附属设施项目一标段和二标段建安总承包工程。一标段暂定合同价为 301,851,225.00元；二标段暂定合同价为574,333,635.00元。 2017年6月6日，原被告双方签订《[中港广场]项目建安总承包工程施工合同》，将两份《建设工程施工合同》的工程内容合并为一个总承包合同，该《总承包合同》总价暂定为444,793,595.40元。该合同对工程款进度款支付、竣工验收、工程款竣工结算及支付、质量保证金、违约责任等作了约定，为原被告双方实际履行。后续原被告

22,440.32

否

2023年11月22日正式立案；2024年4月2日已开庭；目前在一审中。

/

/

双方签订了五分补充协议。项目通过被告组织的竣工验收，于2022年5月23日取得《建筑工程竣工验收报告》，于2022年6月23日取得《成都市建设工程竣工验收备案表》。 施工过程中，被告没有按照合同约定足额支付原告工程进度款，原告克服资金困难坚持施工至项目竣工验收合格。原告于2022年11月29日报送了最终结算资料，送审产值582,068,071.56元(含已完成结算办理的样板间金额 266,163.00元)，被告拖延至今未确认。原告经核算向法院起诉，向被告主张欠付工程款214,768,752.98元及结算款逾期支付违约金。
2018年，康山置业公司将湖州西凤漾单元地块的（A组团）项目和（B组团）项目发包给	5,248.74	否	一审中	/	/

浙江二建施工，后双方对案涉项目结算发生重大争议，后康山公司起诉浙江二建，主要涉及工期索赔和过程中委托第三方施工扣款。浙江二建认为康山公司拖欠二建A组团工程款，故反诉康山公司A组团工程款 26320989.51 元。
2019年4月2日，被申请人海南州云慧大数据产业园管理有限公司与申请人浙江建工、深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信”）签订《建设工程施工合同》，将青海省海南藏族自治州大数据产业园一期基础设施建设项目发包给浙江建工、奇信承包，各方对工程范围、工期、质量、价款及支付方式、违约责任等进行了约定。同日，浙江建工与奇信签订《联合体施工协议书》，明确双方各自与	6,681.59	否	案件于2023年12月21日开庭，2024年2月27日仲裁委作出裁决。	仲裁委裁决海南州云慧大数据产业园管理有限公司应于2024年3月7日前支付48534533.40元、违约金1674441.40元、利息3348882.80元、并按照48534533.40元为基数自2024年1月27日起按照全国银行同业拆借利率的支付违约金及自2024年1月27日起按照全国银行同业拆借利率的两倍支付利息。并承担仲裁费287186、律师费50000、保全费5000、保险费20044.78合计362230.78	浙江建工已于2024年3月12日向法院申请强制执行，法院已于2024年3月20日立案受理。

被申请人结算并收取工程款。申请人按约进场施工。2020年12月11日，案涉工程竣工验收合格。2022年11月10日，被申请人与申请人在上述施工合同的基础上，签订《建设工程建筑工程消防整改协议》，对新增的施工范围、工期、工程价款等进行了约定。后消防部分亦竣工验收合格。2022年11月，申请人与被申请人就申请人施工部分完成最终结算，结算价为125720009.51元。2023年1月4日，被申请人与申请人签订《青海省海南藏族自治州大数据产业园一期基础设施建设项目补充协议》，明确截至该协议签订之日，被申请人尚欠付工程款48534533.4元；同时双方约定了上述欠款的付款期限、逾期付款的违约责任、管辖等内容。

元。在48534533.40元范围内对案涉工程拍卖享有优先受偿权，前述裁决合计53920088.38元（不含计算后的利息）

然截至申请人申请仲裁之日，被申请人分文未付。此外，申请人为实现本案债权，支出律师费基本费5万元（风险费待实际发生后另行主张）和保费。被申请人拖延付款，为维护权益，申请人遂申请仲裁。
2020年，四川凯立源房地产开发有限公司与浙江二建签订总承包合同，约定二建承建的凯立现代城二期项目，合同额为2.36亿元。后因业主资金断裂逾期支付工程进度款119821515.4元，浙江二建在业主久拖不决的情况下起诉要求支付工程款及违约金（利息）1.38亿元，以及就上述款项针对现承建的凯立现代城二期项目享受优先受偿权。	13,844.44	否	二审中	/	/
被告武汉金林房地产开发有限公司与浙江建工于2017年4月5日就永利村城中村改造K2-A地块11号	11,104.18	否	2023年7月25日收立案受理缴费通知书；2023年8月28日向法院提交变更诉讼请求申请书，诉请由	/	/

楼、12号楼签订了合同编号为YLK2-2017-001号的《湖北省建设工程施工合同》，本项目合同总价为944613576.10元。该项目于2020年8月10日顺利通过竣工验收，符合法律规定的交付使用条件，完成了约定的全部合同义务，并向业主提交了项目结算资料。按备案合同约定经过浙江建工计算，业主应付合同价款总额为26054.176154万元，已支付14950万元，未付合同价款为11104.176154万元。按照框架协议约定业主应向浙江建工支付工程款18976.219685万元，剩余应付工程款约为4000万元。为维护自身权益，浙江建工遂起诉。			4900万元变更为11104.18万元。因诉请标的增加，该案移送至武汉市中级人民法院管辖，已于2023年12月29日立案受理。
华营建筑有限公司承接尖沙咀中间道11号海员俱乐部重建项目后，将案涉项目的钢筋工程分包给仲裁	5,268.17	否	仲裁审理中	/	/

被申请人皇石控股有限公司，分包在履行分包合同时延迟工程进度，且未向我司提供所供货钢筋的Mill Certificate（钢筋合格证书），故我司决定终止与皇石控股有限公司之间的分包合同，另同时追讨MRC及其他３个项目相应已超付的工程款。
2020年9月8日，原告浙江建工与第三人拉萨市城市规划设计院作为联合体中标了由被告西藏天达房地产开发有限公司开发建设的拉萨市虎峰城市广场建设项目EPC总承包工程项目，并于2021年1月13日与被告就该项目签订《建设项目工程总承包合同》。上述总承包合同签订后，原告按约施工。被告于2022年6月25日和2022年8月8日分别出具两份《虎峰广场项目工程款支付同意书》，共计确认应	8,199	否	2023年7月21日收诉讼费交纳通知、组庭通知、传票；2023年8月19日收被告反诉材料；2023年9月4日向提交变更诉讼请求申请书，诉请由4003.4874万元变更为8199万元；2023年11月7日收鉴定材料；目前一审中	/	/

当支付给原告的工程款为69363129元。被告仅支付原告工程款29328255元，欠付原告工程款40034874元。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		41,300		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		41,300		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新昌县浙建投资管理有限公司	2023年04月27日	64,895	2018年12月26日	42,993.88	连带责任保证			10年2个月	否	是
长兴建图建设投资管	2023年04月27日	71,280	2019年02月01日	33,957	连带责任保证			13年8个月	否	是

理有限公司
浙江省建工集团有限责任公司	2023年04月27日	90,000	2023年01月09日	54,868	连带责任保证			24个月	否	是
浙建（兰溪）矿业有限公司	2023年04月27日	54,300	2022年01月01日	52,157.14	连带责任保证			5年	否	是
浙建（兰溪）矿业有限公司	2023年04月27日	60,000	2022年01月01日	57,142.86	连带责任保证			5年	否	是
华营建筑有限公司	2023年04月27日	383,838	2023年12月20日	383,838				无固定期限	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,891,938		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,015,019.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,891,938		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,051,954.91
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华营建筑有限公司	2023年04月27日	109,200	2020年05月27日	75,462.35	连带责任保证			无固定期限	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		492,597.83		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		176,447.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		492,597.83		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		201,321
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,425,835.83		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,191,467.53
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,425,835.83		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,253,275.91
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				160.28%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担				1,061,605.84

保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）	862,325.91
上述三项担保金额合计（D+E+F）	1,923,931.74

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

（一）可转债事项

中国证监会于2023年1月30日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2023年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复，并对可转债募集说明书哦等相关文件进行多次更新。2023年7月21日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司可转债于2023年12月25日发行，于2024年1月16日上市。详情请见公司分别于2023年12月21日、2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

（二）一致行动协议终止不再续签事项

公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了《关于一致行动协议终止不再续签的声明》，具体请见公司于2023年4月15日在巨潮资

讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》（公告编号：2023-027）、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。

（三）限售股解禁上市流通事项

公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开，解禁的限售股份数量合计为588,743,762股，占公司股本总额的

54.4458%，上市流通日期为2023年4月24日。

（四）相关股东出具不减持股份承诺函事项

公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司于2023年9月出具了《关于未来12个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，持股5%以上股东工银金融资产投资有限公司以及其他股东浙江省财务开发有限责任公司于2023年10月出具了《关于未来六个月内不减持浙江建投股份的承诺函》，具体详见公司分别于2023年9月21日、10月19日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-073）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-077）》。

（五）选举董事长事项

经公司2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十四次会议审议通过，选举陶关锋先生为公司董事、董事长，具体详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	588,743,762	54.45%	0	0	0	-588,743,762	-588,743,762	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	387,419,723	35.83%	0	0	0	-387,419,723	-387,419,723	0	0.00%
3、其他内资持股	67,108,013	6.21%	0	0	0	-67,108,013	-67,108,013	0	0.00%
其中：境内法人持股	67,108,013	6.21%	0	0	0	-67,108,013	-67,108,013	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	134,216,026	12.41%	0	0	0	-134,216,026	-134,216,026	0	0.00%
其中：境外法人持股	134,216,026	12.41%	0	0	0	-134,216,026	-134,216,026	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	492,596,336	45.55%	0	0	0	588,743,762	588,743,762	1,081,340,098	100.00%
1、人民币普通股	492,596,336	45.55%	0	0	0	588,743,762	588,743,762	1,081,340,098	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,081,340,098	100.00%	0	0	0	0	0	1,081,340,098	100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用公司于2019年12月24日收到中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858 号），公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项（以下简 称“本次交易”）获得中国证监会核准。

根据本次交易方案，公司向浙江省国有资本运营有限公司发行340,444,114股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行124,629,168股股份、向工银金融资产投资有限公司发行124,629,168股股份、向浙江建阳投资股份有限公司发行67,108,013股股份、向迪臣发展国际集团投资有限公司发行67,108,013股股份、向鸿运建筑有限公司发行67,108,013股股份、向浙江省财务开发有限责任公司发行46,975,609股股份吸收合并浙建集团。同时，浙建集团持有的公司 103,462,000股股份予以注销。上述所涉及的新增股份已于2020年4月24日上市，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。浙江省国有资本运营有限公司作出相关股份锁定承诺：1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。2、承诺人在本次交易中自上市公司原控股股东陈军、 黄娅妮处受让的多喜爱股份，自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至承诺人名下之日起36个月内不得转让。3、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。4、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。5、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。6、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。

浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司作出相关股份锁定承诺：1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员

会和深圳证券交易所的有关规定执行。4、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即承诺人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对承诺人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。5、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。浙江省财务开发有限责任公司作出相关股份锁定承诺：1、承诺人基于本次交易而认购的上市公司新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起36个月内不以任何方式进行转让或上市交易。本次交易完成后六个月内，如多喜爱股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人在本次交易中认购的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。2、前述股份在锁定期内由于多喜爱送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。3、上述锁定期届满后，承诺人持有的上市公司股份按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。4、承诺人若违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，将依法承担赔偿责任。本次解除限售的股东为浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司，报告期内限售股份变动数量合计为588,743,762股，占公司股本总额的54.45%。股份变动的批准情况?适用 □不适用报告期内有限售条件股份合计变动股数为588,743,762股，上述股份变动已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以及深圳证券交易所批准解除限售。

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

?适用 □不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介和主要财务指标之六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省国有资本运营有限公司	340,444,114	0	340,444,114	0	重大资产重组限售股份到期解除限售	2023年4月24日
浙江建阳投资	67,108,013	0	67,108,013	0	重大资产重组	2023年4月

股份有限公司					限售股份到期解除限售	24日
迪臣发展国际集团投资有限公司	67,108,013	0	67,108,013	0	重大资产重组限售股份到期解除限售	2023年4月24日
鸿运建筑有限公司	67,108,013	0	67,108,013	0	重大资产重组限售股份到期解除限售	2023年4月24日
浙江省财务开发有限责任公司	46,975,609	0	46,975,609	0	重大资产重组限售股份到期解除限售	2023年4月24日
合计	588,743,762	0	588,743,762	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

?适用 □不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
可转换公司债券	2023年12月25日	100元/张	10,000,000	2024年01月16日	10,000,000	2029年12月24日	具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》	2024年01月11日
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明经中国证监会“证监许可〔2023〕2124 号”文核准，公司于 2023年12月25日向不特定对象发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 100,000.00万元，期限6年。经深交所同意，上述可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所上市交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,962	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	105,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.90%	388,229,884	-21,626,200	0	388,229,884	不适用	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468	-22,286,700	0	78,332,468	不适用	0
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0	0	46,975,609	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.78%	40,850,000	-51,400,068	0	40,850,000	不适用	0
鴻運建築有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	-34,661,100	0	32,446,913	不适用	0
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,456,913	-53,651,100	0	13,456,913	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	8,358,506	8,358,506	0	8,358,506	不适用	0
交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.34%	3,635,439	-535,964	0	3,635,439	不适用	0

周军	境内自然人	0.29%	3,092,000	3,092,000	0	3,092,000	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,907,430	2,907,430	0	2,907,430	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司		388,229,884					人民币普通股	388,229,884
工银金融资产投资有限公司		78,332,468					人民币普通股	78,332,468
浙江省财务开发有限责任公司		46,975,609					人民币普通股	46,975,609
中国信达资产管理股份有限公司		40,850,000					人民币普通股	40,850,000
鴻運建築有限公司		32,446,913					人民币普通股	32,446,913
浙江建阳投资股份有限公司		13,456,913					人民币普通股	13,456,913
香港中央结算有限公司		8,358,506					人民币普通股	8,358,506
交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金		3,635,439					人民币普通股	3,635,439
周军		3,092,000					人民币普通股	3,092,000
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指		2,907,430					人民币普通股	2,907,430

数证券投资基金
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	前10名普通股股东未参与融资融券业务

前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	2,907,430	0.27%	926,300	0.09%
交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金	4,171,403	0.39%	1,373,100	0.13%	3,635,439	0.34%	580,000	0.05%

前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	8,358,506	0.77%
周军	新增	0	0.00%	3,092,000	0.29%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开	新增	926,300	0.09%	3,833,730	0.35%

放式指数证券投资基金
迪臣發展國際集團投資有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
浙江同兴技术股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	退出	0	0.00%	545,100	0.05%
陈宝明	退出	0	0.00%	538,200	0.05%
黄世霖	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省国有资本运营有限公司	姜杨剑	2007年02月15日	91330000798592788H	投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2023年底，持有物产中大（600704）1,440,266,825股，占比27.73%；持有浙江建投（002761）388229884股，占比35.9%；持有安邦护卫（603373）45000000股，占比41.85%；持有哈药股份（600664）800,162股，占比0.03%;持有浙江交科（002061）22472933股，占比0.86%；持有浙江国资ETF（515760）24,710,637份额，占比12.39%。通过浙江建投公司间接持有香港华营建筑（01582.HK）25.9%的股份。

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	无		无	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

?适用 □不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	23浙建Y1	148474.SZ	2023年09月25日	2023年09月27日	2099年09月27日	37,000	5.00%	按年付息，无固定到期期限	深交所
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23浙建02	148337.SZ	2023年06月16日	2023年06月20日	2026年06月20日	50,000	3.70%	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	深交所
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券	23浙建01	148336.SZ	2023年06月16日	2023年06月20日	2025年06月20日	30,000	3.55%	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	深交所

(第一期)(品种一)
浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）	20浙建Y1	149068.SZ	2020年03月23日	2020年03月25日	2099年09月09日	0	5.30%	按年付息，无固定到期期限	深交所
投资者适当性安排（如有）			“20浙建Y1”、“23浙建01”、“23浙建02”和“23浙建Y1”四期债券仅面向合格机构投资者发行
适用的交易机制			“20浙建Y1”、“23浙建01”、“23浙建02”和“23浙建Y1”均在深圳证券交易所上市，采用集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的交易机制
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			报告期内，“20浙建Y1”、“23浙建01”、“23浙建02”和“23浙建Y1”不存在终止上市交易的风险

逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 ?不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
23浙建Y1	主承销商：招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司；律师事务所：浙江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路111号、北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层；杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼；杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座15楼、北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；北京市丰台区丽泽路24号院 3号楼-5层至45层101内44层4401-1	翁伟、王福康、陈晓冬、李鹏、胡超、朱幸垚	吴思宇、陈江；吕崇华；王福康、李鹏；刘涛	010-60840902、010-65051166；0571-87901110；13588176780、0571-85389370；010-62299800
23浙建02	主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司；律师事务所：浙	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层、北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层、浙江	翁伟、王福康、陈晓冬、李鹏、胡超、朱幸垚	陈江、王崇赫、赵蒙；吕崇华；王福康、李鹏；张馨予	010-65051166、010-85156322、0571-87826301；0571-87901110；13588176780、0571-85389370；010-66428877

	江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信证券评估有限公司	省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼2002室；杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼；杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座15楼、北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室
23浙建01	主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司；律师事务所：浙江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信证券评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层、北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层、浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼2002室；杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼；杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座15楼、北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室	翁伟、王福康、陈晓冬、李鹏、胡超、朱幸垚	陈江、王崇赫、赵蒙；吕崇华；王福康、李鹏；张馨予	010-65051166、010-85156322、0571-87826301；0571-87901110；13588176780、0571-85389370；010-66428877
20浙建Y1	主承销商：中国国际金融股份有限公司；律师事务所：浙江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信证券评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层；杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼；杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座15楼；上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层C区113室	翁伟、王福康	陈江；王淳莹；翁伟；曹梅芳	010-65051166；0571-87901111；0571-89722560；021-60330988

报告期内上述机构是否发生变化

□是 ?否

4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
23浙建Y1	37,000	37,000	0	正常	无	是
23浙建02	50,000	50,000	0	正常	无	是
23浙建01	30,000	30,000	0	正常	无	是
20浙建Y1	100,000	100,000	0	正常	无	是

募集资金用于建设项目?适用 □不适用“20浙建Y1”募集资金10%用于公司湖北区域相关工程项目建设支出，促进相关工程项目早日启动，保障上下游企业的正常营运生产。

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□适用 ?不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□适用 ?不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响?适用 □不适用

（1）担保情况

“20浙建Y1”、“23浙建01”、“23浙建02”和“23浙建Y1”为无担保债券。报告期内，浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)担保情况未发生变更。

（2）偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

2023年3月27日，浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）成功完成年度付息及全额回售。

（3）专项偿债账户

公司已于2020年3月23日，与债券受托管理人中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的杭州银行股份有限公司西城支行签订了《浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）募集资金三方监管协议》。

公司已于2023年6月20日，与债券受托管理人中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的渤海银行萧山支行、杭州联合银行康桥支行、华夏银行杭州天目山路支行、民生银行杭州城西支行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金三方监管协议》。

公司已于2023年9月25日，与债券受托管理人招商证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集资金三方监管协议》。

“20浙建Y1”、“23浙建01”、“23浙建02”和“23浙建Y1”募集资金扣除发行费用后，由主承销商直接将款项划转至公司募集资金专项账户，募集资金的接收在专项账户内进行。

三、非金融企业债务融资工具

?适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22浙江建投SCP001	012282590.IB	2022年07月21日	2022年07月22日	2023年01月12日	0	2.39%	到期还本付息	银行间市场
浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22浙江建投SCP002	012282955.IB	2022年08月19日	2022年08月22日	2023年02月18日	0	2.10%	到期还本付息	银行间市场
浙江省建设投资集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22浙建投MTN001	102282054.IB	2022年09月02日	2022年09月06日	9999年09月06日	90,000	5%	到期还本付息	银行间市场
浙江省建	23浙江	01238105	2023年	2023年	2023年	0	2.95%	到期还本	银行间市

设投资集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	建投SCP001	8.IB	03月16日	03月17日	12月12日		付息	场
投资者适当性安排（如有）			无
适用的交易机制			无
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			无

逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 ?不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
22浙江建投SCP001	主承销商：兴业银行股份有限公司；律师事务所：浙江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15楼；浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11；杭州市西溪路128号6楼；北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层；北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101	王福康、陈晓东；胡超、李鹏	钟波；吕崇华；王淳莹；王福康；胡超；李鹏；何川	0571-87379693；0571-87901110；0571-87922560 0571-85389370； 010-66428877
22浙江建投SCP002	主承销商：兴业银行股份有限公司；联席主承销商：中信银行股份有限公司；律师事务所：浙江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15楼；北京市朝阳区光华路10号院1号楼；浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11；杭州市西溪路128号6楼；北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层；北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101	王福康、陈晓东；胡超、李鹏	钟波；张天逸；吕崇华；叶子菁；王福康；胡超；李鹏；何川	0571-87379693； 010-66635908 0571-87901110；0571-87922560 0571-85389370； 010-66428877
22浙建投MTN001	主承销商：中国建设银行股份有限公司；联席主承销商：中国银行股份有限公司；律师事务	北京市西城区闹市口大街一号院一号楼长安兴融中心；北京西城区复兴门大街1号；浙江省杭州	王福康、陈晓东；胡超、李鹏	林冠良；于亮；罗帆；魏尧；吕崇华；王淳莹；王福康；胡超、李鹏；何川	010-67594501； 0571-85314253； 0571-85314681； 010-66591814； 0571-87901110；0571-87922560

	所：浙江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11；杭州市西溪路128号6楼；北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层；北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101			0571-85389370； 010-66428877
23浙江建投SCP001	主承销商：浙商银行股份有限公司；律师事务所：浙江天册律师事务所；会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）；评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司	浙江省杭州市庆春路288号；浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11；杭州市西溪路128号6楼；北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层；北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101	王福康、陈晓东；胡超、李鹏	汤雯；吕崇华、叶子菁；王福康；胡超、李鹏；何川	0571-87333569；0571-87901110、0571-87902008； 0571-89722560； 0571-85389370； 010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

□是 ?否

4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22浙江建投SCP001	50,000	50,000	0		无	是
22浙江建投SCP002	50,000	50,000	0		无	是
22浙建投MTN001	90,000	90,000	0		无	是
23浙江建投SCP001	50,000	50,000	0		无	是

募集资金用于建设项目

□适用 ?不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□适用 ?不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□适用 ?不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用 ?不适用

四、可转换公司债券

?适用 □不适用

1、转股价格历次调整情况

报告期公司不存在可转换公司债券转股情况

2、累计转股情况

□适用 ?不适用

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	3,589,962	358,996,200.00	35.90%
2	浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	434,383	43,438,300.00	4.34%
3	财通证券股份有限公司	国有法人	95,275	9,527,500.00	0.95%
4	交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	34,428	3,442,800.00	0.34%
5	文凤庆	境内自然人	24,042	2,404,200.00	0.24%
6	#张晓洲	境内自然人	14,109	1,410,900.00	0.14%
7	UBS AG	境外法人	12,789	1,278,900.00	0.13%
8	刘昔燎	境内自然人	11,165	1,116,500.00	0.11%
9	#崔肖阳	境内自然人	9,247	924,700.00	0.09%
10	中信证券股份有限公司	国有法人	7,828	782,800.00	0.08%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用 ?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标详见“第九节债券相关情况 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“浙建转债”)进行了信用评级，于2023年2月24日出具了首次评级报告《浙江省建设建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,本次债项评级结果等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 ?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是 ?否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.9336	0.9120	2.37%
资产负债率	91.64%	90.79%	0.85%
速动比率	0.4379	0.5007	-12.54%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	50,054.52	76,821.7	-34.84%
EBITDA全部债务比	1.99%	3.05%	-1.06%
利息保障倍数	1.86	2.57	-27.63%
现金利息保障倍数	3.00	4.64	-35.34%
EBITDA利息保障倍数	2.27	2.96	-23.31%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月23日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2024]0011008659号
注册会计师姓名	李鹏、朱幸垚

审计报告正文审计报告

大华审字[2024]0011008659号

浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙江建投)财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江建投2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江建投，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 建筑施工收入确认

2. 应收账款减值

3. 应收PPP项目工程款减值

（一）建筑施工收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（三十七）和附注五注释462023年度，浙江建投营业收入金额为人民币926.06亿元，其中建筑施工业务的营业收入为人民币790.58亿元，占营业收入的85.37%。由于营业收入是浙江建投关键业绩指标之一，可能存在浙江建投管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。管理层需要对建筑施工业务的合同总收入和预计总成本作出合理估计，对实际发生成本进行及时入账，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。同时，管理层在合同执行过程中持续评估和修订合同总收入和预计总成本，涉及管理层的重大判断和估计并对财务报表影响较为重大。因此，我们将建筑施工收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与建筑施工收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查预计总成本的编制、审核及变更的流程以及相关控制程序；

(3) 检查主要的建筑施工合同，检查预计总收入，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；

(4) 抽查重要工程项目预算总成本的明细并评价预算总成本编制所基于的假设是否合理；

(5) 选取样本，复核累计工程施工成本发生额，并对本年度发生的工程施工成本进行测试；

(6) 对预计总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序；

(7) 检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失；

(8) 选取样本，复核建筑施工项目履约进度计算表，重新计算并核实工程项目在资产负债表日的收入成本核算是否准确；

(9) 抽取部分施工合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程履约进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；

(10) 以抽样方式对资产负债表日的项目状态进行函证，其中包括：项目名称、合同总额、累计已收到的工程款项、累计已开具的建筑业发票金额等；

(11) 检查与建筑施工收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层营业收入的确认符合收入确认的会计政策。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十三）及附注五注释3。

截至2023年12月31日，浙江建投应收账款账面余额为人民币313.85亿元，坏账准备为人民币52.39亿元，账面价值为人民币261.46亿元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄、款项性质为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计是合理的。

（三）应收PPP项目工程款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（三十七）及附注五注释9、11、22。

截至2023年12月31日，浙江建投应收PPP项目工程款账面余额为人民币157.41亿元，账面价值为人民币157.41亿元，分别列示在一年内到期的非流动资产18.58亿元、长期应收款98.65亿元、其他非流动资产40.18亿元。

管理层根据各项应收PPP项目工程款的信用风险特征，以预期信用损失为基础计量，基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息、历史信用损失情况并考虑前瞻性信息等

评估预期信用损失。由于应收PPP项目工程款金额重大，在确定预期信用损失时涉及管理层的重要会计估计和判断，我们将应收PPP项目工程款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收PPP项目工程款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收PPP项目工程款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收PPP项目工程款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收PPP项目工程款的信用风险特征；

(3) 获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 检查与应收PPP项目工程款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层关于应收PPP项目工程款减值准备的判断及估计是合理的。

四、其他信息

浙江建投管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

浙江建投管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，浙江建投管理层负责评估浙江建投的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙江建投、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江建投的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. ．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. ．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. ．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. ．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江建投持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江建投不能持续经营。

5. ．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. ．就浙江建投中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为大华审字[2024]0011008659号审计报告签字盖章页）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：
中国·北京		（项目合伙人）	李鹏
		中国注册会计师：
			朱幸垚
		二〇二四年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司2023年12月31日

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	9,153,318,330.67	7,616,522,026.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	35,509,284.08	307,372,446.98
应收账款	26,152,295,709.03	29,158,858,955.08
应收款项融资	368,255,980.44	504,558,208.77
预付款项	1,455,923,188.35	1,040,961,644.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,862,738,940.85	2,585,697,829.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,240,280,986.99	1,180,600,758.62
合同资产	44,870,768,782.23	36,260,351,200.34
持有待售资产		42,723,517.42
一年内到期的非流动资产	3,144,196,111.96	3,103,217,063.96
其他流动资产	1,210,454,212.20	1,108,724,624.19
流动资产合计	92,493,741,526.80	82,909,588,275.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	11,764,400,560.66	12,719,065,676.08
长期股权投资	1,980,402,059.38	1,423,512,185.65
其他权益工具投资	43,386,316.55	43,421,427.55
其他非流动金融资产
投资性房地产	353,562,612.63	392,930,664.66
固定资产	3,205,614,847.61	2,679,913,476.41

在建工程	138,873,169.14	179,866,559.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	220,488,613.82	243,870,387.51
无形资产	2,311,559,565.42	2,262,150,895.31
开发支出
商誉	190,513,798.28	176,665,586.22
长期待摊费用	78,692,981.83	57,024,997.36
递延所得税资产	1,614,671,042.44	1,291,644,885.93
其他非流动资产	7,254,545,644.34	6,901,051,902.34
非流动资产合计	29,156,711,212.10	28,371,118,644.48
资产总计	121,650,452,738.90	111,280,706,919.78
流动负债：
短期借款	7,603,251,119.77	5,997,100,058.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	783,710,645.05	582,233,843.00
应付账款	67,915,173,508.84	60,976,933,431.14
预收款项	14,504,569.96	22,511,601.53
合同负债	4,316,569,830.26	5,119,810,070.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	470,368,753.27	445,682,710.49
应交税费	630,531,496.67	796,945,614.54
其他应付款	9,751,337,865.89	9,591,873,983.15
其中：应付利息
应付股利	13,321,953.70	15,956,665.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,503,977,600.69	1,931,915,336.41
其他流动负债	5,086,784,614.64	5,425,261,283.61
流动负债合计	99,076,210,005.04	90,890,267,932.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	9,148,322,216.32	9,462,660,610.84
应付债券	1,730,531,592.14
其中：优先股

永续债
租赁负债	138,063,938.27	156,670,009.13
长期应付款	1,184,107,914.05	336,240,192.99
长期应付职工薪酬
预计负债	6,201,078.29	29,240,271.19
递延收益	128,473,156.14	107,003,053.76
递延所得税负债	67,010,272.72	57,343,905.96
其他非流动负债
非流动负债合计	12,402,710,167.93	10,149,158,043.87
负债合计	111,478,920,172.97	101,039,425,976.26
所有者权益：
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具	1,345,107,113.32	1,898,224,905.66
其中：优先股
永续债	1,269,325,849.06	1,898,224,905.66
资本公积	905,284,536.92	916,595,484.84
减：库存股
其他综合收益	-37,866,121.41	-38,574,334.08
专项储备	28,886,406.50	22,359,370.31
盈余公积	308,778,715.46	272,415,076.30
一般风险准备
未分配利润	4,187,678,730.77	4,146,600,257.53
归属于母公司所有者权益合计	7,819,209,479.56	8,298,960,858.56
少数股东权益	2,352,323,086.37	1,942,320,084.96
所有者权益合计	10,171,532,565.93	10,241,280,943.52
负债和所有者权益总计	121,650,452,738.90	111,280,706,919.78

法定代表人：陶关锋 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：金宏亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	3,054,523,526.81	1,817,350,476.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,329,060,102.54	936,467,520.88
应收款项融资		1,000,000.00
预付款项	141,042,212.23	151,260,531.78
其他应收款	5,361,287,198.54	3,028,267,672.37
其中：应收利息
应收股利	2,000,000.00	54,000,000.00
存货	8,361,335.54	9,139,182.76
合同资产	771,370,629.73	1,025,803,096.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	716,259,793.34	597,869,098.70
其他流动资产	113,392,008.14	94,723,171.55

流动资产合计	11,495,296,806.87	7,661,880,750.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,821,988,213.14	1,174,004,924.13
长期股权投资	8,608,135,197.37	8,105,402,297.53
其他权益工具投资	10,300,000.00	9,100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	69,552,550.16	25,279,953.95
固定资产	71,449,083.93	73,963,324.24
在建工程	2,435,315.08	3,186,323.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,885,359.19	409,243.80
无形资产	15,039,252.86	11,668,563.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,190,095.25	8,132,194.25
递延所得税资产	34,281,640.80	27,703,735.63
其他非流动资产	18,009,071.03	648,303,874.21
非流动资产合计	10,667,265,778.81	10,087,154,434.70
资产总计	22,162,562,585.68	17,749,035,185.43
流动负债：
短期借款	4,265,446,222.22	2,756,258,458.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		25,000,000.00
应付账款	1,907,043,405.08	2,138,674,116.22
预收款项		3,622.53
合同负债	416,631,875.95	294,254,844.68
应付职工薪酬	44,888,383.65	48,381,040.87
应交税费	49,057,125.77	28,606,905.98
其他应付款	6,576,381,480.49	5,529,859,389.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	162,254,512.50
其他流动负债	276,248,405.69	1,235,432,720.05
流动负债合计	13,697,951,411.35	12,056,471,097.98
非流动负债：
长期借款	1,561,334,384.02
应付债券	1,730,531,592.14

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	855,023,040.92	855,023,040.92
长期应付职工薪酬
预计负债		17,094,488.20
递延收益	127,534.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,147,016,551.29	872,117,529.12
负债合计	17,844,967,962.64	12,928,588,627.10
所有者权益：
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具	1,345,107,113.32	1,898,224,905.66
其中：优先股
永续债	1,269,325,849.06	1,898,224,905.66
资本公积	343,460,264.33	343,460,264.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,093,130.83	195,645.77
盈余公积	308,778,715.46	272,415,076.30
未分配利润	1,237,815,301.10	1,224,810,568.27
所有者权益合计	4,317,594,623.04	4,820,446,558.33
负债和所有者权益总计	22,162,562,585.68	17,749,035,185.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	92,605,749,799.48	98,535,127,572.86
其中：营业收入	92,605,749,799.48	98,535,127,572.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	90,841,816,545.37	95,924,909,133.88
其中：营业成本	88,273,021,606.97	93,490,035,186.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	236,634,813.63	250,712,930.18
销售费用	29,948,172.05	27,149,291.49
管理费用	1,909,260,155.05	1,804,878,749.84

研发费用	747,981,828.42	526,612,909.35
财务费用	-355,030,030.75	-174,479,933.47
其中：利息费用	952,008,386.87	1,037,368,773.88
利息收入	1,313,973,911.56	1,239,457,206.16
加：其他收益	49,692,929.65	55,525,156.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,930,039.81	-45,685,485.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,442,199.03	-22,238,774.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-900,186,866.39	-1,277,053,479.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,158,423.23	-152,880,159.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,189,474.90	384,387,134.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	809,540,329.23	1,574,511,605.28
加：营业外收入	65,732,003.73	73,971,128.71
减：营业外支出	11,047,183.37	14,815,471.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	864,225,149.59	1,633,667,262.32
减：所得税费用	261,404,725.53	424,791,453.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	602,820,424.06	1,208,875,808.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	602,817,101.47	1,208,865,296.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,322.59	10,512.02
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	391,710,132.00	967,385,401.22
2.少数股东损益	211,110,292.06	241,490,407.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,352,244.18	-3,245,636.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	708,212.67	-14,605,860.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,235,111.00	-423,586.33
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,235,111.00	-423,586.33

4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,943,323.67	-14,182,273.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,943,323.67	-14,182,273.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,060,456.85	11,360,223.65
七、综合收益总额	601,468,179.88	1,205,630,172.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	392,418,344.67	952,779,540.95
归属于少数股东的综合收益总额	209,049,835.21	252,850,631.18
八、每股收益
（一）基本每股收益	0.2716	0.8500
（二）稀释每股收益	0.2716	0.8500

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-439.20元，上期被合并方实现的净利润为：62,075.14元。

法定代表人：陶关锋 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：金宏亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	2,030,652,120.75	2,474,893,316.86
减：营业成本	1,910,230,911.83	2,320,396,360.77
税金及附加	13,567,082.18	12,948,937.64
销售费用
管理费用	208,821,289.33	199,356,714.73
研发费用	12,616,854.16	10,975,693.20
财务费用	30,699,774.69	43,330,005.36
其中：利息费用	261,820,842.29	226,886,674.22
利息收入	213,027,765.24	187,663,205.12
加：其他收益	2,894,554.00	5,520,079.29
投资收益（损失以“－”号填列）	580,314,112.05	519,427,737.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,944,071.03	-5,450,128.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,929,351.42	-27,084,837.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,041,782.70	-3,892,679.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,964,107.32	3,224,464.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,917,847.81	385,080,369.38
加：营业外收入	1,496,469.34	4,401,853.57
减：营业外支出	1,828,188.19	1,208,876.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,586,128.96	388,273,346.24
减：所得税费用	30,949,737.37	10,450,126.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	363,636,391.59	377,823,219.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	363,636,391.59	377,823,219.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	363,636,391.59	377,823,219.67
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,389,079,724.73	96,748,473,245.14

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	88,837,595.15	237,181,569.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,947,642,052.57	7,353,428,849.21
经营活动现金流入小计	103,425,559,372.45	104,339,083,664.04
购买商品、接受劳务支付的现金	89,066,403,563.29	89,152,797,040.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	4,019,219,147.69	3,753,514,405.40
支付的各项税费	2,127,692,095.13	2,468,508,526.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,134,679,384.98	5,802,502,850.32
经营活动现金流出小计	101,347,994,191.09	101,177,322,823.52
经营活动产生的现金流量净额	2,077,565,181.36	3,161,760,840.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,532,657.44	4,000,022.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,718,843.56	143,491,003.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,080,680.78
收到其他与投资活动有关的现金	142,573,100.00	183,798,768.38
投资活动现金流入小计	476,824,601.00	390,370,475.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,706,099.05	431,675,334.28
投资支付的现金	576,258,786.72	1,215,210,475.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,880,737.74	17,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,012,640.36	213,183,350.68
投资活动现金流出小计	1,226,858,263.87	1,877,569,160.09
投资活动产生的现金流量净额	-750,033,662.87	-1,487,198,684.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	21,110,000.00	123,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,110,000.00	123,770,000.00
取得借款收到的现金	18,485,195,463.37	12,447,756,553.68
收到其他与筹资活动有关的现金	1,837,928,692.07	2,844,243,666.67
筹资活动现金流入小计	20,344,234,155.44	15,415,770,220.35
偿还债务支付的现金	14,980,450,616.84	14,145,179,699.23
分配股利、利润或偿付利息支付的	1,699,378,816.41	1,376,252,843.52

现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,660,011.05	80,739,928.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,577,039,087.04	1,444,322,432.87
筹资活动现金流出小计	20,256,868,520.29	16,965,754,975.62
筹资活动产生的现金流量净额	87,365,635.15	-1,549,984,755.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,475,045.87	12,243,915.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,420,372,199.51	136,821,315.47
加：期初现金及现金等价物余额	6,915,235,007.95	6,778,413,692.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,335,607,207.46	6,915,235,007.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,550,374,327.68	2,509,434,670.92
收到的税费返还	36,590,853.06	27,611,531.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,513,303.20	2,590,134,465.10
经营活动现金流入小计	4,266,478,483.94	5,127,180,667.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,555,361,682.62	2,326,681,661.95
支付给职工以及为职工支付的现金	220,642,138.44	192,864,104.66
支付的各项税费	36,884,229.82	72,869,150.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,661,543,195.84	1,787,983,578.96
经营活动现金流出小计	4,474,431,246.72	4,380,398,496.31
经营活动产生的现金流量净额	-207,952,762.78	746,782,171.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	206,111,176.09
取得投资收益收到的现金	359,892,696.38	249,065,450.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,932,683.03	1,591,711.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,522,899,342.56	3,040,983,132.18
投资活动现金流入小计	3,097,835,898.06	3,291,640,294.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,992,168.74	13,751,416.24
投资支付的现金	625,203,390.36	787,227,492.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,784,011,871.05	3,226,368,964.00
投资活动现金流出小计	5,514,207,430.15	4,027,347,873.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,416,371,532.09	-735,707,578.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	11,988,415,000.00	5,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,698,209,320.76	4,489,492,500.00
筹资活动现金流入小计	17,686,624,320.76	9,589,492,500.00
偿还债务支付的现金	7,685,550,000.00	6,578,612,537.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,995,142.20	454,591,841.79
支付其他与筹资活动有关的现金	5,651,530,007.84	2,221,328,075.39
筹资活动现金流出小计	13,932,075,150.04	9,254,532,454.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,754,549,170.72	334,960,045.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,867,166.31	-3,106,825.86

五、现金及现金等价物净增加额	1,135,092,042.16	342,927,812.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,492,907,621.80	1,149,979,809.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,627,999,663.96	1,492,907,621.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,081,340,098.00		1,898,224,905.66		916,595,484.84		-38,574,334.08	22,359,370.31	272,415,076.30		4,146,600,257.53		8,298,960,858.56	1,942,320,084.96	10,241,280,943.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,081,340,098.00		1,898,224,905.66		916,595,484.84		-38,574,334.08	22,359,370.31	272,415,076.30		4,146,600,257.53		8,298,960,858.56	1,942,320,084.96	10,241,280,943.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-628,899,056.60	75,781,264.26	-11,310,947.92		708,212.67	6,527,036.19	36,363,639.16		41,078,473.24		-479,751,379.00	410,003,001.41	-69,748,377.59
（一）综合收益总额							708,212.67				391,710,132.00		392,418,344.67	209,049,835.21	601,468,179.88
（二）所有者投入			-628,899,056.60	75,781,264.26	-11,310,947.92								-564,428,740.26	1,345,253,493.06	780,824,752.80

和减少资本
1．所有者投入的普通股														1,371,523,376.09	1,371,523,376.09
2．其他权益工具持有者投入资本			369,685,849.06	75,781,264.26									445,467,113.32		445,467,113.32
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他			-998,584,905.66		-11,310,947.92								-1,009,895,853.58	-26,269,883.03	-1,036,165,736.61
（三）利润分配									36,363,639.16		-350,631,658.76		-314,268,019.60	-80,025,299.39	-394,293,318.99
1．提取盈余公积									36,363,639.16		-36,363,639.16
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-216,268,019.60		-216,268,019.60	-80,025,299.39	-296,293,318.99
4．其他											-98,000,0		-98,000,0		-98,000,0

											00.00		00.00		00.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								6,527,036.19					6,527,036.19	1,861,432.38	8,388,468.57
1．本期提取								1,787,015,398.34					1,787,015,398.34	324,804,916.22	2,111,820,314.56

2．本期使用								-1,780,488,362.15					-1,780,488,362.15	-322,943,483.84	-2,103,431,845.99
（六）其他														-1,066,136,459.85	-1,066,136,459.85
四、本期期末余额	1,081,340,098.00		1,269,325,849.06	75,781,264.26	905,284,536.92		-37,866,121.41	28,886,406.50	308,778,715.46		4,187,678,730.77		7,819,209,479.56	2,352,323,086.37	10,171,532,565.93

上期金额

单位：元

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,081,340,098.00		998,584,905.66		906,561,982.17		-23,968,473.81	18,626,520.44	234,632,754.33		3,479,997,551.61		6,695,775,338.40	1,716,960,422.70	8,412,735,761.10
加：会计政策变更											2,285,987.99		2,285,987.99	335,838.08	2,621,826.07
前期差错更正
其他					7,726,000.00						-300,983.64		7,425,016.36	2,185,411.24	9,610,427.60
二、本年期初余额	1,081,340,098.00		998,584,905.66		914,287,982.17		-23,968,473.81	18,626,520.44	234,632,754.33		3,481,982,555.96		6,705,486,342.75	1,719,481,672.02	8,424,968,014.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号			899,640,000.00		2,307,502.67		-14,605,860.27	3,732,849.87	37,782,321.97		664,617,701.57		1,593,474,515.81	222,838,412.94	1,816,312,928.75

填列）
（一）综合收益总额							-14,605,860.27				967,385,401.22		952,779,540.95	252,850,631.18	1,205,630,172.13
（二）所有者投入和减少资本			899,640,000.00										899,640,000.00	63,768,698.08	963,408,698.08
1．所有者投入的普通股													0.00	101,270,000.00	101,270,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本			899,640,000.00										899,640,000.00		899,640,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他													0.00	-37,501,301.92	-37,501,301.92
（三）利润分配									37,782,321.97		-307,050,341.57		-269,268,019.60	-93,043,474.03	-362,311,493.63
1．提取盈余公积									37,782,321.97		-37,782,321.97
2．提取一般风险

准备
3．对所有者（或股东）的分配											-216,268,019.60		-216,268,019.60	-93,043,474.03	-309,311,493.63
4．其他											-53,000,000.00		-53,000,000.00		-53,000,000.00
（四）所有者权益内部结转					2,307,502.67								2,307,502.67	-2,307,502.67
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转

留存收益
6．其他					2,307,502.67								2,307,502.67	-2,307,502.67
（五）专项储备								3,732,849.87					3,732,849.87	162,996.01	3,895,845.88
1．本期提取								1,263,345,942.46					1,263,345,942.46	203,517,028.53	1,466,862,970.99
2．本期使用								-1,259,613,092.59					-1,259,613,092.59	-203,354,032.52	-1,462,967,125.11
（六）其他											4,282,641.92		4,282,641.92	1,407,064.37	5,689,706.29
四、本期期末余额	1,081,340,098.00		1,898,224,905.66		916,595,484.84		-38,574,334.08	22,359,370.31	272,415,076.30		4,146,600,257.53		8,298,960,858.56	1,942,320,084.96	10,241,280,943.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,081,340,098.00		1,898,224,905.66		343,460,264.33			195,645.77	272,415,076.30	1,224,810,568.27		4,820,446,558.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初	1,081,340,098.0		1,898,224,905.6		343,460,264.33			195,645.77	272,415,076.30	1,224,810,568.2		4,820,446,558.3

余额	0		6							7		3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-628,899,056.60	75,781,264.26				897,485.06	36,363,639.16	13,004,732.83		-502,851,935.29
（一）综合收益总额										363,636,391.59		363,636,391.59
（二）所有者投入和减少资本			-628,899,056.60	75,781,264.26								-553,117,792.34
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本			369,685,849.06	75,781,264.26								445,467,113.32
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他			-998,584,905.66									-998,584,905.66
（三）利润分配									36,363,639.16	-350,631,658.76		-314,268,019.60
1．提取盈余公									36,363,639.16	-36,363,639		0.00

积

.16

2．对所有者（或股东）的分配

-216,268,019.60

-216,268,019.60

3．其他

-98,000,000.00

-98,000,000.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备								897,485.06				897,485.06
1．本期提取								2,951,615.47				2,951,615.47
2．本期使用								-2,054,130.41				-2,054,130.41
（六）其他
四、本期期末余额	1,081,340,098.00		1,269,325,849.06	75,781,264.26	343,460,264.33			1,093,130.83	308,778,715.46	1,237,815,301.10		4,317,594,623.04

上期金额

单位：元

项目	2022年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,081,340,098.00		998,584,905.66		343,460,264.33				234,632,754.33	1,154,037,690.17		3,812,055,712.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,081,340,098.00		998,584,905.66		343,460,264.33				234,632,754.33	1,154,037,690.17		3,812,055,712.49
三、本期增减变动金额（减			899,640,000.00					195,645.77	37,782,321.97	70,772,878.10		1,008,390,845.84

少以“－”号填列）
（一）综合收益总额										377,823,219.67		377,823,219.67
（二）所有者投入和减少资本			899,640,000.00									899,640,000.00
1．所有者投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本			899,640,000.00									899,640,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									37,782,321.97	-307,050,341.57		-269,268,019.60
1．提取盈余公积									37,782,321.97	-37,782,321.97		0.00
2．对所有者（或股东）的分										-216,268,019.60		-216,268,019.60

配

3．其他

-53,000,000.00

-53,000,000.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

195,645.77

195,645.77

1．本

1,640,203.

1,640,203.

期提取								53				53
2．本期使用								-1,444,557.76				-1,444,557.76
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	1,081,340,098.00		1,898,224,905.66		343,460,264.33			195,645.77	272,415,076.30	1,224,810,568.27		4,820,446,558.33

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

浙江省建设投资集团股份有限公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司，以下简称本公司或公司）是由湖南多喜爱纺织科技有限公司（以下简称多喜爱纺织公司）整体变更而成立的股份有限公司。多喜爱纺织公司原名湖南多喜爱保健科技有限公司，系由自然人陈军和黄娅妮共同出资组建的有限责任公司，于2006年12月21日取得湖南省工商行政管理局核发的4000020089070号《企业法人营业执照》。2015年6月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号文》核准，首次向社会公开发行3,000万股人民币普通股股票，并于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于2017年取得湖南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照。根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可（2019）2858号）核准，本公司向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币普通股838.002,098股（A股）（每股面值1元，发行价为8.69元股），并对浙建集团进行吸收合并。鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司103,462,000股股份将于本次吸收合并后应予以注销，本公司本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为734,540,098股。本次重组完成后公司股本增加至1,081,340,098股。2019年12月26日，本公司与浙建集团签署了《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交割确认书》。本次置出资产交割日为2019年12月26日，自交割日起，浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由本公司享有和承担。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至本公司，而不论该等资产是否已实际过户登记至本公司名下。本次变更完成后，本公司持有浙建集团100.00%股权，公司最终控制方相应地变更为浙江省国有资本运营有

限公司（以下简称国资运营公司）与浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司构成的一致行动方。2020年4月23日，与重组交易相关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021年6月25日，公司完成对浙建集团母公司的吸收合并，经浙江省市场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。

浙建集团系根据浙江省人民政府《关于浙江省建筑工程集团总公司在企业改制中有关问题的批复》浙政发[97]230号文）组建而成的浙江省政府直属国有独资公司，于1998年4月14日在浙江省工商行政管理局登记注册成立，取得注册号为14291279-3的企业法人营业执照。

2021年6月28日，公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管理局企业登记信息文件。总部位于浙江省杭州市文三西路52号，公司现持有统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照，注册资本为1,081,340,098.00元。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2023年12月31日，本公司累计发行股本总数1,081,340,098股，股票代码002761。

母公司为浙江省国有资本运营有限公司，集团最终实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司及各子公司属建筑业及工程相关其他行业，主要从事建筑工程、设备安装、建筑机械制造、设备租赁和建筑材料生产、销售。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2024年4月23日批准报出。

（四）合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共157户，详见附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加9户，减少4户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
浙江省建工集团有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江省一建建设集团有限公司	控股子公司	2	86.95	86.95
浙江省二建建设集团有限公司	控股子公司	2	75.27	75.27
浙江省三建建设集团有限公司	控股子公司	2	75.22	75.22
新疆塔建三五九建工有限责任公司	控股子公司	2	66.00	66.00
新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司	控股子公司	2	54.28	54.28
浙江省工业设备安装集团有限公司	控股子公司	2	98.43	98.43
浙江省建投交通基础建设集团有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江省建设工程机械集团有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
苏州浙建地产发展有限公司	控股子公司	2	85.00	85.00
浙江浙建实业发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

浙江建工建筑工程咨询有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江浙建建筑设计有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
浙江建设商贸物流有限公司	控股子公司	2	94.25	94.25
太仓中茵建设投资有限公司	控股子公司	2	70.00	70.00
长兴浙建投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00
安吉浙建投资有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
遂昌浙建投资有限公司	控股子公司	2	95.00	95.00
长兴浙永建设投资有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
玉环市浙建城镇建设投资有限公司	控股子公司	2	97.69	97.69
长兴浙建城镇建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
新昌县浙建投资管理有限公司	控股子公司	2	99.31	99.31
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	控股子公司	2	70.00	70.00
绍兴市越城区浙建投资有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
永嘉县浙建投资有限公司	控股子公司	2	95.00	95.00
庆元县浙建项目管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
浙江浙建美丽乡村建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江省建设装饰集团有限公司	控股子公司	2	93.18	93.18
浙建（兰溪）矿业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江省建设集团（香港）控股有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江建设投资（尼）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
日中建设实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江建设投资集团-日本株式会社	全资子公司	2	100.00	100.00
浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江浙建云采贸易有限公司	控股子公司	2	96.83	96.83
浙江建投创新科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江建投数字技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
浙江建投工程物资设备有限公司	控股子公司	2	94.58	94.58
浙建项目管理（杭州）有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下

合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）》的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注三[十七]）、应收款项坏账准备计提的方法（附注三[十四]）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注三[二十五、二十九]）、投资性房地产的计量模式（附注三[二十四]）、收入确认的具体方法（附注三[三十七]）等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用 □不适用

项目	重要性标准
项目	重要性标准
账龄超过一年且金额重要的预付款项	金额>=200万
账龄超过一年的重要应付账款	金额>=8000万
账龄超过一年的重要预收款项	金额>=1000万
账龄超过一年的重要其他应付款	金额>=2000万
重要的在建工程	单个项目金额>=2000万
重要的合营和联营企业	期末账面价值金额>=1000万
重要的非全资子公司	资产总额>=合并资产总额5%以上
重大诉讼	单个案件标的金额>=5000万

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2．同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3．非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。4．为合并发生的相关费用为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1．控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

（1）被投资方的设立目的。

（2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。

（3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。

（4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。

（5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（6）投资方与其他方的关系。

2．合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

3．合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1．合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2．共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

1．外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2．外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1．金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出

售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2．金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3．金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4．金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条

（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6．金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的

金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周

期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7．金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	浙江建投合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

14、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）

6.金融工具减值。

15、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）

6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——履约保证金组合	款项性质
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	浙江建投合并范围内关联方

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）6.金融工具减值。

17、存货

1、存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法? 存货类别

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、开发成本等。? 存货发出计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。1） 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。2） 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。3） 发出开发产品按建筑面积平均法核算。4） 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。? 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

? 低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；

2）包装物采用一次转销法进行摊销；

3）其他周转材料按预计使用次数或年限分次或分期进行摊销。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

18、持有待售资产

1．划分为持有待售确认标准本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2．持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）6.金融工具减值。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）

6.金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）

6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
一年内到期的非流动资产——PPP项目投资款组合	具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款——PPP项目投资款组合
其他非流动资产——PPP项目投资款组合

22、长期股权投资

1．初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2．后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、

合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3．长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4．长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5．共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	40		2.5
房屋建筑物	27~50	3~5	1.9~3.59

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1） 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到

预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要

支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或

协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定

资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的

差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3） 后续计量及处置

? 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

（4） 折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋及建筑物	年限平均法	20~70	3~5	1.36~4.85
通用设备	年限平均法	3~20	3~5	4.75~32.33
专用设备	年限平均法	3~15	3~20	5.33~32.33
运输工具	年限平均法	4~12	3~5	7.92~24.25
临时设施 [注]	年限平均法	施工期

[注]临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值。

? 固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。? 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1．借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2．借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3．暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4．借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括包括土地使用权、软件、车位使用权、特许经营权、专利权、特许权，采矿权等。

1．无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2．无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命
土地使用权	40~50
软件	2~10
车位使用权	10
特许经营权	11~30
专利权	10
特许权[注1]	工程项目预计施工年限
采矿权[注2]	采矿许可证有效期限

[注1]系工程弃方统料采购权。

[注2]采矿权采用产量法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2．开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

28、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

29、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

30、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

31、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

32、预计负债

1．预计负债的确认标准

当与亏损合同等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

2．预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1．符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2．同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3．会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

（1）建筑施工业务

（2）建材、塔吊、钢结构销售

（3）PPP项目收入

1．收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。2．收入确认的具体方法

（1）建筑施工业务

本公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）建材、塔吊、钢结构销售

公司建材、塔吊、钢结构销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

（3）PPP项目收入

本公司作为社会资本方与政府方订立PPP项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本公司识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本公司的身份是主要责任人还是代理人，对建造收入进行会计处理，确认合同资产。PPP项目达到预定可使用状态后，本公司确认运营及维护服务相关收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

35、合同成本

1．合同履约成本本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2．合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3．合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4．合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

1．类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2．会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1．确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2．确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

38、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

? （1）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

? （2）资产证券化业务

本公司将部分应收款项证券化，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。保留权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价之间（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。

? （3）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。

形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

? （4）债务重组

1. 作为债务人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

2. 作为债权人记录债务重组义务

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

40、重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

?适用 □不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”	详见下附（1）

（1）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022年1月1日 原列报金额	累积影响金额	2022年1月1日 调整后列报金额
递延所得税资产	883,051,783.75	35,786,903.19	918,838,686.94
递延所得税负债	10,093,457.10	33,165,077.12	43,258,534.22
未分配利润	3,479,997,551.61	2,285,987.99	3,482,283,539.60
少数股东权益	1,716,960,422.70	335,838.08	1,717,296,260.78

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

根据解释16号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022年12月31日
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	1,243,483,169.10	48,161,716.83	1,291,644,885.93
递延所得税负债	9,847,743.90	47,496,162.06	57,343,905.96
未分配利润	4,146,309,759.01	543,522.91	4,146,853,281.92
少数股东权益	1,939,998,525.97	122,031.86	1,940,120,557.83

根据解释16号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：

利润表项目	2022年度
	变更前	累计影响金额	变更后

所得税费用

所得税费用	422,834,924.42	1,956,271.30	424,791,195.72
少数股东损益	241,690,097.86	-213,806.22	241,476,291.64

（2） 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

41、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	提供有形动产租赁服务； 销售或进口货物（另有列举的除外）；销售劳务； 销售或者进口； 自来水、暖气、冷气、热水、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品； 提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权 其他应税销售服务行为；简易计税方法	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实缴流转税税额	1.5%、3%
地方教育附加	实缴流转税税额	1.5%、2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率（30%～60%)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江省建材集团建筑产业化有限公司	15%
浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	15%
浙江建工绿智钢结构有限公司	15%
浙江建工装饰材料有限公司	15%
浙江建投环保工程有限公司	15%

浙江省建设工程机械集团有限公司	15%
浙江省工业设备安装集团有限公司	15%
浙江建装工程技术研究有限公司	15%
浙江省二建建设集团安装有限公司	15%
浙江省二建钢结构有限公司	15%
浙江省建设集团（香港）控股有限公司及其子公司	16.50%
ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD	30%
中国浙江建设集团·日本株式会社	30%
日中建设实业有限公司	30%
浙江建设投资（尼）有限公司及其子公司	30%
西藏大成交通工程建设有限责任公司	孙公司西藏大成交通工程建设有限责任公司系在西藏注册并经营的公司，根据西藏自治区人民政府下发的《西藏自治区企业所得税政策实施办法(暂行)》的通知（藏政发〔2022〕11号），对从事鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，自2022年1月1日至2025年12月31日止，符合条件的免缴企业所得税中属于地方分享的部分。因此，西藏大成2023年度按9%的实际税率计缴企业所得税。
遂昌大成交通投资有限公司	主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度，遂昌大成公司处于免税期。
龙游大成交通建设有限公司	主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度，龙游大成公司处于减半征收期。
中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司	主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度，中卫大桥公司处于免税期。
江山大成交通投资有限公司	主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）的规定，项目投资经营所得自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本年度，江山大成公司处于减半征收期。
浙江交基工程技术有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费

	附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
宁波市奉化区建投基础设施建设有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
遂昌县峡北公路建设管理有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政

	部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江建工新材料有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江德清天和新型建材有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江天和建设运输有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

	根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江亚克建筑门窗有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江省二建建设集团装饰工程有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商

	户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
宁波市建设工程设计院有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
常山建投水务有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
长兴建投水务有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

	根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江天台建投水务有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江建机数智机械制造有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：

	对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江建机科技研发有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江武林建筑装饰有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
开化浙建美丽乡村建设投资有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所

	得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江建工建筑工程咨询有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江建投数字技术有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率

	缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
浙江建投创新科技有限公司	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税〔2023〕12号)规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司、浙江建工绿智钢结构有限公司、浙江建工装饰材料有限公司、浙江建投环保工程有限公司、浙江省建设机械集团有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江建装工程技术研究有限公司、浙江省二建建设集团安装有限公司、浙江省二建钢结构有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

2、根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）有关规定，纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、

5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策。孙公司常山建投水务有限公司享受上述政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目

期末余额

期初余额

库存现金	1,331,489.97	1,217,881.14
银行存款	9,005,369,887.15	7,397,466,524.17
其他货币资金	146,616,953.55	217,837,621.42
合计	9,153,318,330.67	7,616,522,026.73
其中：存放在境外的款项总额	463,080,433.46	372,515,381.91

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
诉讼、业务冻结的银行存款	684,196,776.14	506,874,438.44
担保保证金	22,527,704.79	62,005,400.00
保函保证金	16,209,522.36	21,227,933.42
银行承兑汇票保证金	17,803,983.46	36,644,641.37
民工工资保证金	21,301,638.38	21,928,020.53
复耕保证金	2,477,930.79	1,333,190.58
职工住房基金	49,780,300.92	49,291,073.76
其他	3,413,266.37	1,982,320.68
合计	817,711,123.21	701,287,018.78

2、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	36,607,509.36	317,242,135.99
坏账准备	-1,098,225.28	-9,869,689.01
合计	35,509,284.08	307,372,446.98

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	36,607,509.36	100.00%	1,098,225.28	3.00%	35,509,284.08	317,242,135.99	100.00%	9,869,689.01	3.11%	307,372,446.98
其中：
商业承兑汇票组合	36,607,509.36	100.00%	1,098,225.28	3.00%	35,509,284.08	317,242,135.99	100.00%	9,869,689.01	3.11%	307,372,446.98

合计

36,607,509.36

100.00%

1,098,225.28

3.00%

35,509,284.08

317,242,135.99

100.00%

9,869,689.01

3.11%

307,372,446.98

按组合计提坏账准备：-8,467,320.81

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	36,607,509.36	1,098,225.28	3.00%
合计	36,607,509.36	1,098,225.28

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
商业承兑汇票组合	9,869,689.01	-8,467,320.81			-304,142.92	1,098,225.28
合计	9,869,689.01	-8,467,320.81			-304,142.92	1,098,225.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ?不适用

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		9,200,000.00
合计		9,200,000.00

3、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	15,906,067,644.07	23,184,021,433.73
1至2年	8,165,642,834.60	4,907,348,476.38
2至3年	3,148,318,005.61	3,751,939,011.09
3年以上	4,171,132,226.05	1,672,161,906.57
3至4年	2,925,089,906.88	725,691,766.96
4至5年	488,985,148.73	393,042,620.04
5年以上	757,057,170.44	553,427,519.57
合计	31,391,160,710.33	33,515,470,827.77

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	6,621,687,948.79	21.09%	2,910,762,488.69	43.96%	3,710,925,460.10	6,564,560,731.09	19.59%	2,352,290,120.23	35.83%	4,212,270,610.86
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	24,769,472,761.54	78.91%	2,328,102,512.61	9.40%	22,441,370,248.93	26,950,910,096.68	80.41%	2,004,321,752.46	7.44%	24,946,588,344.22
其中：
合计	31,391,160,710.33	100.00%	5,238,865,001.30	16.69%	26,152,295,709.03	33,515,470,827.77	100.00%	4,356,611,872.69	13.00%	29,158,858,955.08

按单项计提坏账准备：2,910,762,488.69

单位：元

名称	期初余额		期末余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国恒大集团	5,629,780,564.33	2,005,405,599.19	5,678,299,039.15	2,524,265,983.75	44.45%	预计存在收回风险
成都市南洋置业有限公司	92,742,784.70	27,822,835.41	92,742,784.70	27,822,835.41	30.00%	预计存在收回风险
温州恒腾房地产开发有限公司	100,641,798.69	7,091,940.58	78,924,170.37	10,062,479.26	12.75%	预计存在收回风险
咸阳凯创置业有限责任公司	129,381,218.06	55,641,226.84	71,695,859.05	55,641,226.83	77.61%	预计存在收回风险
芜湖中睿置业有限公司	63,309,594.24	19,209,006.07	55,259,621.07	16,684,019.48	30.19%	预计存在收回风险
其他单项汇总	548,704,771.10	237,119,512.10	644,766,474.45	276,285,943.96	42.85%	预计存在收回风险
合计	6,564,560,731.09	2,352,290,120.23	6,621,687,948.79	2,910,762,488.69

按组合计提坏账准备：2,324,045,251.60

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	15,594,232,507.38	467,648,147.23	3.00%
1－2年	5,010,881,187.88	501,088,118.85	10.00%
2－3年	2,141,630,575.31	321,244,586.40	15.00%
3－4年	992,712,505.73	198,542,501.14	20.00%
4－5年	380,873,652.71	190,436,826.42	50.00%
5年以上	649,142,332.53	649,142,332.57	100.00%
合计	24,769,472,761.54	2,328,102,512.61

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提坏账准备的应收账款	2,352,290,120.23	563,238,737.48	2,591,842.92		-2,174,526.10	2,910,762,488.69
按组合计提坏账准备的应收账款	2,004,321,752.46	323,475,239.42		1.29	305,522.02	2,328,102,512.61
合计	4,356,611,872.69	886,713,976.90	2,591,842.92	1.29	-1,869,004.08	5,238,865,001.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
宁波海曙恒一商业管理有限公司	2,206,147.80	承包人风险抵押金等抵扣
其他单项汇总	385,695.12		现金收回
合计	2,591,842.92

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中国恒大集团	5,678,299,039.15	1,112,910,334.55	6,791,209,373.70	8.84%	3,047,801,594.87
杭州萧山瓜沥镇	368,443,619.14		368,443,619.14	0.48%	32,394,226.30

城建投资开发有限公司
浙江省建筑设计研究院有限公司	238,294,158.01	96,816,994.32	335,111,152.33	0.44%	7,148,824.74
景宁畲族自治县城市建设投资集团有限公司	225,239,461.11		225,239,461.11	0.29%	13,895,909.98
浙江大学创新创业研究院有限公司	207,946,436.47	1,113,847,215.94	1,321,793,652.41	1.72%	6,331,414.70
合计	6,718,222,713.88	2,323,574,544.81	9,041,797,258.69	11.77%	3,107,571,970.59

4、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	45,321,307,115.21	543,642,966.16	44,777,664,149.05	36,546,812,626.65	436,139,520.52	36,110,673,106.13
应收质保金	95,984,157.91	2,879,524.73	93,104,633.18	154,300,200.21	4,622,106.00	149,678,094.21
合计	45,417,291,273.12	546,522,490.89	44,870,768,782.23	36,701,112,826.86	440,761,626.52	36,260,351,200.34

（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目

变动金额

变动原因

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
单项计提	119,061,956.14	3,842,393.72	7,716,116.78
按组合计提	-1,742,581.27
合计	117,319,374.87	3,842,393.72	7,716,116.78	——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
舟山市锦乐大酒店有限公司	3,842,393.72	现金收回
合计	3,842,393.72

其他说明：

（4）期末单项计提减值准备的合同资产

项目	账面余额	减值准备	预期信用损失率(%)	计提理由
中国恒大集团	1,112,910,334.55	523,535,611.12	47.04	预计存在收回风险
淮北唯一置业有限公司	31,350,625.00	3,135,062.50	10.00	预计存在收回风险

武汉中大十里房地产开发有限公司	18,448,561.29	5,534,568.39	30.00	预计存在收回风险
浙江国大集团有限责任公司	12,423,471.57	4,070,000.00	32.76	预计存在收回风险
其他零星项目	20,838,698.62	7,367,724.15	35.36	预计存在收回风险
合计	1,195,971,691.03	543,642,966.16	—	—

（5）采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
应收质保金	95,984,157.91	2,879,524.73	3.00
合计	95,984,157.91	2,879,524.73	—

5、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	318,975,920.33	460,391,742.38
融信e信等债权凭证	49,280,060.11	44,166,466.39
合计	368,255,980.44	504,558,208.77

（2） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,388,876,084.83
融信e信等债权凭证	341,506,221.70
合计	1,730,382,306.53

（3） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称

款项性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

核销说明：

（4） 其他说明

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,862,738,940.85	2,585,697,829.19

合计

1,862,738,940.85

2,585,697,829.19

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	845,352,082.11	1,156,578,068.48
押金保证金	444,859,099.88	471,317,098.07
应收暂付款	865,151,969.21	815,981,039.21
拆借款	162,588,424.62	274,013,970.23
备用金	848,780.65	431,051.19
拆迁补偿款		353,305,745.56
其他	162,629,861.14	114,728,282.37
减：坏账准备	-618,691,276.76	-600,657,425.92
合计	1,862,738,940.85	2,585,697,829.19

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	875,260,561.09	1,730,994,270.32
1至2年	400,406,105.52	408,149,851.52
2至3年	304,249,197.15	231,284,333.82
3年以上	901,514,353.85	815,926,799.45
3至4年	175,326,111.95	149,681,892.75
4至5年	63,914,652.99	268,430,222.03
5年以上	662,273,588.91	397,814,684.67
合计	2,481,430,217.61	3,186,355,255.11

3） 按坏账计提方法分类披露

?适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备	270,873,672.92	10.92%	252,275,264.84	93.13%	18,598,408.08	274,956,667.42	8.63%	252,232,549.64	91.74%	22,724,117.78
其中：

按组合计提坏账准备	2,210,556,544.69	89.08%	366,416,011.92	16.58%	1,844,140,532.77	2,911,398,587.69	91.37%	348,424,876.28	11.97%	2,562,973,711.41
其中：
合计	2,481,430,217.61	100.00%	618,691,276.76	24.93%	1,862,738,940.85	3,186,355,255.11	100.00%	600,657,425.92	18.85%	2,585,697,829.19

按单项计提坏账准备：252,275,264.84

单位：元

名称	期初余额		期末余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴再均等160户	124,813,864.26	124,813,864.26	122,500,347.97	122,500,347.97	100.00%	预计无法收回
陈曦曦	28,455,500.10	28,455,500.10	28,455,500.10	28,455,500.10	100.00%	预计无法收回
浙江长建新型墙体材料有限公司	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	100.00%	预计无法收回
中国恒大集团	17,573,877.54	3,848,084.76	17,548,880.82	7,948,797.74	45.30%	预计存在收回风险
江苏皇汉厨房设备有限公司	17,996,650.00	8,998,325.00	17,996,650.00	8,998,325.00	50.00%	预计存在收回风险
无锡朋建金属材料有限公司	10,987,887.23	10,987,887.23	10,987,887.23	10,987,887.23	100.00%	预计无法收回
无锡市荣溢远金属材料有限公司	10,118,517.87	10,118,517.87	10,118,517.87	10,118,517.87	100.00%	预计无法收回
其他单项汇总	44,760,370.42	44,760,370.42	43,015,888.93	43,015,888.93	100.00%	预计无法收回
合计	274,956,667.42	252,232,549.64	270,873,672.92	252,275,264.84

按组合计提坏账准备：366,416,011.92

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	581,596,068.34	17,447,623.27	3.00%
1－2年	153,722,416.89	15,372,241.68	10.00%
2－3年	259,102,990.27	38,865,448.56	15.00%
3－4年	73,724,488.14	14,744,897.63	20.00%
4－5年	34,145,396.38	17,072,698.22	50.00%
5年以上	262,913,102.56	262,913,102.56	100.00%
合计	1,365,204,462.58	366,416,011.92

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减	整个存续期预期信用损失（已发生信用减

		值）	值）
2023年1月1日余额	31,778,854.57	26,938,147.14	541,940,424.21	600,657,425.92
2023年1月1日余额在本期
——转入第二阶段	-5,198,598.75	5,198,598.75
——转入第三阶段		-26,431,550.98	26,431,550.98
本期计提	-9,136,596.75	9,662,730.77	26,245,812.85	26,771,946.87
本期转回			8,731,754.03	8,731,754.03
本期核销		4,684.00	14,622.20	19,306.20
其他变动	3,964.20	9,000.00		12,964.20
2023年12月31日余额	17,447,623.27	15,372,241.68	585,871,411.81	618,691,276.76

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
按单项计提坏账准备	252,232,549.64	8,774,469.23	8,731,754.03			252,275,264.84
按组合计提坏账准备	348,424,876.28	17,997,477.64		19,306.20	12,964.20	366,416,011.92
合计	600,657,425.92	26,771,946.87	8,731,754.03	19,306.20	12,964.20	618,691,276.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
海南博大建筑设备租赁有限公司	3,100,000.00		现金收回及货款抵债等
ZENITH BANK	1,744,481.49		现金收回
浙江中大元通融资租赁有限公司	1,692,198.46		现金收回及货款抵债等
江西安富基建筑设备安装租赁有限公司	1,567,530.00		现金收回及货款抵债等
浙江省建设融资租赁有限公司	627,544.08		现金收回及货款抵债等
合计	8,731,754.03

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,306.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西宁绿城青坤置业有限公司	履约保证金	206,093,576.97	1年以内	8.31%
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	履约保证金、应收暂付款	136,702,715.08	1年以内	5.51%	802,552.87
China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture	应收暂付款	123,899,641.99	1年以内	4.99%	3,716,989.26
江西省东部实业有限责任公司	应收暂付款	105,000,000.00	1年以内	4.23%	3,150,000.00
宁波浙建建福建设开发有限责任公司	履约保证金、应收暂付款	102,358,144.27	1-2年	4.12%	70,744.33
合计		674,054,078.31		27.16%	7,740,286.46

7、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,301,635,837.96	89.40%	949,172,735.89	91.17%
1至2年	107,757,417.14	7.40%	55,449,898.17	5.33%
2至3年	25,160,585.56	1.73%	19,882,134.01	1.91%
3年以上	21,369,347.69	1.47%	16,456,875.95	1.59%
合计	1,455,923,188.35		1,040,961,644.02

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
Naturel grass	9,174,833.12	1-2年	未达结算条件
杭州元祥建筑劳务分包有限公司	8,001,354.16	1-2年	未达结算条件
中铁十七局集团有限公司	7,863,004.86	1-2年	未达结算条件
泰兴市环宇建筑劳务有限公司	7,391,863.69	1-2年	未达结算条件
SARL GLASS DESIGN	4,414,763.10	1-2年	未达结算条件
江苏双全建筑安装劳务有限公司	2,656,873.23	1-2年	未达结算条件
杭州西湖区城市更新发展有限公司	2,428,342.11	1-2年	未达结算条件
合计	41,931,034.27

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
河钢集团北京国际贸易有限公司	83,554,139.54	5.74	1年以内	未达结算条件
广德县新远达金属制品有限公司	67,984,525.54	4.67	1年以内	未达结算条件
物产中大金属集团有限公司	56,006,243.97	3.85	1年以内	未达结算条件
江苏永钢集团有限公司	52,864,021.66	3.63	1年以内	未达结算条件
浙江众汇工品科技有限公司	35,373,176.25	2.43	1年以内	未达结算条件
合计	295,782,106.96	20.32	—	—

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	488,900,283.09		488,900,283.09	602,615,658.54		602,615,658.54
库存商品	210,158,075.93	13,492,478.39	196,665,597.54	188,378,816.47	17,662,027.58	170,716,788.89
周转材料	35,993,798.31		35,993,798.31	42,008,267.97		42,008,267.97
发出商品	205,416,343.56		205,416,343.56	154,369,201.21		154,369,201.21
委托加工物资	13,360,693.12		13,360,693.12	22,891.15		22,891.15

开发成本	3,067,455,075.52		3,067,455,075.52	97,661,114.68		97,661,114.68
自制半成品及在产品	232,489,195.85		232,489,195.85	113,206,836.18		113,206,836.18
合计	4,253,773,465.38	13,492,478.39	4,240,280,986.99	1,198,262,786.20	17,662,027.58	1,180,600,758.62

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	17,662,027.58	126,437.44		4,295,986.63		13,492,478.39
合计	17,662,027.58	126,437.44		4,295,986.63		13,492,478.39

存货跌价准备及合同履约成本减值准备说明：因兴银建设有限公司等未按合同约定支付货款及相应加价款，浙江建设商贸物流有限公司于2014年对其提起诉讼，诉讼金额16,610,059.79元，法院判决金额16,610,059.79元，已进入执行状态，根据款项收回情况，以前年度对其商品11,911,054.81元全额计提存货跌价准备。本期收回兴银建设有限公司债权分配款4,295,986.63元，转回存货跌价准备4,295,986.63元。按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少
杭政储出【2020】71号地块商业商务用房项目	51,234,914.99	24,246,226.59			75,481,141.58	5.00
浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅项目	22,382,891.47				22,382,891.47
合计	73,617,806.46	24,246,226.59			97,864,033.05	5.00

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收质保金	579,685,117.48	726,727,092.41
已完工PPP项目工程款	1,858,120,300.85	1,788,999,878.17
BT代建款	728,634,082.40	609,288,906.08
减值准备	-22,243,388.77	-21,798,812.70
合计	3,144,196,111.96	3,103,217,063.96

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税	1,149,753,768.19	1,070,416,922.85
预缴税金	57,586,384.24	37,513,251.34
其他		794,450.00
预付保理费	3,114,059.77
合计	1,210,454,212.20	1,108,724,624.19

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
杭州水务银湖制水有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00
湘西自治州首创环保有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
浙江省国资国企研究院有限公司	1,200,000.00
遂昌县交投客运建设投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中电建华明（新昌）投资发展有限公司	7,125,800.00	7,125,800.00
亚迪机械租赁有限公司	3,430,516.55	4,665,627.55
南水北调（开化）水务有限公司	4,680,000.00	4,680,000.00
浙江武辉建设有限公司	50,000.00	50,000.00
武汉和庆金属制品有限公司[注1]								持有目的为收取固定回报，对其无控

								制或重大影响
海杰德發展（香港）有限公司[注2]								持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
合计	43,386,316.55	43,421,427.55

本期存在终止确认

单位：元

项目名称

转入留存收益的累计利得

转入留存收益的累计损失

终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州水务银湖制水有限公司					持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
湘西自治州首创环保有限公司					持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
遂昌县交投客运建设投资有限公司					持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
中电建华明（新昌）投资发展有限公司					持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
亚迪机械租赁有限公司					持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
南水北调（开化）水务有限公司					持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
浙江武辉建设有限公司					持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
武汉和庆金属制品有限公司			-999,600.00		持有目的为收取固定回报，对其无控制或重大影响
海杰德發展（香港）有限			-19,043,655.3		持有目的为收取固定回报，

公司			4		对其无控制或重大影响
合计			-20,043,255.34

其他说明：

注1：本公司之子公司建材集团持有武汉和庆金属制品有限公司42.00%股权，该公司系承包经营，建材集团收取固定回报，对其无控制或重大影响，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。该公司营业执照已吊销，投资成本预计无法收回。

注2：中国浙江建设集团（香港）有限公司（以下简称浙建香港）对海杰德發展（香港）有限公司投资成本19,043,655.34元，以前年度已计提减值准备19,043,655.34元。

12、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	87,157,985.97		87,157,985.97	99,599,520.35		99,599,520.35
已完工PPP项目工程款	9,864,992,714.78		9,864,992,714.78	11,482,677,137.49		11,482,677,137.49
BT等其他代垫项目款	1,818,807,892.91	6,558,033.00	1,812,249,859.91	1,136,789,018.24		1,136,789,018.24
合计	11,770,958,593.66	6,558,033.00	11,764,400,560.66	12,719,065,676.08		12,719,065,676.08

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

浙江建工装饰集成科技有限公司

24,814,678.43

209,045.57

-25,023,724.00

浙江建投发展房地产开发有限公

13,138,728.33

25,590,503.04

38,729,231.37

司
新昌县浙建如城产业发展有限公司			3,500,000.00								3,500,000.00
浙江浙浦建设有限公司			5,000,000.00		275,777.02						5,275,777.02
衢州市慧城酒店管理有限公司	643,043,124.78				-1,996,087.90					-19,727,874.36	621,319,162.52
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	6,954,991.21									-6,954,991.21
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	151,160.59		135,200,000.00		-1,270,425.46						134,080,735.13
小计	688,102,683.34		143,700,000.00		22,808,812.27					-51,706,589.57	802,904,906.04
二、联营企业
五矿财富投资管理有限公司	49,873,934.53				829,573.52						50,703,508.05
台州东部建材科技有限公司	34,031,268.15				489,838.31						34,521,106.46
南昌城建	15,041,200				737,046.23						15,778,246

构件有限公司	.49										.72
浙建联城（浙江）建设有限公司			5,000,000.00		-1,305,954.19						3,694,045.81
浙建长三角（嘉善）建设有限公司	48,449,923.28				-1,350,578.71						47,099,344.57
宁波钢杰人力资源开发有限公司	4,611,745.45				997,906.26			-1,085,375.60			4,524,276.11
浙江浙景建设发展有限公司			49,000,000.00		78,752.09						49,078,752.09
浙江浙丽建设发展有限责任公司	25,130,511.66				3,107,965.52						28,238,477.18
浙江浙兰建设有限公司			10,000,000.00		-1,011,588.67						8,988,411.33
宁波奉化交投基础建设工程有限公司	20,790,565.89				606,163.17						21,396,729.06
泰顺交投基础建设工程有限	290,356.52				43,709.47						334,065.99

公司
浙江中衡工程设计咨询有限公司	1,704,076.82				-344,538.89						1,359,537.93
缙云县仙旭建设管理有限公司	17,147,245.69				824,575.58						17,971,821.27
金华网新科技产业孵化园建设有限公司		200,000.00										200,000.00
苍南县建投基础建设有限公司			4,000,000.00		5,254,211.57						9,254,211.57
衢州滨江浙建物业管理服务有限公司			400,000.00								400,000.00
丽水市振兴乡村建设发展有限公司	201,483,892.87		15,060,240.00		-449,762.63						216,094,370.24
浙江湖州梓城建设开发有限公司	194,824,000.00		209,158,264.00		-555,526.77						403,426,737.23
阿拉尔市	57,863,278				3,965,072.						61,828,351

浙建新型建材集团有限公司	.52				86						.38
浙江基建投资管理有限公司	14,196,016.43				-71,440.24			-4,356,000.00			9,768,576.19
浙江建投机械租赁有限公司	6,209,326.21				167,216.54						6,376,542.75
浙江财金未来社区股权投资有限责任公司			1,379,905.30		-721,697.74						658,207.56
杭州财金未来社区股权投资合伙企业（有限合伙）	14,268,133.52		137,359,926.82		3,979,489.43			-4,090,831.24			151,516,718.53
China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture	29,494,026.28		4,302,357.96		-7,694,664.23	2,370,785.82					28,472,505.83
温州市浙建未来社区建设发展有					-942,381.72					6,954,991.21	6,012,609.49

限公司
小计	735,409,502.31	200,000.00	435,660,694.08		6,633,386.76	2,370,785.82		-9,532,206.84		6,954,991.21	1,177,497,153.34	200,000.00
合计	1,423,512,185.65	200,000.00	579,360,694.08		29,442,199.03	2,370,785.82		-9,532,206.84		-44,751,598.36	1,980,402,059.38	200,000.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

14、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

?适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	449,732,479.26	44,725,002.92		494,457,482.18
2.本期增加金额	41,141,609.33	4,620,080.64		45,761,689.97
（1）外购	7,861,439.57			7,861,439.57
（2）存货\固定资产\在建工程转入	33,208,385.97	4,620,080.64		37,828,466.61
（3）企业合并增加
(4)外币报表折算差额	71,783.79			71,783.79
3.本期减少金额	61,462,002.24	5,356,076.73		66,818,078.97
（1）处置	44,821,271.03	5,356,076.73		50,177,347.76
（2）其他转出
(3)自用转回固定资产或无形资产	16,640,731.21			16,640,731.21
4.期末余额	429,412,086.35	43,989,006.83		473,401,093.18
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	87,838,199.07	13,688,618.45		101,526,817.52

2.本期增加金额	29,941,480.06	1,441,496.34		31,382,976.40
（1）计提或摊销	29,906,882.33	1,441,496.34		31,348,378.67
(2)外币报表折算差额	34,597.73			34,597.73
3.本期减少金额	11,438,458.35	1,632,855.02		13,071,313.37
（1）处置	5,372,349.69			5,372,349.69
（2）其他转出
(3)自用转回固定资产或无形资产	6,066,108.66	1,632,855.02		7,698,963.68
4.期末余额	106,341,220.78	13,497,259.77		119,838,480.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	323,070,865.57	30,491,747.06		353,562,612.63
2.期初账面价值	361,894,280.19	31,036,384.47		392,930,664.66

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目

转换前核算科目

金额

转换理由

审批程序

对损益的影响

对其他综合收益的影响

（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
佳利商城四期	2,865,931.20	佳利商城四期2-14栋16号共3层房产已于2016年1月签订预售合同，实际已收房，正在出租中，计入投资性房地产，但未办妥产权证书
塘河南村34套房屋	11,447,881.26	拆迁补偿房屋权证未办妥
合计	14,313,812.46

其他说明：

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,205,466,776.71	2,679,101,051.41
固定资产清理	148,070.90	812,425.00
合计	3,205,614,847.61	2,679,913,476.41

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用工具	运输设备	临时设施	合计
一、账面原值：
1.期初余额	2,458,892,165.26	376,051,244.94	1,033,996,539.52	133,343,244.98	186,886,957.73	4,189,170,152.43
2.本期增加金额	354,219,245.54	18,793,708.01	445,200,519.03	14,321,118.11	35,093,926.11	867,628,516.80
（1）购置	167,796,173.59	18,272,667.48	444,789,286.41	14,235,068.83	35,082,932.92	680,176,129.23
（2）在建工程转入	111,711,672.04	11,446.62	50,297.75		10,993.19	111,784,409.60
（3）企业合并增加		147,320.91				147,320.91
（4）外币报表折算差额	1,029.86	362,273.00	360,934.87	86,049.28		810,287.01
（5）其他	74,710,370.05					74,710,370.05
3.本期减少金额	79,954,097.06	11,757,398.43	71,704,028.94	11,400,691.45	26,128,001.86	200,944,217.74
（1）处置或报废	52,585,661.96	11,757,398.43	71,704,028.94	11,400,691.45	26,128,001.86	173,575,782.64
（2）转入投资性房地产	27,368,435.10					27,368,435.10
（3）处置子公司
（4）其他
4.期末余	2,733,157,31	383,087,554.	1,407,493,02	136,263,671.	195,852,881.	4,855,854,45

额	3.74	52	9.61	64	98	1.49
二、累计折旧
1.期初余额	478,964,582.69	131,268,382.32	667,048,496.96	96,960,069.40	135,827,569.65	1,510,069,101.02
2.本期增加金额	81,762,780.03	20,986,275.23	105,961,821.28	10,442,345.77	36,904,414.90	256,057,637.21
（1）计提	81,788,137.58	20,727,285.05	105,689,740.91	10,380,754.11	36,904,414.90	255,490,332.55
（2）外币报表折算差额	-25,357.55	243,728.35	272,080.37	61,591.66		552,042.83
（3）企业合并增加		15,261.83				15,261.83
3.本期减少金额	11,977,565.29	11,747,208.70	55,627,581.95	10,692,766.19	25,693,941.32	115,739,063.45
（1）处置或报废	5,718,915.89	11,747,208.70	55,627,581.95	10,692,766.19	25,693,941.32	109,480,414.05
（2）转入投资性房地产	6,258,649.40					6,258,649.40
4.期末余额	548,749,797.43	140,507,448.85	717,382,736.29	96,709,648.98	147,038,043.23	1,650,387,674.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,184,407,516.31	242,580,105.67	690,110,293.32	39,554,022.66	48,814,838.75	3,205,466,776.71
2.期初账面价值	1,979,927,582.57	244,782,862.62	366,948,042.56	36,383,175.58	51,059,388.08	2,679,101,051.41

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	449,943,230.45	46,154,210.99		403,789,019.46
通用设备	13,320.38	2,985.79		10,334.59
合计	449,956,550.83	46,157,196.78		403,799,354.05

（3） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙西产业化房屋	77,767,987.06	浙西产业化整体验收未完成，期末未办理产权证
西溪诚品办公楼	58,087,245.46	尚在办理中
固碳项目基地	56,137,082.14	建筑产业化的固碳项目未完成竣工决算，暂估转固
陈杨新界小区商业19套、车位290个	53,532,810.22	23年末新增抵债资产，尚在办理中
新鹿园住宅9套、车位27个	27,560,596.33	23年末新增抵债资产，尚在办理中
智能化管理 PC构件生产基地项目（堆场）	13,427,949.52	浙西产业化堆场本身无需办权证
绍兴润樾山名邸和润园4-3-406	4,477,056.30	尚在办理中
上海松江区三迪创富中心4幢9号754室	4,331,627.01	尚在办理中
其他房屋	53,685,417.86	尚在办理中
合计	349,007,771.90

其他说明：

（4） 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通用设备	27,331.77	5,283.43
房屋及建筑物	12,905.66	739,792.71
专用设备	105,569.32	67,348.86
运输设备	2,264.15
合计	148,070.90	812,425.00

其他说明：

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	138,873,169.14	179,866,559.46
合计	138,873,169.14	179,866,559.46

（1） 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产厂房	38,946,006.19		38,946,006.19
总部大楼及安置房补偿工程	28,869,339.44		28,869,339.44	16,340,825.01		16,340,825.01
年产10000套大型工程机械制造项目建设（二期项目建设）	22,211,358.43		22,211,358.43	78,009,577.38		78,009,577.38
生产线提升工程	13,434,259.14		13,434,259.14
年产10000台套大型工程机	13,311,264.55		13,311,264.55

械制造项目
信息化建设	12,167,787.19		12,167,787.19	12,052,954.26		12,052,954.26
浙西产业化PC构件龙游生产基地二期项目	4,321,408.25		4,321,408.25	4,160,635.49		4,160,635.49
固碳项目	648,098.44		648,098.44	19,121,233.49		19,121,233.49
华埠镇金星村党建服务中心				34,561,436.54		34,561,436.54
年产一万吨建筑工业化专用砂浆母料生产项目				12,918,495.14		12,918,495.14
零星工程	4,963,647.51		4,963,647.51	2,701,402.15		2,701,402.15
合计	138,873,169.14		138,873,169.14	179,866,559.46		179,866,559.46

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产厂房	42,451,100.00		38,946,006.19			38,946,006.19	91.74%	91.74				其他
总部大楼及安置房补偿工程	178,464,800.00	16,340,825.01	12,528,514.43			28,869,339.44	26.88%	10.70				其他
年产10000套大型工程机械制造项目建设（二期项目)	400,000,000.00	78,009,577.38	2,556,381.05	58,354,600.00		22,211,358.43	71.42%	71.42	9,130,245.47	655,657.43	3.99%	其他
华埠镇金星村党建服务中心	55,000,000.00	34,561,436.54	2,160,580.67	36,722,017.21			90.00%	100.00				其他
合计	675,915,900.00	128,911,838.93	56,191,482.34	95,076,617.21		90,026,704.06			9,130,245.47	655,657.43	3.99%

（3） 在建工程的减值测试情况

□适用 ?不适用

17、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	合计
一、账面原值
1.期初余额	325,264,777.93	87,884,729.95	10,120,648.69	107,839.98	423,377,996.55
2.本期增加金额	41,441,231.75	83,139,807.03			124,581,038.78
（1）租赁	40,486,980.71	83,139,807.03			123,626,787.74
（2）汇率变动	954,251.04				954,251.04
3.本期减少金额	135,896,419.12	26,106,955.32	109,470.20	107,839.98	162,220,684.62
（1）租赁到期	135,896,419.12	26,106,955.32	109,470.20	107,839.98	162,220,684.62
4.期末余额	230,809,590.56	144,917,581.66	10,011,178.49		385,738,350.71
二、累计折旧
1.期初余额	123,225,037.92	54,107,182.75	2,085,521.74	89,866.63	179,507,609.04
2.本期增加金额	68,710,761.42	26,914,398.35	2,159,780.82	17,973.35	97,802,913.94
（1）计提
（2）租赁	68,406,462.18	26,914,398.35	2,159,780.82	17,973.35	97,498,614.70
（3）汇率变动	304,299.24				304,299.24
3.本期减少金额	85,736,520.61	26,106,955.32	109,470.18	107,839.98	112,060,786.09
（1）处置
（2）租赁到期	85,736,520.61	26,106,955.32	109,470.18	107,839.98	112,060,786.09
4.期末余额	106,199,278.73	54,914,625.78	4,135,832.38		165,249,736.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面	124,610,311.83	90,002,955.88	5,875,346.11		220,488,613.82

价值
2.期初账面价值	202,039,740.01	33,777,547.20	8,035,126.95	17,973.35	243,870,387.51

18、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	车位使用权	特许经营权	采矿权	特许权	合计
一、账面原值
1.期初余额	659,778,403.83	301,674.00		81,134,196.31	4,528,571.43	174,806,265.64	1,542,624,003.77	26,090,953.00	2,489,264,067.98
2.本期增加金额	19,009,248.20			7,911,698.02	628,571.43	72,689,053.70			100,238,571.35
（1）购置	1,748,165.12			890,427.49	628,571.43				3,267,164.04
（2）内部研发
（3）企业合并增加	12,315,000.00								12,315,000.00
（4）在建工程转入
（5）外币报表折算差额	-409,993.65								-409,993.65
（6）其他原因增加	5,356,076.73			7,021,270.53		72,689,053.70			85,066,400.96
3.本期减少金额	4,620,080.64	582.52		986,851.77					5,607,514.93
（1）处置		582.52		986,851.77					987,434.29
（2）转入投资性房地产	4,620,080.64			88,059,042.56	5,157,142.86	247,495,319.34	1,542,624,003.77	26,090,953.00	4,620,080.64
4.期末余额	674,167,571.39	301,091.48		88,059,042.56	5,157,142.86	247,495,319.34	1,542,624,003.77	26,090,953.00	2,583,895,124.40
二、累计摊销
1.期初余额	132,363,488.70	119,014.33		51,483,214.91	2,087,261.61	14,969,240.12		26,090,953.00	227,113,172.67
2.本期增加金额	17,932,900.34	32,576.99		11,404,075.48	452,857.08	7,508,495.63	2,130,152.27		39,461,057.79
（	17,417,900.34	32,576.99		11,404,075.48	452,857.08	7,508,495.63	2,130,152.27		38,946,057.79

1）计提
（2）企业合并	515,000.00								515,000.00
3.本期减少金额	1,953,889.26			638,433.72					2,592,322.98
（1）处置	248,499.93			638,433.72					886,933.65
（2）转入投资性房地产	1,705,389.33								1,705,389.33
4.期末余额	148,342,499.78	151,591.32		62,248,856.67	2,540,118.69	22,477,735.75	2,130,152.27	26,090,953.00	263,981,907.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额							8,353,651.50		8,353,651.50
（1）计提							8,353,651.50		8,353,651.50
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额							8,353,651.50		8,353,651.50
四、账面价值
1.期末账面价值	525,825,071.61	149,500.16		25,810,185.89	2,617,024.17	225,017,583.59	1,532,140,200.00		2,311,559,565.42
2.期初账面价值	527,414,915.13	182,659.67		29,650,981.40	2,441,309.82	159,837,025.52	1,542,624,003.77		2,262,150,895.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

19、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置
苏州天地设计研究院有限公司	120,820,648.46					120,820,648.46
华营建筑有限	58,508,292.8		848,212.06			59,356,504.9

公司[注]	5					1
新疆塔建三五九建工有限责任公司	34,764,135.64					34,764,135.64
福建浙建建设工程有限公司		13,000,000.00				13,000,000.00
浙江建工五建建设有限公司	9,330,000.00					9,330,000.00
浙江建工交通工程建设有限公司	3,900,000.00					3,900,000.00
浙江建工水利水电建设有限公司	3,548,625.16					3,548,625.16
浙江浙建基础设施工程有限公司	1,012,953.30					1,012,953.30
宁波市建设工程设计院有限公司	640,546.31					640,546.31
太仓中茵建设投资有限公司	639,706.33					639,706.33
江西天和建设有限公司	387,207.49					387,207.49
浙江亚克建筑门窗有限公司	132,281.83					132,281.83
合计	233,684,397.37	13,000,000.00	848,212.06			247,532,609.43

（2） 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
苏州天地设计研究院有限公司	56,246,822.99					56,246,822.99
浙江亚克建筑门窗有限公司	132,281.83					132,281.83
太仓中茵建设投资有限公司	639,706.33					639,706.33
合计	57,018,811.15					57,018,811.15

（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称

所属资产组或组合的构成及依据

所属经营分部及依据

是否与以前年度保持一致

资产组或资产组组合发生变化

名称

变化前的构成

变化后的构成

导致变化的客观事实及依据

其他说明

1）商誉所在资产组或资产组组合相关信息

①苏州天地设计研究院有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	苏州天地设计研究院有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	25,749,130.40元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有苏州天地设计研究院有限公司100.00%股权，分摊至其资产组的商誉价值为120,820,648.46元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	146,569,778.86元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

②华营建筑有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	华营建筑有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	575,312,860.78元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有华营建筑有限公司72.23%股权，分摊至其资产组的商誉价值为82,177,080.04元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	657,489,940.82元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

③新疆塔建三五九建工有限责任公司商誉

资产组或资产组组合的构成	新疆塔建三五九建工有限责任公司的长期资产
资产组或资产组组合的账面价值	30,377,043.48元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有塔建三五九66.00%股权，分摊至其资产组的商誉价值为52,672,932.79元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	83,049,976.27元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

④福建浙建建设工程有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	福建浙建建设工程有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	63,284.06元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有福建浙建100%股权，分摊至其资产组的商誉价值为13,000,000.00元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	13,063,284.06元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2）商誉减值测试的过程与方法、结论

①苏州天地设计研究院有限公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2024年-2028年）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率为

9.82%，预测期以后的收益状况保持在2028年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的万邦资产评估有限公司出具的《评估报告》（万邦评报[2024]84号），包含商誉的资产组可收回金额为91,410,000.00元，低于账面价值146,569,778.86元，按公

司持股比例100%计算确认商誉减值准备55,159,778.86元，截至2023年12月31日，公司累计已确认商誉减值准备56,246,822.99元，故本期应确认商誉减值损失0.00元。

②华营建筑有限公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2024年-2028年）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率10.00%，预测期以后的收益状况保持在2028年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

华营建筑有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

③新疆塔建三五九建工有限责任公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2024年-2028年）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率9.79%，预测期以后的收益状况保持在2027年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

新疆塔建三五九建工有限责任公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

④福建浙建建设工程有限公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据五年期（2024年-2028年）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率为10.97%，预测期以后的收益状况保持在2028年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据本公司的预测结果，截止2023年12月包含商誉的资产组可收回金额13,643,208.41元，高于账面价值13,063,284.06元，无需计提商誉减值准备。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	42,850,791.03	35,920,535.65	19,889,219.70		58,882,106.98
车位款	5,039,076.98		173,099.44		4,865,977.54
租赁费	8,496,889.92	933,906.13	1,895,086.42		7,535,709.63
长期资产改造费	616,021.28	8,544,130.20	1,852,254.35		7,307,897.13
其他	22,218.15	183,271.00	104,198.60		101,290.55
合计	57,024,997.36	45,581,842.98	23,913,858.51		78,692,981.83

其他说明：

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,791,278,960.10	1,412,225,002.04	4,808,584,076.85	1,188,281,836.02
可抵扣亏损	388,941,456.46	97,235,364.11	61,236,199.09	15,309,049.78
应付职工薪酬	28,755,679.01	7,080,595.76	32,647,069.66	8,161,767.41
预计负债	5,999,015.69	1,499,753.92	28,339,587.40	7,084,896.85
租赁负债	193,617,946.93	40,206,749.50	192,646,867.32	48,161,716.83
递延收益	28,197,815.97	7,049,453.99	23,841,220.97	5,960,305.24
未取得发票的成本	139,389,843.31	34,847,460.82	62,368,029.80	15,592,007.44
未实现内部交易损益	65,980,357.30	14,526,662.30	20,622,042.39	3,093,306.36
合计	6,642,161,074.77	1,614,671,042.44	5,230,285,093.48	1,291,644,885.93

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值与计税基础差异	79,754,618.99	17,904,366.39
使用权资产账面价值与计税基础差异	174,948,317.97	38,381,588.55	189,984,648.24	47,496,162.06
未纳税的非货币性资产交换利得	38,685,127.92	9,671,281.98	38,685,127.92	9,671,281.98
投资性房地产账面价值与计税基础差异	6,382,035.14	1,053,035.80	1,069,466.18	176,461.92
合计	299,770,100.02	67,010,272.72	229,739,242.34	57,343,905.96

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,614,671,042.44		1,291,644,885.93
递延所得税负债		67,010,272.72		57,343,905.96

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	606,113,938.82	616,836,123.68
可抵扣亏损	575,415,173.09	470,996,651.92
合计	1,181,529,111.91	1,087,832,775.60

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年		45,145,316.50
2024年	36,102,626.00	46,842,626.74
2025年	29,206,262.35	29,477,255.72

2026年	64,794,552.62	65,626,069.98
2027年	161,379,751.27	184,924,426.89
2028年	160,532,866.02	631,241.26
2029年	5,423,746.19	5,929,521.27
2030年	23,139,507.23	23,724,299.87
2031年	38,599,747.46	38,599,747.46
2032年	29,171,750.83	30,096,146.23
2033年	27,064,363.12
合计	575,415,173.09	470,996,651.92

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,794,055,689.81	56,618,330.86	1,737,437,358.95	2,085,518,905.08	62,565,567.16	2,022,953,337.92
未完工PPP项目工程款	4,017,960,831.86		4,017,960,831.86	3,105,356,569.01		3,105,356,569.01
房产车位购置款	50,099,019.68		50,099,019.68	50,099,019.68		50,099,019.68
其他长期资产购置款	10,753,670.67		10,753,670.67	11,721,918.98		11,721,918.98
BT等其他代垫项目款	1,438,294,763.18		1,438,294,763.18	1,710,921,056.75		1,710,921,056.75
合计	7,311,163,975.20	56,618,330.86	7,254,545,644.34	6,963,617,469.50	62,565,567.16	6,901,051,902.34

其他说明：

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	817,711,123.21	817,711,123.21	保证金、冻结存款	保证金、冻结存款	701,279,018.78	701,279,018.78	保证金、冻结存款	保证金、冻结存款
固定资产	23,815,713.16	23,815,713.16	借款抵质押	借款抵质押	167,558,507.60	167,558,507.60	借款抵质押	借款抵质押
无形资产	56,336,919.44	56,336,919.44	借款抵质押	借款抵质押	100,961,174.85	100,961,174.85	借款抵质押	借款抵质押
应收账款	776,117,447.59	749,503,699.22	应收账款保理、借款质押	应收账款保理、借款质押	660,217,271.06	635,774,600.08	应收账款保理、借款质押	应收账款保理、借款质押
合同资产	11,109,638.03	11,109,638.03	借款抵质押	借款抵质押
一年内到期的非流动资产	1,394,770,797.64	1,394,770,797.64	借款抵质押	借款抵质押	1,565,054,670.30	1,565,054,670.30	借款抵质押	借款抵质押
长期应收款	8,146,023,309.42	8,146,023,309.42	借款抵质押	借款抵质押	9,728,972,764.25	9,728,972,764.25	借款抵质押	借款抵质押
其他非流动资产	2,660,509,560.89	2,660,509,560.89	借款抵质押	借款抵质押	3,053,694,207.49	3,053,694,207.49	借款抵质押	借款抵质押

在建工程	249,987,785.14	249,987,785.14	借款抵质押	借款抵质押	90,928,072.52	90,928,072.52	借款抵质押	借款抵质押
合计	14,136,382,294.52	14,109,768,546.15			16,068,665,686.85	16,044,223,015.87

其他说明：

24、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,000,000.00	3,980,000.00
抵押借款		49,482,789.08
保证借款	2,164,301,084.93	2,142,633,375.07
信用借款	5,169,200,852.40	2,918,116,833.33
信用证借款	58,749,656.93	300,541,711.00
融信通、e信通融资	75,832,087.14	560,398,366.78
银行承兑汇票融资		20,000,000.00
应付利息	7,167,438.37	1,946,982.80
合计	7,603,251,119.77	5,997,100,058.06

短期借款分类的说明：

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,814,952.28	4,026,790.13
银行承兑汇票	776,895,692.77	578,207,052.87
合计	783,710,645.05	582,233,843.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为无。

26、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	19,858,446,971.49	18,028,171,611.35
购买长期资产款	2,111,003.00	5,284,329.54
应付工程款	40,311,062,158.02	34,528,067,313.11
应付劳务分包款	7,743,553,376.33	8,415,410,177.14
合计	67,915,173,508.84	60,976,933,431.14

（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江雷霆建筑劳务有限公司	154,047,978.03	未结算
宁波弘汇建筑安装工程有限公司	152,247,588.95	未结算
东阳市明德建筑劳务有限公司	130,300,027.39	未结算
浙江浙安建设劳务有限公司	107,142,010.74	未结算

杭州晟霆建筑劳务有限公司	156,822,041.76	未结算
杭州浙全建筑劳务有限公司	97,516,921.37	未结算
海南国豪建设工程有限公司	93,913,540.65	未结算
浙江工匠建设劳务有限公司	85,468,051.58	未结算
那曲鸣德建材有限公司	82,854,068.88	未结算
合计	1,060,312,229.35

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	13,321,953.70	15,956,665.36
其他应付款	9,738,015,912.19	9,575,917,317.79
合计	9,751,337,865.89	9,591,873,983.15

（1） 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	13,321,953.70	15,956,665.36
合计	13,321,953.70	15,956,665.36

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（2） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,809,472,239.63	2,507,425,962.02
拆借款		3,600,000.00
其他	313,848,050.00	324,101,737.43
垫资款	5,527,404,127.84	5,565,046,473.35
应付暂收款	1,087,291,494.72	951,175,461.44
应付ABS回款		224,567,683.55
合计	9,738,015,912.19	9,575,917,317.79

2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张贵福	151,727,720.00	押金及垫资款未偿还
章忠相	78,420,000.00	押金及垫资款未偿还
郭国云	50,487,194.09	押金及垫资款未偿还
王苗忠	45,000,000.00	押金及垫资款未偿还
郑昌云	45,000,000.00	押金及垫资款未偿还

施晓波	42,621,212.58	押金及垫资款未偿还
丁跃仁	37,514,743.92	押金及垫资款未偿还
陈培锋	34,255,112.00	押金及垫资款未偿还
余俊勇	31,552,857.08	押金及垫资款未偿还
郭志杰	23,596,935.00	押金及垫资款未偿还
周彬	21,183,870.84	押金及垫资款未偿还
湖南省衡洲建设有限公司	20,000,000.00	押金及垫资款未偿还
合计	581,359,645.51

3） 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明：

28、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	588,258.77	8,958,278.59
1年以上	13,916,311.19	13,553,322.94
合计	14,504,569.96	22,511,601.53

（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
车位租赁款	12,349,412.73	按照租赁期限结转
合计	12,349,412.73	--

单位：元

项目

变动金额

变动原因

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,584,351,857.05	4,659,578,288.79
预收货款	725,225,274.00	458,694,266.74
预收服务费	6,784,189.77	570,684.93
预收设计款	208,509.44	966,830.00
合计	4,316,569,830.26	5,119,810,070.46

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目

变动金额

变动原因

30、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	390,189,007.93	3,658,989,509.03	3,622,585,196.23	426,593,320.73
二、离职后福利-设定提存计划	55,493,702.56	360,812,692.39	372,530,962.41	43,775,432.54
三、辞退福利		2,064,831.56	2,064,831.56
合计	445,682,710.49	4,021,867,032.98	3,997,180,990.20	470,368,753.27

（2） 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	351,271,984.19	3,031,827,120.88	2,999,344,427.03	383,754,678.04
2、职工福利费		102,833,487.75	102,833,487.75
3、社会保险费	7,041,657.91	220,042,110.68	216,190,307.60	10,893,460.99
其中：医疗保险费	4,638,116.45	179,749,508.45	175,898,080.15	8,489,544.75
工伤保险费	545,627.74	14,432,089.63	14,414,890.85	562,826.52
生育保险费	12,016.58	466,216.75	466,882.60	11,350.73
其他	1,845,897.14	25,394,295.85	25,410,454.00	1,829,738.99
4、住房公积金	9,023,592.15	216,386,725.82	215,250,743.30	10,159,574.67
5、工会经费和职工教育经费	21,534,206.72	55,919,564.94	56,419,432.50	21,034,339.16
8.人才工作专项经费		5,754,447.61	5,220,908.38	533,539.23
9.劳务派遣费用	843,477.76	11,211,370.73	11,961,054.39	93,794.10
10.商业保险费		25,155.72	25,155.72
11.其他短期薪酬	474,089.20	14,989,524.90	15,339,679.56	123,934.54
合计	390,189,007.93	3,658,989,509.03	3,622,585,196.23	426,593,320.73

（3） 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,809,693.77	283,780,990.43	276,028,934.13	13,561,750.07
2、失业保险费	221,366.97	10,300,863.09	10,053,172.64	469,057.42
3、企业年金缴费	49,462,641.82	66,730,838.87	86,448,855.64	29,744,625.05
合计	55,493,702.56	360,812,692.39	372,530,962.41	43,775,432.54

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	104,663,127.92	158,117,593.19

企业所得税	450,594,062.52	562,399,069.48
个人所得税	16,661,811.30	15,832,550.34
城市维护建设税	9,296,623.74	12,345,348.63
房产税	15,114,949.45	11,987,113.60
土地使用税	8,145,745.86	7,661,357.97
教育费附加	4,048,383.48	5,873,695.49
地方教育附加	2,773,962.86	3,874,617.26
地方水利建设基金	1,381,124.44	1,159,763.32
印花税	14,223,593.74	14,901,369.84
土地增值税	2,737,235.57	2,737,235.57
残疾人保障金	19,683.91	3,134.88
环境保护税	691,293.40	6,358.87
资源税	82,915.68
其他	96,982.80	46,406.10
合计	630,531,496.67	796,945,614.54

其他说明：

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,037,315,901.89	1,646,633,122.53
一年内到期的租赁负债	90,960,868.83	91,269,339.00
一年内到期的长期借款利息	4,455,110.64	4,456,608.63
一年内到期的应付融资租赁款	371,245,719.33	189,556,266.25
合计	2,503,977,600.69	1,931,915,336.41

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,077,584,614.64	4,355,312,032.25
超短期融资券		1,009,135,972.22
已背书未到期商业承兑汇票	9,200,000.00	60,813,279.14
合计	5,086,784,614.64	5,425,261,283.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称

面值

票面利率

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

是否违约

浙江省建设投资集团股份有限公司

500,000,000.00

2.39%

2022-07-21

174天

500,000,000.00

505,344,305.55

352,406.78

505,696,712.33

否

2022年第一期超短期融资券
浙江省建设投资集团股份有限公司2022年第二期超短期融资券	500,000,000.00	2.10%	2022-08-19	180天	500,000,000.00	503,791,666.67		1,386,415.52		505,178,082.19			否
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第一期超短期融资券	500,000,000.00	2.95%	2023-03-16	270天	500,000,000.00		500,000,000.00	10,881,147.54		510,881,147.54			否
合计					1,500,000,000.00	1,009,135,972.22	500,000,000.00	12,619,969.84		1,521,755,942.06

其他说明：

34、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,073,662,793.34	7,502,823,206.05
抵押借款	177,289,724.95	248,002,544.09
保证借款	872,326,022.51	1,110,038,400.00
信用借款	1,651,728,324.60	87,500,000.00
担保及质押借款	362,200,000.00	432,360,000.00
抵押及保证借款		66,500,000.00
长期借款利息	11,115,350.92	15,436,460.70
合计	9,148,322,216.32	9,462,660,610.84

长期借款分类的说明：

期末质押借款利率区间为3.70%-5.04%，期末信用借款利率区间为3.40%-3.65%，期末保证借款利率区间为3.00%-3.80%，期末抵押借款利率区间为3.99%-4.85%，期末担保及质押借款利率区间为4.20%。

其他说明，包括利率区间：

35、应付债券

（1） 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	914,822,981.02
公司债[注]	815,708,611.12
合计	1,730,531,592.14

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
23浙建01	300,000,000.00	3.55%	2023-6-30	2年	300,000,000.00		300,000,000.00	5,739,166.67				505,739,166.67	否
23浙建02	500,000,000.00	3.70%	2023-6-30	3年	500,000,000.00		500,000,000.00	9,969,444.45				309,969,444.45	否
合计	——				800,000,000.00		800,000,000.00	15,708,611.12				815,708,611.12	——

（3） 应付债券说明

注：2023年3月24日，公司获准公开发行面值不超过8亿元（含8亿元）的公司债券，采用分期发行方式，2023年为首期发行期，品种一、品种二合计发行规模为8亿元。其中品种一债券期限为2年期，附第1年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，债券简称为23浙建01，债券代码148336。品种二债券期限为3年期，附第2年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，债券简称为23浙建02，债券代码148337。

（4） 可转换公司债券的说明

经本公司2022年12月26日股东大会审议通过，并于2023年9月15日经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券注册的批复》（证监许可[2023]2124号）批准，本公司于2023年12月25日公开发行票面金额为10亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债存续期限6年，即自2023年12月25日至2029年12月24日，本次发行可转债票面利率为第一年0.20%，

第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。可转债持有人可在可转债发行结束之日(2023年12月29日，T+4日)满六个月后的第一个交易日(2024年7月1日)起至可转换公司债券到期日(2029年12月24日)止的期间（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照当期转股价格行使本次可转债转换本公司A股股票的权利。在本次发行的可转债期满后的五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。本公司已发行可转债的负债和权益成分分拆如下：

项目	负债成分	权益成分	合计
可转换公司债券发行金额	923,500,000.00	76,500,000.00	1,000,000,000.00
直接交易费用	-8,677,018.98	-718,735.74	-9,395,754.72
于发行日余额	914,822,981.02	75,781,264.26	990,604,245.28
本年摊销
本年转股金额
于2023年12月31日余额	914,822,981.02	75,781,264.26	990,604,245.28

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。根据可转债募集说明书上的转股价格的计算方式，本次发行可转债的初始转股价格为

11.01元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，及公司最近一期经审计的每股净资产，且不得向上修正。

截至2023年12月31日止，暂无可转债转股，2023年度，本公司未支付可转债利息。

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	98,239,266.38	95,502,857.83
1－2年	83,304,386.12	74,077,305.13
2－3年	57,992,630.52	54,446,341.85
3－4年	2,958,237.98	35,025,739.31
4－5年	753,929.69	2,458,237.98
5年以上		753,929.72
减：未确认融资费用	-14,223,643.59	-14,325,063.69
减：一年内到期的租赁负债	-90,960,868.83	-91,269,339.00
合计	138,063,938.27	156,670,009.13

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用8,677,893.63元。

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,166,562,606.38	301,023,131.53
专项应付款	17,545,307.67	35,217,061.46
合计	1,184,107,914.05	336,240,192.99

（1） 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	95,010,098.37	295,607,083.37
改制提留各项费用	4,416,152.00	4,416,152.00
企业改制核销挂账	893,007.24	893,007.24
提留退休人员医药费	106,888.92	106,888.92
股权回购款	1,066,136,459.85
合计	1,166,562,606.38	301,023,131.53

其他说明：

（2） 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿	16,040,088.26	944,062.00	72,291.94	16,911,858.32	旧城改造房屋拆迁、子公司搬迁和萧山厂房拆迁补偿
财政扶持资金	483,361.45			483,361.45
民兵补助经费	181,495.33	155,400.00	254,184.33	82,711.00
人才项目资助费用		64,000.00	36,623.10	27,376.90
防暑降温费		20,000.00	20,000.00
科技局拨付研发经费		40,000.00		40,000.00
工程专项资金	18,512,116.42		18,512,116.42		2022年度杭州市城市建设集团发展有限公司根据工程项目需要，对本公司拥有的拱墅区半山路281号、291号房屋、土地、装修、附属物、设施设备进行收购，相关钱款由杭州财政局支付，因为涉及面广，公司根据处置进度确认相关损益

合计

35,217,061.46

1,223,462.00

18,895,215.79

17,545,307.67

其他说明：

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		386,041.93
待执行的亏损合同	6,201,078.29	28,854,229.26	注1-6
合计	6,201,078.29	29,240,271.19

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	100,204,204.28	5,230,328.78	3,527,528.80	101,907,004.26
与收益相关政府补助	6,798,849.48	4,484,520.00	1,399,670.55	9,883,698.93
未实现内部交易损益		16,682,452.95		16,682,452.95
合计	107,003,053.76	26,397,301.73	4,927,199.35	128,473,156.14	--

其他说明：

本公司政府补助详见附注八、政府补助（二）涉及政府补助的负债项目。40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	1,081,340,098.00						1,081,340,098.00

其他说明：

41、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况根据浙江省建设投资集团股份有限公司2021年9月17日召开的2021年第二次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的长期限含权中期票据。公司于2022年6月7日收到了《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN548号),获准注册的中期票据额度为人民币10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日(即2022年6月7日)起2年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022年9月2日，公司发行了2022年第一期中期票据，发行金额为9亿元。

根据浙江省建设投资集团股份有限公司2021年9月17日召开的2021年第二次临时股东大会授权，公司已于2023年3月24日获得中国证券监督管理委员会“证监许可

[2023]656号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过10亿元的可续期公司债券。2023年9月27日，本期债券发行工作结束，债券发行规模为3.7亿元，票面利率5.00%。

根据浙江省建设投资集团股份有限公司2022年12月26日召开的2022年第三次临时股东大会授权，向不特定对象发行100,000.00万元可转换公司债券，经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2023]2124号）《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券注册的批复》，详见应付债券披露。

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可续期债（20浙建Y1）	10,000,000.00	998,584,905.66			10,000,000.00	998,584,905.66
22浙建投MTN001	9,000,000.00	899,640,000.00					9,000,000.00	899,640,000.00
23浙建Y1			3,700,000.00	369,685,849.06			3,700,000.00	369,685,849.06
可转换债券			10,000,000.00	75,781,264.26			10,000,000.00	75,781,264.26
合计	19,000,000.00	1,898,224,905.66	13,700,000.00	445,467,113.32	10,000,000.00	998,584,905.66	22,700,000.00	1,345,107,113.32

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

（3）划分为权益工具的依据

本公司发行的永续债能够无条件避免交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，亦无须通过公司自身权益工具结算，满足《企业会计准则第37号-金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》关于权益工具的确认条件，故分类为权益工具。

42、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	255,487,397.65			255,487,397.65
其他资本公积	661,108,087.19	266,339.00	11,577,286.92	649,797,139.27
合计	916,595,484.84	266,339.00	11,577,286.92	905,284,536.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、如附注六（二）所述，本公司之子公司浙江一建于2023年2月8日从关联方浙江富建投资管理有限公司完成了对舟山市一海置业有限公司的收购，本次交易完成后，浙江一建持有舟山市一海置业有限公司100%的股权。该交易构成同一控制下企业合并，在编

制比较报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对比较报表进行调整，调增期初资本公积7,726,000.00元，本期合并完成转出资本公积。

2、浙江一建购买股权支付的股权转让价款与合并日取得舟山一海所有者权益账面价值的份额的差额冲减资本公积3,851,286.92元。

3、本公司下属子公司少数股东股权比例变化造成的资本公积增加266,339.00元。

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,265,566.13	-1,235,111.00				-1,235,111.00		-2,500,677.13
其他权益工具投资公允价值变动	-1,265,566.13	-1,235,111.00				-1,235,111.00		-2,500,677.13
二、将重分类进损益的其他综合收益	-37,308,767.95	1,943,323.67				1,943,323.67	-2,060,456.85	-35,365,444.28
外币财务报表折算差额	-37,308,767.95	1,943,323.67				1,943,323.67	-2,060,456.85	-35,365,444.28
其他综合收益合计	-38,574,334.08	708,212.67				708,212.67	-2,060,456.85	-37,866,121.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

44、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,359,370.31	1,787,015,398.34	1,780,488,362.15	28,886,406.50
合计	22,359,370.31	1,787,015,398.34	1,780,488,362.15	28,886,406.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，以上一年度营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用以本年营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。

45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	272,415,076.30	36,363,639.16		308,778,715.46
合计	272,415,076.30	36,363,639.16		308,778,715.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本年母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,146,600,257.53	3,479,997,551.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,985,004.35
调整后期初未分配利润	4,146,600,257.53	3,481,982,555.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	391,710,132.00	967,385,401.22
减：提取法定盈余公积	36,363,639.16	37,782,321.97
应付普通股股利	216,268,019.60	216,268,019.60
其他减少	98,000,000.00	53,000,000.00
加：其他增加[注]		4,282,641.92
期末未分配利润	4,187,678,730.77	4,146,600,257.53

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润2,285,987.99元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-300,983.64元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,251,936,329.98	87,202,231,025.16	97,534,283,931.68	92,757,888,345.70
其他业务	1,353,813,469.50	1,070,790,581.81	1,000,843,641.18	732,146,840.79
合计	92,605,749,799.48	88,273,021,606.97	98,535,127,572.86	93,490,035,186.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 ?否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类

分部1

分部2

建筑施工业务

工业制造业务

工程相关其他业务

其他

合计

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

业务类型

其中：

按经

79,0

75,3

2,32

2,30

9,84

9,46

1,37

1,15

92,6

88,2

营地区分类					57,727,900.00	40,938,401.18	3,530,487.72	3,096,400.22	5,129,205.40	9,088,856.01	9,362,206.36	9,897,949.56	05,749,799.48	73,021,606.97
其中：
中国境内					73,363,192,963.59	69,896,210,233.67	2,323,530,487.72	2,303,096,400.22	9,845,129,205.40	9,469,088,856.01	1,379,362,206.36	1,159,897,949.56	86,911,214,863.07	82,828,293,439.46
中国境外					5,694,534,936.41	5,444,728,167.51							5,694,534,936.41	5,444,728,167.51
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明公司以施工业务为主业，施工工程总承包项目一般在取得施工许可证后开始施工，按合同约定工期完成施工，工程质量验收按国家验收标准执行。每月经发包方审核确认，按单位工程形象进度的70%—80%付款；竣工结算后付至95%—97%，剩余工程质量保金在质保期到期后支付。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为110,692,187,465.59元，其中，57,410,402,020.75元预计将于2024年度确认收入，37,339,113,772.18元预计将于2025年度确认收入，9,485,707,149.02元预计将于2026年度确认收入。合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目

会计处理方法

对收入的影响金额

其他说明：

48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	67,385,553.94	73,803,708.13
教育费附加	31,661,599.88	34,807,492.31
资源税	82,915.68
房产税	29,691,630.34	25,331,771.56
土地使用税	6,925,402.87	7,704,415.98
车船使用税	144,764.94	141,980.90
印花税	61,340,244.26	72,800,130.33
土地增值税	2,512,550.96	2,798,445.22
地方教育附加	21,174,518.69	23,182,623.70
营业税	9,793,393.52	7,967,657.18
环境保护税	4,505,809.68	625,584.81
耕地占用税	931,552.50	1,066,363.00
其他	484,876.37	482,757.06
合计	236,634,813.63	250,712,930.18

其他说明：

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	8,535,825.21	7,848,877.54
职工薪酬	1,525,671,544.16	1,464,240,114.52
租赁费	36,650,077.71	31,085,647.88
办公费	71,851,476.20	67,166,981.22
差旅费	28,767,865.37	25,620,485.94
诉讼费	2,488,408.04	3,848,180.50
折旧、摊销	131,889,591.90	116,340,187.63
中介、咨询费	60,776,314.17	56,658,148.87
其他	42,629,052.29	32,070,125.74
合计	1,909,260,155.05	1,804,878,749.84

其他说明：

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,973,935.34	15,904,861.33
业务招待费	717,114.20	472,695.66
差旅费	1,761,063.13	1,375,109.26
销售服务费	4,450,425.65	4,576,874.54
办公费	598,708.40	458,693.72
广告费	422,667.24	274,644.25
其他	5,024,258.09	4,086,412.73
合计	29,948,172.05	27,149,291.49

其他说明：

51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,159,693.59	225,729,876.01
直接投入	413,439,423.84	274,548,390.74
委托开发费	35,181,531.48	7,727,469.52
折旧摊销费	8,715,410.06	6,712,599.58
其他	10,485,769.45	11,894,573.50
合计	747,981,828.42	526,612,909.35

其他说明：

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	952,008,386.87	1,037,368,773.88
利息收入	-1,313,973,911.56	-1,239,457,206.16
汇兑损益	-7,659,551.66	12,781,914.72
银行手续费	12,801,856.62	14,313,821.06
其他	1,793,188.98	512,763.03
合计	-355,030,030.75	-174,479,933.47

其他说明：

53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,137,799.08	3,778,922.11
与收益相关的政府补助	45,297,781.18	50,409,747.42
代扣个人所得税手续费返还	1,257,349.39	1,336,486.50
合计	49,692,929.65	55,525,156.03

54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,442,199.03	-22,238,774.05
处置长期股权投资产生的投资收益		6,203,246.90
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,972,343.45
债务重组收益		13,175,395.55
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	23,724.00
应收账款处置收益（ABS转让）	-36,322,269.49	-44,964,203.73
资金拆借利息收入		5,927,576.38
银行承兑票据贴现损失	-6,712,737.23	-5,761,070.27
其他	-6,360,956.12
合计	-19,930,039.81	-45,685,485.77

其他说明：

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	8,467,320.81	-6,847,397.44
应收账款坏账损失	-884,122,133.98	-1,281,236,934.05
其他应收款坏账损失	-18,040,192.84	11,033,047.42
长期应收款坏账损失	-6,558,033.00
预付账款坏账损失	66,172.62	-2,194.96
合计	-900,186,866.39	-1,277,053,479.03

其他说明：

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,169,549.19	2,458,877.63
九、无形资产减值损失	-8,353,651.50
十、商誉减值损失		-11,109,705.39
十一、合同资产减值损失	-113,476,981.15	-155,752,912.97

十二、其他	5,502,660.23	11,523,581.53
合计	-112,158,423.23	-152,880,159.20

其他说明：

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	27,838,731.20	272,460,163.89
无形资产处置利得或损失		111,926,970.38
使用权资产处置利得或损失	350,743.69
合计	28,189,474.90	384,387,134.27

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	130,220.60	185,578.15	130,220.60
拆迁补偿收入	90,696.00	29,538,874.21	90,696.00
无需支付款项	42,572,223.13	27,448,096.83	42,572,223.13
罚没及违约金收入	10,557,653.57	12,241,180.55	10,557,653.57
非流动资产毁损报废利得	5,824,771.79	2,250,285.58	5,824,771.79
自然灾害保险赔偿收入		815,244.71
周转材料盘盈收入	4,479,694.07	112,957.66	4,479,694.07
债务重组利得	12,347.00		12,347.00
其他	2,064,397.57	1,378,911.02	2,064,397.57
合计	65,732,003.73	73,971,128.71	65,732,003.73

其他说明：

59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,671,218.43	5,716,142.13	2,671,218.43
盘亏损失		3,335.33
非流动资产毁损报废损失	2,855,529.54	2,432,828.49	2,855,529.54
地方水利建设基金	513,918.01	1,001,911.65
罚款支出	2,430,254.61	1,845,182.67	2,430,254.61
滞纳金	741,478.87	493,535.73	741,478.87
赔偿违约金	116,406.89	2,702,440.98	116,406.89
无法收回的款项	68,000.00		68,000.00
债务重组损失	1,223,952.62		1,223,952.62
其他	426,424.40	620,094.69	426,424.40
合计	11,047,183.37	14,815,471.67	10,533,265.36

其他说明：

60、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	528,668,308.27	783,378,331.01
递延所得税费用	-267,263,582.74	-358,586,877.44
合计	261,404,725.53	424,791,453.57

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	864,225,149.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	216,056,287.40
子公司适用不同税率的影响	-17,311,674.51
调整以前期间所得税的影响	-27,316,655.93
非应税收入的影响	-8,101,481.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,650,339.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,296,535.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	60,723,422.16
研发费加计扣除的影响	-39,974,101.53
其他	13,975,124.28
所得税费用	261,404,725.53

其他说明：

61、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类保证金	1,834,772,036.52	2,302,915,205.39
往来款	875,024,039.58	4,428,072,641.86
利息收入	117,139,765.34	109,886,137.83
代收代付ABS款项	972,814,108.36	224,567,683.55
其他	147,892,102.77	287,987,180.58
合计	3,947,642,052.57	7,353,428,849.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大宗贸易支付的现金	150,700,000.00	54,539,405.38
往来款	3,080,578,922.11	2,661,379,316.83
代收代付ABS款项	953,290,055.92

支付各类保证金	1,582,321,218.73	2,261,366,322.85
付现费用	175,534,125.63	557,782,956.02
其他	192,255,062.59	267,434,849.24
合计	6,134,679,384.98	5,802,502,850.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2） 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回拆借款	142,573,100.00
其他		183,798,768.38
合计	142,573,100.00	183,798,768.38

收到的重要的与投资活动有关的现金单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款及利息		185,343,665.80
其他	2,012,640.36	27,839,684.88
合计	2,012,640.36	213,183,350.68

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599,706,099.05	431,675,334.28
股权投资款	576,258,786.72	1,215,897,436.88
拆借款及利息		185,343,665.80
合计	1,175,964,885.77	1,832,916,436.96

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3） 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到发行可转债款	994,811,320.76
发行其他权益工具收到的现金	370,000,000.00	899,492,500.00
收到超短期融资债		1,000,000,000.00
收到票据贴现款		20,000,000.00
收到信用证贴现款		20,000,000.00
收到融信贴现款	59,115,464.00	182,988,484.36

收到融资租赁款	350,000,000.00	630,000,000.00
收回票据、按揭款保证金	64,001,907.31	91,762,682.31
合计	1,837,928,692.07	2,844,243,666.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保理业务款	550,371,671.99	775,779,445.92
支付租赁负债本金及利息	90,807,780.18	82,872,290.36
支付票据、按揭款保证金	5,649,098.00	43,631,571.35
兑付永续债	1,000,000,000.00
支付信用证贴现款	20,000,000.00	195,001,154.00
支付票据贴现款	635,833.12
支付融资租赁款	313,471,109.71	330,139,042.49
归还少数股东资本金	106,714,416.58
归还少数股东借款	1,489,389,177.46
其他		16,898,928.75
合计	3,577,039,087.04	1,444,322,432.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动
短期借款	5,997,100,058.06	15,102,352,004.42	141,749,182.44	13,637,950,125.15		7,603,251,119.77
长期借款	9,462,660,610.84	3,382,843,458.95	11,115,350.92	1,666,526,191.86	2,041,771,012.53	9,148,322,216.32
租赁负债	156,670,009.13		163,162,578.15	90,807,780.18	90,960,868.83	138,063,938.27
合计	15,616,430,678.03	18,485,195,463.37	316,027,111.51	15,395,284,097.19	2,132,731,881.36	16,889,637,274.36

（4） 以净额列报现金流量的说明

项目

相关事实情况

采用净额列报的依据

财务影响

（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

62、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	602,820,424.06	1,208,875,808.75

加：资产减值准备	1,012,345,289.62	1,429,933,638.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	285,397,214.88	248,580,003.86
使用权资产折旧	97,498,614.70	107,926,671.28
无形资产摊销	40,387,554.13	33,833,012.73
长期待摊费用摊销	23,913,858.51	21,331,390.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-28,189,474.90	-384,387,134.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-2,969,242.25	182,542.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	952,008,386.87	1,037,368,773.88
投资损失（收益以“－”号填列）	19,930,039.81	8,135,607.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-323,026,156.51	-372,806,198.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,666,366.76	14,085,371.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,059,680,228.37	149,716,929.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,558,870,242.89	-10,653,603,492.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,006,332,776.94	10,312,587,915.85
其他
经营活动产生的现金流量净额	2,077,565,181.36	3,161,760,840.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产	124,581,038.78	157,791,332.09
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	8,335,607,207.46	6,915,235,007.95
减：现金的期初余额	6,915,235,007.95	6,778,413,692.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1,420,372,199.51	136,821,315.47

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,713,136.23
其中：
浙江建工装饰集成科技有限公司	25,000,000.00

福建浙建建设工程有限公司	13,000,000.00
杭州云辰置业有限公司	5,055,536.23
舟山市一海置业有限公司	14,657,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,832,398.49
其中：
浙江建工装饰集成科技有限公司	642,933.11
福建浙建建设工程有限公司	742,422.39
杭州云辰置业有限公司	7,447,042.99
舟山市一海置业有限公司
其中：
取得子公司支付的现金净额	48,880,737.74

其他说明：

（3） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,335,607,207.46	6,915,235,007.95
其中：库存现金	1,331,489.97	1,217,881.14
可随时用于支付的银行存款	8,334,275,717.49	6,914,009,126.81
可随时用于支付的其他货币资金		8,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	8,335,607,207.46	6,915,235,007.95

63、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元	20,372,419.08	7.0827	144,291,732.64
欧元	2,854,841.47	7.8592	22,436,770.10
港币	88,054,255.67	0.90622	79,796,527.58
新加坡元	13,091.46	5.3772	70,395.41
阿尔及利亚第纳尔	2,951,547,926.35	0.05282	155,900,761.47
日元	841,002.99	0.0502	42,218.35
卢旺达法郎	1,117,158.77	0.00561	6,267.26
英镑	6,294,089.61	9.0411	56,905,493.56
马来西亚林吉特	1,211,618.83	1.5415	1,867,710.42
澳门元	195,873.31	0.8791	172,192.23
澳大利亚元	6,294.36	4.8484	30,517.57
泰铢	41,769,251.42	0.2073	8,658,765.82
应收账款
其中：美元
欧元
港币	2,121,235,823.48	0.90622	1,922,306,327.95
阿尔及利亚第纳尔	607,336,819.58	0.05282	32,079,530.81
日元	97,659.96	0.0502	4,902.53
卢旺达法郎	210,769,534.76	0.00561	1,182,417.09
英镑	1,696,240.82	9.0411	15,335,882.87

马来西亚林吉特	204,143,791.87	1.5415	314,687,655.16
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：阿尔及利亚第纳尔	121,485,901.93	0.05282	6,416,885.34
日元	41,058,075.90	0.0502	2,061,115.41
卢旺达法郎	465,531.19	0.00561	2,611.63
港币	170,017,907.95	0.90622	154,073,628.54
英镑	594,714.45	9.0411	5,376,872.80
马来西亚林吉特	1,240,365.60	1.5415	1,912,023.58
澳门元	35,511.28	0.8791	31,217.97
泰铢	4,008,894.45	0.2073	831,043.82
应付账款
其中：美元	8,400.00	7.0827	59,494.68
阿尔及利亚第纳尔	3,954,802,436.57	0.05282	208,892,664.70
日元	2,983,000.00	0.0502	149,746.60
卢旺达法郎	245,917,602.50	0.00561	1,379,597.75
港币	2,324,325,056.06	0.90622	2,106,349,852.30
泰铢	112,751,558.13	0.2073	23,373,398.00
马来西亚林吉特	50,245,322.10	1.5415	77,453,164.02
长期应付款
其中：日元	374,494,526.49	0.0502	18,799,625.23
合同资产
其中：阿尔及利亚第纳尔	3,625,781,030.48	0.05282	191,513,754.03
短期借款
其中：港币	860,000,000.00	0.90622	779,349,200.00
其他应付款
其中：阿尔及利亚第纳尔	562,650,241.39	0.05282	29,719,185.75
日元	214,818,065.33	0.0502	10,783,866.88
港币	50,554,922.52	0.90622	45,813,881.89
英镑	2,220,466.88	9.0411	20,075,463.15
泰铢	17,090,426.53	0.2073	3,542,845.42
马来西亚林吉特	7,727,790.22	1.5415	11,912,388.62

其他说明：

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ?不适用

64、租赁

（1） 本公司作为承租方

?适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 ?不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

?适用 □不适用

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释17、注释36和注释61。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息	8,677,893.63	9,635,670.45

本公司作为承租人其他信息如下：

1. ． 租赁活动

本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、施工机械（如盾构机等)，

房屋及建筑物租赁期限在1年至20年，施工机械的租赁期限通常为1年至5年。

2. ． 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

公司针对施工机械租赁(如推土机、挖掘机、吊塔等)、运输设备租赁，租赁期限不超过1年或租赁价格不超过4万元，公司按照短期租赁和低价值资产租赁处理。

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

?适用 □不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
设备租赁	412,300,445.19
房屋租赁	54,250,842.06
合计	466,551,287.25

作为出租人的融资租赁

□适用 ?不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用 ?不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ?不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,159,693.59	225,729,876.01
直接投入	413,439,423.84	274,548,390.74
委托开发费	35,181,531.48	7,727,469.52
折旧摊销费	8,715,410.06	6,712,599.58

其他	10,485,769.45	11,894,573.50
合计	747,981,828.42	526,612,909.35
其中：费用化研发支出	747,981,828.42	526,612,909.35

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
合计

重要的资本化研发项目

项目

研发进度

预计完成时间

预计经济利益产生方式

开始资本化的时点

开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

减值测试情况

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
浙江建工装饰集成科技有限公司	2023年06月30日	25,000,000.00	50.00%	购买取得	2023年06月30日	工商变更日	4,168,185.47	-1,066,315.11	122,506.41
福建浙建建设工程有限公司	2023年11月27日	13,000,000.00	100.00%	购买取得	2023年11月27日	工商变更日	3,217,685.57	63,284.06	3,162,610.17
杭州云辰置业有限公司	2023年07月30日	5,055,536.23	51.00%	购买取得	2023年07月30日	工商变更日		-1,816,186.23	2,306,718.54
嘉兴固碳混凝土有限公司	2024年03月30日		100.00%	购买取得	2023年03月30日	工商变更日	114,369,635.12	-24,282,493.81

其他说明：

（2） 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

浙江建工装饰集成科技有限公司

福建浙建建设工程有限公司

杭州云辰置业有限公司

--现金	25,000,000.00	13,000,000.00	5,055,536.23
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	25,000,000.00	13,000,000.00	5,055,536.23
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,023,724.00		5,055,536.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-23,724.00	13,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江建工装饰集成科技有限公司		福建浙建建设工程有限公司		杭州云辰置业有限公司		嘉兴固碳混凝土有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：
货币资金	642,933.11	642,933.11	742,422.39	742,422.39	7,447,042.99	7,447,042.99
应收款项	9,950,562.05	9,950,562.05	3,000,000.00	3,000,000.00
存货	81,203.55	81,203.55			2,915,999,897.87	2,915,999,897.87
固定资产	103,358.00	100,208.22			28,701.08	28,701.08
无形资产	11,800,000.00	11,845,000.00
应收票据	150,000.00	150,000.00
其他应收款	419,175.80	419,175.80
其他流动资产	2,247,288.83	2,247,288.83
在建工程	50,797,16	50,797,16

	0.50	0.50
长期待摊费用	458,258.00	458,258.00
递延所得税资产	1,158,918.03	1,158,918.03
其他非流动资产	353,200.00	353,200.00
负债：
借款
应付款项	22,087,786.64	22,087,786.64			2,913,713,964.17	2,913,713,964.17
递延所得税负债
应付职工薪酬	372,092.93	372,092.93
应交税费	80,063.38	80,063.38
其他应付款	937,838.85	937,838.85
其他流动负债	15,534.00	15,534.00
递延收益	4,621,328.78	4,621,328.78
净资产	50,047,413.29	50,089,263.51	3,742,422.39	3,742,422.39	9,892,714.00	9,892,714.00
减：少数股东权益
取得的净资产	50,047,413.29	50,089,263.51	3,742,422.39	3,742,422.39	9,892,714.00	9,892,714.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易?是 □否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
浙江建工装饰集成科技有限	2023年06月30日	50.00%	25,000,000.00	购买取得	25,000,000.00	25,023,724.00	23,724.00	股权评估

公司

其他说明：

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
舟山市一海置业有限公司	100.00%	浙江省一建建设集团有限公司收购	2023年02月28日	工商变更日	0.00	-439.20	0.00	62,075.14

其他说明：

（2） 合并成本

单位：元

合并成本	舟山市一海置业有限公司
--现金	14,657,600.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	舟山市一海置业有限公司
	合并日	上期期末
资产：
货币资金	14,259,629.00	187,295.72
应收款项
存货	98,286,037.62	97,661,114.68
固定资产	85,610.10	94,635.90
无形资产
预付款项	9,000.00	6,000.00
其他应收款		14,642,594.09
其他流动资产		116,961.75
负债：

借款
应付款项	13,332,678.71	13,332,678.71
应交税费	-97,166.77	26,743.10
其他应付款	89,732,481.09	89,676,677.59
净资产	9,672,283.69	9,672,502.74
减：少数股东权益
取得的净资产	9,672,283.69	9,672,502.74

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是 ?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ?否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.合并范围增加

名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
浙建云采（龙游）科技有限责任公司	新设	2023年1月12日	[注1]	100.00
浙江建优云采贸易有限公司	新设	2023年5月30日	[注2]	100.00
浙江云采云联管理有限公司	新设	2023年8月21日	[注3]	51.00
浙江鑫安智护建设有限公司	新设	2023年10月20日	[注4]	100.00

[注1] 本期，子公司浙江浙建云采贸易有限公司投资设立浙建云采（龙游）科技有限责任公司，注册资本300.00万元，于2023年1月12日完成工商设立登记。截至2023年12月31日，子公司已缴付出资300.00万元。

[注2] 本期，子公司浙江浙建云采贸易有限公司投资设立浙江建优云采贸易有限公司，注册资本2,000.00万元，于2023年5月30日完成工商设立登记。截至2023年12月31日，子公司已缴付出资2,000.00万元。

[注3] 本期，子公司浙江浙建云采贸易有限公司与浙江东夏机电设备有限公司投资设立浙江云采云联管理有限公司，注册资本1,000.00万元，子公司认缴注册资本的51.00%，于2023年8月21日完成工商设立登记。截至2023年12月31日，子公司已缴付出资

255.00万元。

[注4] 本期，子公司浙江建投工程物资设备有限公司投资设立浙江鑫安智护建设有限公司，注册资本10,000.00万元，于2023年10月20日完成工商设立登记。截止2023年12月31日，子公司已缴付出资50.00万元。

2.合并范围减少

截至2023年12月31日，已注销控股公司翁牛特旗浙三建建设管理有限公司、浙江建投交通构件制造有限公司、嘉善建投交通基础建设工程有限公司、芜湖益坚基础工程有限公司4家子公司。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接
浙江省建工集团有限责任公司	2,000,000,000.00	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
浙江省一建建设集团有限公司	1,150,150,150.00	杭州市	杭州市	工程施工	86.95%	0.00%	投资设立
浙江省二建建设集团有限公司	481,207,140.00	宁波市	宁波市	工程施工	75.27%	0.00%	投资设立
浙江省三建建设集团有限公司	680,393,449.00	杭州市	杭州市	工程施工	75.22%	0.00%	投资设立
新疆塔建三五九建工有限责任公司	235,734,647.00	杭州市	杭州市	工程施工	66.00%	0.00%	非同一控制下的企业合并
新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司	28,149,780.00	阿拉尔市	阿拉尔市	工程施工	54.28%	0.00%	非同一控制下的企业合并
浙江省工业设备安装集团有限公司	300,280,000.00	杭州市	杭州市	工程施工	98.43%	0.00%	投资设立
浙江省建投交通基础建设集团有限公司	1,010,000,000.00	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
浙江建投环保工程有限公司	200,000,000.00	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
浙江省建设工程机械集团有限公司	101,880,000.00	杭州市	杭州市	机械制造	100.00%	0.00%	投资设立
苏州浙建地产发展有限公司	10,000,000.00	苏州市	苏州市	房产开发	85.00%	0.00%	同一控制下的企业合并
浙江浙建实业发展有限公司	50,000,000.00	杭州市	杭州市	服务业	100.00%	0.00%	投资设立
浙江省建材集团有限公司[注1]	350,000,000.00	杭州市	杭州市	建材销售	22.96%	77.04%	投资设立

浙江建工建筑工程咨询有限公司	500,000.00	杭州市	杭州市	租赁和商贸服务业	100.00%	0.00%	同一控制下的企业合并
浙江浙建建筑设计有限公司	5,000,000.00	武义县	武义县	建筑设计	51.00%	0.00%	投资设立
浙江建设商贸物流有限公司[注2]	300,000,000.00	杭州市	杭州市	商品贸易	60.85%	33.40%	投资设立
太仓中茵建设投资有限公司	10,000,000.00	太仓市	太仓市	工程施工	70.00%	0.00%	投资设立
长兴浙建投资有限公司	231,000,000.00	长兴县	长兴县	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	120,000,000.00	阿拉尔市	阿拉尔市	工程施工	60.00%	0.00%	投资设立
安吉浙建投资有限公司	117,600,000.00	安吉县	安吉县	工程施工	90.00%	0.00%	投资设立
遂昌浙建投资有限公司	100,000,000.00	遂昌县	遂昌县	工程施工	95.00%	0.00%	投资设立
长兴浙永建设投资有限公司	75,600,000.00	长兴县	长兴县	工程施工	90.00%	0.00%	投资设立
玉环市浙建城镇建设投资有限公司[注3]	138,060,000.00	玉环市	玉环市	工程施工	41.00%	56.69%	投资设立
长兴浙建城镇建设有限公司	74,700,000.00	长兴县	长兴县	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
新昌县浙建投资管理有限公司[注4]	360,000,000.00	新昌县	新昌县	工程施工	98.00%	1.31%	投资设立
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	180,420,000.00	衢州市	衢州市	工程施工	70.00%	0.00%	投资设立
绍兴市越城区浙建投资有限公司	571,060,000.00	绍兴市	绍兴市	工程施工	90.00%	0.00%	投资设立
永嘉县浙建投资有限公司[注5]	200,000,000.00	永嘉县	永嘉县	工程施工	76.00%	19.00%	投资设立
庆元县浙建项目管理有限公司[注6]	120,000,000.00	庆元县	庆元县	工程施工	99.00%	1.00%	投资设立
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司[注7]	346,710,000.00	绍兴市	绍兴市	工程施工	80.00%	10.00%	投资设立
浙江浙建美丽乡村建设有限公司	200,000,000.00	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立

浙建（兰溪）矿业有限公司	400,000,000.00	兰溪市	兰溪市	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
浙江省建设集团（香港）控股有限公司	93,484,417.99	香港	香港	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
浙江建设投资（尼）有限公司[注8]	1,672,598.41	尼日利亚	尼日利亚	工程施工	99.00%	1.00%	投资设立
日中建设实业有限公司	231,789.00	日本	日本	服务业	100.00%	0.00%	投资设立
中国浙江建设集团-日本株式会社	644,680.00	日本	日本	房产租赁	100.00%	0.00%	投资设立
浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司	3,213,194.00	阿尔及利亚	阿尔及利亚	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD	0.00	卢旺达	卢旺达	工程施工	100.00%	0.00%	投资设立
浙江浙建云采贸易有限公司[注9]	40,000,000.00	杭州市	杭州市	批发业	67.50%	29.33%	投资设立
浙江建投创新科技有限公司	50,000,000.00	杭州市	杭州市	服务业	100.00%	0.00%	投资设立
浙江建投工程物资设备有限公司[注10]	200,000,000.00	杭州市	杭州市	批发业	70.00%	24.58%	投资设立
浙建项目管理（杭州）有限公司	50,000,000.00	杭州市	杭州市	服务业	100.00%	0.00%	投资设立
浙江建投数字技术有限公司	10,000,000.00	杭州市	杭州市	服务业	100.00%	0.00%	投资设立
浙江省建设装饰集团有限公司[注11]	200,000,000.00	杭州市	杭州市	建筑装修	70.00%	23.18%	投资设立

单位：元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]本公司持有浙江省建材集团有限公司22.96%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有浙江省建材集团有限公司77.04%的股权，本公司直接间接合计持有浙江省建材集团有限公司100.00%的股权，拥有权益比例100.00%。[注2]本公司持有浙江建设商贸物流有限公司60.85%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有浙江建设商贸物流有限公司15.18%的股权，浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有商贸物流7.99%

的股权，本公司直接间接持有浙江建设商贸物流有限公司94.25%的股权，拥有权益比例

94.25%。

[注3]本公司持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司41.00%的股权，子公司浙江省建设装饰集团有限公司持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司59.00%的股权，本公司直接间接合计持有玉环市浙建城镇建设投资有限公司97.69%的股权，拥有权益比例97.69%。

[注4]本公司持有新昌县浙建投资管理有限公司98.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司持有新昌县浙建投资管理有限公司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有新昌县浙建投资管理有限公司99.31%的股权，拥有权益比例99.31%。

[注5]本公司持有永嘉县浙建投资有限公司76.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有永嘉县浙建投资有限公司19.00%的股权，本公司直接间接合计持有永嘉县浙建投资有限公司95.00%的股权，拥有权益比例95.00%。

[注6]本公司持有庆元县浙建项目管理有限公司99.00%的股权，子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司持有庆元县浙建项目管理有限公司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有庆元县浙建项目管理有限公司100.00%的股权，拥有权益比例100.00%。

[注7]本公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司80.00%的股权，子公司浙江省建工集团有限责任公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司9.00%的股权，浙江省建工集团有限责任公司子公司浙江建工水利水电建设有限公司持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司90.00%的股权，拥有权益比例90.00%。

[注8]本公司持有浙江建设投资（尼）有限公司99.00%的股权，浙江省建设集团（香港）控股有限公司控股子公司中国浙江建设集团（香港）有限公司（以下简称浙建香港）持有浙江建设投资（尼）有限公司1.00%的股权，本公司直接间接合计持有浙江建设投资（尼）有限公司100.00%的股权，拥有权益比例100.00%。

[注9]本公司持有浙江浙建云采贸易有限公司67.50%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有浙江浙建云采贸易有限公司5.00%的股权，浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司、浙江省建设工程机械集团有限公司、浙江省建材集团有限公司、浙江浙建美丽乡村建设有限公司各持有浙江浙建云采贸易有限公司2.50%的股权，本公司直接间接合计持有浙江浙建云采贸易有限公司96.83%的股权，拥有权益比例96.83%。

[注10] 本公司持有浙江建投工程物资设备有限公司70.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司和浙江省三建建设集团有限公司各持有浙江浙建云采贸易有限公司7.50%的股权，本公司直接间接合计持有浙江建投工程物资设备有限公司94.58%的股权，拥有权益比例94.58%。

[注 11] 本公司持有浙江省建设装饰集团有限公司70.00%的股权，子公司浙江省一建建设集团有限公司持有浙江省建设装饰集团有限公司30.00%的股权，本公司直接间接合计持有浙江省建设装饰集团有限公司96.09%的股权，拥有权益比例96.09%

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投

资单位的依据：

序号	企业名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	注册资本 （英镑）	投资额 （英镑）	级次	未纳入合并范围原因
1	China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture	51.00	50.00	5,297,000.00	2,856,000.00	1	[注]

[注]根据2018年4月浙建香港与Westfields Construction Limited公司签订的联合体协议，双方共同组成一个新的联合体，公司持股比例为51.00%，但表决权比例为50.00%，无法形成控制，故作为权益法下核算的长期股权投资。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江省一建建设集团有限公司	13.05%	35,208,233.60	17,691,780.82	318,583,072.04
浙江省二建建设集团有限公司	24.73%	75,446,141.29	20,640,410.96	446,812,367.33
浙江省三建建设集团有限公司	24.78%	39,829,413.68	20,640,410.96	315,139,932.79
浙江省工业设备安装集团有限公司	1.57%	1,694,620.70	424,485.36	10,310,619.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

[注]：本公司对浙江一建、浙江二建、浙江三建的少数股东权益负有回购义务，本公司认为该回购义务很可能发生，故在合并报表层面将不可避免要交付的现金的现值重分类为长期应付款。

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江省一建建设集团有限公	9,855,817,576.08	1,953,068,681.38	11,808,886,257.46	9,637,794,278.82	547,148,508.12	10,184,942,786.94	9,438,521,974.43	2,017,778,801.72	11,456,300,776.15	9,219,928,831.37	687,391,057.51	9,907,319,888.88

司
浙江省二建建设集团有限公司	9,360,546,353.03	3,541,776,301.63	12,902,322,654.66	10,972,545,623.28	34,605,699.55	11,007,151,322.83	8,607,726,565.83	3,547,324,040.59	12,155,050,606.42	9,890,306,100.60	629,852,566.53	10,520,158,667.13
浙江省三建建设集团有限公司	12,855,019,143.65	1,489,647,396.51	14,344,666,540.16	12,809,858,316.68	198,274,242.03	13,008,132,558.71	11,672,499,435.27	1,559,465,872.58	13,231,965,307.85	11,659,650,225.48	324,061,059.00	11,983,711,284.48
浙江省工业设备安装集团有限公司	5,819,031,713.20	231,268,455.55	6,050,300,168.75	5,367,005,041.82	558,128.97	5,367,563,170.79	4,974,027,421.65	265,666,829.67	5,239,694,251.32	4,594,556,438.48	41,952,652.89	4,636,509,091.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江省一建建设集团有限公司	10,554,100,110.88	165,446,560.71	165,446,560.71	446,150,031.45	11,437,247,630.38	160,295,961.77	160,295,961.77	337,949,941.12
浙江省二建建设集团有限公司	12,975,916,881.55	306,543,136.47	306,543,136.47	661,188,436.92	12,292,136,646.66	352,454,312.73	352,454,312.73	828,163,582.76
浙江省三建建设集团有限公司	12,682,824,333.08	160,764,587.21	160,764,587.21	454,443,594.42	13,888,643,696.63	144,677,429.12	144,677,429.12	491,290,147.28
浙江省工业设备安装集团有限公司	8,022,020,208.87	107,891,260.50	107,891,260.50	17,602,465.78	7,311,946,432.83	115,056,091.54	115,056,091.54	145,439,995.93

其他说明：

。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
浙江建投发展房地产开发有限公司	浙江省	浙江省	房地产业	50.00%		权益法核算

五矿财富投资管理有限公司	杭州市	杭州市	投资咨询		40.00%	权益法核算
台州东部建材科技有限公司	台州市	台州市	建材销售		42.50%	权益法核算
南昌城建构件有限公司	南昌市	南昌市	建材销售		40.00%	权益法核算
浙江建投机械租赁有限公司	杭州市	杭州市	设备租赁	20.00%		权益法核算
浙江基建投资管理有限公司	杭州市	杭州市	租赁和商务服务业	44.00%		权益法核算
ChinaZhejiang–Westfields construction Limited Joint Venture	英国		建筑施工		51.00%	权益法核算
宁波钢杰人力资源开发有限公司	宁波市	宁波市	租赁和商务服务业		40.00%	权益法核算
浙江浙丽建设发展有限责任公司	丽水市	丽水市	土木工程建筑业		49.00%	权益法核算
宁波奉化交投基础建设工程有限公司	宁波市	宁波市	土木工程建筑业		49.00%	权益法核算
衢州市慧城酒店管理有限公司	衢州市	衢州市	酒店管理		50.00%	权益法核算
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	温州市	温州市	房地产业		7.00%	权益法核算
丽水市振兴乡村建设发展有限公司	丽水市	丽水市	土地管理业		39.00%	权益法核算
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	龙泉市	龙泉市	建筑装饰		50.00%	权益法核算
浙江湖州梓城建设开发有限公司	湖州市	湖州市	房地产业		49.00%	权益法核算
泰顺交投基础建设工程有限公司	温州市	温州市	公路建筑		49.00%	权益法核算
浙江中衡工程设计咨询有限公司	杭州市	杭州市	技术服务业		40.00%	权益法核算
苍南县建投基础建设有限公司	温州市	温州市	土木工程建筑业		40.00%	权益法核算
缙云县仙旭建设管理有限公司	丽水市	丽水市	工程管理服务		49.00%	权益法核算
青田县城投市政建设有限公司	丽水市	丽水市	管道工程建筑		49.00%	权益法核算
浙江财金未来	杭州市	杭州市	投资与资产管	20.00%		权益法核算

社区股权投资有限责任公司			理
杭州财金未来社区股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州市	杭州市	投资与资产管理	33.30%		权益法核算
浙江浙浦建设有限公司	金华市	金华市	房屋建筑业		50.00%	权益法核算
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	阿拉尔市	阿拉尔市	制造业		49.00%	权益法核算
浙建长三角（嘉善）建设有限公司	嘉兴市	嘉兴市	房屋建筑业		49.00%	权益法核算
浙建联城（浙江）建设有限公司	绍兴市	绍兴市	房屋建筑业		50.00%	权益法核算
浙江浙景建设发展有限公司	丽水市	丽水市	房屋建筑业		49.00%	权益法核算
浙江浙兰建设有限公司	金华市	金华市	房屋建筑业		50.00%	权益法核算
衢州滨江浙建物业管理服务有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		50.00%	权益法核算
新昌县浙建如城产业发展有限公司	绍兴市	绍兴市	房屋建筑业		70.00%	权益法核算
金华网新科技产业孵化园建设有限公司	金华市	金华市	房屋建筑业		20.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2） 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
	浙江建投发展房地产开发有限公司	衢州市慧城酒店管理有限公司	龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	浙江建投发展房地产开发有限公司	衢州市慧城酒店管理有限公司	龙泉市浙建昊天建设发展有限公司
流动资产	261,918,553.74	2,293,770,430.36	48,866,863.59	274,367,056.72	1,890,127,248.16	182,165.42
其中：现金和现金等价物
非流动资产	42,852.65	19,219,322.52	273,853,234.11	58,937.66	822,662.97	134,930,000.00
资产合计	261,961,406.39	2,312,989,752.88	322,720,097.70	274,425,994.38	1,890,949,911.13	135,112,165.42
流动负债	184,502,943.66	560,770,557.15	2,556,624.74	248,196,761.26	464,438,819.18	65,509,844.23
非流动负债		470,125,121.97	51,952,002.69		140,375,470.31

负债合计	184,502,943.66	1,030,895,679.12	54,508,627.43	248,196,761.26	604,814,289.49	65,509,844.23
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额	38,729,231.37	641,047,036.88	134,105,735.13	13,114,616.56	643,067,810.82	34,801,160.60
调整事项		-19,727,874.36	25,000.00	24,111.77	-24,686.04	-34,650,000.01
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	38,729,231.37	621,319,162.52	134,080,735.13	13,138,728.33	643,043,124.78	151,160.59
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	21,791,048.51			5,155,238.11
财务费用	-6,545,469.89	-785,530.79	-786.91	-5,226,286.77	508,765.08	-6.58
所得税费用					10,748,364.31
净利润	51,181,006.08	-4,041,547.88	-794,439.39	-10,527,152.91	-13,931,177.54	-97,678.81
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	51,181,006.08	-4,041,547.88	-794,439.39	-10,527,152.91	-13,931,177.54	-97,678.81
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明：

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

五矿财富投

台州东部建

南昌城建构

浙建长三角

浙江浙景建

浙江浙丽建

宁波奉化交

缙云县仙旭

丽水市振兴

浙江湖州梓

阿拉尔市浙

杭州财金未

China

浙江基建投

五矿财富投

台州东部建

南昌城建构

浙建长三角

浙江浙景建

浙江浙丽建

宁波奉化交

缙云县仙旭

丽水市振兴

浙江湖州梓

阿拉尔市浙

杭州财金未

China

浙江基建投

	资管理有限公司	材科技有限公司	件有限公司	（嘉善）建设有限公司	设发展有限公司	设发展有限责任公司	投基础建设工程有限公司	建设管理有限公司	乡村建设发展有限公司	城建设开发有限公司	建新型建材集团有限公司	来社区股权投资合伙企业（有限合伙）	Zhejiang –Westfields construction Limited Joint Venture	资管理有限公司	资管理有限公司	材科技有限公司	件有限公司	（嘉善）建设有限公司	设发展有限公司	设发展有限责任公司	投基础建设工程有限公司	建设管理有限公司	乡村建设发展有限公司	城建设开发有限公司	建新型建材集团有限公司	来社区股权投资合伙企业（有限合伙）	Zhejiang –Westfields construction Limited Joint Venture	资管理有限公司
流动资产	177,372,	858,971,	183,894,	93,370,7	200,548,	110,435,	199,380,	88,039,6	1,111,66	825,174,	120,994,	458,954,	265,309,	22,003,2	310,430,	521,119,	210,946,	79,610,7		65,615,7	152,597,	204,378.	533,244,	795,828,	110,767,	43,021,5	264,083,	26,552,4

	212.31	033.51	780.45	81.78	230.50	683.60	723.50	69.99	4,655.04	692.73	948.31	796.42	705.71	81.58	659.32	177.17	290.61	43.71		26.37	197.82	96	929.73	820.29	359.85	00.00	323.54	49.51
非流动资产	14,179,581.41	422,673,741.14	26,533,024.50	19,914,567.03	1,208,622.20	587,659.10	1,927,142.49	35,646,225.25	2,248,638.19	419,167.02	127,196,415.06		29,433.36	630,515.92	30,263,044.93	435,469,416.61	29,180,577.77	19,246,751.79		375,066.99	764,430.95	34,800,000.00	421,831.69		106,701,739.91		77,810.96	5,900,000.00
资产合计	191,551,793.72	1,281,644,774.65	210,427,804.95	113,285,348.81	201,756,852.70	111,023,342.70	201,307,865.99	123,685,895.24	1,113,913,293.23	825,593,859.75	248,191,363.37	458,954,796.42	265,339,139.07	22,633,797.50	340,693,704.25	956,588,593.78	240,126,868.38	98,857,495.50		65,990,793.36	153,361,628.77	35,004,378.96	533,666,761.42	795,828,820.29	217,469,099.76	43,021,500.00	264,161,134.50	32,452,449.51
流动负债	54,278,707.80	712,629,298.11	167,279,100.19	17,164,237.44	101,596,134.15	95,393,797.44	157,641,071.99	87,008,708.98	841,196.02	2,273,987.85	126,136,647.79	2,753,200.19	207,238,004.23	48,288.93	202,401,539.78	589,764,747.52		-19,898.95		56,725,120.56	110,931,902.46	10,000.00	15,489,653.87	403,000,020.29	103,455,495.22	-7,867.92	203,322,957.91	969,941.24
非流动负债	10,514	497,88							559,02					384,19	13,607	297,07	198,95

	,315.80	4,205.59							4,175.53					9.07	,328.14	5,000.00	0,516.67
负债合计	64,793,023.60	1,210,513,503.70	167,279,100.19	17,164,237.44	101,596,134.15	95,393,797.44	157,641,071.99	87,008,708.98	559,865,371.55	2,273,987.85	126,136,647.79	2,753,200.19	207,238,004.23	432,488.00	216,008,867.92	886,839,747.52	198,950,516.67	-19,898.95		56,725,120.56	110,931,902.46	10,000.00	15,489,653.87	403,000,020.29	103,455,495.22	-7,867.92	203,322,957.91	969,941.24
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额	50,703,508.05	34,521,106.46	15,778,246.72	47,099,344.57	49,078,752.09	7,658,477.18	21,396,729.06	17,971,821.27	216,094,370.24	403,426,737.23	59,810,873.91	151,713,034.24	29,631,578.77	9,768,576.19	49,873,934.53	34,031,268.15	15,041,200.49	48,449,923.28		4,550,511.66	20,790,565.89	17,147,245.69	202,089,071.94	192,486,112.00	55,866,666.22	14,309,717.51	31,027,470.06	13,852,303.64
调整						20					2,	-1	-1							20			-6	2,	1,	-4	-1	34

事项						,580,000.00					017,477.47	96,315.71	,159,072.94							,580,000.00			05,179.07	337,888.00	996,612.30	1,583.99	,533,443.78	3,712.79
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	50,703,508.05	34,521,106.46	15,778,246.72	47,099,344.57	49,078,752.09	28,238,477.18	21,396,729.06	17,971,821.27	216,094,370.24	403,426,737.23	61,828,351.38	151,516,718.53	28,472,505.83	9,768,576.19	49,873,934.53	34,031,268.15	15,041,200.49	48,449,923.28		25,130,511.66	20,790,565.89	17,147,245.69	201,483,892.87	194,824,000.00	57,863,278.52	14,268,133.52	29,494,026.28	14,196,016.43
存在公开报价的联营企业权

益投资的公允价值
营业收入	251,369,640.76	694,112,721.53	64,610,711.09	160,402,847.38	43,419,863.66	202,729,202.68	107,595,324.40	106,620,487.60			124,864,766.64	13,820,945.89	-14,516,852.93	1,154,887.86	375,483,861.74	472,505,120.82	99,602,245.18	5,004,015.50		17,963,870.70	67,664,709.35				94,222.04		28,533,811.16	-624,108.57
净利润	2,073,933.79	1,606,066.81	5,548,047.75	-2,756,283.08	251,493.58	6,305,450.11	1,237,067.69	1,682,825.30	-1,165,723.03	-1,133,728.10	8,083,693.00	11,966,290.39	-15,087,575.58	-343,851.63	9,850,003.80	-19,683,935.77	-7,894,795.59	-1,122,605.55		-765,983.13	2,828,875.18	-5,621.04	-384,492.45		-1,472,751.07		-235,517.51	578,108.94
终止经营的净利润
其他综合收益													3,914,537.83														-1,549,018.46

综合收益总额	2,073,933.79	1,606,066.81	5,548,047.75	-2,756,283.08	251,493.58	6,305,450.11	1,237,067.69	1,682,825.30	-1,165,723.03	-1,133,728.10	8,083,693.00	11,966,290.39	-11,173,037.75	-343,851.63	9,850,003.80	-19,683,935.77	-7,894,795.59	-1,122,605.55		-765,983.13	2,828,875.18	-5,621.04	-384,492.45		-1,472,751.07		-1,784,535.97	578,108.94
本年度收到的来自联营企业的股利															4,000,000.00

其他说明：

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	5,275,777.02
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	275,777.02
--综合收益总额	275,777.02
联营企业：
投资账面价值合计	41,601,908.54	19,770,496.21
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	2,136,882.63	-258,797.07
--综合收益总额	2,136,882.63	-258,797.07

其他说明：

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ?不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ?不适用

2、涉及政府补助的负债项目

?适用 □不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
土地补偿收益	63,074,214.24			1,775,435.72	4,621,328.78	65,920,107.30	与资产相关
拆迁补偿收益	37,129,990.04			1,752,093.08		35,377,896.96	与资产相关
财政城镇保障性住房专用款		609,000.00				609,000.00	与资产相关
拆迁补偿收益	4,824,896.40	2,988,720.00		437,549.68		7,376,066.72	与收益相关
西湖区院士工作站	1,176,615.74	100,000.00		35,638.08		1,240,977.66	与收益相关
2022C01130基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研究（财政）	676,197.83	180,800.00		856,997.83			与收益相关
基于BIM和机器人的H形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用-省拨	117,162.24					117,162.24	与收益相关
基于BIM和物联网的装配式建筑建造过程关键技术研究与示范-国拨	3,977.27					3,977.27	与收益相关
“十四五课题”国家重点研发计划“智能机器人”重点专项“工业机器人工艺应用程序集成开发平台”		350,000.00		6,011.62		343,988.38	与收益相关

项目“工业机器人离线编程虚拟仿真平台”课题（财政）
“十四五课题”国家重点研发计划“智能机器人”重点专项“工业机器人工艺应用程序集成开发平台”项目“工业机器人典型工艺示范应用”课题（财政）		175,000.00		1,440.76		173,559.24	与收益相关
2023C01154传统产业的绿色智能制造关键技术和装备研发一土建行业的绿色智能建造关键技术和装备研发（财政）		150,000.00		49,566.79		100,433.21	与收益相关
科研专项经费		140,000.00		12,465.79		127,534.21	与收益相关
课题经费		400,000.00				400,000.00	与收益相关
合计	107,003,053.76	5,093,520.00		4,927,199.35	4,621,328.78	111,790,703.19

3、计入当期损益的政府补助

?适用 □不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	10,000,000.00
其他收益	3,932,100.00
其他收益	2,423,100.00	4,681,900.00
其他收益	2,290,000.00	9,874,800.00
其他收益	1,591,400.00
其他收益	1,515,012.94
其他收益	1,044,876.98	1,329,699.82
其他收益	900,000.00
其他收益	800,000.00
其他收益	630,000.00
其他收益	1,775,435.72	1,658,191.36
其他收益	1,752,093.08	4,499,904.49
其他收益	856,997.83	195,002.17
其他收益	437,549.68	1,754,064.08
其他收益	4,085,110.00
其他收益	2,757,942.09	2,598,532.82
其他收益	2,601,000.00	1,616,000.00

其他收益	1,919,323.92	2,120,000.00
其他收益	859,085.32	388,479.05
其他收益	603,896.83	1,425,104.68
其他收益	601,767.36	8,123,750.82
其他收益	500,000.00	505,000.00
其他收益	60,925.39	1,497,337.48
其他收益	22,500.00	610,000.00
其他收益	4,475,463.12	6,438,102.76
其他收益		2,780,000.00
其他收益		1,000,000.00
其他收益		500,000.00
其他收益		592,800.00
营业外收入	130,220.60	185,578.15
合计	48,565,800.86	54,374,247.68

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1． 信用风险管理实务

（1） 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2） 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2． 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3． 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

? 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

? 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

截止2023年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
非衍生金融负债
银行借款[注]	18,793,344,348.62	20,682,913,347.74	9,853,804,586.42	5,566,212,305.09	5,262,896,456.23
应付票据	783,710,645.05	783,710,645.05	783,710,645.05
应付账款	67,915,173,508.84	67,915,173,508.84	67,915,173,508.84

其他应付款	9,738,015,912.19	9,738,015,912.19	9,738,015,912.19
应付债券	1,730,531,592.14	2,087,962,713.43	32,554,420.38	981,841,646.84	1,073,566,646.21
长期应付款[注]	466,255,817.70	482,528,834.63	387,164,497.24	95,364,337.39
其他流动负债	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00
非衍生金融负债小计	99,436,231,824.54	101,699,504,961.88	88,719,623,570.12	6,643,418,289.32	6,336,463,102.44
合计	99,436,231,824.54	101,699,504,961.88	88,719,623,570.12	6,643,418,289.32	6,336,463,102.44

（续上表）

项目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
非衍生金融负债
银行借款[注]	17,110,850,400.06	19,399,918,545.77	7,825,886,272.86	3,927,242,482.50	7,646,789,790.41
应付票据	582,233,843.00	582,233,843.00	582,233,843.00
应付账款	60,963,600,752.43	60,963,600,752.43	60,963,600,752.43
其他应付款	9,486,240,640.20	9,486,240,640.20	9,486,240,640.20
应付债券
长期应付款[注]	485,163,349.62	520,607,518.13	214,128,821.29	306,478,696.84
其他流动负债	1,069,949,251.36	1,071,839,112.47	1,071,839,112.47
非衍生金融负债小计	89,698,038,236.67	92,024,440,412.00	80,143,929,442.25	4,233,721,179.34	7,646,789,790.41
合计	89,698,038,236.67	92,024,440,412.00	80,143,929,442.25	4,233,721,179.34	7,646,789,790.41

注：银行借款包含短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债中长期借款部分；长期应付款包含长期应付款及一年内到期的非流动负债中应付融资租赁款部分。

（三）市场风险

1．利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2．外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五注释63。

2、金融资产

（1） 转移方式分类

□适用 ?不适用

（2） 因转移而终止确认的金融资产

□适用 ?不适用

（3） 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ?不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			368,255,980.44	368,255,980.44
其他权益工具投资			43,386,316.55	43,386,316.55
资产合计			411,642,296.99	411,642,296.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产以初始成本为可观察值，按照可变现净值和成本孰低计算得出。

3、其他

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止2023年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江省国有资本运营有限公司	浙江杭州	资产管理	1,000,000.00	35.90%	35.90%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益（2）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江建工装饰集成科技有限公司	原联营企业之子公司，本年已纳入合并范围
浙江建投发展房地产开发有限公司	本公司之合营企业
新昌县浙建如城产业发展有限公司	本公司之合营企业
浙江浙浦建设有限公司	本公司之合营企业
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	本公司之合营企业
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	本公司合营企业之子公司
台州东部建材科技有限公司	本公司之联营企业
南昌城建构件有限公司	本公司之联营企业
南昌城建混凝土有限公司	本公司联营企业之子公司
浙江基建投资管理有限公司	本公司之联营企业
浙江建投机械租赁有限公司	本公司之联营企业
金华网新科技产业孵化园建设有限公司	本公司之联营企业
宁波钢杰人力资源开发有限公司	本公司之联营企业
浙江浙丽建设发展有限责任公司	本公司之联营企业
浙建长三角（嘉善）建设有限公司	本公司之联营企业
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	本公司之联营企业
China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture	本公司之联营企业
宁波奉化交投基础建设工程有限公司	本公司之联营企业
浙建联城（浙江）建设有限公司	本公司之联营企业
浙江浙景建设发展有限公司	本公司之联营企业
浙江浙兰建设有限公司	本公司之联营企业
浙江中衡工程设计咨询有限公司	本公司之联营企业
苍南县建投基础建设有限公司	本公司之联营企业
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	本公司之联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江富建投资管理有限有限公司	浙江国资公司下属公司
浙江省浙建房地产集团有限公司	浙江国资公司下属公司
芜湖中睿置业有限公司	浙江国资公司下属联营企业
浙江建工绿园置业有限公司	原浙江国资公司下属公司
太仓浙建地产发展有限公司	浙江国资公司下属公司
浙江富浙资产管理有限公司	浙江国资公司下属公司
杭州西子实验学校	浙江国资公司下属公司
浙江省富浙融资租赁有限公司	浙江国资公司下属公司
浙江省发展资产经营有限公司	浙江国资公司下属公司
满洲里绿园房地产开发有限公司	原浙江国资公司下属公司
浙江省明志贸易有限公司	浙江国资公司下属公司
杭州水务银湖制水有限公司	本公司子公司浙江建工之参股企业
遂昌县交投客运建设投资有限公司	本公司子公司浙江三建之参股企业
湘西自治州首创环保有限公司	本公司子公司浙江二建之参股企业
浙江省环境科技有限公司	浙江国资公司下属公司
宁波浙建建福建设开发有限责任公司	浙江国资公司下属公司
阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司	本公司子公司三五九之股东
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	本公司子公司三五九之股东
浙江产权交易所有限公司	浙江国资公司下属公司
浙江省财务开发有限责任公司	本公司之少数股东
浙江建筑特种技术工程有限公司	国资控股
浙江工程建设管理有限公司	国资控股
浙江省建筑科学设计研究院有限公司	国资控股
浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	国资控股
浙江省建科建筑设计院有限公司	国资控股
浙江广锐信息科技有限公司	国资控股
浙江省建设工程质量检验站有限公司	国资控股
浙江天正信息科技有限公司	国资控股
宁波东部新城开发投资集团有限公司	原关联自然人担任高级管理人员的公司
宁波两江投资有限公司	原关联自然人担任高级管理人员的公司
宁波市保障性住房建设投资有限公司	原关联自然人担任高级管理人员的公司
宁波市公共工程建设中心有限公司	原关联自然人担任高级管理人员的公司
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	原关联自然人担任高级管理人员的公司

其他说明：

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁波钢杰人力资源开发有限公司	劳务服务	496,631,533.92	496,631,533.92	否	473,250,403.76
宁波钢杰人力资源开发有限公司	采购物资	1,608,965.52	1,608,965.52	否
浙江建工装饰集成科技有限公司	建筑材料			否	9,804,037.17
浙江建工装饰集成科技有限公司	工程施工			否	6,264,826.33

浙江基建投资管理有限公司	咨询服务			否	1,132,075.44
浙江基建投资管理有限公司	工程施工	377,358.48	377,358.48	否
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	建筑材料	19,960,361.56	19,960,361.56	否	10,378,806.89
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	房屋建筑工程	110,091,127.92	110,091,127.92	否
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	工程施工	385,490.19	385,490.19	否
浙江浙景建设发展有限公司	工程施工	6,747,922.94	6,747,922.94	否
浙建长三角（嘉善）建设有限公司	采购材料	151,052,931.01	151,052,931.01	否
台州东部建材科技有限公司	采购材料	733,106.91	733,106.91	否
遂昌县交投客运建设投资有限公司	管理服务	1,700,000.00	1,700,000.00	否
浙江省建科建筑设计院有限公司	采购材料	349,377.36	349,377.36	否
浙江省建筑科学设计研究院有限公司	采购材料	411,867.92	411,867.92	否
浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	工程施工	108,771.26	108,771.26	否
浙江广锐信息科技有限公司	采购材料	238,220.00	238,220.00	否
宁波浙建建福建设开发有限责任公司	工程施工	515,321.90	515,321.90	否
浙江建筑特种技术工程有限公司	工程施工	452,640.00	452,640.00	否
浙江省建设工程质量检验站有限公司	采购材料	218,748.42	218,748.42	否
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	建筑材料				25,913,482.93
合计		791,131,105.31	791,131,105.31	否	526,743,632.52

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金华网新科技产业孵化园建设有限公司	工程施工	4,386,115.50	7,902,636.52
浙江省富浙融资租赁有限公司	建筑装饰	36,518.41	27,335.19
浙江建工装饰集成科技有限公司	货物销售		10,958.49
浙江建工装饰集成科技有限公司	工程施工		12,074,239.66

浙江建工装饰集成科技有限公司	管理服务费收入		168,605.72
浙江建工装饰集成科技有限公司	技术服务		450,060.00
芜湖中睿置业有限公司	工程施工	1,410,705.63	216,445.61
湘西自治州首创环保有限公司	工程施工	6,827,861.39	52,599,403.40
浙江省发展资产经营有限公司	建筑装饰	86.89	220.67
浙江省环境科技有限公司	建筑装饰	158,490.57	188,679.25
浙建长三角（嘉善）建设有限公司	物资批发	23,035.62	19,547.59
浙建长三角（嘉善）建设有限公司	工程施工	939,836.70
阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司	工程施工	188,285,634.29	468,944,336.08
杭州西子实验学校	管理服务	407,947.06
杭州西子实验学校	工程施工	1,867,353.21	3,000,787.02
杭州西子实验学校	物资批发	9,424.78	14,168.14
杭州西子实验学校	技术服务		5,000.00
浙江基建投资管理有限公司	管理服务	10,063.16	51,944.47
台州东部建材科技有限公司	建筑材料/物业服务	4,817,570.35	3,468,470.18
台州东部建材科技有限公司	工程施工	547,417.78	607,958.78
台州东部建材科技有限公司	技术服务	61,946.90
浙江建投发展房地产开发有限公司	工程施工	4,654,596.78
浙江建投发展房地产开发有限公司	材料销售	4,179.79	-1,456,639.62
浙江建投发展房地产开发有限公司	管理服务	19,929.25
浙江省浙建房地产集团有限公司	管理服务	1,620,250.45	246,816.69
浙江省浙建房地产集团有限公司	建筑装饰		141.38
浙江省浙建房地产集团有限公司	材料销售	15,802.32	320,479.25
浙江浙丽建设发展有限责任公司	材料销售	4,899,703.07	33,018.86
浙江浙丽建设发展有限责任公司	工程施工	32,400,705.40
浙江浙丽建设发展有限责任公司	劳务服务	16,524,127.70
浙江浙丽建设发展有限责任公司	技术服务	1,443,533.21
宁波钢杰人力资源开发有限公司	管理服务	636,383.53
宁波钢杰人力资源开发有限公司	技术服务		6,943.22
浙江建投机械租赁有限公司	房产租赁	200,000.00
浙江建投机械租赁有限公司	材料销售	36,588,495.64	28.08
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	工程施工	622,689,029.82
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	物资批发	386,276.61	29,986.71
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	工程设计	4,293,037.72

衢州市慧城星展房地产开发有限公司	建材装饰	9,912,273.47	159,909.11
宁波浙建建福建设开发有限责任公司	工程施工	7,666,993.56	29,946,864.74
宁波浙建建福建设开发有限责任公司	材料销售	77,005.59
宁波浙建建福建设开发有限责任公司	管理服务	188.68
浙江省明志贸易有限公司	材料销售	1,769.91
浙江中衡工程设计咨询有限公司	管理服务	14,980.92
浙江浙浦建设有限公司	工程施工	18,569,834.16
浙江浙浦建设有限公司	材料销售	5,480,479.11
浙江浙浦建设有限公司	建筑装饰	642,479.42
浙江浙景建设发展有限公司	技术服务	212,389.38
浙江浙景建设发展有限公司	工程施工	11,496,502.45
浙江浙景建设发展有限公司	材料销售	561,560.59
浙江富浙资产管理有限公司	管理服务	139,670.54
新昌县浙建如城产业发展有限公司	材料销售	44,145.19
新昌县浙建如城产业发展有限公司	管理服务	74,615.40
新昌县浙建如城产业发展有限公司	工程施工	531,245.45
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	工程施工	258,291,932.65
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	物资批发	5,102.65
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	技术服务	59,433.96
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	工程设计	5,043,837.31
宁波奉化交投基础建设工程有限公司	物资批发	6,194.69
宁波奉化交投基础建设工程有限公司	管理服务	7,554,154.89
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	物资批发	3,047.79
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	技术服务	59,433.96
龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	工程设计	2,384,215.18
苍南县建投基础建设有限公司	物资批发	2,821,065.00
苍南县建投基础建设有限公司	管理服务	9,304,390.99
苍南县建投基础建设有限公司	工程施工	19,127,514.11
阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	工程施工	10,562,369.35
杭州水务银湖制水有限公司	工程施工	8,796,471.00
杭州水务银湖制水有限公司	技术服务	3,962.27
浙江浙兰建设有限公司	材料销售	7,950,194.22
浙建联城（浙江）建设有限公司	管理服务	91,415.02
浙建联城（浙江）建设有限公司	工程施工	1,376,725.80

芜湖中睿置业有限公司	工程施工	1,410,705.63
浙江省财务开发有限责任公司	工程施工	1,100,917.42
浙江建筑特种技术工程有限公司	物资批发	743,105.67
浙江工程建设管理有限公司	物资批发	1,415.09
浙江省建筑科学设计研究院有限公司	物资批发	433.96
浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	工程施工	10,404,685.98
浙江产权交易所有限公司	房屋租赁	9,087.62
宁波东部新城开发投资集团有限公司	工程施工		66,146,356.74
宁波两江投资有限公司	工程施工		38,273,157.72
宁波市保障性住房建设投资有限公司	工程施工		1,669,787.38
宁波市公共工程建设中心有限公司	工程施工		47,703,109.68
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	工程施工		16,216,446.45
合计	—	1,338,704,005.56	749,047,203.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江基建投资管理有限公司	房屋建筑物	48,601.92	34,426.36
浙江基建投资管理有限公司	房屋建筑物
浙江省浙建房地产集团有限公司	房屋建筑物	1,066,153.28	2,132,306.55
浙江建工装饰集成科技有限公司	房屋建筑物		166,069.72
浙江建投机械租赁有限公司	设备租赁	15,144,310.47
浙江浙丽建设发展有限责任公司	设备租赁	1,558,469.39
合计	—	17,817,535.06	2,332,802.63

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
浙江富浙资产管理有限公司	房屋建筑物					5,807,318.88	5,525,279.52
浙江省浙建房地产集	房屋建筑物						202,142.68

团有限公司
浙江建投机械租赁有限公司	专用设备					52,836,904.96	27,828,015.99
合计						58,644,223.84	33,555,438.19

关联租赁情况说明

（3） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（4） 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
浙江省富浙融资租赁有限公司	150,000,000.00	2023年01月17日	2025年01月17日	截至2023年12月31日，未归还本金93,750,000元
浙江省富浙融资租赁有限公司	100,000,000.00	2023年04月13日	2025年04月14日	截至2023年12月31日，未归还本金75,000,000元
合计	250,000,000.00
拆出
温州市浙建未来社区建设发展有限公司	61,646,900.00	2022年07月29日	2024年12月31日	浙建项目管理（杭州）有限公司作为股东方借予温州未来社区公司的股东借款，利率为8%，用于温州未来社区公司缴纳土地出让金、项目建设开发等费用。

（5） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司	股权转让		25,225,788.00

浙江省浙建房地产集团有限公司

债务重组

218,601,100.00

（6） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,746,700.00	11,122,546.00

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	芜湖中睿置业有限公司	55,259,621.07	16,684,019.48	63,309,594.24	19,209,006.07
	金华网新科技产业孵化园建设有限公司	76,227,878.71	12,480,468.86	76,227,878.71	8,516,038.71
	太仓浙建地产发展有限公司	3,382,130.43	641,714.27	4,331,008.31	439,781.05
	浙江建投机械租赁有限公司	77,076,939.80	5,058,256.81	21,490,878.72	2,096,449.29
	杭州西子实验学校	36,834,862.49	2,478,968.51	32,556,454.94	1,084,693.64
	浙江建投发展房地产开发有限公司	1,762,052.85	86,697.94	69,601,197.56	12,321,899.60
	浙江省富浙融资租赁有限公司			21,585.00	647.55
	浙江建工装饰集成科技有限公司			613,785.80	26,764.99
	满洲里绿园房地产开发有限公司			71,600.00	14,320.00
	台州东部建材科技有限公司	4,858,390.34	239,005.19	1,710,656.70	78,696.32
	阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	434,294.03	13,028.82	1,331,767.86	440,401.86
	舟山市一海置业有限公司			13,332,678.71	1,263,267.87
	浙江省浙建房地产集团有限公司	12,614.86	1,261.49	12,614.86	378.45
	浙江基建投资管理有限公司			1,009.00	30.27
	宁波浙建建福建设开发有限责任公司	52,028,240.06	2,936,546.58	19,652,848.25	589,585.45
	浙江浙丽建设发展有限责任公司	8,789,530.20	264,878.46	163,398.00	4,901.94
	阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司	2,165,663.14	64,969.89
	苍南县建投基础	1,063,853.39	31,915.60

	建设有限公司
	龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	2,527,268.10	75,818.04
	衢州市慧城星展房地产开发有限公司	14,172,895.66	425,186.87
	浙江省明志贸易有限公司	1,000.00	30.00
	浙江浙浦建设有限公司	11,351,718.57	340,551.56
	湘西自治州首创环保有限公司	20,453,779.85	613,613.40
	浙江浙景建设发展有限公司	371,879.92	11,156.40
	遂昌县交投客运建设投资有限公司	27,933,661.00	844,477.06
	浙江浙兰建设有限公司	8,175,910.92	245,277.33
	浙江建筑特种技术工程有限公司	140,265.50	4,207.97
	浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	834,179.52	25,025.39
预付款项
	宁波钢杰人力资源开发有限公司	1,018,099.37		4,217,915.51
	浙江富浙资产管理有限公司	566,093.00		566,093.00
	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	472,226.61		3,855,355.52
	浙江建投机械租赁有限公司	32,648,732.32
合同资产
	杭州水务银湖制水有限公司	49,004,967.56		66,726,820.85
	浙江建工装饰集成科技有限公司			5,022,210.33
	阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	4,906,905.97
	杭州西子实验学校	13,118,463.70
	金华网新科技产业孵化园建设有限公司	5,742,929.18
	衢州市慧城星展房地产开发有限公司	236,959,917.65
	浙建长三角（嘉善）建设有限公司	15,366.33
	浙江建投发展房地产开发有限公司	30,998,020.60

	浙江浙丽建设发展有限责任公司	732,272.14
	浙江浙浦建设有限公司	2,125,404.48
	温州市浙建未来社区建设发展有限公司	108,638,143.93
	阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司	147,567,905.49
长期应收款
	杭州西子实验学校	99,532,275.03		99,599,520.35
其他应收款
	China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture	123,899,641.99	3,716,989.26	118,014,322.82	3,540,429.68
	浙江建工绿园置业有限公司			10,504,190.50
	南昌城建构件有限公司	7,319,200.07	1,271,491.50	7,122,973.67	896,902.47
	浙江建工装饰集成科技有限公司			757,116.76	107,427.20
	浙江建投发展房地产开发有限公司	1,599,495.02	44,625.45	855,336.31	134,280.69
	浙江建投机械租赁有限公司	1,327.79		545,537.02	401,886.54
	台州东部建材科技有限公司	199,902.78	5,997.08	251,345.44	7,540.36
	宁波钢杰人力资源开发有限公司			100,000.00
	温州市浙建未来社区建设发展有限公司	79,478,651.90	5,227,801.40	183,493,697.78	5,504,810.93
	衢州市慧城星展房地产开发有限公司	136,702,715.08	802,552.87	190,673,147.73	200,044.44
	阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	1,058,321.06	31,749.63	378,559.23
	宁波浙建建福建设开发有限责任公司	102,358,144.27	70,744.33	100,000,000.00
	阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司	330,000.00	9,900.00	4,180,000.00	418,000.00
	龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	645,741.66	6,558.25
	新昌县浙建如城产业发展有限公司	251,905.03	7,557.15

	浙江浙浦建设有限公司	1,262,797.00	37,883.91
	南昌城建混凝土有限公司	50,000.00	1,500.00
	浙江产权交易所有限公司	400,000.00	26,000.00

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	宁波钢杰人力资源开发有限公司	179,363,682.35	35,024,601.18
	浙江建投机械租赁有限公司	18,323,221.18	11,189,347.28
	台州东部建材科技有限公司	3,068,708.88	3,264.72
	浙江建工绿园置业有限公司		78,204.00
	浙江建工装饰集成科技有限公司		20,544,145.27
	浙江建投发展房地产开发有限公司
	浙江省发展资产经营有限公司		7,280.94
	阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司	84,406,234.12	1,708,722.19
	浙江基建投资管理有限公司	800,000.00	400,000.00
	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	2,581,065.85	3,536,974.32
	浙江浙景建设发展有限公司	1,148,256.88
	浙建长三角（嘉善）建设有限公司	66,312,430.73
	浙江省建筑科学设计研究院有限公司	210,000.00
	浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	15,673.43
	浙江广锐信息科技有限公司	68,192.00
	宁波浙建建福建设开发有限责任公司	515,321.90
	浙江建筑特种技术工程有限公司	113,160.00
	浙江省建设工程质量检验站有限公司	3,000.00
合同负债
	浙江建工装饰集成科技有限公司
	阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公司		53,570,000.00
	台州东部建材科技有限公司	412,117.13
其他应付款
	浙江基建投资管理有限公司		3,600,000.00
	宁波钢杰人力资源开发有限公司	194,615.25	391,520.00
	杭州西子实验学校		388,450.00
	遂昌县交投客运建设投资有限公司		50,000.00
	浙江建投发展房地产开发有		481,260.84

	限公司
	浙江省国有资本运营有限公司		471,798.91
	浙江建投机械租赁有限公司	70,000.00	70,000.00
	宁波奉化交投基础建设工程有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00
	芜湖中睿置业有限公司		1,409,879.00
	浙江产权交易所有限公司		54,550.00
	龙泉市浙建昊天建设发展有限公司	16,746.76
	衢州市慧城星展房地产开发有限公司	35,267.32
	温州市浙建未来社区建设发展有限公司	2,455.44
	浙江建筑特种技术工程有限公司	60,000.00
	浙江天正信息科技有限公司	500,000.00
	遂昌县交投客运建设投资有限公司	50,000.00

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2019年4月，本公司之子公司浙江省一建建设集团有限公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心和杭州上塘城市建设发展有限公司（以下简称甲方）签订了房屋土地征迁协议书，约定对公司位于上塘路483号的房产进行整体拆迁。协议约定，甲方对公司房产按照市场评估价值4,296.48万元采用产权调换方式补偿，补偿公司建筑面积2,000.00㎡办公用房和建筑面积3,000.00㎡住宅用房，同时约定公司一并购置另外建面约不少于8,700.00㎡的办公用房和90个车位，购置总价款暂定13,550.00万元，公司已支付500.00万元。公司已于2019年6月20日前腾空上述房屋土地并移交对应房屋所有权证和土地使用证原件。2022年收到塘河南村、七古登公寓共53套安置房，共计房屋建筑面积3,018.11平方米。截至2023年12月31日，上述补偿房产土建工程尚未全面动工。

2、根据浙江省国土资源厅《关于浙江省开元安装集团有限公司改制中土地使用权处置的批复》（浙土资函[2008]114号）文件，工业安装位于杭州市、宁波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的10宗总面积50,435.70㎡的国有作价入股土地采取补办出让方式予以处置，应补缴的出让金总额按评估价的20%计算，约为1,145.82万元。工业安装已于2010年、2011年累计缴纳了除宁波市以外的其他地区土地出让金11,387,706.09元。截至2023年12月31日，除宁波市以外其他地区土地均已办妥土地使用权证，宁波市1宗总面积2,019.00㎡的土地因已被政府规划为生态带，不能按照工业用途补办出让。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

1．未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

单位	债权标的（单位：万元）	债务标的（单位：万元）
本公司	38,321.03	10,904.67

浙江建工	388,520.98	24,589.28
浙江一建	11,494.57	5,602.16
浙江二建	44,027.06	6,276.88
浙江三建	18,600.12	12,246.95
浙江安装	3,004.06	11,679.26
浙江交建	3,820.66	5,852.72
装饰集团	4,402.44	1,115.05
浙建香港	5,561.72	7,861.44
浙建实业	2.28
合计	517,754.92	86,128.41

截至2023年12月31日，各单位重大诉讼事项说明：

（1）本公司主要诉讼及仲裁事项

注1：阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)起诉浙建阿分公司，要求支付2500套项目重启费用，新合同差额及解约损失等费用，共计人民币5,459.89万元，截至财务报告批准报出日，此案在一审审理中。注2：浙建阿分公司起诉阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求支付2500套项目延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币24,001.71万元，截至财务报告批准报出日，此案在一审审理中。注3：浙建阿分公司起诉阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求支付760套项目延期支付利息、剩余报表差额及解约损失等费用，共计人民币6,866.85万元，截至财务报告批准报出日，此案在一审审理中。

（2）浙江建工主要诉讼及仲裁事项：

注1：浙江建工因建设工程施工合同纠纷起诉中国恒大集团及其子公司，截至2023年12月31日，共起诉案件45起，涉案金额为260,205.14万元。其中，一审结案的案件1起，涉案金额6,977.89万元；尚在审理中的案件44起，涉案金额253,227.25万元。注2：浙江建工因杭大江东储出[2017]5号地块建安（总包）工程的建设工程施工合同纠纷起诉杭州盛都置业有限公司、杭州荣都企业管理有限公司，涉案金额为6,840.25万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。注3：浙江建工因中港广场项目的建设工程施工合同纠纷起诉成都中港置业有限公司，涉案金额为22,440.32万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。注4：浙江建工因青海海南州大数据产业园一期基础设施建设项目的建设工程施工合同纠纷起诉海南州云慧大数据产业园管理有限公司，涉案金额为6,681.59万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在仲裁审理中。注5：浙江建工因台州市三门县XB-05-18-01地块工程的建设工程施工合同纠纷起诉台州极富房地产开发有限公司，涉案金额为19,305.03万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。注6：浙江建工因西安香榭御澄项目施工总承包工程一标段的建设工程施工合同纠纷起诉西安兰轩置业有限公司，涉案金额为10,271.85万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。注7：浙江建工因贵阳优品新城39、40、41、50号楼及地下室项目的建设工程施工合同纠纷起诉贵阳品筑置业有限公司、贵阳优品道投资发展有限公司，涉案金额为5,670.17万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。

注8：浙江建工因庆元香菇市场迁建及物流中心工程的建设工程施工合同纠纷起诉庆元香菇市场有限公司，涉案金额为9,839.63万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。注9：浙江建工因永利村城中村改造K2-A地块11号楼、12号楼项目的建设工程施工合同纠纷起诉武汉金林房地产开发有限公司，要求其支付工程款11,104.18万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。注10：浙江建工因拉萨市虎峰城市广场建设项目EPC总承包工程项目的建设工程施工合同纠纷起诉西藏天达房地产开发有限公司，要求其支付工程款8,199万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚在审理中。

（3） 浙江二建主要诉讼及仲裁事项

注1：湖州海王康山置业发展有限公司起诉浙江二建，要求支付违约金5,248.74万元并提交交竣工验收一切材料。截至财务报告批准报出日，该案件尚在一审中。注2：浙江二建诉浙江铭岛实业有限公司建设工程施工合同纠纷案，案涉项目系巨科二期项目。浙江二建系总承包单位，铭岛公司系业主单位。业主自身资金紧张，迟迟不支付工程款，并且恶意扣减浙江二建送审工程款。故浙江二建起诉业主要求支付工程款及各类损失共计13,669.52万元。截至财务报告批准报出日，该项目正在司法鉴定中。浙江二建已成功保全冻结对方银行存款13,669.52万元，目前对方提供保函已经解冻资金。注3：浙江二建诉四川凯立源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，案涉项目系凯立现代城项目。浙江二建系总承包单位，凯立源公司系业主单位。业主自身资金紧张，迟迟不支付工程进度款，故浙江二建起诉业主要求支付工程款及违约金共计13,472.26万元。截至财务报告批准报出日，该项目正在一审中，浙江二建已成功保全冻结对方银行存款800.00万元并查封价值13,078万同等价值的其位于四川省射洪市太和镇太和大道北段西侧的835套房产。注4：浙江二建诉吉安市文华置业有限公司建设工程施工合同纠纷案，案涉吉安市城南三水文苑项目。浙江二建从开工至今已经基本完成合同约定的工程量，达到竣工验收条件，经吉安市文华置业有限公司审核完成工作量27,794.20万元，按合同工程款支付比例约定吉安市文华置业有限公司应向浙江二建支付工程款11,562.82万元。但经过浙江二建长期协商并索取工程款未果，为此，浙江二建起诉吉安市文华置业有限公司要求其支付工程款11,562.82万元。截至财务报告批准报出日，该案件一审待开庭。

（4） 浙江三建主要诉讼及仲裁事项

注1：因台州市茂信置业有限公司、台州喜大置业有限公司未按合同要求支付“台州市路桥区双水路以北、中心大道以西地块项目总承包工程（一标段）项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额5,966.68万元，截至财务报告批准报出日，此案尚在一审阶段。注2：因温州国鹏置业有限公司未按合同要求支付“苍南恒大逸合城项目29#二标段剩余主体及配套建设工程项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额8,019.03万元，截至财务报告批准报出日，此案尚在诉前调解阶段。注3：因温州国鹏置业有限公司未按合同要求支付“苍南恒大逸合城项目74#二标段剩余主体及配套建设工程项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额67,247.08万元，截至财务报告批准报出日，此案尚在诉前调解阶段。注4：因内蒙古华洲药业有限公司、安徽金泉生物科技股份有限公司未按合同要求支付“内蒙古华洲药业19000顿医药化工中间体项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额7,134.66万元，截至财务报告批准报出日，此案尚在一审阶段。

注5：因平湖苏宁易达供应链管理有限公司未按合同要求支付“苏宁华东电商产业园标段一项目”工程款，浙江三建向其提起诉讼，涉案金额26,121.59万元，截至财务报告批准报出日，此案尚在诉前调解阶段。

（5）浙建香港主要诉讼及仲裁事项

注1：华营建筑有限公司承接尖沙咀中间道11号海员俱乐部重建项目后，将案涉项目的钢筋工程分包给仲裁被申请人皇石控股有限公司，分包在履行分包合同时延迟工程进度，且未向我司提供所供货钢筋的Mill Certificate（钢筋合格证书），故华营建筑有限公司决定终止与皇石控股有限公司之间的分包合同，另同时追讨MRC及其他3个项目相应已超付的工程款，涉案金额5,268.17万元。截至财务报告批准报出日，此案尚在仲裁审理中。2．开出保函、信用证截至2023年12月31日，浙江建投及子公司申请开立的尚处在有效期内的保函余额为人民币853,093.64万元、14,323.52万美元、188,725.60万元港币，开出信用证金额为人民币3,436.35万元。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
期后境外诉讼	浙江建投于2009年5月19日中标阿尔及利亚杜维拉体育场施工总承包项目，2009年12月31日开工，因阿尔及利亚政府场地更换、设计变更、预算调整、疫情影响及支付滞后等一系列问题，项目实施历时近15年。合同金额初始为113.98亿阿尔及利亚第纳尔（根据当时汇率约人民币11亿元），经2022年3月最后一次9号补充合同签订后，合同总额最终为234亿第纳尔（根据目前汇率约人民币12亿元）。 2024年1月，业主登报单方解约。合同解除后，阿方住房部起诉公司2起案件，其中1起案件要求公司支付不当执行工程损害100亿第纳尔（约人民币5亿元），另1起案件要求公司支付解约损失赔偿100亿第纳尔（约人民币5亿元）。 2024年3月21日，浙江建

	投向阿方住房部提起2起诉讼，1起案件为施工合同纠纷，要求其支付工程款及损失赔偿共229亿第纳尔（约人民币12亿元），另1起案件为保函止付之诉，涉及保函金额为18亿第纳尔（约人民币1亿元）。 截至审计报告出具日，上述4起案件均已在阿尔及利亚第巴扎行政法院受理，浙江建投保函止付之诉一审已胜诉。
重大项目	为参与西湖云辰项目建设，浙江建投下属浙建项目管理(杭州)有限公司于2023年5月以公开挂牌转让方式受让了杭州西湖城市建设投资集团有限公司持有的杭州云辰置业有限公司51%股权及债权，转让价款合计149,084.47万元，另支付转让手续费201.26万元。2024年1月，因西湖云辰项目处于余杭塘河(仓前粮仓-庆隆路段)非世界文化遗产大运河河道管控范围，该范围严禁建设大规模的新建扩建房地产，杭州云辰置业公司股东一致决议通过全面暂停实施西湖云辰项目。目前浙建项目公司正与杭州西湖云创集团有限公司（杭州西湖城投子公司）协商退出杭州云辰置业公司，并由杭州云辰置业公司退还出资款及债权共计158,238.47万元，杭州云辰置业公司没有能力偿还的部分由杭州西湖云创集团承担。目前双方合意的股东会决议已签订。

2、利润分配情况

拟分配每10股派息数（元）	0.5
拟分配每10股分红股（股）	0
拟分配每10股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每10股派息数（元）	0.5
经审议批准宣告发放的每10股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每10股转增数（股）	0
利润分配方案	以公司现有总股本1,081,340,098股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），分配现金股利金额为54,067,004.90元。

3、其他资产负债表日后事项说明

2024年4月23日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，2024年度内预计本公司与浙江国资公司下属公司发生日常性关联交易1,317万元，最终交易方案以公司股东大会审议结果为准。除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项

十七、其他重要事项

1、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目	建筑施工业务	工业制造业务	工程相关其他业务	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	81,318,041,908.95	2,424,150,162.54	10,854,437,944.50	1,582,812,109.62	-3,573,692,326.13	92,605,749,799.48
其中：对外交易收入	81,054,716,580.64	2,424,150,162.54	10,582,024,610.45	1,397,488,687.24	-2,852,630,241.39	92,605,749,799.48
分部间交易收入	263,325,328.31	560,848,984.14	272,413,334.05	185,323,422.38	-721,062,084.74
二. 折旧费和摊销费	161,656,599.16	122,865,574.59	17,493,087.19	22,552,542.91		324,567,803.85
三. 对联营和合营企业的投资收益	72,904,454.68	2,843,623.14				75,748,077.82
四. 信用减值损失	-847,097,883.22	-44,542,417.85	-3,825,870.30	-1,867,181.01	-2,853,514.01	-900,186,866.39
五. 资产减值损失	-109,260,434.50	-25,626.02	4,295,986.63	-8,353,651.50	1,185,302.16	-112,158,423.23
六. 利润总额	1,221,030,233.05	-280,955,990.55	603,926,377.64	-195,980,743.90	-483,794,726.65	864,225,149.59
七. 所得税费用	188,074,744.13	-59,529,928.25	142,866,366.19	1,567,565.22	-11,574,021.76	261,404,725.53
八. 净利润	1,032,955,488.92	-221,426,062.	461,060,011.45	-197,548,309.	-472,220,704.	602,820,424.06

		30		12	89
九. 资产总额	114,993,915,574.64	6,426,302,906.59	18,540,819,604.23	6,430,338,317.00	-24,740,923,663.56	121,650,452,738.90
十. 负债总额	104,723,307,614.05	5,011,847,865.79	11,529,075,845.31	4,522,378,178.97	-14,307,689,331.15	111,478,920,172.97

（3） 其他说明

2、其他

1．社会资本方（投资者合并报表）合并披露截至2023年12月31日，经统计（本公司对外签约并负责融资的并表项目，如有变化以最新统计数据为准），本公司PPP项目累计签订合同投资概算为2,704,896.40万元，累计完成投资金额为2,141,739.76万元，进入运营期项目40个。

序号	项目公司名称	项目名称	总投资	按公司股比确认合同额	预计建安	是否进入运营期	建设期（年）	收费期/运营期（年）
1	兰溪市建诚投资开发有限公司	浙师大行知学院迁建项目	98,404.46	98,404.46	98,404.46	是	1	10
2	兰溪市建兰投资开发有限公司	浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师宿舍工程	68,515.85	68,515.85	68,515.85	是	1.5	10
3	建德市建恒投资管理有限公司	浙西数据中心建设工程PPP项目	8,720.00	8,720.00	6,838.00	是	1	9
4	建德市建福建设有限责任公司	残疾人托养中心建设工程	1,375.01	1,375.01	1,027.90	是	1	9
5	建德市建福建设有限责任公司	建德市社会福利中心一期	10,230.00	10,230.00	7,570.00	是	2	9
6	建德市建福建设有限责任公司	新安江职业学校迁建工程	18,325.00	18,325.00	8,675.00	是	1	9
7	建德市建福建设有限责任公司	洋安小学及幼儿园建设工程	10,993.00	10,993.00	5,926.00	是	1	9
8	建德市建福建设有限责任公司	叶家小学及幼儿园建设工程	7,104.00	7,104.00	3,890.00	是	1	9
9	浙江常绿投资有限公司	常山县“国际慢城”一期通景路、府前路、文教路道路PPP项目	28,528.62	28,528.62	28,528.62	是	2	8
10	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	经二路（内环南路—路桥大道）市政道路工程	12,074.38	12,074.38	6,217.27	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15

11	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	台州飞龙湖4号小区（一期）工程	41,186.95	41,186.95	24,900.43	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
12	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	台州市路桥区桐屿街道共和村安置小区工程	23,868.53	23,868.53	16,339.97	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
13	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	桐江大道（白石关隧道-104国道）市政道路工程	12,672.38	12,672.38	10,384.17	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
14	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段公路工程	60,813.61	60,813.61	32,518.72	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
15	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	腾达路西延（飞龙湖段）一期工程	13,512.84	13,512.84	9,250.88	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
16	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	双水路西延 (经三路-桐江大道) 工程施工总承包项目	28,979.98	28,979.98	17,264.36	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
17	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	经三路（内环路-腾达路）工程	7,963.77	7,963.77	4,642.03	否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
18	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	桐屿大道 (内环路-路桥大道) 工程				否	项目建设期为N年（N为自项目合作协议生效之日起至项目建设期结束之日止）	15
19	长兴建图建设投资管理有限公司	长兴太湖图影山湖花园二期及公共设施PPP项目	101,740.91	1,017.41	73,164.79	是	4	11
20	新昌县一建基础建设有限公司	“美丽新昌”小城镇环境综合整治工程（2标段）项目	18,638.00	18,638.00	17,441.03	是	2	10
21	天台县浙一建基投建设有限公司	天台县福溪街道水南“城中村”改造二期PPP项目	57,000.00	51,300.00	57,000.00	是	3	10
22	浙江亚盛投资公司	镇海区骆驼街道棚户区改造PPP项目（一标段）	247,000.00	222,300.00	177,000.00	是	3	8
23	浙江省安吉甬安建设投资有限公司	浙江自然博物馆核心管区	72,000.00	72,000.00	54,000.00	是	2	10
24	浙江亚湾投资有	浙江省宁波市宁	50,242.85	50,242.85	41,496.78	是	3	10

	限公司	波科学中学基础设施PPP项目
25	浙江三建保亭建设投资有限公司	翠苑单元西溪商务城地区FG04-R21/C2-02地块农转非居民拆迁安置房PPP项目	60,000.00	42,000.00	66,102.99	是	3	7
26	缙云县三建建设投资有限公司	壶镇中学迁建工程	41,905.00	41,905.00	16,911.00	是	2	8
27	缙云县三建建设投资有限公司	南顿小学迁建工程	5,680.00	5,680.00	5,400.00	是	2	8
28	缙云县三建建设投资有限公司	中山街地下空间开发利用工程	7,000.00	7,000.00	6,275.00	是	2	8
29	缙云县三建建设投资有限公司	壶镇镇体艺中心工程	7,000.00	7,000.00	8,285.16	是	2	8
30	丽水大成交通投资有限公司	丽水市区污水管网修复工程PPP项目	10,910.00	9,819.00	8,103.00	是	2	10
31	遂昌县峡北公路建设管理有限公司	遂昌峡北线北界至应村段改建工程PPP项目	33,216.20	19,929.72	23,107.82	项目未开始	3	12
32	浙江鹏成交通投资有限公司	（文成）G322（56省道）文成樟台至龙川段改建工程PPP项目	125,824.00	125,824.00	76,954.00	是	3	12
33	张家口大成投资有限公司	河北怀安经济开发区基础设施建设PPP项目	29,700.00	23,760.00	26,183.91	部分运营	5	10
34	龙游大成交通建设有限公司	龙游湖镇至童家公路PPP项目（一期）	40,925.00	40,925.00	27,788.00	是	2	10
35	遂昌大成交通投资有限公司	遂昌县大桥至洋浩公路工程PPP项目	35,340.00	35,340.00	34,362.23	是	3	10
36	中卫卫民黄河大桥建设投资有限公司	中卫南站黄河公路大桥工程PPP项目	64,864.99	48,648.74	57,278.05	是	3	12
37	江山大成交通投资有限公司	（江山）兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程PPP项目	47,242.00	47,242.00	41,851.00	是	3	10
38	浙江旭成交通投资有限公司	（文成）322国道文成西坑至景宁交界段改建工程PPP项目	125,537.00	125,537.00	98,895.00	否	3	12
39	长兴浙建城镇建设有限公司	长兴县美丽城镇（标段三）PPP项目	25,900.36	25,900.36	21,718.00	是	2	13
40	阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	阿拉尔市胡杨河整治工程、青少年宫科技馆博物馆工程项目政府与社会资本合作建设(PPP)项目	53,097.47	31,858.48	33,548.55	是	2	8
41	安吉浙建投资有限公司	安吉县递铺镇第三小学和昌硕文化中心二期（图书馆）PPP项目	58,800.00	52,920.00	45,419.58	是	2	10

42	遂昌浙建投资有限公司	遂昌县小城镇环境综合整治(王村口镇、石练镇、大柘镇)PPP项目	20,007.84	19,007.45	13,910.09	是	3	10
43	长兴浙永建设投资有限公司	长兴县人民医院改扩建工程二期住院综合楼PPP项目	25,200.00	22,680.00	20,000.00	是	2.5	8
44	玉环市浙建城镇建设投资有限公司	楚门镇市政基础设施建设PPP 项目	46,020.00	18,868.20	33,020.00	否	3	10
45	长兴浙建投资有限公司	长兴县湖滨路等PPP项目	73,643.22	73,643.22	70,090.52	是	2	8
46	新昌县浙建投资管理有限公司	“美丽新昌”小城镇环境综合整治工程PPP项目和“美丽乡村”10个村和3条景观带建设项目	141,337.60	139,924.22	128,348.82	是	2	10
47	衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	衢江区小城镇环境综合整治工程等PPP项目	56,262.07	39,383.45	53,252.53	是	2	8
48	绍兴市越城区浙建投资有限公司	新三江闸河道拓浚、文渊路南延一期、越城区育才学校工程PPP项目	218,175.42	196,357.87	57,345.00	部分运营	3	10
49	永嘉县浙建投资有限公司	永嘉县职业教育中心一期工程等PPP项目	96,982.00	92,132.90	66,371.56	是	3	12
50	庆元县浙建项目管理有限公司	衢宁铁路庆元站站前广场工程等PPP项目	62,295.37	62,295.37	42,897.39	是	3	17
51	绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	绍兴市马山闸强排及配套河道工程等PPP项目	173,356.00	156,020.40	112,717.00	部分运营	3	12
52	浙江天台浙建环保科技有限公司	苍山污水处理厂二期工程项目	14,743.99	11,795.19	11,934.48	否	1	24
53	浙江天台建投水务有限公司	天台县苍山污水处理厂（一期）工程项目	4,040.73	3,535.64	2,400.00	是	2	28
54	杭州溪广建设发展有限公司	蒋村D04地块ppp项目				停工
	合计		2,704,896.40	2,395,699.85	1,981,466.94	—	—	—

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄

期末账面余额

期初账面余额

1年以内（含1年）	831,769,056.74	828,849,957.45
1至2年	481,116,426.66	84,702,109.17
2至3年	63,852,762.52	44,859,619.15
3年以上	59,312,053.68	38,253,580.15
3至4年	37,410,954.74	11,233,994.96
4至5年	4,937,744.07	16,566,956.53
5年以上	16,963,354.87	10,452,628.66
合计	1,436,050,299.60	996,665,265.92

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	5,250,693.70	0.37%	5,250,693.70	100.00%		13,425,219.80	1.35%	7,425,219.80	55.31%	6,000,000.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	1,430,799,605.90	99.63%	101,739,503.36	7.11%	1,329,060,102.54	983,240,046.12	98.65%	52,772,525.24	5.37%	930,467,520.88
其中：
其中：采用账龄分析法	1,404,766,326.85	97.82%	101,739,503.36	7.24%	1,303,026,823.49	965,018,609.30	96.82%	52,772,525.24	5.47%	912,246,084.06
关联方组合	26,033,279.05	1.81%		0.00%	26,033,279.05	18,221,436.82	1.83%			18,221,436.82
合计	1,436,050,299.60	100.00%	106,990,197.06	7.45%	1,329,060,102.54	996,665,265.92	100.00%	60,197,745.04	6.04%	936,467,520.88

按单项计提坏账准备：5,250,693.70元

单位：元

名称	期初余额		期末余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国建筑总公司	2,580,291.24	2,580,291.24	2,580,291.24	2,580,291.24	100.00%	预计无法收回
伊川县立奇置业有限公司	397,421.33	397,421.33	397,421.33	397,421.33	100.00%	预计无法收回
奥利屋国际不动产有限公司	1,284,981.13	1,284,981.13	1,284,981.13	1,284,981.13	100.00%	预计无法收回
西安腾特房地	988,000.00	988,000.00	988,000.00	988,000.00	100.00%	预计无法收回

产开发有限公司
泰州万泰置业有限公司	8,174,526.10	2,174,526.10
合计	13,425,219.80	7,425,219.80	5,250,693.70	5,250,693.70

按组合计提坏账准备：101,739,503.36

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	811,814,800.95	24,354,444.04	3.00%
1－2年	479,417,989.85	47,941,798.99	10.00%
2－3年	62,728,107.01	9,409,216.05	15.00%
3－4年	35,771,172.70	7,154,234.54	20.00%
4－5年	4,308,893.21	2,154,446.61	50.00%
5年以上	10,725,363.13	10,725,363.13	100.00%
合计	1,404,766,326.85	101,739,503.36

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提坏账准备的应收账款	7,425,219.80				-2,174,526.10	5,250,693.70
按组合计提坏账准备的应收账款	52,772,525.24	48,966,978.12				101,739,503.36
合计	60,197,745.04	48,966,978.12			-2,174,526.10	106,990,197.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司	368,443,619.14		368,443,619.14	16.69%	32,394,226.30
景宁畲族自治县城市建设投资集团有限公司	225,239,461.11		225,239,461.11	10.20%	13,895,909.98
杭州余杭市政公用建设有限公司	92,728,302.30		92,728,302.30	4.20%	5,187,543.62
建德农发牧业科技有限公司	61,333,491.69		61,333,491.69	2.78%	1,840,004.75
杭州富阳农发生态养殖有限公司	59,189,904.23		59,189,904.23	2.68%	1,775,697.13
合计	806,934,778.47		806,934,778.47	36.55%	55,093,381.78

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,000,000.00	54,000,000.00
其他应收款	5,359,287,198.54	2,974,267,672.37
合计	5,361,287,198.54	3,028,267,672.37

（1） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
绍兴市越城区浙建投资有限公司		31,500,000.00
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司		10,500,000.00
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	2,000,000.00	12,000,000.00
合计	2,000,000.00	54,000,000.00

（2） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	4,056,975.37	4,911,928.51
押金保证金	2,963,430.90	5,793,362.95
应收暂付款	28,458,696.14	32,233,079.53
拆借款		423,933.90

备用金	316,922.05
关联方往来款	5,392,361,519.75	3,001,909,122.06
其他	7,084,686.11	7,003,326.10
坏账准备	-75,955,031.78	-78,007,080.68
合计	5,359,287,198.54	2,974,267,672.37

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	3,739,389,160.70	2,230,017,787.09
1至2年	1,468,535,150.05	150,878,549.46
2至3年	106,259,520.30	34,004,206.14
3年以上	121,058,399.27	637,374,210.36
3至4年	2,772,592.37	516,786,372.13
4至5年	4,825,351.92	4,057,159.96
5年以上	113,460,454.98	116,530,678.27
合计	5,435,242,230.32	3,052,274,753.05

3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备	70,512,158.48	1.30%	70,512,158.48	100.00%		73,365,672.49	2.40%	73,365,672.49	100.00%
其中：
按组合计提坏账准备	5,364,730,071.84	98.70%	5,442,873.30	0.10%	5,359,287,198.54	2,978,909,080.56	97.60%	4,641,408.19	0.16%	2,974,267,672.37
其中：
其中：采用账龄分析法	18,573,735.20	0.34%	5,442,873.30	29.30%	13,130,861.90	25,203,702.48	0.83%	4,641,408.19	18.42%	20,562,294.29
关联方组合	5,342,099,361.27	98.30%			5,342,099,361.27	2,948,793,449.57	96.61%			2,948,793,449.57
应收履约保证金组合	4,056,975.37	0.07%			4,056,975.37	4,911,928.51	0.16%			4,911,928.51
合计	5,435,242,230.32	100.00%	75,955,031.78	1.40%	5,359,287,198.54	3,052,274,753.05	97.60%	78,007,080.68	1.40%	2,974,267,672.37

按单项计提坏账准备：70,512,158.48元

单位：元

名称	期初余额		期末余额
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江长建新型墙体材料有限公司	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00	100.00%	预计无法收回
浙江建设投资（尼）有限公司	53,115,672.49	53,115,672.49	50,262,158.48	50,262,158.48	100.00%	预计无法收回
合计	73,365,672.49	73,365,672.49	70,512,158.48	70,512,158.48

按组合计提坏账准备：5,442,873.30元

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	7,850,423.63	235,512.71	3.00%
1－2年	2,461,139.40	246,113.94	10.00%
2－3年	2,026,061.57	303,909.23	15.00%
3－4年	775,272.69	155,054.54	20.00%
4－5年	1,917,110.05	958,555.02	50.00%
5年以上	3,543,727.86	3,543,727.86	100.00%
合计	18,573,735.20	5,442,873.30

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2023年1月1日余额	448,281.46	211,184.81	77,347,614.41	78,007,080.68
2023年1月1日余额在本期
——转入第二阶段	-93,347.53	93,347.53
——转入第三阶段		-253,891.18	253,891.18
本期计提	-119,421.22	195,472.78	739,835.75	815,887.31
本期转回			2,853,514.01	2,853,514.01
本期核销			14,422.20	14,422.20
2023年12月31日余额	235,512.71	246,113.94	75,473,405.13	75,955,031.78

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
按单项计提坏账准备	73,365,672.49		2,853,514.01			70,512,158.48
按组合计提坏账准备	4,641,408.19	815,887.31		14,422.20		5,442,873.30
合计	78,007,080.68	815,887.31	2,853,514.01	14,422.20		75,955,031.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

转回原因

收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,422.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
玉林市世纪华商房地产有限责任公司	往来款	14,422.20	无法收回	管理层审核	否
合计		14,422.20

其他应收款核销说明：

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙建项目管理（杭州）有限公司	关联方款项	3,107,260,675.74	2年以内	57.17%

浙江省建工集团有限责任公司	关联方款项	899,704,630.37	1年以内	16.55%
浙江省建投交通基础建设集团有限公司	关联方款项	286,796,614.14	1-3年	5.28%
浙建（兰溪）矿业有限公司	关联方款项	180,746,008.54	2年以内	3.33%
中国浙江建设集团（香港）有限公司	关联方款项	249,655,558.55	1年以内	4.59%
合计		4,724,163,487.34		86.92%

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,408,927,146.94	7,841,225.97	8,401,085,920.97	8,064,246,016.85	6,655,923.81	8,057,590,093.04
对联营、合营企业投资	207,049,276.40		207,049,276.40	47,812,204.49		47,812,204.49
合计	8,615,976,423.34	7,841,225.97	8,608,135,197.37	8,112,058,221.34	6,655,923.81	8,105,402,297.53

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
浙江省建工集团有限责任公司	2,004,930,141.77						2,004,930,141.77
浙江省一建建设集团有限公司	548,921,058.00						548,921,058.00
长兴建图建设投资管理有限公司	175,925,900.00						175,925,900.00
浙江省二建建设集团有限公司	425,857,289.32						425,857,289.32
浙江省三建建设集团有限公司	564,475,200.00						564,475,200.00
浙江省工	131,964,1						131,964,1

业设备安装集团有限公司	39.00						39.00
浙江省建投交通基础建设集团有限公司	600,000,000.00						600,000,000.00
浙江省建材集团有限公司	99,187,200.00						99,187,200.00
浙江省建设工程机械集团有限公司	78,020,000.00		50,000,000.00				128,020,000.00
浙江浙建钢结构有限公司	9,970,070.63						9,970,070.63
浙江省建设装饰集团有限公司	85,270,807.64						85,270,807.64
浙江建工建筑工程咨询有限公司	500,000.00						500,000.00
浙江浙建实业发展有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00
苏州浙建地产发展有限公司	8,500,000.00						8,500,000.00
浙江建投环保工程有限公司	178,539,295.24
浙江建设商贸物流有限公司	102,000,000.00		100,000,000.00				202,000,000.00
阿拉尔浙建城市建设投资有限公司	72,000,000.00						72,000,000.00
安吉浙建投资有限公司	105,840,000.00						105,840,000.00
长兴浙永建设投资有限公司	68,040,000.00						68,040,000.00
玉环市浙建城镇建设投资有限公司	52,500,000.00						52,500,000.00
长兴浙建投资有限公司	231,000,000.00						231,000,000.00
新昌县浙建投资管	352,800,000.00						352,800,000.00

理有限公司
遂昌浙建投资有限公司	95,000,000.00						95,000,000.00
长兴浙建城镇建设有限公司	63,060,000.00						63,060,000.00
绍兴市越城区浙建投资有限公司	513,950,000.00						513,950,000.00
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	126,294,000.00						126,294,000.00
永嘉县浙建投资有限公司	152,000,000.00						152,000,000.00
庆元县浙建项目管理有限公司	118,800,000.00						118,800,000.00
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司	277,360,000.00						277,360,000.00
浙江建设投资（尼）有限公司		1,672,598.41						1,672,598.41
浙江省建设集团（香港）控股有限公司	45,527,550.00		187,949,167.09				233,476,717.09
新疆塔建三五九建工有限责任公司	187,921,910.00						187,921,910.00
新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司	15,278,854.80		450.60				15,279,305.40
浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司	3,213,194.00						3,213,194.00
太仓中茵建设投资有限公司	3,807,821.28	3,192,178.72			1,185,302.16		2,622,519.12	4,377,480.88
浙江浙建建筑设计有限公司	1,530,000.00						1,530,000.00

日中建设实业有限公司	231,789.00						231,789.00
中国浙江建设集团-日本株式会社	644,680.00						644,680.00
泛亚贸易有限公司		1,791,146.68						1,791,146.68
浙建（兰溪）矿业有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00
浙江浙建美丽乡村建设有限公司	14,729,192.36		75,270,807.64				90,000,000.00
浙江建投创新科技有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00
浙江浙建云采贸易有限公司	27,000,000.00						27,000,000.00
浙江建投工程物资设备有限公司	40,000,000.00		100,000,000.00				140,000,000.00
浙建项目管理（杭州）有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00
ZCIGC（RWANDA)CO.,LTD
浙江建投数字技术有限公司			10,000,000.00				10,000,000.00
合计	8,057,590,093.04	6,655,923.81	523,220,425.33		1,185,302.16		8,401,085,920.97	7,841,225.97

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

浙江建投发展房地产开

13,138,728.33

25,590,503.04

38,729,231.37

发有限公司
小计	13,138,728.33				25,590,503.04						38,729,231.37
二、联营企业
浙江基建投资管理有限公司	14,196,016.43				-71,440.24			-4,356,000.00			9,768,576.19
浙江财金未来社区股权投资有限责任公司			1,379,905.30		-721,697.74						658,207.56
杭州财金未来社区股权投资合伙企业（有限合伙）	14,268,133.52		137,359,926.82		3,979,489.43			-4,090,831.24			151,516,718.53
浙江建投机械租赁有限公司	6,209,326.21				167,216.54						6,376,542.75
小计	34,673,476.16		138,739,832.12		3,353,567.99			-8,446,831.24			168,320,045.03
合计	47,812,204.49		138,739,832.12		28,944,071.03			-8,446,831.24			207,049,276.40

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,957,825,093.69	1,883,220,267.41	2,447,348,136.24	2,301,505,992.55
其他业务	72,827,027.06	27,010,644.42	27,545,180.62	18,890,368.22
合计	2,030,652,120.75	1,910,230,911.83	2,474,893,316.86	2,320,396,360.77

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2		建筑施工业务		工程相关其他业务		合计
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型
其中：
按经营地区分类					1,872,421,896.14	1,824,108,077.37	158,230,224.61	86,122,834.46	2,030,652,120.75	1,910,230,911.83
其中：
中国境内					1,079,475,738.01	1,031,492,960.88	158,230,224.61	86,122,834.46	1,237,705,962.62	1,117,615,795.34
中国境外					792,946,158.13	792,615,116.49			792,946,158.13	792,615,116.49
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同

期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明公司以施工业务为主业，施工工程总承包项目一般在取得施工许可证后开始施工，按合同约定工期完成施工，工程质量验收按国家验收标准执行。每月经发包方审核确认，按单位工程形象进度的70%—80%付款；竣工结算后付至95%—97%，剩余工程质量保金在质保期到期后支付。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,697,989,553.00元，其中，1,469,341,756.22元预计将于2024年度确认收入，1,244,198,671.62元预计将于2025年度确认收入，801,892,908.52元预计将于2026年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目

会计处理方法

对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	299,445,865.14	335,344,305.38
权益法核算的长期股权投资收益	28,944,071.03	-5,450,128.03
处置长期股权投资产生的投资收益	17,571,880.85	45,797,729.86
资金拆借利息收入	229,706,958.00	162,212,671.11
应收账款处置收益（ABS转让）	4,645,337.03	-18,476,840.87
合计	580,314,112.05	519,427,737.45

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	31,158,717.15	房产、设备等处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	45,807,858.77	收到政府质量奖等各类补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,165,990.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	23,724.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-439.20
债务重组损益	-1,211,605.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,949,925.02	违约金、罚没收入、无需支付款项等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,257,349.39
减：所得税影响额	49,392,479.64
少数股东权益影响额（税后）	12,516,172.60
合计	77,242,867.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.58%	0.2716	0.2716
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.38%	0.2000	0.2000